- 建設(shè)工程承包承攬施工合同書 推薦度：
- 承攬合同書 推薦度：
- 承攬合同書 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬合同書【熱門】
隨著法律知識(shí)的普及，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編收集整理的承攬合同書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同書1
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法１．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。３．當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)１．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２．交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如：１．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的.損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號(hào)：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
承攬合同書2
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《_________》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù)，_________情況分別為：
1、廠牌車型____________，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)____________，車架____________，
2、廠牌車型____________，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)____________，車架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計(jì)____________天。
第三條、服務(wù)費(fèi)用
合同總費(fèi)用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的_________和自行聘請(qǐng)的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營(yíng)運(yùn)證的_________從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)_________的二級(jí)維護(hù)及_________年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故_________的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《________省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號(hào)的_________完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的'_________出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對(duì)甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)________進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號(hào)，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請(qǐng)調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管_________的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生_________被盜、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書3
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱：北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價(jià)格：
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法：
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容：
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式：
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法：
工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的`處理：
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
承攬合同書4
合同編號(hào)：75642
定作方：_______(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方：_______(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
5.結(jié)算方式：
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號(hào)：_______ 帳號(hào)：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計(jì)人民幣(大寫)：
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：________
3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：_________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________
5.結(jié)算辦法及期限：_____________
6.原材料供應(yīng)辦法：____________
7.其他：_______________
違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的，償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的.數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號(hào)：________
承攬合同書5
甲方：________________
乙方：________________
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)，乙方必須做好必要的`安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，與甲方無關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià)：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：________________乙方：________________
簽字（蓋章）：________________簽字（蓋章）：________________
承攬合同書6
發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，
保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)： XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫）：
施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條：施工圖紙
2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報(bào)價(jià)單。
2.2 甲方對(duì)乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書面簽字確認(rèn)。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更
(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
�。�1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；
�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；
（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的'；
�。�4）本合同履行期限屆滿自行終止；
�。�5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
�。�1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
�。�2）不可抗力因素；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；
5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式
6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。
6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；
6.3 工程款支付方式
�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；
�。�2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；
�。�3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；
�。�3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；
�。�4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后，如無質(zhì)量問題，由乙方書面向甲方申請(qǐng)支付。
（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
第七條：工程驗(yàn)收和工程保修
7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫工程驗(yàn)收單，不得無故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說明書、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過。
7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
（1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))
7.4 保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。
第八條： 違約責(zé)任
8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方
承攬合同書7
甲方：
乙方：
一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款
編號(hào)
項(xiàng)目名稱
說明
單價(jià)（元）
數(shù)量
合計(jì)（元）
25座21米美化塔施工
費(fèi)用總計(jì)：
合計(jì)人民幣金額（大寫）：
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期，甲方承擔(dān)由此而支出的一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后，甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。
四、交（提）貨方式、地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號(hào)，傳真合同有效，如延誤付款時(shí)間，甲方承擔(dān)所有滯納金。
七、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的.經(jīng)濟(jì)損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí)，須事前通知對(duì)方，協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí)，原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。
十、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時(shí)，違約方承擔(dān)違約金，雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱：
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號(hào)：
乙方
單位名稱：河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號(hào)：
承攬合同書8
甲方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________
乙方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________
鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
一、合作項(xiàng)目標(biāo)的：維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣_(tái)________萬元及現(xiàn)金人民幣萬共_________萬元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià)萬及現(xiàn)金萬共出資_________萬元作為投資。
雙方約定：
①雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。
②設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)
汽車的汽車維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金賬戶（含轉(zhuǎn)帳賬戶及現(xiàn)金賬戶），合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。
六、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為_________萬元，合作項(xiàng)目專用賬戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年_________萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始，合作項(xiàng)目按每年_________元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi)，于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。
八、雙方責(zé)任：
�。ㄒ唬⒓追剑�
�、倮^續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。
�、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
（二）、乙方：
①將原有的、客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。
�、跒椤____維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。
③開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
①原__汽車場(chǎng)地系為爭(zhēng)取”4s”品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
�、谠诒竞贤行趦�(nèi)任何一方不得在市區(qū)（除外）內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。
③自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的`經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。
�、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。
�、莞鶕�(jù)經(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開新店，乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。
�、谌魏我环骄捅竞献黜�(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
�、廴魏我环綗o正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為_________萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。
十一、爭(zhēng)議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
代理人：_________
承攬合同書9
合同編號(hào)：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗(yàn)及提供方法：_________
價(jià)款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____
6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責(zé)任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號(hào) 開戶銀行及帳號(hào)
承攬合同書10
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、 加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的`違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
時(shí)間： 年 月 日
承攬合同書11
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款
1、防盜門名稱___________，
2、規(guī)格___________，
3、單位___________，
4、數(shù)量___________，
5、單價(jià)(元/M2)___________。
注：以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí)，提前7天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝，運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);
2、本合同價(jià)格內(nèi)已包含：制作、安裝、運(yùn)輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗(yàn)的，應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點(diǎn)：
第四條合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式
1、計(jì)算方法：面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗(yàn)收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計(jì)：以實(shí)結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。
2、乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品，屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費(fèi)用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達(dá)開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國(guó)家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的'處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施，所發(fā)生的費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修，保修時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費(fèi)維修或更換。甲方通知乙方返修時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)維修，如乙方未能及時(shí)維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費(fèi)用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國(guó)家操作規(guī)程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合，所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條爭(zhēng)議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí)，可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理，補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
承攬合同書12
甲方：內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責(zé)任公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。
第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的.一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：
年月日年月日
承攬合同書13
委托單位(甲方)：________________
承攬單位(乙方)：________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限日，時(shí)間自________________起至________________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的`，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方)：________________承攬單位(乙方)：________________
代表人：________________代表人：________________
日期：________________日期：________________
地址：________________地址：________________
電話：________________電話：________________
傳真：________________傳真：________________
承攬合同書14
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承攬方)：____________________________
一、亮化工程內(nèi)容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。
三、總造價(jià)(總費(fèi)用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結(jié)算方法：
五、交付時(shí)間：乙方應(yīng)于________年____月____日前完工，交甲方驗(yàn)收。
六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的'故障，不在保修范圍。
七、施工保障：甲方負(fù)責(zé)施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個(gè)人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費(fèi)用，保證施工順利進(jìn)行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔(dān)。
八：安全責(zé)任：乙方應(yīng)安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫�，由乙方承�?dān)全部責(zé)任。
九、違約責(zé)任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負(fù)責(zé)任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有權(quán)不付款或緩付款。
3、甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收要求的一周內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)。甲方未經(jīng)驗(yàn)收而使用，乙方則視為驗(yàn)收合格。
4、如需變更方案，乙方應(yīng)征得甲方同意，否則視為違約。
十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成�？烧�(qǐng)求仲裁解決。
十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書15
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：
1) 制造的內(nèi)容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;
7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2x2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi)。
七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的'標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
【承攬合同書】相關(guān)文章：
承攬合同書11-08
承攬合同書01-09
加工承攬合同書01-31
【熱門】承攬合同書02-20
承攬合同書【推薦】02-19
【薦】承攬合同書02-19
【精】承攬合同書02-24
承攬合同書集合04-04
承攬合同書【熱】03-12
【精】承攬合同書03-12