- 裝飾合同 推薦度：
- 家庭裝飾合同 推薦度：
- 裝飾工程合同 推薦度：
- 裝飾維修合同 推薦度：
- 裝飾合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
關(guān)于裝飾合同范文集合九篇
隨著人們法律意識的加強(qiáng)，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的裝飾合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同 篇1
發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及裝飾行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程內(nèi)容：以預(yù)算書工程項(xiàng)目為準(zhǔn)。
4、承包方式：
5、工程造價 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整;
6、合同工期從 年 月 日至 年 月 日竣工，共計 天。凡發(fā)生下列情況之一者，工期順延。 ①遇到人力不可抗拒的自然因素;
�、谑┕み^程中停電、停水;
�、奂追揭笞兏O(shè)計方案及工程內(nèi)容，增加項(xiàng)目。
第二條：合同價款的支付和調(diào)整
1、合同價款是經(jīng)雙方協(xié)商一致的結(jié)算價款，合同生效后，發(fā)包方按下列表中的約定直接向承包方支付工程款;
2、在發(fā)生下列情況時價款可作調(diào)整
�、僭谠A(yù)算項(xiàng)目新增加的應(yīng)在決算時追加價款;
�、诩追酱_認(rèn)的工藝標(biāo)準(zhǔn)變更或材料變更;
�、奂追酱_認(rèn)的設(shè)計方案變更;
�、苁袌霾牧蟽r格的'變化超過10%。
第三條：甲方的義務(wù)
1、開工前三天，為承包方入場施工創(chuàng)造條件：包括搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆遮蓋、以不影響施工為原則。
2、提供電源、水源。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
4、施工期間發(fā)包方需要部分地方使用時負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作。
第四條：乙方的義務(wù)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作準(zhǔn)則，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護(hù)原有室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五條：工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包方指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包方承擔(dān)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)。
第六條：工程驗(yàn)收
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)水電工程驗(yàn)收;
(3)瓦作工程驗(yàn)收;
(4)木作工程驗(yàn)收;
(5)油漆工程完工驗(yàn)收。
2、工程竣工后，承包方通知發(fā)包方進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)包方應(yīng)
自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收(否則視為工程合格)在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
第七條：違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，將受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、因一方的原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第八條：合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，協(xié)商調(diào)解不成的可依法向人民法院提起訴訟。
第九條：合同一式兩份，自蓋章之日起生效，本合同履行完成后自行終止。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代理人(簽字)： 乙方代理人(簽字)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日
裝飾合同 篇2
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《省保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部建建（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省（市）具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點(diǎn)：市區(qū)（縣）路（村） 巷號 樓層 室。
3.住房結(jié)構(gòu)：
4.裝修施工內(nèi)容：
室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5.承包方式：
6.總價款：元（其中人工費(fèi)元，材料費(fèi)元，詳見清單。）
7.工期：自年 月日開工，至年 月日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格和產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方采購的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商（品牌）單位數(shù)量質(zhì)量等級單價（限購元以下）總價上述材料，乙方應(yīng)向甲方提交購貨發(fā)票，并均應(yīng)用于本合同規(guī)定的民宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的.，應(yīng)按提供材料價款的以倍補(bǔ)償給甲方。
乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施
工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和省主管部門制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
3.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收是，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元；
年月 日前，甲方支付總價款的%，計元；年 月日前，甲方支付部價款的%，計元；年
月日前，甲方支付總價款的%，計元；尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收后合格后日內(nèi)一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求，甲方應(yīng)另行支付費(fèi)用，工期順延（具體內(nèi)容雙方另立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議系本合同組成部分）。
3.雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具發(fā)票（或收據(jù)）。
六、其它
（一）甲方工作
1.甲方應(yīng)在開工前天，向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3.如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
�。ǘ┮曳焦ぷ�
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
�、谥概桑ㄐ彰橐曳今v工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
�、畚唇�(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
�、芤曳皆谄溲b飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自本工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日起個月。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方
因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項(xiàng)如數(shù)退還給甲方。
3.乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品，如有損壞，應(yīng)照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
住址： 住址：
電話： 電話：
身份證號： 身份證號：
簽訂日期：年月日
簽訂地點(diǎn)：____
裝飾合同 篇3
發(fā)包方(甲方) 身份證號碼：
承包方(乙方) 身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、承包范圍：整套房子的`裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式：
4、開工日期：本工程從年月日至年月
5、工程質(zhì)量：按甲方施工項(xiàng)目施工，按相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
二、甲方工程項(xiàng)目清單
1、泥工部分：餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分：客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分：客廳、餐廳、電視機(jī)背景墻貼石膏線、全房內(nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分：全房水電改造，聯(lián)線移位空調(diào)走專線，客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線采用全天然標(biāo)準(zhǔn)厚度。
2、水電：金杯、電線2.5-4㎡，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。
3、油漆：華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務(wù)及職責(zé)
1、開工前為乙方施工進(jìn)場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加材料的驗(yàn)收，隱蔽工程驗(yàn)收，單一項(xiàng)目驗(yàn)收。
五、乙方義務(wù)及職責(zé)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場整潔及垃圾清運(yùn)。
3、本工程保質(zhì)期為二年。
六、工程造價
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付，除此之外甲方無義務(wù)再支付任何費(fèi)用。
七、款項(xiàng)支付
本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，
第三次工程竣工后甲方驗(yàn)收合格后余款結(jié)清。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
年 月日
裝飾合同 篇4
甲方：
乙方：
甲方將人信陽光青年城17棟1門1602號房屋全權(quán)委托乙方進(jìn)行家庭裝飾，乙方為甲方制定了全額為叁萬玖仟叁佰叁拾肆元(￥39334.00元)的家庭工程預(yù)算單，甲方認(rèn)真閱讀后認(rèn)可乙方制定的家庭裝飾工程預(yù)算單，并同意實(shí)施該項(xiàng)工程，雙方協(xié)定如下：
一、工程施工前，甲方首先支付乙方30%全額工程款壹萬壹仟捌佰元(￥11800.00元);
二、工程施工中段，甲方再度支付乙方65%全額工程款貳萬伍仟伍佰陸拾柒元(￥25567.00元)。
三、工程施工結(jié)束后，甲方驗(yàn)收全部工程，合格滿意后再將余下的5%全額工程款壹仟玖佰陸拾陸元(￥1966.00元)支付于乙方。
四、施工具體內(nèi)容以家庭裝飾工程預(yù)算單為準(zhǔn)，如有問題，雙方可協(xié)商解決。
五、雙方不得以任何與工程無關(guān)的`理由單方面終止合同，如有違約，違約方需支付兩萬元違約金于另一方。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年月日：
裝飾合同 篇5
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止，并及時向有關(guān)行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進(jìn)行教育制止，提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負(fù)有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責(zé)，拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的`《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。實(shí)行保安制度，每天巡查15次，固定設(shè)崗兩個，保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運(yùn)行。”但是，原告從沒有按照合同約定運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負(fù)有維護(hù)公共設(shè)施的義務(wù)。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護(hù)義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進(jìn)門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復(fù)，致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護(hù)消防設(shè)施，甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項(xiàng)法定義務(wù)，甚至破壞消防設(shè)施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費(fèi)用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán)，在原告糾正錯誤履約行為前，有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇6
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》十項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方就綠色環(huán)保裝修問題，達(dá)成如下協(xié)議：中顧法律網(wǎng)南昌律師為您提供免費(fèi)法律咨詢。
1、乙方保證工程實(shí)行環(huán)保設(shè)計、采用環(huán)保材料、進(jìn)行環(huán)保施工、裝修后室內(nèi)空氣質(zhì)量達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
2、可檢測工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)驗(yàn)收后，甲方如果認(rèn)為有必要對室內(nèi)空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測，可以委托下列具有國家資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測，檢測費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
國家建筑材料檢測中心-室內(nèi)環(huán)境檢測總站
地址：_________
電話：_________
3、室內(nèi)環(huán)境空氣檢測項(xiàng)目為"甲醛"、"苯"、"tvoc"三項(xiàng)，檢測數(shù)據(jù)以本合同列出的，上述具有國家資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)出具的《環(huán)境檢測報告》為準(zhǔn)。
4、甲方同意在室內(nèi)空氣進(jìn)行檢測時，必須符合以下條件，否則檢測結(jié)果無效，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
4.1 檢測須在未搬入家具，未配置木地板、櫥柜等項(xiàng)目的情況下進(jìn)行;室內(nèi)所有對環(huán)境能產(chǎn)生影響的材料(如板材，涂料等)均須為乙方報價明細(xì)上和增減項(xiàng)單上的項(xiàng)目，且為乙方提供。
4.2 如果有非乙方施工項(xiàng)目，或有未與乙方書面約定(指合同或變更單)而進(jìn)行施工的項(xiàng)目(包括數(shù)量增加而未有書面約定的`)，檢測結(jié)果無效。
4.3 檢測時間應(yīng)在可檢測工程完工驗(yàn)收_________天(不算做工程延期)之后進(jìn)行，在此期間，室內(nèi)必須每天24小時通風(fēng)換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
4.4 檢測由乙方專職人員(非施工人員)、檢測中心專業(yè)人員、客戶三方同時在場的情況下進(jìn)行，唯此情況下進(jìn)行的檢測視為有效。
4.5 符合本合同列出的，具有國家資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)所要求的室內(nèi)、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內(nèi)空氣不合格的主要原因是使用了環(huán)保不合格的材料，因此如果室內(nèi)空氣經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發(fā)現(xiàn)有本合同4.1及4.2條款的情況或行為，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如沒有發(fā)現(xiàn)本合同4.1及4.2條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
6、室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的原因除裝修污染外，還有建筑主體、家具等污染，對裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、由于乙方原因?qū)е率覂?nèi)空氣不合格，乙方按下列步驟解決：
7.1 進(jìn)行綜合治理，治理期限為一個月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價的3‰承擔(dān)違約金。檢測機(jī)構(gòu)出具檢測報告之前的時間(以檢測報告上標(biāo)明的出具時間為準(zhǔn))，不算做工程延期。
7.2 治理結(jié)束后，經(jīng)檢測室內(nèi)空氣仍不達(dá)標(biāo)的，乙方為甲方辦理退單，并退還甲方已交全部施工款。
7.3 乙方退還甲方已交全部施工款后，本合同自動終止，乙方不再負(fù)有其他責(zé)任。
8、由于室內(nèi)空氣中有害物質(zhì)含量會因揮發(fā)越來越少，因此空氣質(zhì)量不存在保質(zhì)期。
9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權(quán)。
10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
裝飾合同 篇7
一、本合同文本是依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定制定的示范文本，供雙方當(dāng)事人約定采用，簽訂合同前請仔細(xì)閱讀。
二、為維護(hù)雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，雙方簽訂合同時應(yīng)慎重，力求內(nèi)容具體、全面、嚴(yán)密，正確選擇示范文本所提供的選擇項(xiàng)條款。家庭裝飾裝修企業(yè)應(yīng)當(dāng)格守誠實(shí)信用，負(fù)有對合同條款正確說明的義務(wù)。
三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環(huán)境，委托他人對居住的房屋，進(jìn)行修繕處理的工程建設(shè)活動。本合同文本由使用說明、12項(xiàng)協(xié)議條款和7個附件組成，對雙方當(dāng)事人均有約束力。文本共25頁，每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監(jiān)制”章。
四、簽訂合同前發(fā)包人（業(yè)主、甲方）要驗(yàn)看承包人（裝飾裝修企業(yè)、乙方）的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和企業(yè)資質(zhì)證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗(yàn)看其《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)資質(zhì)證書外，合同應(yīng)加蓋該分公司（分部）上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修；包清工是指甲方自己購買裝飾材料，委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確，該條款關(guān)系到違約責(zé)任的認(rèn)定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進(jìn)度分階段付款，甲乙雙方如另有協(xié)商約定，可在合同中寫明。
七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程（指隱蔽在裝飾表面內(nèi)部的電器回路、上下水、煤氣、地?zé)岬裙芫�工程）結(jié)束都需進(jìn)行驗(yàn)收，并須在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)�？⒐た傭�(yàn)收，甲乙雙方均需在驗(yàn)收單上簽字后方能交付使用。如某項(xiàng)工程不能達(dá)標(biāo)，乙方應(yīng)予整改，直到達(dá)標(biāo)為止。
八、工程竣工通過驗(yàn)收交付塑時，乙方應(yīng)同甲方簽署工程保修單，保修期從竣工驗(yàn)收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實(shí)行保修，部分包工包料的.工程對相關(guān)部分實(shí)行保修，包清工的工程僅對施工質(zhì)量實(shí)行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補(bǔ)充約定，不得含有不合理減輕或免除乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的內(nèi)容；與本合同的其他條款不一致的，以本合同的其他條款為準(zhǔn)。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。
遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號：_____________
發(fā)包人（簡稱甲方）：________________
承包人（簡稱乙方）：________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
裝飾合同 篇8
甲方：_________
乙方：_________
協(xié)議標(biāo)的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標(biāo)的。
經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標(biāo)的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：___，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議。本補(bǔ)充協(xié)議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
一、施工人員準(zhǔn)則：
1、施工過程中，乙方施工人員應(yīng)認(rèn)真施工，不在標(biāo)的居室內(nèi)飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠(yuǎn)離易燃易爆物品。
2、乙方施工人員不得使用標(biāo)的居室內(nèi)已安裝好的設(shè)施、設(shè)備(如炊具、潔具及其他設(shè)施、設(shè)備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3、乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應(yīng)于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4、乙方應(yīng)設(shè)置專門的垃圾堆放處，及時清運(yùn)垃圾，并保持居室內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。
5、安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標(biāo)的居室內(nèi)施工，并嚴(yán)禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的'物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴(yán)禁在地板、地磚上拖動物品。
6、有違反以上第一條1、2、3、4、5項(xiàng)，甲方經(jīng)過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_____元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項(xiàng)給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償損失。
7、如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償或從工程款中扣除，并承擔(dān)全部責(zé)任。
8、乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當(dāng)造成人員傷亡的，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
二、材料
9、凡運(yùn)抵甲方標(biāo)的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗(yàn)收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運(yùn)抵標(biāo)的居室時當(dāng)場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細(xì)表》)中規(guī)定的品名、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、等級等驗(yàn)收，由甲方認(rèn)可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運(yùn)抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補(bǔ)救措施。
10、乙方應(yīng)當(dāng)就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關(guān)材料，甲方有權(quán)向廠商或者經(jīng)銷商核實(shí)材料的真實(shí)性，如果發(fā)現(xiàn)系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標(biāo)定的產(chǎn)品，并按照合同標(biāo)定價格的雙倍對甲方進(jìn)行賠償;如果乙方能提出法律上認(rèn)可的證據(jù)充分證明是由于供應(yīng)商的責(zé)任，甲方可以根據(jù)具體情況適當(dāng)降低要求賠償?shù)念~度，乙方可以向材料供應(yīng)商追究相應(yīng)的責(zé)任。
11、由于乙方提供材料質(zhì)量、規(guī)格等原因，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，乙方須采取更換、補(bǔ)齊、修理等方式彌補(bǔ)，如不能彌補(bǔ)，乙方須以其他方式補(bǔ)償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項(xiàng);由于乙方提供材料質(zhì)量，規(guī)格等原因，造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償或從工程款中扣除，并承擔(dān)全部責(zé)任。
12、由乙方購買的材料，乙方承諾對其質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)在裝修工程保修期內(nèi)進(jìn)行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因?yàn)橐曳教峁┎牧系馁|(zhì)量問題而導(dǎo)致甲方的任何損失，乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。
13、對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運(yùn)抵標(biāo)的居室，乙方必須更換相同或更高質(zhì)量、等級、規(guī)格的材料，且必須經(jīng)過甲方的簽字同意。
14、甲、乙方提供的材料進(jìn)入標(biāo)的居室后，乙方必須在適當(dāng)?shù)奈恢闷秸逊挪牧希⑼咨票９�，因未妥善保管造成材料變質(zhì)、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據(jù)甲方要求更換、補(bǔ)齊、賠償。
15、乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方提出，甲方采取更換、補(bǔ)齊等補(bǔ)救措施。如乙方已確認(rèn)并使用了甲方提供的材料，之后因工程質(zhì)量出現(xiàn)爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
16、乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負(fù)責(zé)賠償。
17、《裝修合同》附件中，所有的______改為____(____厚)，每張板(均為標(biāo)準(zhǔn)尺寸____×____)補(bǔ)交____元的材料費(fèi)，金額按實(shí)際工程量結(jié)算。
三、施工
18、乙方必須在工程交底日，即____年____月___日，向甲方提供書面的工程進(jìn)度表和甲方采購材料進(jìn)度表。
19、進(jìn)行施工工程前，乙方和其設(shè)計師應(yīng)當(dāng)就設(shè)計思路，工程要點(diǎn)對工長、工人進(jìn)行培訓(xùn)。
20、開始施工后，乙方質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)隨時了解工程狀況和進(jìn)展情況，至少每三天到甲方標(biāo)的居室檢查工程情況，并作書面登記。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委托代理人： 委托代理人：
住址： 地址：
電話： 電話：
郵編： 郵編：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
裝飾合同 篇9
發(fā)包人:
承包人:
工程承包方式:
承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細(xì)單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
合同價款: 本合同工程造價為(大寫):
施工圖紙
由承包人自行設(shè)計施工草圖,圖紙一式兩份,需經(jīng)發(fā)包人同意草圖并簽字后方可施工,否則一切返工費(fèi)用由承包人承擔(dān). 發(fā)包人義務(wù)
1、 提供施工期間的水源,電源。
2、 負(fù)責(zé)調(diào)解施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
3、 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。 承包人義務(wù)
1、 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、 保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。
4、 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。 工程變更工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
材料的提供及驗(yàn)收
承包人每購得一批材料，需提供材料明細(xì)單，并通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人驗(yàn)收合格簽字后承包人方可施工，否則所造成的`一切費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
工程款支付方式
第一次：承包人購得材料經(jīng)發(fā)包人驗(yàn)收、查對合格并在材料明細(xì)單上簽字后支付40%工程款。
第二次：木工活進(jìn)度過半(一周左右)，發(fā)包人驗(yàn)收質(zhì)量合格后支付25%工程款。
第三次：木工活竣工，由發(fā)包人驗(yàn)收質(zhì)量合格后支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發(fā)包人可酌情支付生活費(fèi)500-2000元，但總數(shù)不超過工程款的5%。
第四次：全部工程結(jié)束，發(fā)包人驗(yàn)收質(zhì)量合格后10天內(nèi)需支付工程余款。
工程主要項(xiàng)目
一、 客廳鞋柜、玄觀、吊頂、電視墻。
二、 門廳吊頂，飯廳儲物柜。
三、 書房落地柜(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。
四、 陽臺吊頂、高柜、矮柜各一組。
五、 衛(wèi)生間吊頂及梳妝平臺。
六、 廚房吊頂、櫥柜、鈦合金推拉門。
七、 包房屋內(nèi)所有的門套、窗套及暖氣套。
八、 乳膠漆粉刷整個房屋。
質(zhì)量保證
1、 承包人所用材料均需使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量達(dá)標(biāo)的材料，如發(fā)生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發(fā)包人有權(quán)終止合同，并由承包人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、 工程結(jié)束后承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發(fā)包人人為破壞等其它非材料質(zhì)量，做工質(zhì)量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的費(fèi)用。違約責(zé)任
一、 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償對方經(jīng)濟(jì)損失。
二、 為辦理驗(yàn)收手續(xù)，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
三、 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行的，該方應(yīng)及時通知另一方，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可向有關(guān)部門起訴。 關(guān)于合同本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
本合同簽字后不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項(xiàng)：
雙方簽字
發(fā)包人： 承包人：
年 月 日 年 月 日
【裝飾合同】相關(guān)文章：
裝飾的合同02-10
裝飾合同模板04-28
裝飾設(shè)計合同11-08
裝飾承攬合同10-23
裝飾工程合同12-15
2022裝飾合同12-03
裝飾購銷合同03-13
關(guān)于裝飾合同03-05
裝飾裝修合同11-21
住宅裝飾合同03-06