消防合同

時間：2023-05-01 13:29:31 其他合同范本我要投稿

消防施工合同推薦度：
消防設計合同推薦度：
消防工程合同推薦度：
建筑消防設計合同推薦度：
消防清包工合同推薦度：
相關推薦

有關消防合同匯總8篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的消防合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

有關消防合同匯總8篇

消防合同篇1

　　購貨單位：以下簡稱為甲方

　　供貨單位：以下簡稱為乙方

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額116415.00元)

　　產(chǎn)品的技術標準(包括質量要求),按下列第(1)項執(zhí)行：

　　(1) 以上產(chǎn)品均按照國家標準執(zhí)行，乙方提供產(chǎn)品的出廠檢驗報告、合格證等證明。

　　(2) 乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。

　　第二條：產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。

　　1、產(chǎn)品的.交貨單位：華能鐵嶺風力發(fā)電有限公司平頂堡風電場升壓站。

　　2、交貨方法，按下列第(1)項執(zhí)行：

　　(1)由乙方免費送貨到甲方平頂堡風電場(平頂堡鎮(zhèn)小紅石村)。

　　第三條：對產(chǎn)品提出異議時間和辦法。

　　1、甲方在經(jīng)過鐵嶺市消防部門在本年度驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、和質量不合規(guī)定，應一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日內給予免費調換為合格產(chǎn)品。

　　第四條：結算方式

　　1、乙方產(chǎn)品進入甲方風電場升壓站經(jīng)過甲方驗收后，乙方開具增值稅發(fā)票，甲方交付乙方壹萬叁仟肆佰壹拾伍元(￥：13415.00)人民幣，待本年度通過鐵嶺市消防部門驗收合格后交付乙方剩余叁仟元(￥：3000.00)人民幣。第五條：合同簽訂

　　2、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。

　　甲方：(簽字)

　　乙方：(簽字)

　　年月日：

消防合同篇2

　　20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

　　【分歧】

　　案件審理過程中，存在兩種不同意見：

　　第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。

　　第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

　　【律師評析】

　　同意第二種意見。

　　根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

　　雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的.必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。

　　最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

消防合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑法》、《消防法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑消防設施安裝的實際，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，在20xx年5月7日簽訂合同的的.基礎上做如下修改補充：

　　1、修改第一條第三款，修改為：

　　開工日期：20xx年10月3日

　　竣工日期：20xx年10月31日

　　2、修改第三條第三款，修改為：室內消火栓系統(tǒng)(第一條

　　第二款的B項)，聚酯車間的12套消火栓安裝結束(該消火栓數(shù)量最終以圖紙為準)，經(jīng)甲乙雙方認可，甲方支付至合同總價款的65%。其余車間的15套消火栓安裝結束(該消火栓數(shù)量最終以圖紙為準)，經(jīng)甲乙雙方認可，甲方支付至合同總價款的80%。安裝施工范圍全部結束，消防設施經(jīng)過公安消防部門驗收合格，出具建筑工程消防驗收文件后，甲方付至乙方工程款為合同總價款的95%;乙方開具全額價款的正式發(fā)票。保修期滿，甲方付清余款 5% 。

　　3、20xx年11月7日前，整個消防設施工程具備濟陽縣公安消防大隊驗收條件。

　　4、在執(zhí)行本補充合同的同時，原簽訂的合同仍然有效。

　　合同訂立時間：

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　地址：地址：

消防合同篇4

　　發(fā)包方XXXXXXXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經(jīng)濟責任，特簽訂本合同。

　　第一條：工程概括；

　　1．工程名稱：工程項目XXX棟及地下室。

　　2．工程地點：

　　3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價元，總建筑面積約萬平方米，總工程造價約萬元。

　　4．工程內容： 1.室內消防栓系統(tǒng)；2.自動噴淋系統(tǒng)；3.自動火災報警系統(tǒng)；4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng)；5.室外消防栓系統(tǒng)；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內容。

　　5．消防報建費用乙方負責。

　　第二條：合同價款及承包形式；

　　1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米元，總造價為萬元。乙方負責開具稅務正式發(fā)票，稅金由乙方承擔。

　　2．本工程經(jīng)甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。

　　3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔法律及經(jīng)濟責任。

　　4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。

　　第三條：付款方式；

　　1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即萬元。

　　2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場�！鞠腊惭b工程施工合同書】消防安裝工程施工合同書。甲方向乙方支付該工程項目進度款 % ，即萬元。

　　3．工程施工完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款 % ，即萬元。

　　4．本消防工程施工完畢，經(jīng)有關部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%質保金，一年滿后支付）。

　　第四條：施工日期；

　　本合同簽訂后20xx年月日開工，工程工期20xx年月日完工并組織驗收，總工期天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè)，由乙方承擔一切損失及違約責任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。

　　第五條：設備及材料供應方式；

　　1. 本工程所需要設備及材料經(jīng)雙方協(xié)商同意，均由乙方負責供應。

　　2．乙方提供的材料設備，必須符合國家消防產(chǎn)品質量驗收標準，并具有合格證書。因產(chǎn)品質量不符合驗收標準而發(fā)生的工程質量事故或造成返工損失，均由乙方負責。

　　第六條：工程質量及驗收交工；

　　1. 工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。

　　2．隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關手續(xù)。如發(fā)生一切質量問題，乙方負責。

　　3．本合同生效后，甲方應組織圖紙會審、技術交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙四套

　　4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協(xié)助辦理相關手續(xù)。

　　5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關規(guī)定辦理，確保本工程質量保修期一年。

　　第七條：雙方職責；

　�。ㄒ唬┘追铰氊�；

　　1．派駐工地代表，對工程進度、質量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程。協(xié)調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。

　　2．根據(jù)合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。

　　3．如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。

　　4．協(xié)助乙方會同監(jiān)理方組織施工圖技術交底和圖紙會審工作。

　　5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。

　　6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的房子以當時的市場價格按九折抵足乙方工程款。

　　（二）乙方職責；

　　1．施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續(xù)。

　　2．按合同規(guī)定，做好材料和設備的采購、供應及管理工作。

　　3．嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工工期。

　　4．已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。

　　5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當?shù)叵啦块T的驗收，并取得消防達標文件及及驗收合格證書，否則不予結算。

　　6．在合同規(guī)定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對項目消防工程進行不定期的.維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。

　　7．嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。

　　8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結算事宜，乙方應義務培訓甲方有關消防管理、值班人員，使其基本掌握系統(tǒng)的維護、操作和保修工作。

　　第八條：雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執(zhí)行，如發(fā)生爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　第九條：施工過程中的一切安全事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份。

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

　　甲方

　　乙方

　　法定代表人

　　委托代理人

　　20××年月日

消防合同篇5

　　工程名稱：

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂地點：

　　第一部分協(xié)議書

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)章和建設部與國家工商行政管理局（GF-20xx-0201）《建設工程施工合同（示范文本）》，并結合柳州市有關規(guī)定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程建設施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍包括：承包方按設計施工圖對自動噴淋滅火系統(tǒng)火災自動報警系統(tǒng)按現(xiàn)行國家有關規(guī)定，標準組織施工，具體承包范圍如下：

　　火災自動報警與聯(lián)動控制系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)（含通風）、氣體滅火系統(tǒng)、應急照明系統(tǒng)、消防通訊系統(tǒng)(含應急廣播系統(tǒng))、防火卷簾門的安裝、調試、驗收等消防施工圖范圍內所有工作（不限于招標清單內容）。

　　1. 防排煙工程及水泵房、發(fā)電機房、配電房等設備用房的送風系統(tǒng)工程；

　　2. 消火栓系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)安裝工程；

　　3. 火災事故廣播、火警電鈴和緊急電話系統(tǒng)工程；

　　4. 火災自動報警與聯(lián)動系統(tǒng)工程；

　　5. 防火卷簾的采購和安裝工程；

　　6. 樓內手提滅火器采購和配置；

　　7．發(fā)電機房滅火系統(tǒng)；

　　三、合同工期

　　1．開工日期：暫定20xx年開工報告為準）。

　　2.竣工日期：暫定年月日，竣工日期是指本合同所約定的承包方所有工作完成日期，包括了完成消防管理部門的驗收合格的時間。由于承包方原因造成的返工、維修的，竣工日期不順延。

　　3.合同工期總日歷天數(shù)暫定天，包括完成消防管理部門的驗收合格的時間。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：按國家消防工程施工驗收規(guī)范、質量檢驗評定標準，評定為合格工程。

　　五、合同價款（包工包料）

　　金額（大寫）元（人民幣）￥元

　　六、組成合同文件

　　組成合同文件的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、本合同專用條款及補充條款

　　3、承包方的安裝工程預算書。

　　4、標準、規(guī)范及有關文件

　　5、圖紙

　　另雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件也視為本合同的組成部分。

　　七、承包方向發(fā)包方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任及費用。

　　八、發(fā)包方向承包方承諾按照合同的期限和方式支付合同價款

　　第二部分專用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　1、合同文件

　　合同文件由本合同及附件1組成。

　　2、圖紙

　　發(fā)包方向承包方提供設計施工圖紙叁份。

　　3、發(fā)包方派駐的工程師

　　職責：負責協(xié)調承包方與其他施工單位的配合，及對承包方進料、施工質量的監(jiān)督。

　　二、雙方的責任

　　1、發(fā)包方

　　①、辦理施工前的準備工作，使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后負責協(xié)調工地配合。

　　②、保證施工期間的供水、供電、滿足施工要求。

　　③、提供各種應由發(fā)包方提供的報建材料，協(xié)助承包方報審報批。

　�、�、提供施工現(xiàn)場的材料加工及堆放場地，倉庫和辦公室等臨時設施。

　�、�、在工程未竣工交付之前，須協(xié)助承包方對已完工工程的成品進行保護。如由于發(fā)包方原因造成已完工成品的損壞，發(fā)包方承擔由此造成的損失。若有新增加工程量．由發(fā)包方負責費用。

　　發(fā)包方不按合同約定完成以上工作造成延誤責任工期應相應順延。

　　2、承包方

　�、佟垂こ绦枰峁┖途S修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如由于承包方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由承包方承擔及所發(fā)生的費用。

　�、�、已竣工工程未交付甲方之前，承包方按協(xié)議條款約定負責已完工工程的成

　　品保護工作，保護期間發(fā)生損壞，屬承包方原因的，承包方自費予以修復。發(fā)包方提前使用后發(fā)生損壞的修理費用，由發(fā)包方承擔。

　�、邸⒁龊檬┕がF(xiàn)場地的清潔衛(wèi)生工作。

　�、堋⒆鳂I(yè)時必須采取一切有效措施確保工程施工安全。

　　承包方不履行或不完全履行上述各項義務，造成工期延誤或發(fā)生安全責任事故的，應對發(fā)包方的損失給予賠償。

　　三、施工組織設計和工期

　�、�、進度計劃

　　合同訂立后7天內承包方提供施工組織設計（施工方案）和工程進度計劃。工程確認時間：收到承包方提供的施工方案及進度計劃后1周內。

　　3、工期約定

　　經(jīng)雙方協(xié)商決定：本工期為天（日歷日）。

　　四、質量與驗收

　　1、工程應達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格等級。承包方應按現(xiàn)行的國家施工驗收規(guī)范和質量評定標準施工。

　　2、如達不到驗收合格條件，承包方負責組織返工，直至達到驗收合格條件為止。

　　3、因發(fā)包方原因達不到約定條件，經(jīng)發(fā)包方簽認，發(fā)包方承擔返工的費用，工期桕應順延。

　　4、工程質量監(jiān)督管理部門：柳州市公安消防支隊和本工程監(jiān)理單位。

　　五、工程質量的確認與付款方式

　　l、承包方向發(fā)包方提交完成工作量的時間．

　　2、工程付款方式

　　經(jīng)雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：①、承包方材料進場三日內，發(fā)包方支付承包方20%的工程款：當總工程量完成50%時，發(fā)包方再按進度支付承包方工程款，當工程量完成后，驗收之前發(fā)包方再支付承包方至80%工程款；余款經(jīng)工程驗收合格后，扣除工程款的5%作為質保金外．余款一個月內一次性結清。

　　②、每次付款前，乙方須向甲方提供符合甲方財務部門要求的相應金額的發(fā)票，否則甲方有權不予支付任何錢款，且不視作違約。

　　六、材料設備供應

　　本工程采用包工包料承包方式，所有材料設備均由承包方進行采購。承包方按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料設備，并提供產(chǎn)品合格證明。

　　承包方采購材料設備

　　1、承包方負責采購材料設備的，應按照發(fā)包方要求及設計和有關標準要求采購，并提供產(chǎn)品合格證明，對材料設備質量負責。承包方在材料設備到貨前24小時通知甲方聯(lián)合驗收。

　　2、承包方采購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包方應按現(xiàn)場工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。

　　3、承包方采購的材料設備在使用前，承包方應按現(xiàn)場工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包方承擔，并由承包方進行無償更換。

　　4、現(xiàn)場工程師發(fā)現(xiàn)承包方采購并使用不符合設計要求的材料設備時，應要求由承包方負責修復、拆除或重新采購，并承擔發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。

　　5、承包方需要使用代用材料時，應經(jīng)發(fā)包方書面認可后才能使用，由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。

　　由于設計原因造成市場無擬采購的材料，其代用材料的增加費用由雙方以書面形式議定；由于某種材料數(shù)量少,不予采購造成的材料代用，費用由承包方承擔。

　　6、為了保證主要材料和設備的質量，承包方在采購前應至少提前一個月向發(fā)包方報送3家以上承包方認為性價比較好的`品牌，發(fā)包方根據(jù)自身掌握的信息及承包方報送的信息對各品牌與承包方共同進行考察，如承包方報送的品牌符合發(fā)包方要求，則選用承包方報送的品牌；如承包方報送的品牌經(jīng)考察不符合要求，則發(fā)包方有權綜合考慮其它品牌性能與價格因素，指定2～3家質量好的品牌供承包方選擇，承包方選擇后發(fā)包方確認。如承包方在采購前未報送甲方確認，每發(fā)生一次承包方向發(fā)包方支付違約金10000元，發(fā)包方有權要求承包方將未報送確認且不符合要求的材料設備退場并重新采購施工，責任和費用概由承包方負責。

　　七、驗收與結算

　　1、竣工驗收

　　①、調試：承包方應認真按照消防工程的標準、規(guī)范和設計要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令進行施工，待調試條件成熟后，請發(fā)包方工程師參加系統(tǒng)調試，調試通過，雙方在調試報告上簽字，方可進行竣工驗收。

　�、�、竣工驗收：工程具備竣工驗收條件，承包方按國家消防工程竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料、竣工圖及竣工驗收報告。發(fā)包方收到竣工報告后15天內組織有關單位進行驗收。

　　2、竣工結算

　　①、工程竣工驗收合格后21天內，承包方向發(fā)包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照合同約定內容，進行工程竣工結算。對于承包方在工程竣工驗收合格后21天內未按要求報送竣工結算報告及完整的結算資料的，發(fā)包方有權單方面進行結算；對于施工單位在工程竣工驗收合格后21天內，報送了竣工結算報告及結算資料，但結算資料不完整或部分結算資料未按規(guī)定經(jīng)相關人員審批的，發(fā)包方有權拒絕對結算資料不完整或未按規(guī)定經(jīng)相關人員審批的內容進行結算。

　�、�、承包方在現(xiàn)場施工過程中應派專人負責結算用相關資料的收集和整理，對于在承包方已報送結算資料且發(fā)包方開始結算審核工作后，承包方不得補交或補簽結算資料，由此造成的損失由承包方負責。

　�、�、承包方報送的任何資料，如與現(xiàn)場實際情況不符時，發(fā)包方有權對該部分內容不予進行結算，無論其是否已經(jīng)監(jiān)理和發(fā)包方現(xiàn)場工程師確認。

　　④、承包方應如實報送預算書和結算書等資料，對于承包方報送的任何預算書和結算書的金額超過最終審定金額的5％時，則承包方有權視具體情況決定是否扣除該預算書或結算書審定金額的5％作為承包方向發(fā)包方支付的違約金。發(fā)包方人員應如實審核結算資料，不得故意刁難或拒審。

　�、�、承包方竣工資料應隨工程進度編制，報送一套至甲方備案，竣工資料由承包方自行整理歸檔。

　�、�、發(fā)包方收到承包方遞交的竣工結算報告及結算資料后應及時組織人員進行核實，給予確認或者提出修改意見。經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見并報送審定部門部門審定后，發(fā)包方按約定通知相關部門向承包方支付工程竣工結算價款。

消防合同篇6

　　工程名稱 :

　　工程地點 :

　　施工單位 :

　　地點 :

　　簽訂日期 : 年月日

　　消防系統(tǒng)工程

　　安裝及服務合同

　　合同號：

　　簽約地：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，合同雙方授權代表經(jīng)友好協(xié)商，達成如下內容，以資雙方共同遵守。

　　第1條定義

　　除非本合同上下文中另行規(guī)定，下列詞語各有如下定義：

　　1.1“甲方”指：銀座集團股份有限公司聊城銀座商城

　　1.2“乙方”指：浙江諸安建筑集團有限公司

　　1.3 “總包方”指：由甲方確定的土建總承包方。

　　1.4“合同”指由甲方和乙方（以下簡稱“雙方”）簽署的合同協(xié)議。

　　1.5“合同貨物”是指本合同項下的設備、備件和材料及有關的工程技術資料。

　　1.6“合同價格”是指在乙方已經(jīng)在事實上充分履行了其合同義務后，甲方根據(jù)合同規(guī)定支付給乙方的價款。該價款不受價格波動的影響。

　　1.7“技術服務”是指乙方為完成合同設備，在甲方工程中提供專業(yè)系統(tǒng)的設計、裝配、檢驗、調試、操作、維修、培訓等方面所需實施的一系列規(guī)范標準的技術活動。

　　1.8“技術培訓”是指乙方在合同設備的裝配、檢驗、調試、操作、維修等方面給予甲方的技術服務和技術培訓（人員培訓）。

　　1.9“驗收”是指合同設備達到規(guī)定的保證指標之后，甲方對合同設備及其系統(tǒng)使用功能的接受。

　　1.10“保證期”是指自驗收之日起乙方對合同設備安全和穩(wěn)定的運行給予的保證，保證期內乙方負責糾正或清除合同設備出現(xiàn)的缺陷，詳見第10條。

　　第2條合同范圍

　　2.1設計、安裝、調試

　　本合同乙方有責任根據(jù)甲方同意并且認可的功能深化設計清單(如合同附件一所示)向甲方提供符合國家或者國際質量認證標準的產(chǎn)品。乙方向甲方發(fā)出的設計變更、工作計劃及工作聯(lián)系單，應以書面文件形式提供。對于乙方提交的書面文件，甲方應該予以簽收，并在簽收乙方提交的書面文件后，最遲7個工作日內予以書面反饋意見，否則應視為甲方認同。

　　2.2工期

　　開工日期：20xx年_6月_20_日，竣工日期：20xx年_7月_31_日

　　2.3 驗收

　　乙方所負責供應的材料交付現(xiàn)場后，雙方應當在3個工作日內對相關材料進行驗收。

　　在系統(tǒng)完成安裝和調試后20個工作日內，甲方負責對有關設備和系統(tǒng)進行終驗。若30天內不組織終驗，視為驗收合格。

　　2.4 甲方的權利和義務

　　甲方有權對乙方的工作提出書面要求和意見,并要求乙方在職責范圍內予以執(zhí)行,有權監(jiān)督和檢查乙方的工作品質和工作進度。

　　甲方有權要求乙方撤換甲方認為不合格的工作人員。

　　按合同規(guī)定支付設備款。派專人負責協(xié)調處理乙方與第三方承包商在施工過程中產(chǎn)生的工作界面和交叉施工等問題。

　　甲方應在本項目現(xiàn)場提供或者協(xié)調其他承包商向乙方提供合適的場所，供乙方存放送抵現(xiàn)場的材料。

　　2.5 乙方的權利和義務

　　乙方應忠實地履行本合同所規(guī)定的乙方的工作內容，并執(zhí)行甲方的書面指示。乙方施工時應接受監(jiān)理的監(jiān)督，接受甲方的現(xiàn)場管理、安全管理與協(xié)調。

　　乙方提交給甲方的.資料的規(guī)格須符合檔案管理的要求，用紙規(guī)格為A4及其整倍數(shù)。

　　乙方有權按合同規(guī)定要求甲方支付工程款項。

　　乙方有責任遵守甲方制定的規(guī)章制度和條例等。

　　乙方對其履行職責時的疏忽或失職行為（如材料缺陷、運輸損耗等）承擔責任，負責免費修改直到滿足合同和國標驗收標準為止。因此造成工程逾期交付的承擔違約責任。

　　乙方負責免費對工程進行設計，如在施工過程中由于乙方原因需更改或重新設

　　計，乙方應及時以書面形式通知甲方并無償進行設計，設計結果經(jīng)甲方確認后繼續(xù)施工，因此造成工程逾期交付的，乙方應承擔違約責任及因此給甲方造成的直接經(jīng)濟損失。在任何情況下乙方不負擔特殊的、意外的或間接性的損害責任。

　　乙方要配合甲方進行消防驗收各項工作，直至驗收合格。乙方負責報消防檢測工作，甲方提供配合。

　　第3條合同價款

　　3.1、合同價款全部為人民幣。乙方承擔的各子系統(tǒng)價款如下：

　　3.1.1 工程總價款為：5000000.00元；（預算價）大寫（人民幣）：伍佰萬元整。

　　3.1.2合同價款包含材料供應、運輸、保險和稅金等一切與材料交付有關的費用。

　　3.1.2按下列約定編制并確認工程結算價：

　　本合同總造價和配置價暫按目前方案配置報價執(zhí)行。在完成施工深化設計后10個工作日內，乙方根據(jù)當前方案及配置價格，核準深化方案及合同造價并報甲方審核；

　　甲方根據(jù)審核后的價格確認及支付工程款。決算時按照甲方和審計確認的實際發(fā)生工程量按實結算，材料單價按合同所附雙方確認的價格單價執(zhí)行，未在附件材料清單中出現(xiàn)過的單價按照甲方確認增補時并書面確認的單價為準。

　　本合同計價組成包括：

　　1）、材料費；

　　2）、稅金；

　　3）、運保費；

　　4)、安裝費；

　　5)、相關協(xié)調配合費用

　　3.2、工程竣工并驗收合格后，由乙方編制工程結算書。甲方收到乙方完整的結算書后，在審計完成后14個工作日內對結算價格做出書面確認。

　　第4條合同價款支付

　　4.1、乙方提供設備的付款方式：

　　簽訂合同10日內，甲方向乙方支付合同總額的 30 %；材料全部送到指定位置后，甲方組織相關人員對所供管線材料進行驗收，驗收合格后乙方方可施工，施工完畢并經(jīng)甲方驗收合格后10日內，甲方向乙方支付至合同總額的 60 %；工程審計完后付至審計確認工程總額的95%。留審計額的5%作為質保金，質保期滿后，若無質量問題，甲方一次性無息付清給乙方。乙方應在第二次付款時提供給甲方符合稅法要求的發(fā)票；結算審計后，應該按審定值扣除已開票金額，開具剩余金額發(fā)票。

　　第五條、質量與驗收

　　5.1乙方在竣工后十日內向甲方提供消防設施施工技術檔案，甲方在十日內組織驗收。

　　5.2消防設施安裝質量以通過建筑自動消防技術檢測并經(jīng)公安消防部門竣工驗收合格為標準。

消防合同篇7

　　為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，強化安全管理，落實消防安全責任，有效強制各類事故的.發(fā)生，特與承租戶簽訂消防安全管理合同書，明確內容如下：

　　一、承租單位應按“誰主管，誰責任”的原則，建立和健全企業(yè)內部各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，明確法人代表是安全生產(chǎn)第一責任人，并要逐級落實安全生產(chǎn)、消防安全責任。

　　二、承租單位每月要組織一次安全生產(chǎn)、消防安全大檢查。并根據(jù)企業(yè)的實際情況，加強日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，限期整改。

　　三、根據(jù)安全生產(chǎn)和消防安全職責，積極開展形式多樣的生產(chǎn)安全、消防安全宣傳教育，認真開展“安全生產(chǎn)月”和“冬防119”等專項活動，積極營造安全生產(chǎn)氛圍，努力提高員工安全意識。

　　四、承租期間必須搞好自已的生產(chǎn)經(jīng)營工作、安全保衛(wèi)、貨物保管保險工作、必須遵守有關消防安全管理規(guī)定和用火、用電等各項防火安全制度。

　　五、必須保持消防通道的暢通、嚴禁占用防火間距、消防通道搭建工棚等，車輛應按指定地點停放。

　　六、甲方有權要求乙方整改安全隱患，并可協(xié)助乙方進行有利的整改。如違反上述安全規(guī)則，后果由乙方獨自承擔。

　　六、本協(xié)議一式貳份，甲、乙各執(zhí)壹份。雙方簽字（蓋章）后生效

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日

消防合同篇8

　　甲方：身份證號：電話：

　　乙方：身份證號：電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國消防法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等自愿公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就消防工程事宜協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：消防系統(tǒng) (1)火災自動報警系統(tǒng)

　　4、工程工期：月日至年月日。

　　二、承包方式：包工包料

　　三、工程造價：

　　四、工程質量及評定標準

　　1、質量要求：合格工程并符合消防設計要求。

　　2、評定標準：按國家和甘肅現(xiàn)行質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范執(zhí)行。

　　3、安全生產(chǎn)必須符合國家安全施工規(guī)范的要求，防止事故發(fā)生。

　　4、材料及設備品牌必須采用消防部門認可的合格產(chǎn)品、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質量等級并且符合消防要求，以保證工程質量.

　　五、付款方式

　　1、合同簽訂當天，甲方支付乙方合同款

　　2、工程完工甲方向乙方支付余款

　　六、雙方責任及義務

　　1、甲方責任

　　(1)按合同付款方式提供合同書所規(guī)定的全部費用

　　(2)指定專人負責系統(tǒng)工程項目建設的協(xié)調工作，免費為乙方施工提供存放器材的房間及施工電源和施工用水。

　　(3)負責系統(tǒng)工程項目的組織及驗收。(甲方內部驗收)

　　(4)甲方負責現(xiàn)場設備安裝位置的.供電，確認布線路、管道等設施的協(xié)調工作。

　　2、乙方責任

　　(1)負責系統(tǒng)設計、安裝、調試、開通試運行的全部工作。開通試運行后向甲方交付系統(tǒng)竣工資料和全套系統(tǒng)的技術資料，按時向甲方交付一個符合技術規(guī)范驗收合格的系統(tǒng)。

　　(2)乙方在施期間，乙方施工人員及設施發(fā)生意外事故，造成的傷亡和損失均由乙方全權負責，與甲方無關。

　　(3)乙方工程如不符合消防驗收規(guī)范需要返工，所造成的一切損失由乙方承擔，在施工期間因甲方造成的損失應由甲方承擔，在工程完工后由甲方造成的人為損壞由甲方全權負責。

　　(4)工程驗收：按照消防部門意見，由乙方配合，甲方負責驗收。

　　(5)負責對甲方的系統(tǒng)使用和維護人員的技術培訓。

　　(6)自系統(tǒng)開通運行之日起，乙方提供對系統(tǒng)及系統(tǒng)設備免費保修工作(質量責任限于產(chǎn)品本身的修理、更換或維護，不包括其他人為破壞因素或使用不當造成的損壞，人為不可抗拒因素除外)，壹年后提供優(yōu)惠服務，系統(tǒng)出現(xiàn)故障后，乙方將在24小時內響應，對一般故障在一天內予以解決，并對設備實行終身維修和系統(tǒng)長期售后技術支持。

　　七、所有權與風險轉移

　　在甲方支付全部貨款前，貨物的所有權歸乙方所有，如甲方未能按合同約定的付款期限履行付款義務的，乙方有權以任何方式將貨物收回，甲方須承擔因違約而給乙方造成的經(jīng)濟損失，包括但不限違約金，收回貨物的運輸及其他費用等。

　　八、履行期限和方式

　　1、乙方在合同簽定后，在甲方規(guī)定期限內，將設備運抵現(xiàn)場。

　　2、在組織施工過程中，如遇下列情況，需順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限。

　　(1)因不可抗力被迫停工時。

　　(2)因甲方提出變更計劃而不能施工時。

　　(3)因甲方原因不能按期提供合同規(guī)定之相應條件時。

　　九、系統(tǒng)工程項目延誤責任

　　1、由于甲方原因，致使工程不能按期開工或影響進度造成的責任和經(jīng)濟損失由甲方承擔，工期應按拖延天數(shù)順延。

　　2、由于乙方的原因，使工程不能按期交付驗收合格的系統(tǒng)造成的損應由乙方負擔。

　　十、違約責任和仲裁