承攬合同書【薦】
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編為大家整理的承攬合同書,歡迎大家分享。
承攬合同書1
建設方:___(以下簡稱甲方)
承包方:___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點:甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容:本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的`維修,保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內(nèi)場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,
(3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。
(5)本合同結(jié)算方式:___。
五、附則
(1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
附:
甲方:___
乙方:___
法定代表人:___
法定代表人:___
委托代理人:___
委托代理人:___
電話:___
電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
承攬合同書2
定做方:__________
承攬方:__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
(3)其他:以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目:
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的.構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《民法典》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
承攬合同書3
甲方(承租方):
乙方(出租方):莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司
因甲方演出需求,租用乙方演出器材設備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,為明確甲.乙雙方的權(quán)利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:承攬甲方活動的項目:
1. 舞臺搭建和舞美設計布置;
2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3. 活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4. 活動現(xiàn)場的錄像。
第二條:租賃設備概況
租賃用途:演出所用。
使用時間:20xx年 2 月 14 日.
安裝時間:20xx年 2 月 11 日開始,音響LED屏14日上午9時前交付使用
安裝地點:信和源華庭廣場
拆卸時間:20xx年 2 月16 日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
第三條:租賃設備的運輸與操作.
租賃設備的`進退場調(diào)試安裝.操作由乙方承擔.
第四條:租賃設備的使用及規(guī)定
1.合同期內(nèi),乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理.合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成.
2.乙方應根據(jù)演出的作息時間,合理安排設備的維修.保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償.
4.甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。
第五條:安全與治安
1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
承攬合同書4
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的`切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: 年 月 日
承攬合同書5
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
加工xx,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經(jīng)濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。ǎ玻┲型窘獬贤,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的.損失。
第二點:承攬方的違約責任
。1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
承攬合同書6
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內(nèi)容
計量單位數(shù)量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計_________人民幣金額(大寫):_________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的`時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):__________
住所:__________
法定代表人:__________
居民身份證號碼:__________
委托代理人:__________
電話:__________
開戶銀行:__________
賬號:__________
郵政編碼:__________
承攬人承攬人(章):__________
鑒(公)證意見:__________
鑒(公)證機關(章)經(jīng)辦人:__________
__________年__________月__________日
監(jiān)制部門:____________
印制單位:___________
承攬合同書7
委托方(甲方):__________承接方(乙方):__________
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經(jīng)甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2乙方責任
6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。
6.2.2乙方對設計文件出現(xiàn)的'遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自__________年__________月__________日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:__________(蓋章)乙方簽字:__________(蓋章)
承攬合同書8
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規(guī)格___________,
3、單位___________,
4、數(shù)量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標準:
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質(zhì)量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調(diào)、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的.除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬合同書9
合同編號:75642
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):
1.質(zhì)量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的'違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開戶銀行:_____
帳號:________
承攬合同書10
甲方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
乙方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業(yè)務;乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務達成如下協(xié)議:
一、合作項目標的:維修售后服務。
二、合作時間及地址:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣_________萬元及現(xiàn)金人民幣萬共_________萬元作為投資;乙方以設備折價萬及現(xiàn)金萬共出資_________萬元作為投資。
雙方約定:
、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
、谠O備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經(jīng)理和維修服務部副經(jīng)理,乙方委派財務部副經(jīng)理和維修服務部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的.資金往來設置雙方共同確認的資金賬戶(含轉(zhuǎn)帳賬戶及現(xiàn)金賬戶),合作項目經(jīng)營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為_________萬元,合作項目專用賬戶須分攤甲方場地費每年_________萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始,合作項目按每年_________元分攤場地費,于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
(一)、甲方:
、倮^續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務,并在合作期內(nèi)承擔維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊的公共關系處理。
、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中。
。ǘ⒁曳剑
、賹⒃械摹⒖蛻艏{入雙方合作項目中。
②為、_____維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。
、坶_發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
、谠诒竞贤行趦(nèi)任何一方不得在市區(qū)(除外)內(nèi)與第三方就本項目進行合作。
、圩院献鲄f(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
、茈p方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔違約責任。
、莞鶕(jù)經(jīng)營需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為_________萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
代理人:_________
承攬合同書11
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::年月日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的.,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應款額的收據(jù)。
承攬合同書12
甲方:內(nèi)蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司
乙方:呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設備,技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規(guī)范
第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算,多退少補。
第九條付款方式:1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的`一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人簽字:負責人簽字:
年月日年月日
承攬合同書13
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的.,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
承攬合同書14
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將________工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責任及權(quán)利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包方式及內(nèi)容:
1、承包方式:
2、承包內(nèi)容:
3、承包范圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下:
四、工期及說明:
根據(jù)甲方工期計劃進行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為________天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害),工期則相應順延。
五、甲方責任及義務:
1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底,組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地,水電有甲方負責安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度,施工質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責任,并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務:
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn),因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度,認真做好施工現(xiàn)場的`施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責任及過錯,甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。
七、其他:
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制,甲方應在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字,監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:
甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,乙方負責人組織施工人員認真學習條例后,簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書15
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項目地點:哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價格:
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法:
每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內(nèi)容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標準:
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式:
工程完工驗收后 天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價的. %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的 %保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、 工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
【承攬合同書】相關文章:
承攬的合同書09-28
承攬合同書01-09
承攬合同書11-08
加工承攬合同書09-29
晚會承攬合同書09-09
加工承攬合同書01-06
加工承攬合同書01-31
【精】承攬合同書02-24
【熱門】承攬合同書02-20
承攬合同書【推薦】02-19