- 相關(guān)推薦
綠化施工合同協(xié)議書
以下是小編為大家準備的合同范本,僅供參考!
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程施事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:工程基本概括
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
第二條:工程承包范圍
1、綠化工程施工圖紙及招投標文件項目清單范圍的所有內(nèi)容;
2、綠化工程承包范圍內(nèi)種植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的養(yǎng)護管理,保證養(yǎng)護期內(nèi)苗木、地被植物正常生長。并保持良好的景觀效果。
4、土建工程質(zhì)量保修。
第三條:施工工期限共 個工作日。
議定自 年 月 日開工,至 年 月 日全部栽植結(jié)束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工時工期可以順延)。
第四條:工程質(zhì)量標準:
在工程進中、承包方應(yīng)按照本工程施工詳圖、施工說明書精心施工,認真執(zhí)行現(xiàn)行國家施工及驗收規(guī)范。何等好隱蔽工程、分項工程的驗收工作。如因施工原因造成的質(zhì)量不符要求而發(fā)生的返工費用,由承包人負責。
第五條:材料和設(shè)施供應(yīng):凡包工包料工程由乙方負責采購調(diào)運進場;并應(yīng)保證其所提供的材料符合本合同約定的質(zhì)量、規(guī)格等要求,否則,承包方應(yīng)無條件及時更換,若因此影響工程進度,工期不予順延,給發(fā)包人造成損失的,承包方應(yīng)足額賠償。
第六條:工程價款及付款方法:本工程款按下列辦法分期付款。
1、本工程采用 承包方式;
2、工程價款 元(暫定價以決算價為準)。
3、付款方式:
第七條:組成本合同的文件
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標及其附件
4、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、圖紙
6、工程量清單
7、工程報價單和預(yù)算書
第八條:雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、工程師:在工程施工中,發(fā)包方委托 為施工監(jiān)理;承包方指派 為工程項目負責人,承包方應(yīng)接受發(fā)包方及監(jiān)理單位的現(xiàn)場管理和對綠化工程養(yǎng)護的監(jiān)督考核;
2、發(fā)包人工作:做好施工場地的“三通一平”,制圖會審及設(shè)計交底;協(xié)調(diào)處理地下管線、鄰近建筑物;古樹名木的保護工作;
3、承包人工作:承擔施工安全保衛(wèi)工作和負責保護地下管線和鄰近建筑物,施工場地的清理工作;提供施工組織設(shè)計和進度計劃。
第九條:種植要求
1、種植地平整要符合設(shè)計意圖和種植標準;
2、苗木要保證質(zhì)量,由監(jiān)理工程師驗收合格后,方可進行栽植;
3、按圖施工,如需變動,經(jīng)發(fā)包方、承包方書面確認之后,方可改動。
第十條:初步驗收:承包人在按照規(guī)定的施工期限完成栽植工程3個月,提出初步驗收書面申請,發(fā)包人在接到書面申請14日內(nèi)組織有關(guān)部門進行初驗,并出具書面意見。
第十一條:工程變更:承包人在工程變更14天內(nèi),提出變更工程價款的報告,經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更價款按下方法進行;
1、合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;
2、合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;
3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提供適當變更價格,經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。
第十二條;檢驗標準、方法、地點及期限;
1、工程施工驗收標準:《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》cjj/t82-99;
2、養(yǎng)護管理:發(fā)包人對承包人的栽植養(yǎng)護管理(即質(zhì)量保修)工作進行定期考核 。
第十三條:竣工決算:
1、工程養(yǎng)護期(即保修期)結(jié)束時為竣工時間,在工程竣工后28日內(nèi),承包方提出竣工驗收書面申請和完整的結(jié)算資料,雙方應(yīng)會同有關(guān)部門進行竣工驗收,并按照合同約定價款和調(diào)整變更的內(nèi)容,進行工程竣工決算。
2、發(fā)包人收到承包人遞交的竣工決算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進行核實,給予確認或者提出修改意見。發(fā)包人確認竣工結(jié)算報告后,支付工程竣工結(jié)算價款。
3、發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資歷料后28天內(nèi)無正當理由不支付工資結(jié)算價款,由發(fā)包人承擔違約責任。
第十四條:質(zhì)量保修:養(yǎng)護期為 個月,從施工結(jié)束之日起計算。雙方應(yīng)在簽定合同時簽定質(zhì)量保修書,約定質(zhì)量保修項目內(nèi)容及范圍、保修責任。質(zhì)量保修書為合同的附件,須由雙方法定代表人簽字、加蓋公章。
第十五條 履約保證金
承包人在簽定合同時,向發(fā)包人交納 元的履約保證金,待工程驗收后一次性返還,無息。
第十六條 合同解除
1、發(fā)包方、承包方雙方協(xié)商一致,可以解除合同;
2、發(fā)包方未按合同約定支付工程款導(dǎo)致施工無法進行,經(jīng)承包方催要,發(fā)包方仍不支付工程款,承包方有權(quán)解除合同;
3、承包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者支解以后以分包名義轉(zhuǎn)包給人,發(fā)包方有權(quán)解除合同。
4、因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行,發(fā)包方、承包方可以解除合同;
5、因一方違約致使合同無法履行,另一方違約致使合同無法履行,另一方可以解除合同;
6、一方依據(jù)本條2、3、4、5款的約定要求解除合同的,應(yīng)當書面通知對方,并在發(fā)出通知前7天造知對方,通知到達對方時合同解除;
7、合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
第十七條 合同的終止
發(fā)包方、承包方雙方履行合同全部義務(wù),竣工結(jié)算價款支付完畢,承包方向發(fā)包方交付竣工工程后,本合同即告終止。
第十八條 安全施工
承包應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
第十九條 違約責任
發(fā)包方、承包方雙方應(yīng)嚴格按照本合同的約定全面履行自已的義務(wù),若一方違反合同約定,需支付另一方合同總價款5%的違約金,并足額賠償給另一方造成的實際損失。
第二十條 爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,按下列第 (一) 種方式解決;
(一)、提交仲裁委員會仲裁。
(二)、依法向人民法院起訴。
第二十一條 合同的生效和份數(shù)
合同的訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
合同約定:
本合同一式肆份,發(fā)包方保存貳份,承包方保存貳份。
發(fā)包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
【綠化施工合同協(xié)議書】相關(guān)文章:
綠化施工合同協(xié)議書范文08-27
綠化施工合同10-14
綠化施工合同12-23
廠區(qū)綠化施工合同01-12
工程綠化施工合同06-05
綠化施工合同(15篇)03-08
綠化施工合同15篇03-07
綠化施工合同范本12-20
園林綠化施工合同06-05
道路綠化施工合同通用12-30