承攬合同書(shū)

時(shí)間：2023-03-15 14:56:54 其他合同范本我要投稿

承攬合同書(shū)【推薦】

　　現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，合同的使用頻率呈上升趨勢(shì)，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的承攬合同書(shū)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬合同書(shū)【推薦】

承攬合同書(shū)1

　　合同編號(hào)：

　　甲方(定做人)：

　　乙方(承攬人)：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　甲、乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、產(chǎn)品及相關(guān)說(shuō)明

　　二、定作物的質(zhì)量

　　1、雙方按樣品生產(chǎn)，應(yīng)在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。

　　2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

　　3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內(nèi)，乙方對(duì)定作物負(fù)有質(zhì)量擔(dān)保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。

　　三、技術(shù)資料與圖紙

　　1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。

　　2、雙方對(duì)履約過(guò)程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密，均負(fù)有保密義務(wù)。

　　四、定作物的'交付與運(yùn)輸

　　1、乙方的交貨期限為天，自預(yù)付款到乙方賬戶之日算起，預(yù)付款為合同總金額的30%。

　　2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的違約金。

　　五、定作物的驗(yàn)收

　　1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開(kāi)具發(fā)票。

　　2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項(xiàng)。

　　3、余款10%為質(zhì)保金，自設(shè)備驗(yàn)收合格之日起滿12個(gè)月時(shí)付清。

　　六、違約責(zé)任

　　1、乙方負(fù)有及時(shí)交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。

　　2、甲方負(fù)有及時(shí)接收貨物與付款的義務(wù)。

　　3、雙方均應(yīng)恪守履約，若乙方違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、交通費(fèi)、取證費(fèi)等。

　　七、爭(zhēng)議解決

　　本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭(zhēng)議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

　　八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照?qǐng)?zhí)行。

　　甲方:乙方：

　　地址:地址：

　　開(kāi)戶行：開(kāi)戶行

　　賬號(hào):賬號(hào)：

　　電話：電話：

　　簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

　　簽約日期：簽約日期：

承攬合同書(shū)2

　　甲方(定做方)：____________________________

　　乙方(承攬方)：____________________________

　　一、亮化工程內(nèi)容及要求：

　　二、承攬方式：乙方包工、包料、設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。

　　三、總造價(jià)(總費(fèi)用)為拾萬(wàn)仟佰拾元整。

　　四、結(jié)算方法：

　　五、交付時(shí)間：乙方應(yīng)于________年____月____日前完工，交甲方驗(yàn)收。

　　六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。

　　七、施工保障：甲方負(fù)責(zé)施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個(gè)人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費(fèi)用，保證施工順利進(jìn)行。否則，由此造成的'一切后果概由甲方承擔(dān)。

　　八：安全責(zé)任：乙方應(yīng)安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫�，由乙方承�?dān)全部責(zé)任。

　　九、違約責(zé)任：

　　1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負(fù)責(zé)任。

　　2、乙方不按合同要求施工，甲方有權(quán)不付款或緩付款。

　　3、甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收要求的一周內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)。甲方未經(jīng)驗(yàn)收而使用，乙方則視為驗(yàn)收合格。

　　4、如需變更方案，乙方應(yīng)征得甲方同意，否則視為違約。

　　十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成�？烧�(qǐng)求仲裁解決。

　　十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

承攬合同書(shū)3

　　承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。

　　a、承攬項(xiàng)目名稱：北樹(shù)小區(qū)6#樓

　　b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：哈爾濱道外區(qū)三棵樹(shù)大街三機(jī)街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區(qū)地段

　　c、本工程自20xx年月日開(kāi)工自20xx年月日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書(shū)面報(bào)告且需得另一方的書(shū)面同意。

　　d、承攬方式：包工不包料。

　　e、承攬價(jià)格：

　　以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。

　　f、工程量計(jì)算方法：

　　每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。

　　2、承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。

　　b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗(yàn)收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的. %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗(yàn)收方法：

　　工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。

　　7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年月日

承攬合同書(shū)4

　　甲方：內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司

　　乙方：呼和浩特市金博建材門(mén)窗有限責(zé)任公司

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的`樣品為準(zhǔn)。

　　第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

　　第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。

　　第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

　　責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買(mǎi)人身意外保險(xiǎn)。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：

　　年月日年月日

承攬合同書(shū)5

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。

　　一、工程名稱地點(diǎn)：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、承包方式及內(nèi)容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內(nèi)容：

　　3、承包范圍及說(shuō)明：

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　1、工程造價(jià)如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：

　　四、工期及說(shuō)明：

　　根據(jù)甲方工期計(jì)劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。

　　五、甲方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、提供施工項(xiàng)目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。

　　2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費(fèi)，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。

　　3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、對(duì)甲方施工方案及要求，要做到堅(jiān)決服從不得推委。

　　2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　4、乙方派行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)的'施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過(guò)錯(cuò)，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。

　　6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　7、對(duì)于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　七、其他：

　　1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。

　　4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同書(shū)6

　　鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；

　　鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：年月日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。

　　3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：：年月日。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的`次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。

　　三、技術(shù)資料及圖紙

　　1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。

　　3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

　　四、質(zhì)量要求：

　　1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。（也可不約定此項(xiàng)目）

　　五、加工成品驗(yàn)收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

　　4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。

　　七、報(bào)酬及支付：

　　1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件元（或總報(bào)酬元）

　　2、報(bào)酬的支付采取以下方式

　　a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

　　b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

承攬合同書(shū)7

　　定作方：合同編號(hào)：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質(zhì)量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。

　　2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　五、價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：

　　六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的.技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交貨時(shí)間：。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。

　　九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。

　　十、費(fèi)用結(jié)算

　　結(jié)算時(shí)間：

　　十一、承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務(wù)：電話號(hào)碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務(wù)：電話號(hào)碼：

　　時(shí)間：年月日

承攬合同書(shū)8

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點(diǎn)：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　二、承包范圍及內(nèi)容：場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

　　四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。

　　五、質(zhì)量要求：按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高

　　九、乙方責(zé)任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。

　　3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的.安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。

　　5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭(zhēng)議的解決

　　存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

承攬合同書(shū)9

　　甲方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________

　　乙方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________

　　鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開(kāi)辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、合作項(xiàng)目標(biāo)的：維修售后服務(wù)。

　　二、合作時(shí)間及地址：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　地址：（詳見(jiàn)附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。

　　三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣_(tái)________萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣萬(wàn)共_________萬(wàn)元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià)萬(wàn)及現(xiàn)金萬(wàn)共出資_________萬(wàn)元作為投資。

　　雙方約定：

　　①雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書(shū)面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。

　　②設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。

　　四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)

　　汽車的汽車維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。

　　五、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金賬戶（含轉(zhuǎn)帳賬戶及現(xiàn)金賬戶），合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。

　　六、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為_(kāi)________萬(wàn)元，合作項(xiàng)目專用賬戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年_________萬(wàn)元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開(kāi)始，合作項(xiàng)目按每年_________元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi)，于每_________年_________月_________日前入帳。

　　七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　八、雙方責(zé)任：

　　（一）、甲方：

　　①繼續(xù)開(kāi)發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。

　�、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

　　（二）、乙方：

　�、賹⒃械摹⒖蛻艏{入雙方合作項(xiàng)目中。

　　②為、_____維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

　�、坶_(kāi)發(fā)客戶并介紹給甲方。

　　九、特別約定：

　�、僭璤_汽車場(chǎng)地系為爭(zhēng)取”4s”品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭(zhēng)取到新的`品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。

　�、谠诒竞贤行趦�(nèi)任何一方不得在市區(qū)（除外）內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。

　�、圩院献鲄f(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。

　�、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　⑤根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開(kāi)新店，乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。

　�、谌魏我环骄捅竞献黜�(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

　�、廴魏我环綗o(wú)正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為_(kāi)________萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。

　　十一、爭(zhēng)議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。

　　十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　代理人：_________

承攬合同書(shū)10

　　發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠(chéng)合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行，共同守信。其條款如下：

　　一、工程概況

　　1、項(xiàng)目名稱：____________________________

　　2、工程地點(diǎn)：____________________________

　　4、合同總金額：人民幣(大寫(xiě)) (小寫(xiě))

　　二、結(jié)算、付款方式及限期

　　1、預(yù)付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫(xiě))元整。預(yù)付款延付，則交貨期順延。

　　2。計(jì)人民幣(大寫(xiě))元整，元整。

　　3、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門(mén)安裝完畢，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)甲方需支付總合同的，計(jì)人民幣(大寫(xiě))元整。

　　4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫(xiě))保修期為_(kāi)_______年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

　　5、安裝工程交付驗(yàn)收前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門(mén)的所有權(quán)，同時(shí)提供門(mén)的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng)，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門(mén)的所有權(quán)和每套配套鑰匙。

　　6、乙方提供的'結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、施工現(xiàn)場(chǎng)具開(kāi)工條件。

　　2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。

　　3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現(xiàn)場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。

　　4、對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對(duì)該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。

　　7、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。

　　四、乙方責(zé)任

　　1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

　　2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門(mén)應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格。

　　3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。

　　5、售后服務(wù)，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門(mén)由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用)，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。

　　五、工期延誤

　　對(duì)以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：

　　1、工程量變化

　　2、工地現(xiàn)場(chǎng)停電造成停工

　　3、人力不可抗拒因素造成停工

　　4、非乙方因素的其他原因

　　六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門(mén)實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。

　　2、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。

　　3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。

　　七、合同變更、解除

　　本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

　　八、解決處理合同爭(zhēng)議

　　本合同如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

　　十、其他約定事項(xiàng)

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

承攬合同書(shū)11

　　合同編號(hào)：

　　委托方：（以下稱甲方）

　　承接方：（以下稱乙方）

　　簽約地點(diǎn)：

　　施工地點(diǎn)：

　　簽約時(shí)間：年月日

　　1、合同內(nèi)容

　　本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：

　　（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）

　　2、合同金額

　　2.1 合同總金額為人民幣：（rmb：）

　　2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。

　　3、付款方式

　　3.1 付款

　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb ）。

　　3.2 設(shè)備進(jìn)度款

　　當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％，即人民幣（rmb ）。

　　3.3 工程結(jié)算付款

　　本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb ）。

　　3.4 最終驗(yàn)收付款

　　經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb ）。

　　3.5 其它事項(xiàng)

　　4、合同雙方責(zé)任

　　4.1 甲方責(zé)任

　　4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。

　　4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的`土建、水、電等條件。

　　4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。

　　4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

　　4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。

　　4.2 乙方責(zé)任

　　4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。

　　4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

　　4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。

　　4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí)）

　　5、安裝及調(diào)試

　　5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任

　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

　　5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　簽約代表：簽約代表：

　　指定聯(lián)絡(luò)人員：指定聯(lián)絡(luò)人員：

承攬合同書(shū)12

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)?運(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務(wù)：電話號(hào)碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務(wù)：電話號(hào)碼：

　　時(shí)間：年月日

承攬合同書(shū)13

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：簡(jiǎn)稱甲方

　　定作方：簡(jiǎn)稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的'，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：(蓋章)

　　代表人：(簽名)

　　地址：

　　電話：

　　開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　年月日

承攬合同書(shū)14

　　甲方（定作方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方（承攬方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問(wèn)題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)：

　　玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________，數(shù)量：___________，單價(jià)：___________。

　　交貨地點(diǎn)：

　　運(yùn)輸方式、費(fèi)用：

　　1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).

　　2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號(hào)樓層等識(shí)別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。

　　三、驗(yàn)收方式：

　　1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn)，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方，否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。

　　2）_________玻璃制作按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).

　　六、結(jié)算及付款方式：

　　甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

　　七、違約責(zé)任：

　　1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.

　　2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

　　八、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭(zhēng)議雙方均有權(quán)提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。

　　十、保質(zhì)期及保修

　　1、保質(zhì)期為二年（驗(yàn)收之日起）

　　2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的.責(zé)任。

　　甲方：

　　代表：

　　賬號(hào)：

　　戶行：

　　___________年___月___日

　　乙方：

　　代表：

　　賬號(hào)：

　　戶行：

　　___________年___月___日

承攬合同書(shū)15

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。

　　一、承攬期限

　　本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。

　　二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1.承攬范圍：

　　2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附件)。

　　三、承攬方式

　　乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費(fèi)用。

　　四、承攬費(fèi)用

　　1.合同期保潔承攬費(fèi)用總額為元。其中，月度保潔費(fèi)用為元。

　　2.保潔承攬費(fèi)用包括保潔人員的勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及乙方管理服務(wù)費(fèi)用。

　　五、付款方式

　　乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方。

　　六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　(一)甲方的權(quán)利義務(wù)

　　1.為乙方提供進(jìn)入甲方場(chǎng)所開(kāi)展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。

　　2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。

　　3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫(kù)房。

　　4.甲方有權(quán)對(duì)乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，甲方書(shū)面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。

　　5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)關(guān)的其他工作;否則，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　(二)乙方的權(quán)利義務(wù)

　　1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實(shí)行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場(chǎng)所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

　　2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項(xiàng)管理制度。

　　3.乙方應(yīng)明確專人，具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。

　　4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的.，在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)照價(jià)賠償。

　　5.乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實(shí)，乙方除照價(jià)賠償外，應(yīng)立即將其開(kāi)除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。

　　6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同，依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)，自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。

　　七、合同的變更或解除

　　1.本合同履行過(guò)程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。

　　2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項(xiàng),另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個(gè)工作日通知對(duì)方。

　　八、違約責(zé)任