裝飾工程合同(15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的裝飾工程合同，歡迎閱讀與收藏。
裝飾工程合同1
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人室內(nèi)裝飾裝修工程有關事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：參見合同附件(二)《裝飾工程預算書》所列項目。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工，發(fā)包人包料。
第二條 工程價款
工程價款(大寫金額) 叁拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整 詳見合同附件(二) 《裝飾工程預算書》。
第三條 付款方式
1、雙方約定按以下第
2、特別費用的約定
a、施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
b、施工過程中，由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
c、合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。
3、乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行，如甲方增加新的工程項目，經(jīng)雙方協(xié)商，另行簽署補充合同，其工程項目涉及的款項，甲方應先預付30%的工程款，工程進度到50%時，甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大于該項目的50%，甲方應按實際比例先支付給乙方備料款。
第四條 質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。工程驗收標準，雙方同意參照三亞市地方標準DB31T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加或減少的費用，應另簽定補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負，施工質(zhì)量由甲方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第五條 材料供應
1、甲方所提供的材料均應用于合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪做它用。
2、乙方提供的材料，未按附件(二)所報的價格或底于報價和品牌.設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備、，必須是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并按時供應到現(xiàn)場。如延期，施工工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第六條 工程期限
1、工程期限天，開工日期年日，竣工日期 年 11 月 01 日。
2、如果是乙方原因而延遲完工，每日按
3、甲方自行挑選的材料、設備、因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔。乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工中，因工程質(zhì)量問題，雙方意見不一致而造成停工，均不視為誤工或延遲工期，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以保證繼續(xù)施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方承擔全部施工費用。如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
6、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的'質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條 工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,(按附件二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部竣工后，乙方通知甲方進場竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在十天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任，甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時間內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承擔工序及工程的竣工日期。
4、甲方驗收工程合格后，雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。
第八條 其他事項
1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量按期完成施工任務。
2、乙方負責施工現(xiàn)場的安全、.嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。
3 、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發(fā)生事故乙方自己解決.對甲方無關系.
4、乙方嚴格履行合同，實行信譽工期。
5、乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。在保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成的質(zhì)量問題，乙方無條件進行維修，如果由于甲方使用不當，造成的裝飾面損壞或不能使用，乙方酌情收費進行維修。
第九條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使雙方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條 爭議解決
1、本合同履行期間。雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決，或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向三亞市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向雙方當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁，向人民法院提起訴訟。
第十一條 合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式通知對方，應按合同總價款的30%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式通知對方，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條 合同生效
1、本合同和合同附件雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件，補充合同)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同2
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應視為雙方已結(jié)算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的'判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權(quán)利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同3
發(fā)包方（簡稱甲方）：______________
承包方（簡稱乙方）：貴陽美之源裝工程有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況
1、甲方裝飾住房系合法使用；
2、裝飾施工地點：______________
3、住房結(jié)構(gòu)：施工面積______________平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容：（見附件《裝飾工程預算表》）。
5、承包方式：______________
6、總價款：______________元，大寫（人民幣）：______________；
其中：材料費：______________，人工費：______________
管理費：___________________，設計費：_______________；
稅金（3.41%）：___________，垃圾清運費：___________；
其他費用___________________________；
雙方約定，如變更施工內(nèi)容、變更材料，這部份的工程款按實另計。
7、工期：工期日，施工時間自_______________年______________月______________日開工，至______________年______________月________________日竣工；
第二條材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：
甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲、乙雙方應辦理交接手續(xù)。乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的'材料、設備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的裝飾工程上，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料：
乙方供應的材料、設備，甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用；如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第三條關于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由______________方設計，提供施工圖紙一式______________份。
3、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工、因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容、增加施工項目所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應于承認；事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗；若復驗合格。其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8、工程保修期貳年�？⒐を炇蘸蠹住⒁译p方簽署，《工程保修單》，憑保修單實行保修，保修期兩年，從竣工驗收簽章之日起算。
第四條有關安全生產(chǎn)和防火的約定：
1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償.
2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出申請，經(jīng)所在地建設行政主管部門批準后方能施工。
甲方（簽字）：______________
乙方（簽字）：______________
______________年______________月______________日
裝飾工程合同4
委托方：_________________
承接方：_________________
工程項目：_______________________
分公司系_________________公司依法設立的分支機構(gòu)，具有獨立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司系根據(jù)我國法律注冊的合法組織，具有簽訂履行本合同的資格和能力。
甲方根據(jù)通信建設需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設施工，乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務，保證本工程順利完成，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況
工程名稱：______________________________。
工程地點：_______________________________。
總計：施工面積_____________________平方米。
施工內(nèi)容：
本工程項目如下：
1.拆除維修
2.建筑裝修
3.電氣照明
4.綜合布線
5.配電工程
6.消防工程及報批驗收
7.工程開工日期：________年____月____日
8.工程竣工日期：________年____月____日
9.工程總天數(shù)：________________________________天
第二條工程價款
包括為實施和完成合同所需的勞務、材料、機械、安裝、質(zhì)檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調(diào)價、施工措施費用、市場變化以及合同所含的所有責任、義務和風險等各項應有費用
工程總價款_________元。
第三條質(zhì)量要求
工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可
施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同
甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接
所有隱蔽工程必須經(jīng)甲方代表簽證認可后方可隱蔽。
第四條材料供應
本工程系包工包料工程，在裝修工程承包范圍內(nèi)施工所需材料或產(chǎn)品原則上由乙方采購，乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符，達到合格以上，其材料、產(chǎn)品品牌、型號、規(guī)格、質(zhì)量、性能等必須符合設計要求和防火要求，嚴禁使用改制鋼材材料
在承包范圍內(nèi)施工所需的主要材料，其品牌、等級、價格等進場前必須經(jīng)甲方委托的監(jiān)理簽字確認
乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件
《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪
作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方
乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責
乙方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件預算單的內(nèi)容，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條付款方式
因本工程需要進行拆除修補裝修，裝修工程總價款定為_________元，先預付裝修總價款的_____%，合計元，于簽定合同后____天內(nèi)支付
工程進度款：待裝修工程完成達到_____%，經(jīng)監(jiān)理單位和發(fā)包人審核確認后支付合同價的_____%，合計元，工程驗收合格后再付____%，合計元，工程決算審計后___天內(nèi)按審定數(shù)留下的____%質(zhì)保金后付清余款，合計元，質(zhì)保金___%待保修期滿后支付保修期為____月合計元
第六條施工技術要求
施工工期：承包人可根據(jù)自身技術力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的`工期在內(nèi)，發(fā)生連續(xù)停水、停電________小時，工期可順延，以當?shù)刈詠硭㈦娏镜耐Ｋ�、停電通知為準，雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進行________元罰款
由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變
在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
第七條工程驗收
工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，
乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)
驗收標準按照國家有關標準執(zhí)行。
第八條其他事項
乙方應根據(jù)施工現(xiàn)場條件，合理制定施工組織設計，施工圖以外所發(fā)生的按規(guī)定非甲方原因的費用由乙方自行負責
乙方需午間、夜間加班施工，所引起的噪音超標費由乙方自行承擔
乙方應協(xié)調(diào)好當?shù)赜嘘P部門的關系，出現(xiàn)問題由乙方自行協(xié)調(diào)
建設單位可以根據(jù)需要增加或減少工作量
乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或分包
本裝修工程的施工圖，由乙方按施工價的________%一次性支付設計費，交由我公司轉(zhuǎn)交設計者，
乙方應在接到施工通知書之日起________內(nèi)辦妥所需手續(xù)并與我公司簽定施工合同，并在約定的開工日期內(nèi)及時組織施工，否則乙方承擔一切責任，并取消施工資格，終止施工合同
嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處
在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為________個月。
第九條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的________%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)
施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效
補充合同與本合同具有同等的法律效力
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條補充改動事項
甲方：________
乙方：________
簽約日期：________年____月____日
裝飾工程合同5
第一條工程概況
1.1工程地點：
1.2工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料（見附表二：乙方提供裝飾材料明細表）；
�。�2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（見附表一：甲方提供裝飾材料明細表，見附表二：乙方提供裝飾材料明細表）；
�。�3）乙方包工、甲方提供全部材料（見附表一：甲方提供裝飾材料明細表）。
1.3工程期限天
開工日期年月日
竣工日期年月日
1.4合同價款：本合同工程造價為（人民幣）元
金額大寫：。
�。ㄔ斠姼奖砣汗こ虉髢r表）
第二條工程設計
見重慶市住宅裝飾設計合同書（附后）
第三條甲方工作
3.1委派為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽；
3.2開工前天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
3.3負責提供水源、電源為乙方使用；
3.4負責協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關系；協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
3.5如確需原建筑物或設備管線，負責到有關部門辦理響應的審批手續(xù)，并承擔有關費用；
3.6施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。
第四條乙方工作
4.1委派為甲方代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量的按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。
4.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，防火、安全、環(huán)境保護規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管
理，施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器。
4.3保護好原居室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（居民）的關系。
4.4保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及做法如需變動，雙方應協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目差后再施工，同時調(diào)整相關費用及工期（見附件五：工程變更單）。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
第六條材料供應
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場（見附表一：甲方提供裝飾材料明細表），雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；由甲方供應的`材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失，責任由甲方承擔。
6.2按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表二：乙方提供裝飾材料明細表），雙方共同驗收；如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期
7.1因下列原因造成工期延期，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
1）工程量變化或設計變更；
2）不可抗力；
3）甲方同意工期順延的其它情況。
7.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽定工期變更協(xié)議。
7.3因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。
第八條質(zhì)量標準
本工程施工質(zhì)量按下列第項標準執(zhí)行；
1）以施工圖紙、設計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》
2）雙方約定：
�、偈┕み^程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由部門對工程質(zhì)量予以認證，認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認證，工程質(zhì)量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔；工程質(zhì)量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。
�、谀静�、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。
第九條工程驗收、工程價款結(jié)算及保修
9.1甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延，若復驗不合格，其驗收返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。
9.2雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量驗收。
1）
2）
3）
乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應添寫工程驗收單（見附表六：工程驗收單）；
9.3工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后三天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)未組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
9.4工程竣工驗收后，乙方應提交工程結(jié)算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內(nèi)結(jié)清尾款。
9.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗收合格簽字并結(jié)清尾款后，填寫工程保修單（見附件八：工程保修單）。
9.6驗收不合格，乙方負責返工，甲方不得使用，否則使用房屋視為合格。
9.7因甲方購買材料未達到國家標準而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，乙方不負責保修。
9.8因甲方原因工程價款未結(jié)清，乙方不負責保修。
裝飾工程合同6
供方(甲方)：
合同簽訂地：
需方(乙方)：
簽訂時間：xx年x月x日
本合同由______(以下簡稱甲方)與____________(以下稱乙方)，就乙方采購甲方的___________達成以下協(xié)議：
一、產(chǎn)品采購：
乙方同意向甲方采購產(chǎn)品____________。
二、產(chǎn)品質(zhì)量：
甲方向乙方提供的.產(chǎn)品質(zhì)量，必須符合甲方的質(zhì)量說明書，并經(jīng)乙方驗收合格。乙方在收到產(chǎn)品的十日內(nèi)向甲方出具產(chǎn)品驗收證明，逾期不出具合格證明或不合格說明，則視產(chǎn)品合格。
三、地板磚：60cm×60cm，25元/張×23000張=575000元，木工板：2870×120元/張=344400元，油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元
合計：壹佰叁拾陸萬伍仟元整(1365000元)
四、貨款支付：
乙方在收到甲方全部貨物后，向甲方支付_________%的貨款總額，于7月15日前支付完所有材料款。
收款單位：______
開戶行：________________________
賬號：________________________
五、交貨時間：_____年___月__日前。
六、違約解決：
1、未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結(jié)果是終局的，對雙方都有約束力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同用中文書就，并受中國法律約束。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方：
代表人：
xx年x月x日
乙方：
代表人：
xx年x月x日
裝飾工程合同7
填寫合同須知
一、凡在北京地區(qū)承擔建設工程設計任務的單位，統(tǒng)一使用本合同；
二、填寫本合同時，必須使用正楷，字跡工整清晰，填寫內(nèi)容準確齊全；
三、本合同中的附件3"委托設計項目表"，由設計單位根據(jù)工程特點列表填寫，附于合同后，雙方加蓋合同章和騎縫章；
四、本合同不適用外資、中外合資、中外合作設計項目；
五、本合同由XX市勘察設計管理處統(tǒng)一單位編號；
六、本合同由XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會制定，XX市工商行政管理局監(jiān)制，任何單位不得自行翻印。
委托單位：______________________________（以下簡稱甲方）
設計單位：______________________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑工程勘察設計合同條例》，以及XX市的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務：
工程名稱：
工程地址：
工程任務批準文件：__________________________（見附件1）；
XX市城市規(guī)劃管理部門批準文件：____________（見附件2）；
本工程的設計階段、內(nèi)容、規(guī)模、工程投資（見附件3）。
第二條 設計資料、設計階段及設計文件的提交
本工程設計依次按初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規(guī)定的設計周期，并考慮甲方對該項工程的實際要求以及乙方的可能，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，約定如下：
（一）甲方應以書面形式提交下列建設文件與設計資料：序號文件內(nèi)容或名稱文件提交日期備注
�。ǘ┮曳桨醇s定的時間提交下列設計文件：序號設計文件名稱份數(shù)交付日期備注提交設計文件的份數(shù)以國家物價局和建設部的規(guī)定為準，超出部分另行收費。（三）設計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定，則可待設計工作進行到可確定時，甲乙雙方另行簽訂《階段設計協(xié)議書》，作為本合同的附件執(zhí)行。
第三條設計收費及支付方法
�。ㄒ唬┍竟こ淘O計收費按照國家和XX市現(xiàn)行收費標準執(zhí)行。甲方要求設計單位超出規(guī)定設計周期趕工提供設計圖紙，設計單位可以收取最高不超過設計費的三分之一的趕工費，具體數(shù)額由甲乙雙商定。
（二）本工程設計收費詳見附件3"委托設計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預付估算設計費總額的20%作為合同定金，設計工作完成后，定金抵做工程設計費。
�。ㄈ┮曳较蚣追教峤怀醪皆O計文件時，甲方向乙方撥款付應付設計費總額的30%（不含定金）。
�。ㄋ模┮曳较蚣追教峤皇┕D設計文件時，甲方向乙方按設計概算結(jié)清全部工程設計費。
�。ㄎ澹⿲Σ捎孟冗M技術而節(jié)約投資、縮短工期或在建成后有顯著經(jīng)濟效益的設計，經(jīng)XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會會同有關部門確認后，可適當增收工程設計費。增收金額按XX市有關標準執(zhí)行，未定具體標準的，由甲、乙雙方商定。
�。┍竞贤趫�(zhí)行期間，如遇國家規(guī)定的設計收費標準調(diào)整時，甲乙雙方已定的設計收費額應按新標準重新核定，并按核定后的設計收費額進行結(jié)算。
第四條雙方責任
（一）甲方責任
1、如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關建設文件和設計資料，并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設計費。
3、負責本工程各階段設計文件向規(guī)劃設計管理部門的送審報批工作，并負責將報批結(jié)果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進行現(xiàn)場設計或派駐現(xiàn)場設計代表時，應向乙方正式發(fā)出邀請書，并且負責乙方必要的工作條件，所需費用由甲方負擔，不計入工程設計費總額之中。
5、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔。
6、在不增加工程設計費總額的情況下，甲方有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目，協(xié)助乙方辦理技術合同中應由甲方辦理的有關手續(xù)。技術合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
�。ǘ┮曳截熑�
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件，并保證設計文件的質(zhì)量符合國家和XX市的有關規(guī)定，規(guī)范的要求，符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規(guī)定參加該工程地基基礎、主體結(jié)構(gòu)和竣工的驗收。
第五條工程設計版權(quán)
本工程的`設計版權(quán)全部屬乙方所有，甲方有責任對此給予保護，不得將本工程的設計造型、設計文件、及有關數(shù)據(jù)進行修改、復制、描繪或提供給第三方使用，亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設之用。
第六條違約責任
�。ㄒ唬┯捎诩追阶兏媱澣蝿諘�、建設條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等，給乙方造成設計返工時，雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實際返工日向乙方支付費用，每日按_____元計算。如變更導致重新設計的，則按本合同第七條執(zhí)行，結(jié)清應付設計費，結(jié)束本合同關系并重新簽訂合同。（二）甲方未在本合同第三條所約定的時間內(nèi)交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，關系并重新簽訂合同。
�。ǘ┘追轿丛诒竞贤谌龡l所約定的時間內(nèi)交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應付工程設計費的_____償付違約金。
�。ㄈ┯捎诩追竭`反本合同第五條之約定，乙方有權(quán)向甲方提出償付違約金的要求，違約金額為甲方向乙方應支付全部設計費的兩倍，并承擔違反政府有關規(guī)定及法律的責任。（四）由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經(jīng)濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。（五）由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經(jīng)濟損失時，乙方有責任在設計上繼續(xù)采取補救措施，并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
�。┘追讲宦男泻贤瑫r，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設計費。
第七條合同生效、中止與結(jié)束
�。ㄒ唬┍竞贤杞�(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章，并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權(quán)的委托代理人的簽字（或蓋章）方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。
（二）甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時，應提前一個月書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。
�。ㄈ┮蚣追皆蛞笾型就Ｖ乖O計工作的，已付定金不退還；當設計工作進行相應設計階段不足一半時，甲方應支付該階段設計費的一半；設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段設計費的一半；設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段的全部設計費。同時，按本條第（二）款辦理，結(jié)束本工程甲乙雙方合同關系。（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起，結(jié)束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第八條不可抗力
本合同在執(zhí)行過程中，若發(fā)生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時，甲乙雙方可協(xié)商解決，不受本合同有關條款的約束。
第九條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
1、向XX市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會申請調(diào)解；
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁；
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
4、其它解決方式：
第十條未盡事宜與附加條款
�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
（二）本合同附加條款如下：
______________________________________________________________________________________________
本合同正式一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。副本____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。
合同簽訂地點：XX市_____________區(qū)（縣）
建設單位：設計單位：
單位法人代表：______________單位法人代表：
委托代理人：______________委托代理人：
單位地址：______________單位地址：
單位電話：______________單位電話：
郵政編碼：______________郵政編碼：
開戶銀行：______________開戶銀行：
開戶帳號：______________開戶帳號：
年月日年月日
裝飾工程合同8
總包人： 分包人： 分包人資質(zhì)等級：
現(xiàn)將總包方承包的 分包給分包方，依照建設單位與總包方的合同及其他有關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就本總包工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本分包合同。 1 工程概況 2 工程質(zhì)量
工程質(zhì)量標準
3 工期
3.1 總工期： 日(為日立工期，并包括法定節(jié)假日)。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 工期順延
3.4.1 按總包合同規(guī)定，發(fā)生以下情況的，工期順延，分包方不承擔責任：
(1)工程量增加、設計變更的。
(2)廠房未按時供應合同約定的材料和設備的。
(3)于非分包方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(4)總包方未按時支付工程款的。
(5)不可抗力和其他非分包方原因造成停工的。
3.4.2出現(xiàn)以上情況時，分包方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔責任，工期不順延。
4 工程價款
本工程價款：大寫： 人民幣 ￥ (人民幣) 5 材料設備工供應
5.1本工程由總包方供應主要材料設備的，雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、提供時間和地點等。
5.2本工程由分包方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購，提供材料設備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設備質(zhì)量負責。
5.3總包方提供和分包方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經(jīng)驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。
5.4本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
5.5雙方所提供的'工程主要材料應符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》。
6 安全及其他
6.1應按有關規(guī)定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非分包方責任造成的損失，由相應責任人承擔。
6.2 發(fā)生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知總包方，并按政府有關部門的要求處理�？偘綉峁⿹尵葥岆U的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。
6.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與總分包方協(xié)商安全防護措施，經(jīng)總包方同意后實施，防護費用由總包方承擔。
6.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施應報總包方同意，并由總包方承擔相應費用。
6.5已竣工工程在未正式交付總包方之前，應負責工程成品保護工作。
6.6 分包方負責施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。
7 違約責任
7.1雙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經(jīng)濟損失。
7.2 總包方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結(jié)算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
7.3 由于分包方責任延誤工期的，延誤一日分包方應向總包方按已付工程進度款之和的
7.4 由于分包方責任導致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達標的工程，分包方對工程質(zhì)量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內(nèi)空氣質(zhì)量不達標的應進行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
8 其他：本合同未盡事宜按總包合同內(nèi)容執(zhí)行�？偘鼦l文中未列事項可另行約定，作為本分包合同附件。
9 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任， ‰支付違約金。 但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應在合理期限內(nèi)提供證明。
10 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第 種方式解決：
(1)依法向 人民法院提起訴訟。
(2)提交 仲裁委員會仲裁。
11 合同的生效：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
12 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 法定代表人： 法定代表人：
簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
裝飾工程合同9
委托方（甲方）：
姓名：
身份證號碼：
住所地址：
郵政編碼：
聯(lián)系電話：
被委托方（乙方）：
企業(yè)名稱：
法人代表：
企業(yè)所在地址：
證書編號：
郵政編碼：
聯(lián)系電話：
根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以共同遵守。
第一條工程概況
1．工程地址：
2．居室規(guī)格________室________廳
3．施工面積________室________平方米________廳________平方米廚房________平方米衛(wèi)生間________平方米。
4．施工內(nèi)容（附施工單或施工圖）
5．委托方式
6．開工日期________年________月________日
7．竣工日期________年________月________日
8．施工總價________元（附工程預算書）
其中：材料款________元
人工費________元
其他費用________元
第二條質(zhì)量要求
1．使用材料品種、規(guī)格、名稱（附清單）
2．工藝標準雙方同意參照中國輕工總會制定的《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》。
3．施工質(zhì)量檢查監(jiān)督部門
4．施工過程中如有特殊質(zhì)量要求，雙方應達成一致意見，簽訂補充合同。
5．質(zhì)量保修期自工程驗收后起為________年，保修費用由現(xiàn)任方負擔。
第三條價款支付
1．包工包料者合同簽約后預付________%價款，余款竣工驗收后一周內(nèi)付清，如拖延付款，每拖延一日罰所欠款項的________%。
2．包清工者付款方式為_______________________________。
3．在施工過程如有項目增減，雙方應簽補充條款增減價款。
第四條違約責任
1．乙方如不能如約保證質(zhì)量，應返工，費用自負。
2．因乙方原因不能按期完工，每拖延一日應由乙方支付損失費________元。
3．因甲方原因不能按期完工，每拖延一日應由甲方支付誤工費________元。
4．在施工過程中，甲方未經(jīng)與乙方代表協(xié)商私自更改施工內(nèi)容，所引起的`質(zhì)量問題，責任自負。
5．合同生效后，履行期屆滿前，擅自解除合同的一方，應按合同價款的________%支付違約金；因擅自解除合同，已給對方造成的損失超過違約金的，還應進行賠償，補償違約金不足的部分。
6．由于一方要求解除合同，造成對方經(jīng)濟損失的，按實際造成的損失賠償。
第五條爭議處理
1．合同履行中發(fā)生的爭議，雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采用下列方式解決：
�。�1）向當?shù)厥覂?nèi)裝飾行業(yè)主管部門申請調(diào)解解決。
�。�2）通過仲裁解決。
�。�3）通過訴訟解決。
第六條合同變更
1．雙方已達成協(xié)議，如有一方要求變更內(nèi)容，需征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。
2．合同自簽訂之日起生效；保修期內(nèi)有關保修條款生效，其余條款終止；保修期滿后全部條款終止。
第七條補充條款
第八條合同文本
本合同正本兩份，甲乙方各執(zhí)一份，副本視需要送有關部門。
甲方：
乙方：
工程名稱：
工程編號：
合同編號：
委托單位（甲方）：
設計單位（乙方）：
裝飾工程合同10
甲方(房主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規(guī)定，結(jié)合家庭裝飾工程交易裝修合同報價清單規(guī)則及本工程具體情況，雙方裝修合同報價清單達成如下協(xié)議：
一、合同主要內(nèi)容：
1、甲方將自己位于區(qū)(縣)小區(qū)(街道)樓門號室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程裝修合同范本簡單以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫)：
其中設計費(大寫)：
3、工程款付款方式列下表：裝修合同報價清單工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三裝修合同書日內(nèi)裝修合同范本簡單5%5、工程保裝修合同范本簡單修期：一年
6、甲方代表：
7、裝修合同模板乙方代表：
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合裝修合同注意事項別忽視同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承裝修合同報價清單擔因此裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)造成的其它經(jīng)濟損裝修合同模板失。
9、獎勵和違約裝修合同模板責任
(1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方停裝修合同模板工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的.約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一裝修合同模板天，乙方支付甲方付款額1‰的違約裝修合同報價清單金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續(xù)，擅自裝修合同同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)裝修合同書或設備管線，由此發(fā)生損失或事故(包括罰款)，裝修合同范本簡單由乙方負責并承擔損失。
(4)未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的裝修合同模板損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
(5)未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因，合裝修合同簡單版同無法繼續(xù)履行時裝修合同怎么寫，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，裝修合同簡單版在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關部門進行調(diào)解。
(2)當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或裝修合同電子版者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同正、副本各貳份，甲方裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)、乙方各執(zhí)一份。
(2)本合同裝修合同簡單版履行完成后自動終止。簽(章)生效。
13、附件
(1)施工圖紙(含家俱圖紙)或作法說明
(2)工程預算書(附表一)
(3)甲方提供材料、設備清單(附表二)
(4)工藝及質(zhì)量說明(附表三，應注明材料的型號、規(guī)格、等級、品牌或質(zhì)量標準)
(5)設計變更單(裝修合同范本簡單附表四)
(6)工程驗收單(附表五)
(7)工程結(jié)算單(附表六)
(8)工程保修單(附表七)
(9)其他甲方：
代表人：
家庭裝修合同注意事項別忽視地址：
郵政編碼：簽章：
電話：年月日
乙方：
法人代表：
代理裝修合同怎么寫人：
單位地址：簽章：
郵政編碼：
年月日
裝飾工程合同11
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守
第一條工程概況和工程價款
1.工程地址：
2.居室規(guī)格：房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi)，總計：施工面積_________平方米
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件《家庭裝潢施工內(nèi)容單》
4.委托方式：_________
5.工程總天數(shù)：_________天
工程開工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
6.工程價款(金額大寫)_________元
第二條質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可詳見本合同附件《家庭裝潢施工內(nèi)容單》
2.工程驗收標準，雙方同意參照廊坊市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責
第三條材料供應及付款方式
1.甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方
2.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償
3.合同一經(jīng)簽訂，甲方對工程竣工驗收后結(jié)算并付清工程價款，乙方開具收條，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修書甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)不交付使用
4.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人增減項目的價款，當場結(jié)清
第四條工程工期及工程驗收
1.假如因乙方原因而延遲完工，每日按工費的`1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止假如因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元
2.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工
3.工程質(zhì)量驗收，隱蔽工程需乙方通知甲方分段驗收，其它待工程全部結(jié)束后，乙方通知甲方進行竣工驗收雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)
第五條其他事項
1.甲方
甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用施工中如需
2.乙方
應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或其它說明，指派(姓名)_________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地定期完成施工任務
按照小區(qū)物業(yè)要求，負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償
第六條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償
第七條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的條件下，雙方應協(xié)商解決當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟
第八條合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除
第九條合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式貳份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同12
發(fā)包人：(甲方)
承包人：(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程安裝承包合同規(guī)定》、《居室裝飾裝修管理實行辦法》以及有關法律法規(guī)的的規(guī)定，結(jié)合本裝修項目具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開和誠實守信的原則，為保質(zhì)保量地完成施工任務，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同：
第1條工程概況：
1.1工程名稱：裝飾工程
1.2工程地點：
1.3承包范圍：
1.3.1裝修方面：二期客房樓1F-5F客房，樓層走道、樓梯等公共區(qū)域裝飾工程;1F-5F樓層服務室，強、弱電室墻面及頂面涂料等(具體內(nèi)容詳見施工圖、樣板間效果圖、設計師提供的材料樣品等)。
1.3.2家私方面：根據(jù)施工圖配置的固定及活動家具(不含床具)。
1.3.3水、電、空調(diào)、消防安裝方面：施工圖中所涉及的開關、插座、燈具的預埋管線及控制面板、燈具安裝，不含空調(diào)、消防、弱電系統(tǒng)
1.4承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量(施工圖及報價清單內(nèi)所含之項目)達到營業(yè)標準。
1.5工期：本工程自___年___月___日開工，___年___月___日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為___天。
1.6合同價款：￥ ___元(大寫：___元整)
1.6.1本合同價款采用固定總價包干合同方式確定。即對施工圖范圍內(nèi)的總價包干。承包人如有缺項、漏項視為此項費用已包含在投標工程量清單的其它單價和合價中。所有可能發(fā)生的風險費用都應包含在投標報價中，如：人、材、機因市場波動的風險、政策性調(diào)整的風險等，承包人在投標時已納入投標報價中。
1.6.2采用固定總價包干合同，只有發(fā)包人指令和發(fā)包人同意的設計變更才能產(chǎn)生造價變更。經(jīng)發(fā)包人書面確認后作為結(jié)算依據(jù)。
1.7工程質(zhì)量：合格。
1.8保修：根據(jù)國家《建設工程質(zhì)量管理條例》，本工程質(zhì)保期兩年(自驗收合格之日起算)。
第2條甲方工作：
2.1負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變
2.2協(xié)助辦理施工圖審查及報監(jiān)手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)。
第3條乙方工作：
3.1嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照施工規(guī)范進行施工，隱蔽工程應于48小時前以書面形式通知監(jiān)理及甲方檢查驗收，驗收合格方能進行隱蔽和繼續(xù)施工，驗收不合格乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收，若因此造成工期延誤，乙方承擔第9條約定的違約責任。工程完工先先自檢合格再申請竣工驗收。
3.2嚴格依照設計文件、圖樣及說明書進行施工，接受設計師、監(jiān)理和甲方的監(jiān)督和檢查，確保工程其材料之質(zhì)量、尺寸、規(guī)格等符合設計要求。
3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.4 精心組織施工嚴格管理自身施工人員。維持現(xiàn)場清潔，創(chuàng)建文明的施工現(xiàn)場。做好成品和半成品的保護工作。
3.5乙方負責全部工程實施及現(xiàn)場施工進度、協(xié)調(diào)、品質(zhì)、安全的管理。
3.6乙方須選擇一間標準間先于其他房間裝修完畢，時間約45天，供設計、監(jiān)理及甲方檢查，通過后再全面進行裝飾施工，同一時間內(nèi)其他房間作基礎施工。上述施工包含在總工期內(nèi)。
第4條關于工期的約定
4.1因甲方原因，影響工期的，工期順延。
4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，承包人承擔違約責任。
4.3非乙方原因造成的停電、停水，及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
4.4承包人因上述情況要求順延工期應在情況發(fā)生后7天內(nèi)以書面形式向甲方提出延期報告，甲方收到報告后14天內(nèi)予以確認。若承包人逾期未提出延期報告。則不得就該情況要求順延工期;若甲方收到報告后逾期不予以確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
第5條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應依據(jù)《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準，達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.2乙方應對竣工工程質(zhì)量進行自檢并達到合格標準。同時應于竣工驗收前10日向甲方提供完整的竣工資料(一式兩份)及竣工驗收申請報告，甲方收到竣工驗收申請報告后組織驗收。
第6條關于工程價款支付方式的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。如果甲方有變更或新增項目，則費用另計。施工用水、電費由甲方負
6.2本合同生效后，甲方支付工程款的方式為：
6.3工程竣工甲方組織驗收小組進行預驗收，同時申請政府質(zhì)監(jiān)部門辦理工程正式驗收，驗收合格并所有手續(xù)完結(jié)，付至工程總價90%，余款10%作保修金，保修期兩年(自驗收合格后起算)，保修金分兩次支付，保修期滿一年付5%，保修期滿兩年復驗合格后付清(5%)。
6.4每次付款前乙方應提供同額發(fā)票，甲方于15日內(nèi)支付。
第7條履約保證金
承包人于合同協(xié)議簽字生效后10日內(nèi)向發(fā)包人支付合同價款2%的履約保證金，保證金的保證期自開出之日至整個工程辦完竣工驗收手續(xù)后一個月止。工程竣工驗收合格后一個月無息退還。
第8條關于裝修材料的約定
8.1裝修材料的`燃燒性能等級要求必須符合GB5222《建筑工程內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定及機電配套安裝的燈、線、開關、插座等必須滿足規(guī)范及驗收的要求。
8.2裝修材料應選用低毒性、低污染、低放射，即住宅裝飾裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應符合GB50325-20__《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的規(guī)定。
8.3本工程所用主要材料需經(jīng)設計師、監(jiān)理及甲方選樣確認后方能使用。
8.4主要材料乙方應先報詳細清單一覽表和樣品，并標明尺寸、規(guī)格、材質(zhì)、性能、價格、品牌、顏色、產(chǎn)地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分，主要材料應有產(chǎn)品合格證書，有特殊要求的應有相應的性能檢測報告和中文說明書、以及環(huán)保檢測報告。
8.5若承包人的施工材料不符合合同要求應無條件予以更換至符合要求。因此造成的財力損失及工期延誤損失由承包人承擔。
第9條有關安全生產(chǎn)和防火的約定
9.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
9.2應注意安全施工，若發(fā)生一切事故，責任由承包人自負，工程施工人員的人身保險和人身安全由承包方自行負責。
第10條違約責任處理
10.1因承包人原因造成的工期延誤，每延遲一天按合同價的萬分之三處罰。
10.2若承包人施工的工程質(zhì)量不能達到合格要求按違約處理，發(fā)包人沒收其履約保證金，若承包人整改仍不能達到合格要求則應終止合同并追究承包人違約責任，承包人賠償一切損失。
10.3本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.4當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由上海仲裁委員會仲裁。
第11條附則
11.1本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份
11.2本合同有未盡事宜，由合同雙方協(xié)商解決，必要時可簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
11.3本合同需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.4本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。
發(fā)包方：法人代表：
承包方：法人代表：
___年___月___日
裝飾工程合同13
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：委托代理人：聯(lián)系電話：
承包方（以下簡稱乙方）：委托代理人：聯(lián)系電話：風險提示：發(fā)包人的相對義務
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市實際，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承包甲方的室內(nèi)親子主題樂園裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點：_______________。
2、施工項目及要求：________________________。
3、工程承包方式，雙方商定采取下列第______種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。風險提示：關于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
4、工程期限_________天；開工日期________年____月____日；竣工日期________年____月____日；
5、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）_________元，金額大寫：_________元。
第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份；
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份，設計費元由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
第四條 甲方工作
1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；
4、如需拆改原建筑的結(jié)構(gòu)或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，按本合同
第七條、
第十條約定負責材料及工程竣工驗收。
第五條 乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；
2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，交付前應打掃衛(wèi)生一次。
第六條 工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第七條 材料供應風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第八條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化或設計變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準風險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。雙方約定本工程質(zhì)量按下列標準執(zhí)行：
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以鑒定，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。
第十條 工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單；
2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的.保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
�。�1）此合同簽訂地為：本市_________住宅裝飾裝修市場，工程款分兩次支付：
第一次開工前____日，甲方向乙方支付合同總金額的60%，即_________元；
第二次于工程進度過半，將剩余工程款的40%，即_________元，由市場的有關管理部門負責代收。（注：此種工程款支付方式僅限于在市場內(nèi)簽訂的合同使用，合同需經(jīng)市場有關管理部門認證）
�。�2）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：支付次數(shù)支付時間支付金額（元）
第一次開工前____日
第二次工程進度過半
第三次雙方驗收合格
�。�3）其它支付方式：____________。
2、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后____日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單、并簽字，甲方應在簽字時間向乙方結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責任風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失；
2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失；
4、甲方未按期支付
第二（三）次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元；
5、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
6、由于乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
1、向岳陽仲裁委員會申請仲裁；
2、向_________人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內(nèi)）；
2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工隊負責人_________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 其它約定條款________________。
第十六條 附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后，經(jīng)房地產(chǎn)管理部門鑒證之日起生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、凡在本市住宅裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式______份，甲、乙雙方及市場有關管理部門各執(zhí)_____份。
4、合同履行完后自動終止。
甲方（簽章）：委托代理人：________年____月____日
乙方（簽章）：委托代理人：________年____月____日
裝飾工程合同14
甲方(發(fā)包人)：__________________
法定代表人：___________________
地址：_________________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
乙方(承包人)：__________________
法定代表人：___________________
地址：_________________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
工程設計師：___________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
施工負責人：___________________
身份證號：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
合同簽訂地址：_________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規(guī)，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 施工地點：________________ 。
1.2 工程裝飾裝修面積：________ 。
1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準)：________________________ 。
1.4 施工內(nèi)容及做法(見附件1：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
1.5 工程承包方式，經(jīng)商定采取下列第____種方式：
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件3及附件5：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。
1.6 工程期限：
開工日期_____年____月____日;
竣工日期 ________年 ____月 ____日。
1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣________元，金額大寫：____________ (見附件6：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。
若變更施工內(nèi)容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發(fā)生另計。
第二條 工程質(zhì)量標準
2.1 本工程質(zhì)量執(zhí)行國家標準gb 50096-1999《住宅設計規(guī)范》、gb 50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、gb 50210-XX《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關國家和行業(yè)標準。
2.2 裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應嚴格執(zhí)行gb 50325-XX《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關國家、行業(yè)和地方標準。
2.3 其它約定標準(在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準)：
(1) gb/t 18883-XX《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》□是 □否 執(zhí)行;
(2) _________________________________________________。
第三條 甲方責任
3.1 本合同簽定后________日內(nèi)，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權(quán)單方面提取款項。
若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分，應一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項特約帳戶為：
開戶名：________________
開戶行：________________
帳 號：____________________________
3.2 開工前 天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，并進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案，在現(xiàn)場交底前還應向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工說明文件_______份。
3.3 向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由 方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應當由甲方支付的相關費用。
3.4遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關系。
3.5 甲方不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
(5)強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
3.6 凡涉及3.5款所列內(nèi)容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房管部門批準。
3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
3.8 指派 為甲方駐工地代表(如有需要)，負責合同履行和對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。
第四條 乙方責任
4.1 根據(jù)施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。
4.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護規(guī)定。
4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作，做好各項質(zhì)量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結(jié)算。安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
4.5 嚴格執(zhí)行建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管理設施。
(2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間，不得擾民及污染環(huán)境;
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償?shù)呢熑?
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;
(5)保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;
(6)負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業(yè)指定位置，并支付物業(yè)管理所收的相關費用。
4.6 自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_______%，特殊材料損耗率的約定：
乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分，其費用由乙方承擔。
4.7 向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本，根據(jù)工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結(jié)算價格與預算價格誤差不超過________%，超出部分由乙方承擔。
4.8 甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第五條 工程變更
5.1 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預算造價;如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，參照同類工程價格調(diào)整相應費用，并告知丙方。
5.2 增加項目所需的費用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監(jiān)督發(fā)放(參見3.1款及附件7：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。
5.3 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協(xié)商一致后，調(diào)整相應費用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎)，應劃撥 %給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目，經(jīng)甲方及丙方同意后，其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。
第六條 關于工期的約定
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調(diào)整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結(jié)算和順延工期的依據(jù)。
6.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意并告知丙方。
6.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。
6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。
6.3 因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由丙方承擔。
6.5 因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應順延，甲乙丙三方均不承擔該責任。
第七條 關于工程質(zhì)量、驗收和保修約定
7.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);
(3)竣工驗收(包括室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收);
(3)其他約定的項目驗收。
7.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起 日內(nèi)組織工程驗收， 日內(nèi)組織室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗收(根據(jù)國家標準，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗收須于竣工七天以后進行)，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方(或甲方委托人)在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。
當甲方接受丙方組織工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位時，丙方有義務督促相關工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位進行工程驗收，并協(xié)助驗收;因工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位擔負延遲責任。
甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質(zhì)量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任(詳見附件8：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程質(zhì)量驗收單》)。
7.3 甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承擔;若復驗不合格，其復驗及返工費由乙方承擔，責任由乙方承擔，但工期也予以順延。
7.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔，工期順延。
7.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔，工期不順延。
7.6 本工程自驗收合格后三方簽之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為 年，電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》(詳見附件9：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》)。
第八條 關于工程款結(jié)算與支付的約定
8.1 款項往來均應出具收據(jù)，施工結(jié)束乙方應開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。
8.2 本合同生效后，丙方根據(jù)甲方書面認可分____次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發(fā)生任何工程質(zhì)量問題時一次結(jié)清。
批次撥款時間付款比例備注
第一次開工前____天____%如提前完工，甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項。保修期滿，付清尾款。
第二次工期過____%，工程進度過________%.
8.3 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后，甲方和丙方應在三個工作日內(nèi)組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料。
8.4除尾款外的工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見附件10：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程結(jié)算單》)。
8.5 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產(chǎn)生的利息歸 方所有;每批次工程款劃撥手續(xù)費用由____方支付。
第九條 關于材料供應的約定
9.1 本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標準》系列國家標準的合格產(chǎn)品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。
9.2 甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現(xiàn)場，并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
9.3 甲方采購供應的.裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定室內(nèi)裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
9.4 乙方負責采購的材料、設備，經(jīng)組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責。
第十條 有關安全施工和防火的約定
10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
10.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
10.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第十一條 違約責任及獎勵約定
11.1 一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規(guī)受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
11.2 一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知其他兩方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
11.3 甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。
11.34由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。
11.5 丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結(jié)余款，每延誤一日，應向甲方支付結(jié)余款千分之____的違約金。
11.6 開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質(zhì)量的前提下，每提前一天，甲方應獎勵乙方人民幣____元。
第十二條 爭議或糾紛處理
12.1 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經(jīng)甲乙雙方同意，可由丙方進行調(diào)解，或提請其他個人或組織調(diào)解。
12.2 本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭議，調(diào)解不成時，選擇以下第____種解決方式：
(1)提請__________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其它約定
13.1 乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。
13.2 施工期間，若甲方或丙方發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違反合同的行為時，有權(quán)要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措施，情節(jié)嚴重時，甲方有權(quán)終止合同。施工期間，甲方無正當理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經(jīng)乙方交涉無果時，乙方有權(quán)中止合同。
13.3 施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后，乙方應將門鑰匙交還給甲方。
13.4 工程竣工經(jīng)丙方驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質(zhì)量的問題，乙方不再承擔質(zhì)量責任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修服務。
13.5 其它補充約定：
(1)________________________________________________ 。
(2)________________________________________________ 。
第十四條 附則
14.1 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
14.2 本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3 本合同附件為本合同的有效組成部分，經(jīng)三方簽(蓋章)后生效，具同等法律效力。
甲方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________
乙方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________
________年____月____日
裝飾工程合同15
建筑單位：_______施工單位：_______工程項目：_______
電話：___________電話：___________工程地址：_______
一、工程項目及施工期限：__________________________。
二、工程總造價：______________(大寫)
三、質(zhì)量標準：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術規(guī)范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的'由甲方負責。
四、材料供應：乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場，并由乙方認可，由甲方支付材料總價，乙方應按合同的約定及安全文明施工。
五、其它事項
1、甲方在開工前應辦好各項施工準備手續(xù)，做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關部門批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內(nèi)審合修正，竣工結(jié)算時以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結(jié)清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
建設單位(甲方)蓋章：______________
施工單位(乙方)蓋章：______________
_____________年_______月_______日
【裝飾工程合同】相關文章：
裝飾工程合同10-19
裝飾工程合同12-15
裝飾裝修工程合同12-12
方圓裝飾工程的合同11-02
建筑裝飾工程合同10-09
裝飾裝修工程合同03-03
建委裝飾工程合同09-02
建筑裝飾工程合同09-02
涂料裝飾工程合同02-25
裝飾裝修工程合同11-17