消防合同

時間：2023-05-11 14:42:20 其他合同范本我要投稿

消防施工合同推薦度：
消防工程合同推薦度：
消防設(shè)計合同推薦度：
建筑消防設(shè)計合同推薦度：
消防清包工合同推薦度：
相關(guān)推薦

關(guān)于消防合同模板合集7篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編精心整理的消防合同7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關(guān)于消防合同模板合集7篇

消防合同篇1

　　甲方（發(fā)包人）：_______________

　　乙方（承包人）：_______________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：_______________。

　　二、工程地點：_______________。

　　三、建筑面積：_______________。

　　第二條工程范圍

　　乙方承包的工程范圍：_____________。

　　第三條承包方式

　　承包方式（請在方框內(nèi)打勾）：

　　□包工包料

　　□其他：___________________。

　　第四條合同工期

　　一、本合同工期為________日，自乙方進場之日起計算。乙方接到甲方書面進場通知后________日內(nèi)進場施工。

　　二、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：

　　（一）因甲方設(shè)計變更或工程量增加而影響正常工期的。

　　（二）因甲方不能按期提供施工圖、材料、設(shè)備的。所供材料、設(shè)備不符合施工需要的。所供材料、設(shè)備在交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度的。

　�。ㄈ┮蚣追轿淳邆溥M場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的。

　�。ㄋ模┰谑┕ぶ腥缫蜻B續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的。

　�。ㄎ澹┓且蛞曳皆蛟斐傻那暗拦ば驔]有完成，影響本工程進度的。

　�。╇[蔽工程在隱蔽以前，乙方通知甲方驗收，甲方?jīng)]有驗收的。

　　第五條工程價款

　　雙方選擇下列第種方式確定本合同工程價款，并附《預(yù)算單》，價款不含消防檢測費：_____________。合同價款的形成：以_______年《________省安裝工程消耗量定額及單位估價表》、《_________省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》及相應(yīng)的費用定額為依據(jù)，結(jié)合設(shè)計圖紙形成預(yù)算造價，經(jīng)甲方審定后形成工程價款。如有增項，結(jié)算方式執(zhí)行上述同等標準。

　　1、暫定價格。工程價款暫定，雙方在結(jié)算時確定最終工程價款。

　�。�1）工程價款暫定為：（大寫）_________，（小寫）______________。

　�。�2）工程價格調(diào)整計算方法：___________。

　�。�3）結(jié)算依據(jù)：定額范圍內(nèi)的項目依據(jù)國家相關(guān)部門頒發(fā)的有關(guān)定額。定額規(guī)定范圍以外的材料及設(shè)備費用依據(jù)供應(yīng)廠家發(fā)票或相關(guān)依據(jù)。施工工程量以甲方現(xiàn)場工程師簽證為依據(jù)。

　　2、固定價格。工程價款固定，根據(jù)圖紙及綜合單價確定，僅在下列第（2）項情況出現(xiàn)的，調(diào)整工程價款。

　　（1）工程價款為：（大寫）____________，（小寫）________。

　　（2）在合同履行中出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)調(diào)整本工程的工程價款：

　�、僖曳匠邪牟牧鲜袌鰞r格變動或者工程價款管理部門的價格調(diào)整，雙方作如下約定：____________。

　�、诮�(jīng)批準的設(shè)計變更。

　�、奂追礁慕�(jīng)審定批準的施工組織設(shè)計（修正錯誤除外）造成費用增加的。

　�、茈p方約定的其他因素：__________。

　�、莨こ虄r格調(diào)整計算方法：_________。

　　第六條工程價款支付

　　1、工程預(yù)付款：本合同簽訂后________日內(nèi)，甲方預(yù)付工程價款的________%。

　　2、工程進度款：工程進度款根據(jù)工程價款與實際完成的工程量，經(jīng)雙方確定的比例支付。工程進度款的結(jié)算與支付、工程量的`計算約定如下：___________________。

　　3、本工程經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)驗收合格或消防備案后_______日內(nèi)，甲方付至工程價款的______%。

　　4、本工程需要結(jié)算的，經(jīng)雙方確認完工結(jié)算報告后_____日內(nèi)，甲方付至經(jīng)結(jié)算后的工程價款的_______%。

　　5、本工程質(zhì)保金為本工程經(jīng)結(jié)算后的工程價款的_______%，待質(zhì)保期滿后________日內(nèi)支付給乙方。

　　第七條工程結(jié)算

　　一、本工程經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)驗收或消防備案后______日內(nèi)，乙方向甲方提交本工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方進行工程結(jié)算。

　　二、甲方收到乙方遞交的完工結(jié)算及完整的結(jié)算資料后，應(yīng)在日內(nèi)給予確認或者提出修改意見。

　　第八條工程質(zhì)量

　　1、甲方應(yīng)在乙方進場前________日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術(shù)交底。乙方向甲方出具總工期進度計劃，甲方可以提出修改意見。

　　2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。

　　3、涉及隱蔽工程的，在工程隱蔽前，乙方應(yīng)當通知甲方到場驗收。甲方?jīng)]有驗收的，乙方可以停止該隱蔽工程施工。驗收不合格的，乙方應(yīng)整改后重新驗收。

　　4、乙方保證工程符合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準。

　　5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。使用依法實行強制性產(chǎn)品認證的消防產(chǎn)品的，須經(jīng)具有法定資質(zhì)的認證機構(gòu)按照國家標準、行業(yè)標準的強制性要求認證合格。

　　第九條調(diào)試與驗收

　　1、工程完工后，乙方應(yīng)書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織自行驗收。

　　2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續(xù)。

消防合同篇2

　　發(fā)包人（以下簡稱甲方）：_________

　　承包人（以下簡稱乙方）：_________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　第二條承包范圍：

　　_________

　　第三條工程承包方式：_________

　　第四條合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期（工程經(jīng)消防部門驗收合格，并出具消防驗收合格證的時間）：_________

　　第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整

　　工程造價：_________

　　付款方式：_________

　　價款調(diào)整：_________

　　_________

　　第六條工程質(zhì)量及驗收標準

　　1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家（行業(yè)）的相關(guān)標準、規(guī)范為標準共同驗收。

　　2、乙方所進場的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設(shè)備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設(shè)備，并有權(quán)對其進行化驗、檢測（化驗、檢測的費用由乙方承擔），不合格的材料、設(shè)備不允許進場使用和安裝。

　　3、工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-20xx、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》GB50166-1992、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》（20xx年版）GB50261-1996、《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50231-1998、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》J512-20xx，及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標準、規(guī)范。

　　4、乙方交工前應(yīng)做48小時的試運行試驗。

　　第七條安全施工

　　1、乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。

　　2、乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔全部責任及由此造成的一切損失。

　　第八條材料設(shè)備采購

　　_________

　　第九條質(zhì)量保修

　　1、本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護保養(yǎng)。

　　2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。

　　3、在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負責該項目的'保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務(wù)費。

　　乙方聯(lián)系電話：_________ 乙方聯(lián)系人：_________

　　4、保修金支付方法

　　4.1 質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。

　　4.2 在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質(zhì)量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負責補足質(zhì)保金。

　　4.3 在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。

　　4.4 出現(xiàn)質(zhì)量問題后，甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時間以甲方聯(lián)系記錄為準，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發(fā)票為準。

　　4.5 乙方維修人員到達現(xiàn)場后，必須按照甲方規(guī)定的時間、材料、工藝進行維修，對同一問題重復(fù)維修兩次以上者（含兩次），甲方有權(quán)視乙方為責任心不強，技術(shù)不過關(guān)而自行解決，費用由質(zhì)保金中扣除。

　　4.6 免費保修期結(jié)束后，乙方維修只收取材料成本費，不收取工時費等其他任何費用；

　　第十條雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方負責為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔費用。

　　2、乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。

　　3、乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料，不得以任何理由隱瞞。

　　4、乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗收報告、與甲方指定的設(shè)計單位溝通等工作。

　　5、乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

　　6、乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認后，方可組織施工，否則后果自負，如給甲方造成經(jīng)濟損失的乙方應(yīng)予以賠償。

　　7、乙方必須遵守防火設(shè)計、施工和驗收規(guī)范以及行業(yè)標準進行施工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。

　　8、乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。

　　9、工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場工程，造成損壞的由乙方負責賠償。

　　10、乙方負責為甲方培訓維護人員共計_________人，直至完全獨立操作為止。

　　第十一條違約責任、索賠

　　1、甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)從催告期滿之日起，向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。

　　2、工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應(yīng)責任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。

　　3、工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。

　　4、由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

　　5、工程未達到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。

　　6、乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。

　　第十二條廉潔約定

　　甲方責任：

　　1、甲方有責任向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔合作管理的各項規(guī)定。

　　2、甲方有責任對本單位人員進行廉潔合作管理規(guī)定的教育。

　　3、甲方人員應(yīng)嚴格遵守本單位有關(guān)廉潔合作管理的規(guī)定，不得接受乙方帶有娛樂性質(zhì)的宴請，不得接受任何形式的實物、現(xiàn)金或禮券。

　　4、甲方在工程項目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄行為，均應(yīng)及時采取措施予以制止，并及時通報給乙方單位領(lǐng)導。

　　5、甲方人員如違反廉潔合作管理規(guī)定，甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟處罰。

　　6、對于乙方舉報買甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況，甲方應(yīng)及時調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進行嚴肅處理。

　　乙方責任：

　　1、乙方應(yīng)保證乙方有關(guān)人員了解買甲方單位有關(guān)廉潔合作管理規(guī)定，并遵照執(zhí)行。

　　2、乙方不得邀請甲方人員參加帶有娛樂性的宴席，不得以任何形式贈送實物、現(xiàn)金或禮券。

　　3、乙方在合作期間發(fā)現(xiàn)乙方人員任何向甲方人員行賄行為，均應(yīng)及時采取措施予以制止，并及時通報給甲方審計部。

　　4、乙方有責任接受甲方對乙方在合作期間廉潔合作管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。

　　5、乙方人員有義務(wù)就甲方人員任何形式的索賄或受賄行為及時向甲方審計部舉報；如乙方向甲方人員行賄，或甲方人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的，一經(jīng)查實，除追回由此給甲方造成的損失外，乙方承諾在以后合作過程中，在合同單價的基礎(chǔ)上再讓利20%，并對本方知情不報人員進行相應(yīng)處罰，否則甲方有權(quán)扣除應(yīng)付乙方所有貨款，并終止本協(xié)議。

　　6、如因乙方單位及人員在合作期間賄賂甲方人員，被檢查機關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止本協(xié)議的履行，并扣除所有應(yīng)付乙方貨款，同時乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的其他方面的責任。

　　甲方監(jiān)督電話：_________

　　第十三條爭議的解決

　　本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十四條其他約定

　　1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　合同經(jīng)辦人：_________ 合同經(jīng)辦人：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　傳真：_________ 傳真：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　通訊地址：_________ 通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________

　　簽訂時間：_________年___月___日簽訂時間： _________年___月___日

　　協(xié)議簽訂地：_________ 協(xié)議簽訂地：_________

消防合同篇3

　　【案情簡介】

　　20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。

　　合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

　　【意見分歧】

　　案件審理過程中，存在兩種不同意見：

　　第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔賠償責任。

　　第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應(yīng)當按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應(yīng)當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

　　【案例評析】

　　筆者同意第二種意見。

　　根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復(fù)>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的.開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標準進行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。

　　雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應(yīng)當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。

　　最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

消防合同篇4

　　甲方：杭州×××有限公司

　　乙方：×××保安服務(wù)總公司×××分公司

　　甲方派遣乙方人員（××名）參加消防大隊組織的“消防系統(tǒng)工程操作培訓，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商特訂立本培訓合同。

　　一、培訓目的和時間：

　　1、甲方為加強消防系統(tǒng)工程操作能力，為培養(yǎng)優(yōu)秀的保安人才等，決定委派乙方（××名）到消防大隊進行消防系統(tǒng)培訓。消防培訓的目的在于使乙方掌握或提高消防專業(yè)知識與技能，以適應(yīng)甲方的消防安全生產(chǎn)需要，更好地為甲方服務(wù)并作出更大貢獻；

　　2、培訓期間，由甲方出資安排乙方進行培訓內(nèi)容，乙方要服從甲方的安排，完成消防培訓的目標任務(wù)。如乙方在培訓期間拒絕參加培訓訓練或未完成最低必要培訓時間的情況下，乙方必須將甲方培訓所負擔的.費用償還給甲方，（即每人××元的培訓費共計××元）；

　　3、乙方受訓人員保證在培訓期間及今后在甲方任職工作時不僅主動積極地向自己的下屬及同事積極傳授通過培訓所學技術(shù)專業(yè)知識與技能，而且充分發(fā)揮消防培訓的經(jīng)驗成果，為提高甲方的消防安全的整體水平而堅持不懈努力工作。

　　二、甲乙雙方的義務(wù)與權(quán)利

　　1、乙方受訓人員必須遵守國家的所有法律與法規(guī)，遵守甲方和甲方的相關(guān)機構(gòu)的規(guī)章制度。如乙方有違反國家法律，自負法律責任；如有違反甲方之規(guī)章制度的情況，按照甲方的相關(guān)規(guī)章制度接受處罰；

　　2、因乙方受訓人員違反甲方之規(guī)章制度給甲方帶來負面影響及經(jīng)濟損失時，甲方需開除乙方受訓人員時，乙方需賠償該經(jīng)濟損失及照價賠償本次培訓費用，每人培訓費××元，其他經(jīng)濟損失按實際損失賠付；

　　3、乙方必須保證所受訓人員于××××年××月××日至××××年××月××日在甲方服務(wù)，如不能完成，按每人培訓費××元給予賠付違約金。

　　三、乙方受訓人員：××名：××、××、××、××、×

　　四、乙方受訓人員合同簽訂：自××××年××月××日至××××年××月××日止

　　五、其他：

　　本合同未盡事宜，依據(jù)國家法律、甲方及甲方的相關(guān)機構(gòu)的相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。本合同一式三份，甲乙雙方及鑒證機構(gòu)各執(zhí)一份。

　　本合同經(jīng)有關(guān)部門鑒證具有法律效力，雙方必須嚴格履行。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　單位名稱：×××有限公司單位名稱：×××保安服務(wù)總公司 ×××分公司

　　電話：電話：

　　簽字代表：簽字代表：

消防合同篇5

　　勞動合同

　　甲方：xxx

　　乙方：xxx

　　簽訂日期： xxxx年xx月xx 日

　　甲方（用人單位）：xxx

　　乙方（職工）：xxx

　　名稱：xxx

　　姓名：xxx

　　法定代表人（主要負責人）：xxx

　　身份證號碼：xxx

　　戶籍地址：xxx

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關(guān)規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實信用原則，訂立本合同。

　　一、合同的類型和期限

　　第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。

　　二、工作時間和休息休假

　　第二條乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時制。

　　第三條甲方嚴格執(zhí)行國家有關(guān)休息休假的規(guī)定，甲方應(yīng)嚴格遵守國家有關(guān)加班的規(guī)定，確實由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，應(yīng)當與乙方協(xié)商確定加班事宜。

　　三、勞動報酬

　　第四條乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。

　　第五條甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補休或支付相應(yīng)工資報酬。

　　四、社會保險

　　第六條甲方應(yīng)按國家和本市社會保險的有關(guān)規(guī)定為乙方參加社會保險。

　　第七條乙方患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條乙方患職業(yè)病或因工負傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護

　　第九條甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標準。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)當向乙方履行告知義務(wù)，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作。

　　第十條甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。

　　第十一條甲方應(yīng)根據(jù)自身特點有計劃地對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準和職業(yè)技能。

　　乙方應(yīng)認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。

　　六、勞動合同的履行和變更

　　第十二條甲方應(yīng)當按照約定向乙方提供適當?shù)墓ぷ鲌鏊�、勞動條件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應(yīng)當認真履行自己的勞動職責，并親自完成本合同約定的工作任務(wù)。

　　第十三條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內(nèi)容，并以書面形式確定。

　　七、勞動合同的解除

　　第十四條經(jīng)甲、乙雙方當事人協(xié)商一致，本合同可以解除。

　　第十五條乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方，可以解除本合同。

　　第十六條甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

　　（一）未按照本合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；

　　（二）未支付勞動報酬的'；

　�。ㄈ� 未依法為乙方繳納社會保險費的；

　�。ㄋ模� 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；

　�。ㄎ澹┮颉秳趧雍贤ā返诙鶙l第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；

　　（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。

　　甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章

　　指揮、強令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。

　　第十七條乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

　�。ㄒ唬┰谠囉闷陂g被證明不符合錄用條件的；

　�。ǘ﹪乐剡`反甲方的規(guī)章制度的；

　�。ㄈ﹪乐厥�，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；

　�。ㄋ模┮曳酵瑫r與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成甲方的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)甲方提出，拒不改正的；

　�。ㄎ澹┮颉秳趧雍贤ā返诙鶙l第一款第一項規(guī)定的情形致使本合同無效的；

　�。┍灰婪ㄗ肪啃淌仑熑蔚�。

　　第十八條有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：

　�。ㄒ唬┮曳交疾』蛘叻且蚬へ搨谝�(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由甲方另行安排的工作的；

　�。ǘ┮曳讲荒軇偃喂ぷ�，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

　�。ㄈ┍竞贤喠r所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內(nèi)容達成協(xié)議的。

　　第十九條乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：

　�。ㄒ唬┮曳饺鐝氖陆佑|職業(yè)病危害作業(yè)但未進行離崗前職業(yè)健康檢查，或者乙方為疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學觀察期間的；

　�。ǘ┰诩追焦ぷ髌陂g患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；

　�。ㄈ┗疾』蛘叻且蚬へ搨�，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

　�。ㄋ模┡毠ぴ诋a(chǎn)期、哺乳期的；

　�。ㄎ澹┰诩追竭B續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

　�。┓�、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　八、勞動合同的終止

　　第二十條有下列情形之一的，本合同終止：

　　（一）本合同期滿的；

　　（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；

　　（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

　�。ㄋ模┘追奖灰婪ㄐ嫫飘a(chǎn)的；

　�。ㄎ澹┘追奖坏蹁N營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；

　　（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　九、其他

　　第二十一條本合同未盡事宜，或者有關(guān)勞動標準的內(nèi)容與今后國家、本市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十二條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

　　委托代理人（簽章）：

　　日期：

消防合同篇6

　　甲方： (以下簡稱：甲方)

　　乙方：廣州xx消防設(shè)備有限公司(以下簡稱：乙方)

　　甲方就****工程施工項目的氣體、報警消防設(shè)備的購置及安裝，配合消防部門對本批產(chǎn)品的驗收并保證合格，工作交由乙方完成，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議以便共同遵守。

　　1、項目名稱：*********合同段氣體消防工程。 2、期限

　　2.1合同工期：合同工期依據(jù)甲方現(xiàn)場施工進度。

　　2.2驗收日期：本施工點工程完成后，由乙方現(xiàn)場負責人確認該點的驗收時間為起始時

　　間進行驗收，并組織甲方相關(guān)人員進行工作驗收，最終以消防部門對該批產(chǎn)品的驗收為準。

　　2.3質(zhì)保期限：自通車之日起一年。 3、合同價格

　　3.1本合同計價貨幣、結(jié)算貨幣和支付貨幣均為人民幣。供方將按如下《合同清單》按質(zhì)按量按時供貨給需方：

　　注：以上報警及輔材部分按現(xiàn)場實際用量計價核算。

　　3.2本合同暫估總價是本工程施工現(xiàn)場指定地點的交貨價，即合同價款包括乙方履行全部

　　合同規(guī)定義務(wù)的價款和酬金，包括貨價、運輸費用、安裝費用。因氣體瓶重約400-500斤，且屬高壓設(shè)備，在惡劣和不熟悉的施工現(xiàn)場就裝卸、倒運等需得到甲方的協(xié)調(diào)、支援。 4、付款方式

　　4.1 合同簽訂后施工進場前15日內(nèi)，甲方支付給乙方指定賬戶合同總價款的30%作為此項目的預(yù)付款。

　　4.2合同項目主設(shè)備到達施工現(xiàn)場后5個工作日內(nèi)，甲方支付至乙方合同總價款的85%，安裝調(diào)試完成，經(jīng)消防部門對該批產(chǎn)品驗收合格后(甲方承諾2-3月內(nèi)完成消防驗收)，甲方再支付給乙方合同總價款10%的貨款，乙方出具合同總價款的普通發(fā)票。留合同總價款5%的質(zhì)保金，質(zhì)保期到后無質(zhì)量問題及維修責任無息退還。如十日內(nèi)未能按約定支付各筆貨款則按每日總合同款的5‰作為違約金支付給乙方，直至問題解決。 5、貨物的更換、補充、調(diào)整與退貨

　　5.1經(jīng)驗收，確屬于乙方運輸過程中損壞或少發(fā)的物品(以送貨清單雙方簽字為準)，乙方應(yīng)無條件為甲方及時更換補充完整，調(diào)換貨品所產(chǎn)生的費用由乙方自理。 5.2乙方提供的產(chǎn)品在安裝使用過程中，因質(zhì)量原因出現(xiàn)損壞問題，乙方應(yīng)在收到甲方返貨并認同問題所在后及時負責調(diào)換;或在使用過程中出現(xiàn)補貨、增購、改裝情況，甲方需自行采購或以現(xiàn)金形式支付乙方代為采購(款到發(fā)貨)。

　　5.3 因業(yè)主、監(jiān)理、甲方等采購方臨時調(diào)整產(chǎn)品型號、規(guī)格，超出原合同圖紙或要求時，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)市場價格協(xié)商確定，在原合同單價上予以增加。

　　5.4甲方辦理退貨須保證貨物的完整、無損壞，按照乙方提供的地址退貨，并承擔退貨時產(chǎn)生的運費，損壞貨物乙方將不予以退貨，乙方未按合同要求數(shù)量送貨所產(chǎn)生的退補貨費用概予甲方無關(guān)。 6、雙方責任與義務(wù)

　　6.1甲方須及時向乙方提供設(shè)計圖紙，并進行技術(shù)交底。

　　6.2甲方有義務(wù)向乙方提供工作面及安裝時必要的`配合工作，協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場的各班組、施工隊伍關(guān)系，保障乙方的正常施工。

　　6.3乙方不負責氣體滅火及電氣線路的設(shè)計、施工及設(shè)備選型，均依據(jù)參照設(shè)計院及甲方提供的圖紙，且不因圖紙設(shè)計承擔任何責任。

　　6.4乙方在本工程中安裝的所有消防設(shè)備質(zhì)量須全部合格且符合設(shè)計、規(guī)范要求，乙方作為單純的設(shè)備供應(yīng)商和安裝施工方應(yīng)接受甲方產(chǎn)品質(zhì)量及施工驗收，乙方不負責消

　　防驗收，但應(yīng)保證該批產(chǎn)品質(zhì)量合格，并負責該批產(chǎn)品消防驗收需要的相應(yīng)的產(chǎn)品資料和施工說明等。

　　6.5乙方負責全部設(shè)備的運輸、安裝工作。在實施過程中的設(shè)備保管由乙方負責，甲方負責協(xié)調(diào)存放。運輸保管過程中設(shè)備的損失以及安裝過程中的損壞均由乙方承擔，甲方概不負責。

　　6.6項目實施過程中，乙方所有人員、設(shè)備的安全均由乙方負責，甲方概不負責。 6.7工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，應(yīng)由甲方承擔全部責任。 6.8施工過程中乙方施工人員的食宿由乙方自理。

　　6.10乙方負責該工程質(zhì)保期內(nèi)的免費維護及維修工作，經(jīng)檢查屬設(shè)備自身原因，所有費用乙方承擔，因甲方人員操作不當造成損壞，乙方免費維修，材料費由甲方承擔。 7、其他

　　7.1甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向雙方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能對雙方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　7.2在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，解決不了，均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　7.3本合同自雙方法人代表或其授權(quán)代表簽字并蓋章之日起生效，工程竣工驗收合格，結(jié)清工程款質(zhì)保期到后自動失效。

　　7.4本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方: 乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：

　　聯(lián)系電話：開戶行：

　　合同起草人：

消防合同篇7

　　甲方(全稱):

　　乙方(全稱):

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致,訂立本合同，水電消防合同承包合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　二、工程概況

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)：_____天

　　三、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：

　　四、合同價款

　　金額(人民幣大寫)：

　　五、組成合同的文件

　　1、本合同

　　2、中標通知書

　　3、投標書及附件

　　4、標準、規(guī)范及有關(guān)文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單

　　7、工程報價單及預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　六、合同的生效及終止

　　1、合同簽訂之日起生效

　　2、除質(zhì)量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務(wù)，竣工結(jié)算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗收達到約定標準后，本合同即告終止。

　　3、合同的權(quán)利義務(wù)終止后，甲、乙雙方應(yīng)當遵循誠實信用的原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　七、圖紙

　　提供方及份數(shù)：

　　八、甲方工作：

　　1、提供經(jīng)當?shù)叵啦块T審批的設(shè)計資料，如在施工中發(fā)生變化應(yīng)及時協(xié)調(diào)乙方及設(shè)計單位予以解決。

　　2、對乙方施工現(xiàn)場的設(shè)備、配線、管路等予以保護。

　　3、如工程需基建方預(yù)留、預(yù)埋等基建配合工作，甲方應(yīng)提前和乙方及基建單位協(xié)商解決。

　　4、提供具備施工條件的施工場地

　　5、提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地

　　6、雙方約定甲方應(yīng)做的其他工作：

　　九、乙方工作

　　1、必須按消防部門審批合格的設(shè)計圖紙和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定進行施工。

　　2、在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)要求與現(xiàn)場實際情況不符合《國家消防驗收規(guī)范》時應(yīng)向甲方提出，由甲方和設(shè)計單位與消防部門協(xié)商解決。

　　3、乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間完成和提供服務(wù)。

　　十、施工組織設(shè)計和工期

　　1、開工及延期開工

　　乙方應(yīng)按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應(yīng)當以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應(yīng)當在接到延期開

　　工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方。因甲方原因不能按按合同約定的開工時間開始施工。甲方應(yīng)并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。

　　2、由于下列原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延:

　　a) 甲方不能按合同規(guī)定提供圖紙及開工條件;

　　b) 工程量改變和設(shè)計變更;

　　c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工;

　　d) 不可抗拒力;

　　e) 因甲方無法達成約定義務(wù)造成的工期延遲;

　　f) 雙方約定工期順延的其他情況：

　　3、工程竣工

　　a) 乙方按協(xié)議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。

　　b) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括乙方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內(nèi)容，合同范本《水電消防合同承包合同》。

　　十一、工程質(zhì)量

　　a) 工程質(zhì)量應(yīng)達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準。質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，乙方承擔違約責任。

　　b) 雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的'工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔

　　c) 乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　d) 甲方代表的檢查檢驗不應(yīng)影響施工的正常進行。如影響施工的正常進行，影響正常施工的費用由甲方承擔，并相應(yīng)順延工期。除此之外嚴重影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔。

　　e) 隱蔽工程和中間驗收

　　根據(jù)國家、盛市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　f) 重新檢驗

　　無論甲方代表是否進行過驗驗、當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗時，乙方應(yīng)按要求進行剝露或開孔，并在檢驗后重新進行修復(fù)。甲方承擔由此發(fā)生的費用，并相應(yīng)順延工期。

　　g) 本工程約定的質(zhì)量保修金為施工合同價款的 %，

　　本工程雙方約定乙方向甲方支付質(zhì)量保修金為(大寫)

　　質(zhì)量保修金應(yīng)在保修期過后一周內(nèi)由甲方一次性返還。

　　本工程約定的質(zhì)量保修期為一年。一年后如出現(xiàn)故障，乙方只收更換設(shè)備款和施工成本費用。

　　十二、合同價款與支付

　　1) 合同價款的確定本合同價款采用_________方式確定。

　　2) 雙方約定的工程款(進度款)支付方式和時間：

　　3) 甲方應(yīng)按約定的支付方式和時間支付工程款(進度款)，由于甲方未能按時支付工程款(進度款)所造成的一切后果由甲方負責，如影響工程進度的相應(yīng)順延工期。

　　4) 工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應(yīng)與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。

　　十三、工程設(shè)計變更施工中甲方需對原工程設(shè)計進行變更，應(yīng)提前7天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計標準或批準的建設(shè)規(guī)模時，甲方應(yīng)報規(guī)劃管理部門和其他主管部門重新審查批準，并由原設(shè)計單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。

　　因工程設(shè)計變更所產(chǎn)生的工程費用應(yīng)作為工程款的一部分與工程款同期調(diào)整支付。

　　十四、竣工驗收與竣工結(jié)算

　　1) 工程竣工驗收標準為國家和行業(yè)現(xiàn)行各項驗收標準及甲乙雙方的有關(guān)約定

　　2) 工程竣工驗收合格后，乙方向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。之后雙方參照本合同書約定的合同價款及補充條款約定的合同價款調(diào)整等內(nèi)容，進行工程竣工結(jié)算.

　　3) 甲、乙雙方對工程竣工結(jié)算價款發(fā)生爭議時，按合同中關(guān)于爭議的約定處理。

　　十五、索賠和爭議

　　1) 違約的處理：

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它違約行為，由乙方支付違約金，違約金按工程總造價的0.5%每天計收，但誤期賠償最高限額不超過合同總價的5%。

　　2) 索賠

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天書面通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　3) 爭議

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　十六、合同解除

　　1) 甲，乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同。

　　2) 有下列情況之一的，甲、乙雙方可以解除合同：

　　1、因不可抗力致使合同無法履行;

　　2、因一方違約致使合同無法履行。

　　3) 一方根據(jù)上述約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知的前10天告知對方，通知到達對方時合同解除.對解除合同有爭議的，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。

　　4) 合同解除后，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和轉(zhuǎn)移工作，按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地，甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，并按合同約定支付應(yīng)支付的工程價款.已經(jīng)定貨的材料、設(shè)備由訂貸方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貸款和因退貨，解除訂貨合同發(fā)生的費用，由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方賠償因合同解除給對方造成的一切損失。

　　5) 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。

　　十七、合同份數(shù)

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份;副本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　十八、補充條款

　　甲方：(章) 乙方：(章)

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話: 電話:

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：