建設(shè)工程施工合同通用15篇
在不斷進步的社會中，合同的用途越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的建設(shè)工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建設(shè)工程施工合同1
發(fā)包人（全稱）：_______________________
承包人（全稱）：_______________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________________________________。
工程地點：____________________________________________。
工程內(nèi)容：____________________________________________。
工程立項批準文號：____________________________________。
資金____________________________________________。
二、工程承包范圍
承包范圍：____________________________________________。
三、合同工期
開工日期：____________________________________________。
竣工日期：____________________________________________。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)________________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：________________________________________。
五、合同價款
金額（大寫）：_________________________元（人民幣）。
￥：__________________元（人民幣）。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1．本合同協(xié)議書
2．中標通知書
3．投標書及其附件
4．本合同專用條款
5．本合同通用條款
6．標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7．圖紙
8．工程量清單
9．工程報價單或預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：____________年_________月_________日
合同訂立地點：____________________________________
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人（公章）：_____________ 承包人（公章）：_____________
住所：_______________________ 住所：_______________________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________ 委托代理人（簽字）：_________
電話：_______________________ 電話：_______________________
傳真：_______________________ 傳真：_______________________
開戶銀行：___________________ 開戶銀行：___________________
賬號：_______________________ 賬號：_______________________
郵政編碼：___________________ 郵政編碼：___________________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日
附件1 上海市建設(shè)工程施工合同（通用條款）
一、詞語定義及合同文件
1．詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義。
1．1 通用條款：是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，通用于建設(shè)工程施工的條款。
1．2 專用條款：是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
1．3 發(fā)包人：指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1．4 工程師：指發(fā)包人指定的履行本合同的己方代表，或發(fā)包人委托的監(jiān)理單位派出的總監(jiān)理工程師。其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人、承包人在專用條款中約定。
1．5 承包人：指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1．6 承包人代表：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1．7 設(shè)計單位：指發(fā)包人委托的負責本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1．8 監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1．9 工程：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1．10 合同價款：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。
1．11 追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1．12 費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)費支出。
1．13 保留金：指合同雙方約定按一定比例在工程價款中提留，用于工程缺陷修補的款項。
1．14 接收證書：指發(fā)包人在工程或分項工程通過竣工驗收后，簽發(fā)給承包人的工程接收憑證。
1．15 缺陷責任期：指承包人在工程竣工后，對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。
1．16 履約證書：指發(fā)包人在承包人按照合同約定履行責任，于缺陷責任期滿后簽發(fā)給承包人的完成合同履約的憑證。
1．17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，對所建工程在一定時限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上注明的竣工日期起，至質(zhì)量保修書（合同）約定的期限止。
1．18 工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)（包括法定節(jié)假日）計算的承包天數(shù)。
1．19 開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1．20 竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1．21 圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
1．22 施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
1．23 書面形式：指合同書、紙質(zhì)信件和數(shù)據(jù)電文（包括傳真、電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1．24 違約責任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔的責任。
1．25 索賠：指合同履行過程中，對于非己方過失，而是因?qū)Ψ皆蛟斐蓪嶋H損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。
1．26 不可抗力：指合同履行中發(fā)生的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。
1．27 小時或天：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規(guī)定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日的次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24 時。
2．合同文件及解釋順序
2．1 合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
�。�1）本合同協(xié)議書
�。�2）中標通知書
�。�3）投標書及其附件
�。�4）本合同專用條款
（5）本合同通用條款
�。�6）標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
�。�7）圖紙
�。�8）工程量清單
（9）工程報價單或預算書
合同履行中，發(fā)包人、承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2．2 當合同文件內(nèi)容界定不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發(fā)包人、承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意工程師的解釋時，按本通用條款38 條關(guān)于爭議的約定處理。
3．語言文字和適用法律、標準及規(guī)范
3．1 語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標準語言文字。
3．2 適用法律和法規(guī)
本合同文件適用中華人民共和國的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。
3．3 適用標準、規(guī)范
雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范的名稱；沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱；沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。屬強制性標準的，發(fā)包人、承包人必須遵守。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的，應(yīng)負責提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔。
4．圖紙
4．1 發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復制，復制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的，應(yīng)在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。
4．2 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三方。本合同終止后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。
4．3 承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5．工程師
5．1 發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，在本合同中稱工程師。其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。
5．2 實行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。
5．3 監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中也稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人、承包人在專用條款內(nèi)寫明。其職權(quán)應(yīng)與發(fā)包人派駐現(xiàn)場履行合同的代表相區(qū)別。二者職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。
5．4 合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人、承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時，負責監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時，按本通用條款第38 條關(guān)于爭議的約定處理。
5．5 除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負責監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。
5．6 不實行工程監(jiān)理的，本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。
6．工程師的委派和指令
6．1 工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應(yīng)經(jīng)發(fā)包人同意，并提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應(yīng)進行糾正。
除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
6．2 工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給承包人代表，承包人代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認。承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復的，視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
6．3 工程師應(yīng)按合同約定，及時向承包人提供所需指令、通知，并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。
6．4 如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。
7．承包人代表
7．1 承包人代表的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。
7．2 承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由承包人代表簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
7．3 承包人代表按發(fā)包人認可的施工組織設(shè)計（施工方案）和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，承包人代表應(yīng)當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師送交報告。責任在發(fā)包人或第三方的，由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責任在承包人的，由承包人承擔費用，不順延工期。
7．4 承包人如需更換承包人代表，應(yīng)提前7天以書面形式通知發(fā)包人，并征得發(fā)包人同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。
7．5 發(fā)包人可以與承包人協(xié)商，建議更換其認為不稱職的承包人代表。
8．發(fā)包人工作
8．1 發(fā)包人按專用條款約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：
�。�1）辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題；
�。�2）將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要；
（3）開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通；
�。�4）向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準確性負責；
�。�5）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)（證明承包人自身資質(zhì)的證件除外）；
�。�6）確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現(xiàn)場交驗；
�。�7）組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底；
�。�8）協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作，承擔有關(guān)費用；
（9）發(fā)包人應(yīng)做的其他工作，雙方在專用條款內(nèi)約定。
8．2 發(fā)包人如將前款部分工作委托承包人辦理，雙方應(yīng)在專用條款內(nèi)約定，相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
8．3 發(fā)包人未能履行8．1款各項義務(wù)，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發(fā)包人賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。
9．承包人工作
9．1 承包人按專用條款約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：
�。�1）根據(jù)發(fā)包人委托，在其設(shè)計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)允許的范圍內(nèi)，完成施工圖設(shè)計或與工程配套的設(shè)計，經(jīng)工程師確認后使用，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用；
（2）向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表；
�。�3）根據(jù)工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施，并負責安全保衛(wèi)；
�。�4）按專用條款約定的數(shù)量和要求，向發(fā)包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用；
�。�5）遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，因承包人責任造成的罰款除外；
�。�6）已竣工工程未交付發(fā)包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發(fā)生損壞，由承包人負責修復，并承擔相應(yīng)費用；發(fā)包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應(yīng)的追加合同價款，雙方在專用條款內(nèi)約定；
�。�7）按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作；
（8）保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款；
�。�9）承包人應(yīng)做的其他工作，雙方在專用條款內(nèi)約定。
9．2 承包人未能履行前款各項義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失。
三、施工組織設(shè)計和工期
10．進度計劃
10．1 承包人應(yīng)按專用條款約定的日期，將施工組織設(shè)計和工程進度計劃提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
10．2 群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應(yīng)按照發(fā)包人提供圖紙及有關(guān)資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內(nèi)容雙方在專用條款中約定。
10．3 承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時，承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進措施，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。因承包人原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符，承包人無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
11．開工及延期開工
11．1 承包人應(yīng)當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應(yīng)當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當在接到延期開工申請后48小時內(nèi)以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。
11．2 因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。
12．暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時，應(yīng)當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應(yīng)當在48小時內(nèi)給予答復。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內(nèi)未予答復，承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
13．工期延誤
13．1 因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期相應(yīng)順延；
�。�1）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；
�。�2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；
�。�3）發(fā)包人派出的工程師或在施工現(xiàn)場的發(fā)包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工；
�。�4）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；
�。�5）設(shè)計變更和工程量增加；
�。�6）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
�。�7）不可抗力；
（8）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
13．2 承包人在前款情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
14．工程竣工
14．1 承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
14．2 因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的`，承包人承擔違約責任。
14．3 施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
四、質(zhì)量與檢驗
15．工程質(zhì)量
15．1 工程施工應(yīng)達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準。質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。工程質(zhì)量因承包人原因未達到約定的標準，承包人承擔違約責任。
15．2 雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
16．檢查和返工
16．1 承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙的要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。
16．2 工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
16．3 工程師的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔，并相應(yīng)順延工期。
16．4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔。
17．隱蔽工程和中間驗收
17．1 工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。
17．2 工程師不能按時進行驗收，應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應(yīng)承認驗收記錄。
17．3 經(jīng)工程師驗收，工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求，驗收24小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
18．重新檢驗無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應(yīng)按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。
19．工程試車
19．1 雙方約定需要試車的，試車內(nèi)容應(yīng)與承包人承包的安裝范圍相一致。
19．2 設(shè)備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，并在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發(fā)包人根據(jù)承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。
19．3 工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時內(nèi)以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求，不參加試車，應(yīng)承認試車記錄。
19．4 設(shè)備安裝工程具備無負荷聯(lián)動試車條件，發(fā)包人組織試車，并在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上簽字。
19．5 雙方責任
（1）由于設(shè)計原因試車達不到驗收要求，發(fā)包人應(yīng)要求設(shè)計單位修改設(shè)計。承包人按修改后的設(shè)計方案重新安裝。發(fā)包人承擔修改設(shè)計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款，工期相應(yīng)順延。
�。�2）由于設(shè)備制造原因試車達不到驗收要求，由該設(shè)備采購一方負責重新購置或修理，承包人負責拆除和重新安裝。設(shè)備由承包人采購的，由承包人承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延；設(shè)備由發(fā)包人采購的，發(fā)包人承擔上述各項追加合同價款，工期相應(yīng)順延。
（3）由于承包人施工原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，并承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。
（4）試車費用除已包括在合同價款之內(nèi)或?qū)Ｓ脳l款另有約定外，均由發(fā)包人承擔。
�。�5）工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時后，視為工程師已經(jīng)認可試車記錄，承包人可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
19．6 投料試車應(yīng)在工程竣工驗收后由發(fā)包人負責。如發(fā)包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應(yīng)征得承包人同意，另行簽訂補充協(xié)議。
五、安全施工
20．安全施工與檢查
20．1 承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
20．2 發(fā)包人應(yīng)對己方在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿�，由發(fā)包人承擔相應(yīng)責任及發(fā)生的費用。
21．安全防護
21．1 承包人在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，事前應(yīng)向工程師提出安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，防護措施費用由發(fā)包人承擔。
21．2 實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應(yīng)在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應(yīng)的安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，安全防護措施費用由發(fā)包人承擔。
22．事故處理發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
六、合同價款與支付
23．合同價款及調(diào)整
23．1 招標工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)中標通知書中的中標價格在協(xié)議書內(nèi)約定。非招標工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)工程預算書在協(xié)議書內(nèi)約定。
23．2 合同價款在協(xié)議書內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。合同價款計價的方式可采用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。
（1）采用固定總價計價方式的，雙方在專用條款內(nèi)約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法。在約定的風險范圍內(nèi)，合同價款不作調(diào)整。風險范圍以外的合同價款調(diào)整方法，應(yīng)當在專用條款內(nèi)約定。
�。�2）采用固定單價計價方式的，除專用條款另有約定外，在約定風險范圍內(nèi)，單價不作調(diào)整。在約定風險范圍外實際數(shù)量變化超過該項目工程量清單內(nèi)數(shù)量10％以上，且該項目數(shù)量變化的金額超過合同金額0．01％時，單價可作調(diào)整。
23．3 除專用條款另有約定外，因下列因素發(fā)生成本變化的，合同價款可作調(diào)整：
（1）法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策重大變化影響合同價款；
�。�2）工期超過十二個月的；
�。�3）雙方約定的其他因素。價格調(diào)整因素和調(diào)整方法由雙方約定。
24．工程預付款
實行工程預付款的，雙方應(yīng)當在專用條款內(nèi)約定發(fā)包人向承包人預付工程款的時間和數(shù)額，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應(yīng)不遲于約定的開工日期前7天。發(fā)包人不按約定預付，承包人在約定預付時間的7天后，可向發(fā)包人發(fā)出要求預付的通知。發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預付，承包人可在發(fā)出通知后的第8天停止施工。發(fā)包人應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向承包人支付應(yīng)付款的同期銀行貸款利息，并承擔違約責任。
25．工程量確認
25．1 承包人應(yīng)按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師應(yīng)在接到報告后的14天內(nèi)，按設(shè)計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前24小時通知承包人。承包人應(yīng)當為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結(jié)果有效，作為工程價款支付的依據(jù)。
25．2 工程師收到承包人報告后14天內(nèi)未進行計量，從第15天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結(jié)果無效。
25．3 對承包人超出設(shè)計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。
26．工程款（進度款）支付
26．1 在確認計量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款（進度款）。按約定時間發(fā)包人應(yīng)扣回的預付款，與工程款（進度款）同期結(jié)算。
26．2 本通用條款第23 條確定調(diào)整的合同價款，第31 條工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，與工程款（進度款）同期調(diào)整支付。
26．3 發(fā)包人支付工程款（進度款）時，按專用條款中約定的比例，提留保留金。
26．4 發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知。發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時間，并從計量結(jié)果確認后的第15天起計算應(yīng)付款的貸款利息。
26．5 發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工。發(fā)包人應(yīng)承擔違約責任。
七、材料設(shè)備供應(yīng)
27．發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備
27．1 發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的，雙方應(yīng)當按專用條款約定，制定發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表，寫明所供材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級、提供時間和地點。
27．2 發(fā)包人按一覽表所定的內(nèi)容提供材料設(shè)備，并出具產(chǎn)品合格證明，對其質(zhì)量負責。發(fā)包人在所供材料設(shè)備到貨前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發(fā)包人共同清點。
27．3 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備，承包人派人參加清點后由承包人妥善保管，發(fā)包人支付相應(yīng)保管費用。因承包人原因發(fā)生丟失損壞，由承包人負責賠償。發(fā)包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設(shè)備的保管，丟失損壞由發(fā)包人負責。
27．4 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時，發(fā)包人承擔相關(guān)責任。發(fā)包人應(yīng)承擔責任的具體內(nèi)容，雙方根據(jù)下列情況在專用條款內(nèi)約定：
（1）材料設(shè)備單價與一覽表不符，由發(fā)包人承擔所有價差；
�。�2）材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符，承包人可拒絕接收保管，由發(fā)包人運出施工場地并重新采購；
�。�3）發(fā)包人供應(yīng)的材料規(guī)格、型號與一覽表不符，經(jīng)發(fā)包人同意，承包人可代為調(diào)劑串換，由發(fā)包人承擔相應(yīng)費用；
�。�4）到貨地點與一覽表不符，由發(fā)包人負責運至一覽表指定地點；
�。�5）供應(yīng)數(shù)量少于一覽表約定的數(shù)量時，由發(fā)包人補齊，多于一覽表約定數(shù)量時，發(fā)包人負責將多出部分運出施工場地；
�。�6）到貨時間早于一覽表約定的時間，由發(fā)包人承擔因此發(fā)生的保管費用；到貨時間遲于一覽表約定的供應(yīng)時間，造成承包人損失和（或）延誤工期的，由發(fā)包人賠償承包人損失和（或）相應(yīng)順延工期。
27．5 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由發(fā)包人承擔。
27．6 發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的結(jié)算方法，雙方在專用條款內(nèi)約定。
28．承包人采購材料設(shè)備
28．1 承包人負責采購材料設(shè)備的，應(yīng)按照專用條款約定及設(shè)計和有關(guān)標準要求采購，并提供產(chǎn)品合格證明，對材料設(shè)備質(zhì)量負責。承包人在材料設(shè)備到貨前24小時通知工程師清點。
28．2 承包人采購的材料設(shè)備與設(shè)計或標準要求不符時，承包人應(yīng)按工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。
28．3 承包人采購的材料設(shè)備在使用前，應(yīng)按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。
28．4 工程師發(fā)現(xiàn)承包人采購并使用不符合設(shè)計或標準要求的材料設(shè)備時，應(yīng)要求由承包人負責修復、拆除或重新采購，并承擔發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。
28．5 承包人需要使用代用材料的，應(yīng)經(jīng)工程師認可。由此增減的合同價款，雙方以書面形式議定。
28．6 由承包人采購的材料設(shè)備，發(fā)包人不得指定生產(chǎn)廠或供應(yīng)商。
八、工程變更
29．工程設(shè)計變更
29．1 施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計進行變更，應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計標準或批準的建設(shè)規(guī)模時，發(fā)包人應(yīng)報規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準，并由原設(shè)計單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進行下列需要的變更：
�。�1）更改工程有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸；
（2）增減合同中約定的工程量；
�。�3）改變有關(guān)工程的施工時間和順序；
�。�4）其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
29．2 施工中承包人不得對原工程設(shè)計進行變更。因承包人擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人直接損失的，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
29．3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料、設(shè)備的換用，須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。工程師同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人、承包人另行約定分擔或分享。
30．其他變更合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。
31．確定變更價款
31．1 承包人在工程變更確定后28天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款除適用于本通用條款第23．2款、23．3款之外，按下列方法進行：
�。�1）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；
（2）合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；
�。�3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。
31．2 承包人在雙方確定變更后28天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。
31．3 工程師應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起28天內(nèi)予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起28天后視為變更工程價款報告已被確認。
31．4 工程師不同意承包人提出的變更價款，按本通用條款第38條關(guān)于爭議的約定處理。
31．5 工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。
31．6 因承包人原因?qū)е碌墓こ套兏�，承包人無權(quán)要求追加合同價款。
九、竣工驗收與結(jié)算
32．竣工驗收
32．1 工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應(yīng)當在專用條款內(nèi)約定提供的日期和份數(shù)。
32．2 發(fā)包人收到竣工驗收報告后28天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
32．3 發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
32．4 工程竣工驗收通過，工程師應(yīng)簽發(fā)接收證書。承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。
32．5 發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。
32．6 中間交工工程的范圍和竣工時間，雙方在專用條款內(nèi)約定。其驗收程序按本通用條款32．1款至32．4款辦理。
32．7 因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。
32．8 工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時，發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題由發(fā)包人承擔責任。
33．竣工結(jié)算
33．1 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后28天內(nèi)，承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容，進行工程竣工結(jié)算。
33．2 發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進行核實，給予確認或者提出修改意見。發(fā)包人確認竣工結(jié)算報告后通知經(jīng)向承包人支付工程竣工結(jié)算價款。承包人收到竣工結(jié)算價款后14天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人。
33．3 竣工結(jié)算時，工程師應(yīng)確認將保留金的50％支付給承包人。剩余保留金，承包人可用保函等形式替代。
33．4 竣工結(jié)算報告確認后28天內(nèi)發(fā)包人無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款，從第29天起按承包人同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。
33．5 竣工結(jié)算報告確認后28天內(nèi)發(fā)包人不支付工程竣工結(jié)算價款，承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款�？⒐そY(jié)算報告確認后56天內(nèi)發(fā)包人仍不支付的，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
33．6 工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后28天內(nèi)，承包人未能向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，造成工程竣工結(jié)算不能正常進行或工程竣工結(jié)算價款不能及時支付，發(fā)包人要求交付工程的，承包人應(yīng)當交付；發(fā)包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。
33．7 發(fā)包人、承包人對工程竣工結(jié)算價款發(fā)生爭議時，按本通用條款第38 條關(guān)于爭議的約定處理。
34．缺陷責任
34．1 承包人應(yīng)在缺陷責任期限內(nèi)完成接收證書上注明的收尾工作和缺陷修補，以及按發(fā)包人的要求完成缺陷責任期內(nèi)暴露出來的缺陷或損害修補。除專用條款另有約定，工程或分部分項工程的缺陷責任期為一年。
34．2 因承包人負責的設(shè)計、施工或提供的設(shè)備材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同約定而造成的工程缺陷，由承包人負責修補，并承擔相應(yīng)費用。
34．3 承包人未能在合理時間內(nèi)修補好前款范圍內(nèi)的缺陷，發(fā)包人可自行修補或選擇第三方修補，所發(fā)生費用由承包人承擔。
34．4 合同的缺陷責任期滿，工程師應(yīng)簽發(fā)履約證書，并在14天內(nèi)支付剩余的保留金或退還保留金保函。
35．質(zhì)量保修承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。
十、違約、索賠和爭議
36．違約
36．1 發(fā)包人方面：
�。�1）本通用條款第24 條提到的發(fā)包人不按時支付工程預付款；
�。�2）本通用條款第26．5款提到的發(fā)包人不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行；
�。�3）本通用條款第33．3款提到的發(fā)包人無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款；
�。�4）發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。
本合同履行中發(fā)生上述情況，發(fā)包人承擔違約責任，賠償因其違約對承包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的工期。賠償承包人損失的計算方法或發(fā)包人應(yīng)當支付違約金的數(shù)額，由雙方在專用條款內(nèi)約定。
36．2 承包人方面：
�。�1）本通用條款第14．2款提到的因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工；
�。�2）本通用條款第15．1款提到的因承包人原因工程質(zhì)量達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準；
（3）承包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。本合同履行中發(fā)生上述情況，承包人承擔違約責任，賠償因其違約對發(fā)包人造成的損失。賠償發(fā)包人損失的計算方法或承包人應(yīng)當支付違約金的數(shù)額，由雙方在專用條款內(nèi)約定。
36．3 本合同履行中，合同雙方的一方發(fā)生違約情況，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方應(yīng)在承擔上述違約責任后繼續(xù)履行合同。
37．索賠
37．1 本合同履行中，合同雙方的一方對并非因已方過錯，而是應(yīng)由對方承擔責任的情況造成的實際損失，可向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。提出索賠應(yīng)有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。
37．2 發(fā)包人未能按合同約定履行義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)由發(fā)包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經(jīng)濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發(fā)包人索賠：
�。�1）索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向工程師發(fā)出索賠意向通知；
�。�2）發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，向工程師送交延長工期和（或）補償經(jīng)濟損失的索賠報告及相關(guān)資料；
（3）工程師在收到承包人送交的索賠報告和相關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù)；
�。�4）工程師在收到承包人送交的索賠報告和相關(guān)資料后28天內(nèi)未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可；
�。�5）當該索賠事件持續(xù)進行時，承包人應(yīng)當階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后28天內(nèi)，向工程師送交索賠的相關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復程序與（3）、（4）項相同。
37．3 承包人未能按合同約定履行義務(wù)或發(fā)生錯誤，給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失，發(fā)包人可按前款確定的時限，向承包人提出索賠。
38．爭議
38．1 發(fā)包人、承包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者邀請第三方調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可選擇向雙方在專用條款內(nèi)約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，或選擇其他方式解決。
38．2 合同履行時發(fā)生爭議，除出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，并保護好已完工程：
（1）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；
（2）調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受；
�。�3）仲裁機構(gòu)要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
十一、其他
39．工程分包
39．1 承包人按專用條款的約定，分包所承包的部分工程，并與分包單位簽訂分包合同。未經(jīng)約定，承包人不得將承包工程的任何部分分包。
39．2 承包人不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人，或?qū)⑵涑邪娜抗こ讨夂螅苑职拿x分別轉(zhuǎn)包給他人。
39．3 工程按約定分包后，并不解除承包人任何責任與義務(wù)。承包人應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)管理人員，保證本合同的履行。分包單位的任何違約行為或因疏忽導致工程損害，以及給發(fā)包人造成的其他損失，均由承包人承擔責任（由此發(fā)生的承包人的損失，由其按分包合同自行解決）。
39．4 分包工程價款由承包人與分包單位結(jié)算。發(fā)包人未經(jīng)承包人同意不得以任何形式向分包單位支付各種工程款項。
40．不可抗力
40．1 不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人、承包人責任造成的爆炸、火災、公共衛(wèi)生突發(fā)事件，以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。
40．2 不可抗力事件發(fā)生后，承包人應(yīng)立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失。發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。工程師認為應(yīng)當暫停施工的，承包人應(yīng)暫停施工。不可抗力事件結(jié)束后，承包人應(yīng)及時向工程師通報受害情況、損失程度及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后28天內(nèi)，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及相關(guān)資料。
40．3 因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期，由雙方按以下方法分別承擔：
�。�1）工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔；
�。�2）發(fā)包人、承包人單位的人員傷亡，由合同雙方各自負責，并承擔相應(yīng)費用；
�。�3）承包人機械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔；
�。�4）停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用，由發(fā)包人承擔；
�。�5）工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔；
（6）延誤的工期相應(yīng)順延。
40．4 因合同雙方的一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責任。
41．保險
41．1 工程開工前，發(fā)包人為建設(shè)工程和施工場地內(nèi)的己方人員及第三方人員生命財產(chǎn)辦理保險，支付保險費用。
41．2 運至施工場地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設(shè)備，由發(fā)包人辦理保險，并支付保險費用。
41．3 發(fā)包人可以將有關(guān)保險事項委托承包人辦理，費用由發(fā)包人承擔。
41．4 承包人必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)己方人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險，支付保險費用。
41．5 保險事故發(fā)生時，發(fā)包人、承包人有責任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。
41．6 具體投保內(nèi)容和相關(guān)責任，發(fā)包人、承包人在專用條款中約定。
42．擔保
42．1 為保證本合同的全面履行，合同雙方應(yīng)各自向?qū)Ψ教峁┮韵聯(lián)Ｎ募?/p>
（1）發(fā)包人向承包人提供己方有支付能力的資信證明或與其支付能力相當?shù)牡谌匠鼍叩穆募s擔保。
�。�2）承包人向發(fā)包人提供己方有賠償能力的資信證明或與其賠償能力相當?shù)牡谌匠鼍叩穆募s擔保。
42．2 合同雙方的一方違約后，另一方向?qū)Ψ剿髻r，而對方無法部分或全部履行賠償責任的，可要求為對方提供擔保的第三方承擔相應(yīng)責任。
42．3 提供擔保的內(nèi)容、方式和相關(guān)責任，發(fā)包人、承包人除在專用條款中約定外，被擔保方與擔保方還應(yīng)簽訂擔保合同，作為本合同附件。
43．專利技術(shù)及特殊工藝
43．1 發(fā)包人要求使用專利技術(shù)或特殊工藝，應(yīng)負責辦理相應(yīng)的申報手續(xù)，承擔申報、試驗、使用等費用；承包人提出使用專利技術(shù)或特殊工藝，應(yīng)取得工程師認可，承包人負責辦理申報手續(xù)并承擔有關(guān)費用。
43．2 擅自使用專利技術(shù)侵犯他人專利權(quán)的，責任方依法承擔相應(yīng)責任。
44．文物和地下障礙物
44．1 工程施工中發(fā)現(xiàn)古墓、古建筑遺址等文物及化石或其他有考古、地質(zhì)研究等價值的物品時，承包人應(yīng)立即保護好現(xiàn)場，并于4小時內(nèi)以書面形式通知工程師。工程師應(yīng)在收到書面通知后24小時內(nèi)，報告當?shù)匚奈锕芾聿块T。發(fā)包人、承包人應(yīng)按文物管理部門的要求，對現(xiàn)場采取妥善保護措施。發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，順延延誤的工期。上述情況出現(xiàn)后隱瞞不報，責任方依法承擔相應(yīng)責任。
44．2 工程施工中發(fā)現(xiàn)影響施工的地下障礙物時，承包人應(yīng)于8小時內(nèi)以書面形式通知工程師，同時提出處置方案。工程師收到處置方案后24小時內(nèi)予以認可或提出修正方案。發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，順延延誤的工期。所發(fā)現(xiàn)的地下障礙物有歸屬單位時，發(fā)包人應(yīng)報請有關(guān)部門協(xié)同處置。
45．合同解除
45．1 本合同經(jīng)發(fā)包人、承包人協(xié)商一致，可以解除。
45．2 發(fā)生本通用條款第26．5款情況，停止施工超過56天，發(fā)包人仍不支付工程款（進度款），承包人有權(quán)解除合同。
45．3 發(fā)生本通用條款第39．2款禁止的情況，承包人將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人，發(fā)包人有權(quán)解除合同。
45．4 有下列情形之一的，發(fā)包人、承包人可以解除合同：
�。�1）因不可抗力致使合同無法履行；
�。�2）因一方違約（包括因發(fā)包人原因造成工程停建或緩建）致使合同無法履行。
45．5 一方依據(jù)45．2、45．3、45．4款約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本通用條款第38 條關(guān)于爭議的約定處理。
45．6 合同解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將己方機械設(shè)備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發(fā)生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用，由發(fā)包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應(yīng)當賠償因合同解除給對方造成的損失。
45．7 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
46．合同生效與終止
46．1 雙方在協(xié)議書中約定合同生效方式。
46．2 發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。
46．3 合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人、承包人應(yīng)當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
47．合同份數(shù)
47．1 本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存一份。
47．2 本合同副本份數(shù)，由雙方根據(jù)需要在專用條款內(nèi)約定。
48．補充條款
雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本通用條款內(nèi)容具體化、補充或修改。對通用條款內(nèi)容所作的具體化、補充或修改，由雙方在專用條款內(nèi)約定。
附件2 上海市建設(shè)工程施工合同（專用條款）
一、詞語定義及合同文件
2．合同文件及解釋順序
合同文件組成及解釋順序：________________________________________________。
3．語言文字和適用法律、標準及規(guī)范
3．1 本合同除使用漢語外，還使用_________語言文字。
3．2 適用法律和法規(guī)需要明示的法律、行政法規(guī)：
________________________________________________________________________。
3．3 適用標準、規(guī)范適用標準、規(guī)范的名稱：
________________________________________________________________________。
發(fā)包人提供標準、規(guī)范的時間：
________________________________________________________________________。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范時的約定：
________________________________________________________________________。
4．圖紙
4．1 發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)：
________________________________________________________________________。
發(fā)包人對圖紙的保密要求：
________________________________________________________________________。
使用國外圖紙的要求及費用承擔：
________________________________________________________________________。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5．工程師
5．1 發(fā)包人派駐的工程師
姓名：__________________________________________________________________
職務(wù)：__________________________________________________________________
職權(quán)：__________________________________________________________________
5．3 監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：__________________________________________________________________
職務(wù)：__________________________________________________________________
發(fā)包人委托的職權(quán)：______________________________________________________
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)：______________________________________
5．6 不實行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：
________________________________________________________________________
7．承包人代表
姓名：__________________________________________________________________
職務(wù)：__________________________________________________________________
職權(quán)：__________________________________________________________________
8．發(fā)包人工作
8．1 發(fā)包人應(yīng)按約定的時間和要求完成以下工作：
（1）施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：___________________________。
�。�2）將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求
________________________________________________________________________。
（3）施工場地與公共道路的通道開通時間和要求：___________________________。
�。�4）工程地質(zhì)和地下管線資料的提供時間：_________________________________。
（5）由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：_________________。
�。�6）水準點與座標控制點交驗要求：_______________________________________。
�。�7）圖紙會審和設(shè)計交底時間：___________________________________________。
�。�8）協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作：____________。
�。�9）雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作：_____________________________________。
8．2 發(fā)包人委托承包人辦理的工作：______________________________________。
9．承包人工作
（1）需由設(shè)計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成的設(shè)計文件提交時間：。
（2）應(yīng)提供計劃、報表的名稱及完成時間：__________________________________。
�。�3）承擔施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責任和要求：__________________。
�。�4）向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設(shè)施的要求：__________________________。
�。�5）需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)：__________。
（6）已完成工程成品保護的特殊要求及費用承擔：____________________________。
�。�7）施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（含文物、保護建筑）、古樹名木的保護要求及費用承擔：________。
�。�8）施工場地清潔衛(wèi)生的要求：______________________________________。
�。�9）雙方約定承包人應(yīng)做的其他工作：________________________________。
三、施工組織設(shè)計和工期
10．進度計劃
10．1 承包人提供施工組織設(shè)計（施工方案）和進度計劃的時間：________。
工程師確認的時間：___________。
10．2 群體工程中有關(guān)進度計劃的要求：______________________________。
13．工期延誤
13．1 雙方約定工期順延的其他情況：________________________________。
四、質(zhì)量與驗收
17．隱蔽工程和中間驗收
17．1 雙方約定中間驗收部位：______________________________________。
19．工程試車
19．5 試車費用的承擔：
___________________________________________________________________。
五、安全施工
六、合同價款與支付
23．合同價款與調(diào)整
23．2 本合同價款采用_________計價方式確定。
�。�1）采用固定總價計價方式的，合同價款中包括的風險范圍：____________。
風險費用的計算方法：_______________________________________________。
風險范圍以外合同價款調(diào)整方法：_____________________________________。
�。�2）采用固定單價計價方式的，合同單價的調(diào)整方法：__________________。
�。�3）采用其他計價方式的，合同價款的調(diào)整方法：______________________。
23．3 雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：
___________________________________________________________________。
24．工程預付款
發(fā)包人向承包人預付工程款的時間、金額或占合同價
建設(shè)工程施工合同2
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》，經(jīng)協(xié)商一致，對 (工程全稱)簽定工程質(zhì)量保修書。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任。
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體構(gòu)工程，屋面防水工程、又防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻的防滲漏，供熱與共冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：
二、質(zhì)量保修期
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期如下：
1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻的防滲漏為年;
3、裝修工程為 年;
4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為年;
5、供熱與供冷系統(tǒng)為個采暖期、供冷期;
6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為年;
7、其他項目保修期限約定如下：
質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質(zhì)量保修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當愛接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的'質(zhì)量問題，就當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門報告，采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
四、保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
五、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：
本工程質(zhì)量保修書，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人(公章)：承包人(公章)：
年 月 日 年 月 日
建設(shè)工程施工合同3
根據(jù)《建筑法》，《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。
1、建筑工程概況私人住宅建房工程是民用住宅建筑。
本工程設(shè)計為___一層平房兩幢建筑，建筑面積___。
工程預算造價：每平方米___元人民幣，總建造價格___元人民幣。
2、建筑設(shè)計要求。
3、承包施工方式
4、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。
工程必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減5料，使用劣質(zhì)材料。
5、因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。
否則方概不承認，不承擔經(jīng)濟責任。
6、乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現(xiàn)安事故，甲方不承擔一切責任。
乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)理工程人員的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
7、本工程預定工期為120天。
8、本工程的.附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內(nèi)硬化等項目不包括在本合同內(nèi)，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。
9、工程付款方式
工程付款方式為現(xiàn)金支付。
10、工程其它事項工程在建設(shè)過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。
如遇不可抗力的自然災害，可終止合同進行清算。
11、工程在建設(shè)過程中，因市場發(fā)生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或價。
12、違約責任
13、工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并簽定工程輔助合同書。
本合同確需修改必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。
甲方：私人住宅建房工程總負責人：_____
乙方：私人住宅建房工程總承包人：_____
___年__月__日
建設(shè)工程施工合同4
發(fā)包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：
四、承包形式：
第二條 工程期限
一、合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延
�。薄⒃谑┕ぶ腥缫蛲ｋ�、停水８小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電３天以上（每次連續(xù)４小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
�。�、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式（是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票？）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同
包干價為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。
1、本合同簽訂后 日內(nèi)，甲方支付 元工程款；
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款 元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結(jié)算價款。
1、甲方于 支付 元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認后，付至結(jié)算價款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
第四條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購
一、工程材料、設(shè)備由乙方采購。（是否都是包工包料？）
二、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應(yīng)按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復驗不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。（材料進場是不是要甲方確認？）
第五條 施工與設(shè)計變更
一、甲方簽字認定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應(yīng)先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。
三、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條 工程質(zhì)量管理及驗收
一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應(yīng)及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。
三、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。
第七條 安全施工
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第八條 質(zhì)量保修
一、本工程保修期限為 年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后 小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
乙方保修聯(lián)系電話：；乙方保修聯(lián)系人： 。
第九條 違約責任（乙方擅自修改圖紙的.違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無）
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應(yīng)按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外，還應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元。
二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件？）
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條 糾紛解決辦法 因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 附 則
一、甲方代表為，乙方代表為 。
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
戶名：
開戶銀行：
帳 號：
年_____月_____日 年_____月_____日
建設(shè)工程施工合同5
甲方：
乙方：
甲方委托乙方增加成都蘇寧廣場咖啡之翼廚房自動滅火系統(tǒng)的采購、安裝、調(diào)試，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、由乙方負責：
為甲方提供一套自動廚房滅火系統(tǒng)的安裝及系統(tǒng)調(diào)試、驗收。
二、甲方權(quán)利：
（1）、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按約定提供安裝、調(diào)試服務(wù)。
�。�2）、在安裝、調(diào)試過程中需甲方義務(wù)提供協(xié)議的，甲方應(yīng)當履行協(xié)助義務(wù)。
三、乙方權(quán)利義務(wù)：
�。�1）、乙方應(yīng)向甲方示明安裝、調(diào)試時間收費標準，并保證具備與安裝、調(diào)試以業(yè)務(wù)相適應(yīng)的.設(shè)施和技術(shù)力量。
（2）、在安裝質(zhì)量保證二年內(nèi)，承修安裝設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)當免費返修。
四、收付款條款：
�。�1）、乙方須提供收款地、公司名稱、收款方式、收款發(fā)票。
（2）合同簽訂，甲方一次性付清采購款￥26000。00元（大寫：貳萬陸仟元）。
五、工期要求：
按甲方現(xiàn)場施工進度進行。
六、其他條款：
本合同如發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向有關(guān)管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或依據(jù)另行達到的仲裁條款或仲裁申請仲裁。
甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX
法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX 法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
建設(shè)工程施工合同6
發(fā)包人(全稱)： 承包人(全稱)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱： 。
2.工程地點： 。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金 。
5.工程內(nèi)容： 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍： 。
二、合同工期
計劃開工日期：年 月 日。
計劃竣工日期：年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：天。
工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：
人民幣(大寫) (￥ 元); 其中：
(1)安全文明施工費：
人民幣(大寫) (￥ 元); (2)材料和工程設(shè)備暫估價金額：
人民幣(大寫) (￥ 元); (3)專業(yè)工程暫估價金額：
人民幣(大寫) (￥ 元); (4)暫列金額：
人民幣(大寫) (￥ 元)。
2.合同價格形式： 。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理： 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
(1)中標通知書(如果有); (2)投標函及其附錄(如果有); (3)專用合同條款及其附件; (4)通用合同條款; (5)技術(shù)標準和要求; (6)圖紙;(7)已標價工程量清單或預算書; (8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的`文件，應(yīng)以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應(yīng)的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 份，承包人執(zhí) 份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： (簽字) (簽字)
組織機構(gòu)代碼： 組織機構(gòu)代碼：
地 址： 地 址：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電子信箱： 電子信箱：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
建設(shè)工程施工合同7
甲方：_________
乙方：_________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱及地點：_________
2、工程承包內(nèi)容及范圍：_________
(1)變電站一般土建工程：施工圖設(shè)計中變電站站址范圍內(nèi)的基礎(chǔ)及電纜溝開挖、基礎(chǔ)混凝土的澆筑、道路平整、站內(nèi)綠化工作。
(2)變電站建筑工程：主控樓、高壓配電間、辦公樓等主要建筑物的土建工作及裝飾工作;變電站圍墻、大門的土建工作。
(3)變電站輔助設(shè)施工程：全站照明、給排水、通風、空調(diào)、消防、防雷接地等輔助設(shè)施建筑及安裝工作。
(4)變電站安裝工程：變電站主輔設(shè)備的安裝、設(shè)備交接試驗、單體調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試。
(5)線路工程：至送電線路架設(shè);全線基桿塔組裝及附件安裝;全線基桿塔基礎(chǔ)開挖及澆筑;桿塔接地;線路參數(shù)測試等工作。(線路全長公里)
(6)通信工程至光纖通信線路架設(shè)工程。(線路全長公里)
(7)系統(tǒng)試運行。
(8)用于工程實體的設(shè)備、裝置性材料、消耗性材料的采購。
以上工程內(nèi)容的細項最終以甲方審定的'概算書或工程量清單相對應(yīng)的條目為準。
3、工程承包方式：本工程由乙方進行施工總承包。
4、工程合同金額：人民幣整。(項目建設(shè)所需的備品備件購置、管理車輛購置、工器具辦公生產(chǎn)生活家具購置以及甲方生產(chǎn)職工培訓及提前進場費用等均未包含在此合同價格內(nèi)。)
5、工程質(zhì)量要求：單位工程合格率100%，整體工程達到優(yōu)良標準。
6、工程工期要求：開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日，合同工期天。
7、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
8、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
9、本合同包括：
(1)協(xié)議書
(2)專用條款
(3)通用條款
10、本合同訂立時間：________年____月____日，合同訂立地點：_______。本合同經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別加蓋本單位公章(或合同專用章)后生效。
11、本合同一式捌份，其中正本貳份，雙方各執(zhí)壹份;副本陸份，雙方各執(zhí)叁份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
建設(shè)工程施工合同8
甲方：_________________
乙方：_________________
依照有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：_________________
2、工程地點：_________________
3、結(jié)構(gòu)層次：四間三層,從填層地梁一直到頂
4、建筑面積：_________________
二、工程承包范圍：
方案圖所示的土建工程
三、工程設(shè)施：
施工所用的'水電由甲方負責,施工所用的工具、器械由乙方負責
四、工程承包形式：
承包形式：包清工(立木模、腳手架、鋼筋工、泥水工、砌磚工、粉刷、蓋瓦片、做地與臺階、清理)
五、合同工期：
開工日期：________年____月____日(一實際開工日期為準)
竣工日期：________年____月____日(一實際竣工日期為準)
合同工期總歷天數(shù)天
六、合同價款：
金額(大寫)：_________________(人民幣)￥________________元
七、工程結(jié)算及支付辦法：
完成總工程量的_________________%,支付總工程款_________________%,全部工程完成經(jīng)驗收合格后,再付總工程款的_________________%,余額_________________%待保修期壹年內(nèi)經(jīng)復驗合格后付清。
八、質(zhì)量要求：
工程質(zhì)量標準：合格(墻面平直,上下不得超過_________________公分)。如果不合格,翻工所需材料及工錢由乙方自負。
九、其他要求：
1、乙方不得將該項工程轉(zhuǎn)包他人施工。
2、施工期間造成安全等事故均與乙方自行負責,施工人員必須保險,保險費由乙方負責。
3、乙方繳納建設(shè)保險金元,其保證金待工程竣工驗收合格后不計息退還。
十、以上不盡事宜,由甲方協(xié)商解決。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,鎮(zhèn)財政所一份。
十二、合同生效
合同訂立時間：_________________
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
________年____月____日________年____月____日
建設(shè)工程施工合同9
第一章 詞語涵義及合同文件
第一條 詞語涵義。建設(shè)工程施工合同文本，由建設(shè)工程施工合同條件（以下簡稱合同條件）和建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款（以下簡稱協(xié)議條款）組成。其用詞用語除協(xié)議條款另有約定外，應(yīng)具有本條款所賦予的涵義：
1、發(fā)包方（簡稱甲方）：協(xié)議條款約定的、具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
2、甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協(xié)議條款中指定的代表人。
3、承包方（簡稱乙方）：協(xié)議條款約定的、具有承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
4、乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在協(xié)議條款中指定的代表人。
5、社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
6、總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
7、設(shè)計單位：甲方委托的具備相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位。
8、工程造價管理部門：國務(wù)院各有關(guān)部門、各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的工程造價管理部門。
9、工程質(zhì)量監(jiān)督部門：國務(wù)院各有關(guān)部門、各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
10、工程：協(xié)議條款約定具體內(nèi)容的永久工程。
12、合同價款：按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議條款約定的各種收費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內(nèi)容的價款總額。
12、經(jīng)濟支出：在施工中已經(jīng)發(fā)生、經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
13、費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應(yīng)負擔的開支。
14、工期：協(xié)議條款約定的合同工期。
15、開工日期：協(xié)議條款約定的工程開工日期。
16、竣工日期：協(xié)議條款約定的工程竣工日期。
17、圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
18、施工場地：經(jīng)甲方批準的施工組織設(shè)計或施工方案中施工現(xiàn)場總平面圖規(guī)定的場地。
19、書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
20、不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災、以及協(xié)議條款約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。
21、協(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲、乙方協(xié)商后簽訂的書面協(xié)議。
第二條 合同文件及解釋順序。合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1、協(xié)議條款；
2、合同條件；
3、洽商、變更等明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議；
4、招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
5、工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
6、標準、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫和解釋、說明。
適用于合同文件的.法律是國家的法律、法規(guī)，及協(xié)議條款約定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標準、規(guī)范；國家沒有相應(yīng)標準、規(guī)范時，可使用協(xié)議條款約定的行業(yè)、專業(yè)或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范時，乙方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使用國外標準、規(guī)范的，應(yīng)負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標準、規(guī)范的費用，均由甲方承擔。
第四條 圖紙。甲方在開工日期15天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協(xié)議條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復制，復制費用由乙方承擔。
建設(shè)工程施工合同10
發(fā)包方（全稱）：____項目部（以下簡稱甲方）
承包方（全稱）：____（以下簡稱乙方）
依照有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將負責施工的____居住主題公園部份市政工程承包給乙方。為了保證本工程的安全、文明施工、質(zhì)量和進度，明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方就有關(guān)____居住主題公園部份市政工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本施工承包合同，以資共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、工程名稱：____市政工程。
2、工程地點：象湖新城。
3。建設(shè)單位：平海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
二、工程承包方式、范圍和內(nèi)容
1、工程承包方式為包清工、包安全、文明施工、包質(zhì)量、包工期。
2、工程承包范圍為甲方負責施工的居住主題公園香榭麗居市政工程施工，具體工程量以建設(shè)單位和甲方認定的施工圖、聯(lián)系單和甲方認定的實際施工工程量為準。
3、工程承包內(nèi)容為居住主題公園市政工程中的砼墊層、檢查井、化糞池、排水管道、景觀基礎(chǔ)、圍墻、加筋管埋設(shè)、砼管埋設(shè)等有關(guān)施工內(nèi)容。
三、具體施工承包內(nèi)容和清工承包計價依據(jù)
1、化糞池施工承包內(nèi)容和包清工計價依據(jù)
�。�1）。工作內(nèi)容：配合協(xié)助放樣，基坑底300mm內(nèi)人工修整（不包括機械挖土及回填土），基坑砂包支護，材料100m內(nèi)水平運輸，基坑抽排水（在粉刷強度未達到前要保證水位在基底以下），砼拌制澆搗、養(yǎng)護（包括預制蓋板），磚澆水濕潤，砂漿拌制、砌筑，內(nèi)外粉刷抹光，管子預埋，預制板安裝、找平等。
�。�2）。計價依據(jù)：基坑砂包支護：15元/m3；砼澆搗55元/m3；預制蓋板7元/塊，基坑抽水、排水：100元/座；磚砌體：0。15元/塊；內(nèi)外粉刷：5。5元/㎡，所有工程量以實際完成工程量簽證為依據(jù)。
2、排水管道施工承包內(nèi)容和包清工計價依據(jù)
�。�1）砼管施工承包內(nèi)容和包清工計價依據(jù)
a。工作內(nèi)容：配合甲方放樣、測量（設(shè)專人），基槽底300mm內(nèi)土方人工修整，基槽支護、支模，排水、抽水，砼墊層拌制、澆搗，100m內(nèi)水平運輸，砼管吊裝就位、承插口封頭、管座砼拌制、運輸、澆搗、養(yǎng)護、砼修補、檢驗后人工土方回填夯實（不包括基槽機械挖土、回填土及夯實，機械吊裝的臺班費用）。
b。計價依據(jù)：直徑500~800：15元/m，直徑1000：20元/m。
�。�2）塑料加筋管施工承包內(nèi)容和包清工計價依據(jù)
a。工作內(nèi)容：配合甲方放樣測量（設(shè)專人），基槽底300mm內(nèi)土方人工修整平，管子埋設(shè)，管子底超挖部位回填，人工夯實（防止管子機械回填土時下沉，造成倒返水或管內(nèi)積水。管子周圍150mm必須回填砂土，不允許有石塊、磚碴物等回填以免壓破管子），不包括機械挖土、回填的費用。
b。計價依據(jù)：200塑料加筋管子：2元/m，300管子3元/m。埋設(shè)超過1。8m管子：6元/m
3、雨污水檢查井施工內(nèi)容和包清工計價依據(jù)
a。施工內(nèi)容：配合甲方施工放樣，基底300mm內(nèi)土方人工修整，基坑支護，排水、抽水，支模，墊層、流槽及暗井蓋砼拌制、澆搗、養(yǎng)護，砌塊澆水濕潤，砂漿拌制、砌筑，內(nèi)外粉刷，安放井座、井蓋，爬梯、養(yǎng)護，材料100mm水平運輸（井座蓋從倉庫提貨），井內(nèi)清理干凈。根據(jù)綠化地坪及鋪裝面層、檢查井進行高度調(diào)整、修改（機械作業(yè)后破損需返工重做，另行計算），配合水電安裝施工。
b。計價依據(jù)：直徑為1500：250元/座；直徑為1250：180元/座；直徑為1000：140元/座；直徑為700：63元/座（深度在1。2m內(nèi)），直徑為700，深度在1。2m以上：100元/座，檢查井蓋板700__700__80，每塊4元。
4、圍墻施工內(nèi)容和包清工計價依據(jù)
�。�1）。施工內(nèi)容：配合甲方測量、放樣，基底300mm內(nèi)土方人工修整，基槽灌水、人工夯實，卵石墊層，支模，砼墊層拌制、澆搗，砂漿拌制、砌筑，人工回填土（不包括機械開挖，回填費用）夯實，水平距離100m運輸。
�。�2）。計價依據(jù)：砼墊層（含卵石墊層）：7元/m2；磚砌體：0。15元/塊；預制板安裝另行計算。
5。其它景觀、臺階、明溝、路側(cè)石安裝等工程內(nèi)容和計價依據(jù)
（1）。施工內(nèi)容：所涉及工作面內(nèi)基底300mm內(nèi)的人工土方開挖、回填，人工土方平整夯實，場地平整，飾面塊材料粘合層以下的所有泥工施工內(nèi)容，砼澆搗、養(yǎng)護、粉刷、砌筑等工程，材料100m水平運輸。
�。�2）。計價依據(jù)：砼墊層含卵石墊層（汽車停車為位）：8元/㎡，人行道、公園、入戶通道、自行車位飾面塊粘合層以下的墊層：6。5元/㎡，區(qū)內(nèi)小路砼7元/㎡，隨搗隨抹壓光1元/㎡，水泥砂面層壓光地面：3元/㎡。圓弧形花壇磚砌體0。20元/塊，其它磚砌體0。16元/塊，砼構(gòu)件、砼道路澆搗55元/m3。
6。施工作業(yè)所需要的機具，如翻斗車、砼平板振動機、砼振動棒、鐵鎬、鐵鍬、灰桶、放樣墻線、抹子、鋁合金貼尺、榔頭、鑿子等施工基本機具，概由乙方自備和維修保養(yǎng)、保管，且乙方自備的上述機具必須滿足其施工承包內(nèi)容的施工需要，必須服從甲方施工現(xiàn)場的統(tǒng)一規(guī)范管理，乙方自備的上述機具費用均已綜合考慮在本合同給定的包清工單價內(nèi)。乙方施工承包范圍的施工內(nèi)容，甲方為乙方提供攪拌機一臺，泥漿泵二臺，電纜和配電箱，但乙方應(yīng)對甲方提供的機具設(shè)備妥善維護和保管，工程完工后及時交還甲方，對乙方非自然損壞的機具設(shè)備，乙方應(yīng)參照市場價賠償。
7。乙方應(yīng)根據(jù)其工程包清工價款，按甲方財務(wù)管理要求編制員工工資表給甲方。
8。乙方包清工價款已包含其施工管理、施工機具、施工員工工資、獎金、各類津貼、夜餐、勞保福利、學習培訓、技術(shù)措施、趕工費、人員機具進場、安全、文明施工、臨設(shè)安置以及氣候影響的停工、窩工之類非生產(chǎn)用工等施工涉及的全部費用。
9。上述承包范圍以外的施工內(nèi)容，所發(fā)生的.點工由項目部管理人員根據(jù)實際情況指定技工和普工作業(yè)。甲乙雙方約定在保證質(zhì)量、安全和進度效率的情況下，技工按6元/小時，普工按4元/小時結(jié)算。
10。遇特殊情況，現(xiàn)場需緊急處理的材料、機具等，乙方應(yīng)無條件服從甲方指揮，予以清理或搬遷等。
四、安全生產(chǎn)、文明施工
乙方在施工中應(yīng)嚴格按甲方要求進行管理，遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，設(shè)置專職安全員，并采取必要的安全防護措施，以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方負全部責任和承擔全部經(jīng)濟損失及費用。乙方負責做好現(xiàn)場文明施工和相關(guān)的安全生產(chǎn)、文明施工資料。
五、材料供應(yīng)
本工程甲乙雙方約定的市政施工所用的材料由甲方負責及時供應(yīng)到位。
六、質(zhì)量驗收
工程具備質(zhì)量驗收條件，乙方在按現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程等要求組織其承包范圍內(nèi)的質(zhì)量驗收，乙方自檢合格后，報請甲方驗收，甲方在接到乙方質(zhì)量驗收通知后，積極配合乙方進行質(zhì)量驗收。如甲方在整個工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)中涉及到乙方工作內(nèi)容，乙方應(yīng)無條件配合。
七、工程價款支付
1。乙方在訂立合同時自愿交納2萬元人民幣作為工程施工作業(yè)人員到位、質(zhì)量、安全、文明施工保證金，乙方施工承包范圍內(nèi)工作完成后退還，不計任何利息。
2、乙方工程量計算以建設(shè)單位和甲方認定的施工圖、聯(lián)系單、簽證單和甲乙雙方認定的簽證單、聯(lián)系單等為依據(jù)，工程包清工價款的結(jié)算按雙方合同有關(guān)約定條款計算工程包清工價款。
3、每月工程包清工價款結(jié)算，工程施工質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上，辦理好勞務(wù)、安全教育等手續(xù)的工人，當月出勤率不少于25個工日的，經(jīng)市政項目部管理人員認可后，于下月18日至20日發(fā)放每月每人600元整的生活費，如縫年關(guān)發(fā)至工資總額的80%，編制工人工資表，隨同出勤表上交項目部統(tǒng)一發(fā)放生活費。
4、乙方施工承包范圍內(nèi)的工作內(nèi)容完成后兩個月內(nèi)，甲方應(yīng)付清全部包清工價款。
5、如由于乙方原因，乙方中途退場停止施工，甲方和乙方的價款結(jié)算，按已完成的工程量的70%結(jié)算，乙方保證金由甲方視情處理。
甲方經(jīng)濟責任人（簽）：____
乙方經(jīng)濟責任人（簽）：____
身份證號：____
身份證號：____
電話：____
電話：____
手機：____
手機：____
附：乙方經(jīng)濟責任人身份證復印件
建設(shè)工程施工合同11
發(fā)包單位：湖南x有限公司(以下簡稱甲方)
承包單位：湖南x有限公司(以下簡稱乙方)
通過甲方對乙方的考核考察與乙方的投標報價，同意將婁底市東方財富廣場防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責任，按照確保工程質(zhì)量、工程進度、工程安全的原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條工程承包范圍及內(nèi)容：
地下室底板，地下室側(cè)墻，轉(zhuǎn)換層頂板。
第三條承包方式
包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進度、含稅金等總包方式。
第四條防水材料和工程單價
1、所使用的防水材料為防水材料。
2、地下室底板防水采用
3、地下室側(cè)墻防水采用每平方米
4、地下室頂板防水采用每平方米
本合同單價是指材料費加上施工人工費、管理費、措施費、利潤、稅金等一切費用，不再讀取其它任何費率。
第五條工程計量
按實際完成的防水基層接觸面的展開面積計算，其中審計圖紙圖集所要求節(jié)點附加防水層經(jīng)雙方協(xié)商按實簽證，剛性層上面伸縮縫處防水油膏及防水附加卷材另外計算。每米根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定價格 元。(因甲方要求另行加強部分或增加部分按實另行簽證)。
第六條合同工期
工程按甲方正式書面通知要求結(jié)合現(xiàn)場實際情況為準。
第七條付款方式
本合同簽訂3日之內(nèi)乙方向甲方交納合同履約金5萬元(到期不付視乙方違約)，于完成地下室一層防水工程后甲方一次性退還到乙方指定銀行賬戶;
本工程無預付款，按進度(以每完成兩層為支付周期)支付完成工程量的75%進度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方驗收合格后即付施工區(qū)域之工程款的85%，±0.000m以下完成后半年內(nèi)無滲水時再付10%，留5%作為保質(zhì)金，一年內(nèi)退還5%保證金中的3%，其余2%兩年內(nèi)退還到乙方指定銀行賬號。
第八條質(zhì)量標準
乙方所施工用的產(chǎn)品必須由國家建設(shè)行政主管部門技術(shù)監(jiān)督局認可并頒發(fā)的使用認可證書和合格證書方可進入現(xiàn)場使用。如發(fā)現(xiàn)使用假冒產(chǎn)品或偷工減料，甲方有效拒付工程款項，并且甲方有權(quán)索賠。
乙方應(yīng)確保所施工的防水工程達到優(yōu)良標準，必須嚴格按現(xiàn)行的國家、地方的質(zhì)量驗收規(guī)范、標準和規(guī)定要求組織施工，按國家GB5028—20x、
GB5027---20x驗收規(guī)范的要求驗收，并接受甲方和質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督。達到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求，確保工程質(zhì)量為一次性合格。
質(zhì)量達不到驗收標準時，甲方有權(quán)利要求其整改到位其費用由乙方負責，乙方根據(jù)驗收規(guī)范，應(yīng)無條件整改到位，防水局部完成后出現(xiàn)滲水由乙方負責返工處理，直到不滲水為止，費用由乙方負責，返工整改不得影響整體工程進度。
第九條甲方駐工地代表
甲方委派為駐施工現(xiàn)場甲方代表，行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)。有關(guān)甲方的指令、通知，以甲方代表簽字并加蓋公司項目專用章后方有效，并視其為甲方意見的有效表達。
乙方委派為駐施工現(xiàn)場乙方代表，行使合同約定的權(quán)利，發(fā)行合同約定的義務(wù)。乙方的要求和通知須以書面形式由乙方代表簽字并加蓋公章或項目章后方可有效，并視其為乙方意見的`有效表達。
第十條雙方責任與義務(wù)
1、甲方責任：
(1)應(yīng)提前15天提出施工計劃，督促施工單位將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可抗拒的因素、工期順延。
(3)配合乙方施工，協(xié)調(diào)必要的填運輸、腳手架和材料場施場點，其費用乙方負責。
(4)協(xié)調(diào)與其他施工單位的矛盾。
(5)甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方整改返工。
(6)工程驗收后，對防水層成品，甲方應(yīng)督促施工單位保護成品，誰破壞誰負責。
防水工程完工后乙方必須提出收申請，經(jīng)監(jiān)理審核后報甲方，向質(zhì)監(jiān)部門申請，質(zhì)監(jiān)同意后，乙方三天內(nèi)組織驗收，驗收合格后15天內(nèi)就按合同付款，如不按期付款，四方應(yīng)承擔乙方的所有經(jīng)濟損失。
2、乙方責任
(1)按甲方的施工要求，作詳細的施工方案，報甲方監(jiān)理審核，聽候甲方通知，及時組織防水材料進場，及時向甲方與監(jiān)理提供產(chǎn)品合格證和檢驗報告單及施工的其他檔案資料，由甲方現(xiàn)場負責人抽檢合格后方可使用。
(2)乙方應(yīng)文明安全施工，施工中所有工傷事故乙方自理，甲方概不負責。
(3)乙方必須組織有豐富經(jīng)驗的施工人員進場施工，對施工所有的設(shè)備必須符合安全生產(chǎn)要求。
(4)配合工程的整體施工進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
(5)應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，不得有違規(guī)行為，否則接受甲方各規(guī)章制度制定的處罰。
(6)應(yīng)嚴格按防水工程標準規(guī)范竣工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修五年。
(7)在保修期內(nèi)，由于乙方施工質(zhì)量或施工缺陷原因引起的質(zhì)量問題均由乙方負責修復，費用由乙方承擔，若非正常情況(人為破壞，私自改動防水層、自然災害等)下漏水乙方不予以承擔責任。
第十一條違約責任
甲方在未經(jīng)乙方同意，不得單方面對本工程項目進行再次轉(zhuǎn)包，如發(fā)生此情況，屬違約，乙方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由此造成直接經(jīng)濟損失均由甲方承擔。
工程質(zhì)量達不到驗收標準的部分，乙方就按甲方要求的時間內(nèi)予以返工維復，直到符合驗收標準為止，其費用與工期造成的損失由乙方承擔。
工程延誤或施工質(zhì)量達不到規(guī)范要求，而乙方義無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質(zhì)量標準返修者，乙方應(yīng)承擔違約責任，甲方有權(quán)單方面終止合同，乙方應(yīng)賠償由此造成直接經(jīng)濟損失。
第十二條其他條款
1、根據(jù)雙方附屬工程總承包合同，乙方有權(quán)進行分包、轉(zhuǎn)包，甲方無權(quán)就此終止合同并索賠。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等的法律效力。
3、本合同執(zhí)行中若有爭議，先協(xié)商解決，如協(xié)商無效向人民法院訴訟解決。
4、本合同的有效期，自簽約日起至工程保修期滿為合同有效期，逾期自然失效。
5、乙方在與分包方履行合同的過程中，如因甲方原因無法支付乙方工程款導致分包方的起訴及經(jīng)濟糾紛時，甲方應(yīng)與乙方共同處理相關(guān)事宜。
6、本合同價款現(xiàn)金支付或轉(zhuǎn)賬支付，乙方指定付款帳號為：
戶名：湖南x有限公司
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
建設(shè)工程施工合同12
原告：_________________李__________（王和李的'女兒），女，__________歲，住址：_________________
法定代理人：_________________王__________，女，__________歲，住址：_________________單位：_________________
被告：_________________李__________，男，__________歲，住址：_________________
訴訟請求：_________________
1、判令被告支付撫養(yǎng)費__________元。
2、訴訟費由被告承擔。
事實與理由：_________________
__________年__________月__________日，原告的父母離婚，法院判決被告每年支付給原告撫養(yǎng)費1000元，但是判決至今，被告從未支付過撫養(yǎng)費，為了維護原告的合法權(quán)益，現(xiàn)向貴院提起訴訟，要求被告支付原告撫養(yǎng)費__________元，望貴院判如所請。
此致
__________人民法院
起訴人：_________________
__________年__________月__________日
建設(shè)工程施工合同13
摘要：本文論述了建設(shè)工程施工合同中對工程造價有重要影響的內(nèi)容和要點，對不同的計價方式進行分析，并就工程合同的訂立提出一些認識。
關(guān)鍵詞：施工合同；計量；計價；工程造價
一、建設(shè)工程施工合同對工程造價的影響和意義
建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同，是一種雙務(wù)、有償合同，當事人雙方在合同中都有各自的權(quán)利、義務(wù)、在享有權(quán)利的同時必須履行義務(wù)。合同應(yīng)當采用書面形式訂立。施工合同貫穿了工程建設(shè)的整個領(lǐng)域，為工程造價確定與控制提供依據(jù)。工程建設(shè)活動的結(jié)果，在實物形態(tài)上表現(xiàn)為建筑物，在經(jīng)濟活動中表現(xiàn)為工程造價。相對實物形態(tài)的建筑物而言，工程造價是無形的，其結(jié)果的確定和控制較為抽象，難度大。要合理確定的有效控制工程造價，就必須嚴格依據(jù)合同的`約定。所有工程計量和計價的方法、依據(jù)以及其要求、處理的程序都應(yīng)在合同中明確。
二、影響工程造價的合同核心要素，計量計價方式取選分析
建設(shè)工程中簽定施工合同的最核心問題是合同價款的確定，對工程造價起決定性作用。簽約合同價因采用不同的計價方法，會產(chǎn)生重大的價款差額。目前，合同計價方法主要有：總價合同、單價合同、成本加酬金合同。建筑工程施工合同采用何種計價方式取決于工程性質(zhì)和實際情況，為能說明問題，對這三種計價方式的特點和應(yīng)用，下面作幾點淺薄分析。
總價合同一般指固定總價合同，由于易于進行工程造價的管理和控制，易于支付工程款和辦理竣工結(jié)算的特點，受到發(fā)包人的青睞，特別是外資企業(yè)主更是普遍采用這類合同，但由于量與價的風險主要主要由承包人承擔，往往易引起眾多糾紛。因此，此類合同計價方法適用于工程量不大且能精確計算、工期較短、技術(shù)不太復雜、風險不大、設(shè)計圖紙準確、詳細的項目。
單價合同通常指固定單價合同，亦稱工程量清單合同，是目前最主要的一種計價方法，單價合同適用的范圍較為廣泛，其風險分配較為合理，并且能夠鼓勵承包人通過提高工效、管理水平等手段從節(jié)約成本中提高利潤。單價合同的關(guān)鍵在于雙方對單價和工程的計算和確認，其一般原則是“量變價不變”。自20xx年7月1日《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-20xx實施后明確規(guī)定：“使用國有資金投資或國有資金投資為主的建設(shè)工程發(fā)承包，必須采用工程量清單計價�！惫誓壳皣匈Y金投資的工程項目在招標時一般都按工程量清單計價，但有些招標人仍喜歡用總價合同的模式，又礙于不能違反工程清單計價方式，于是在招標文件附帶的施工合同上埋下伏筆，企圖轉(zhuǎn)移發(fā)包人的風險和責任。筆者曾洽談過一工程施工合同，在該工程招標文件的正文已明確工程按工程量清單計價的方式，一切看起來很正常。但在招標文件的附件合同中關(guān)于工程量和工程量偏差條款卻另作約定，具體描述是這樣的：“承包人在招標疑問收集期間未對工程量。
建設(shè)工程施工合同14
發(fā)包人(全稱)：__
承包人(全稱)：__
根據(jù)《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況：
__道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。
二、合同工期：
工程在20__年_月__日前完工。
三、質(zhì)量要求及獎懲措施：
1、確保合格(由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗收)，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、村內(nèi)主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設(shè)，質(zhì)量目標合格。
①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。
�、谑┕ぶ械�'主要材料應(yīng)進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關(guān)標準規(guī)定，根據(jù)材料各項指標和水泥的實際標號，選擇配合比(水泥要有出廠證明、質(zhì)保單);施工中試驗規(guī)程應(yīng)嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》，不合格材料不得進場施工。
�、勐访鎽�(yīng)采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應(yīng)符合施工規(guī)范要求，路面與其他構(gòu)造相接應(yīng)平順，做到路面邊緣不積水。
�、芑炷龄佒蟀词┕ひ�(guī)范要求養(yǎng)護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。
�、莨こ虣n案資料及試驗資料送___村委會一份備查。
3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關(guān)規(guī)范、標準施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質(zhì)期為一周年。
四、工程承包方式：
包工包料，竣工工程結(jié)算以承包價為基礎(chǔ)，其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結(jié)算。
五、付款方式：
完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經(jīng)驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。
六、承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金 萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施：
1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見。
八、安全責任：
1、施工前由發(fā)包人負責清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物;施工期間有關(guān)政策處理糾紛由發(fā)包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關(guān)手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應(yīng)遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項有關(guān)政策。
十、該工程質(zhì)量保修責任與義務(wù)按國務(wù)院20__年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份,___辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間：20__年_月__日
合同訂立地點:__
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
建設(shè)工程施工合同15
甲方：________
乙方：________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程名稱：________
二、工程地點：________
三、承包范圍和內(nèi)容：________
四、工程造價：
單價：________m2/元，工程總面積__m2；總造價________元。
五、工期：
本合同簽訂后____天內(nèi)完成。
六、工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到：合格。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
3、乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程；對材料改變或代用必須經(jīng)甲方單位同意并發(fā)正式書面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程；
七、工程價款的支付與結(jié)算
本合同簽訂后____日內(nèi)，甲方支付不少于合同總價的'___%備料款，計人民幣____元；乙方在工程竣工驗收后________天內(nèi)，將剩余款項一次結(jié)清。
八、雙方責任
乙方的責任：工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金；工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔責任。
甲方的責任：未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方由此造成的實際損失；工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工，應(yīng)采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
九、附則
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程竣工驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
甲方：________（簽字蓋章）
乙方：________（簽字蓋章）
________年________月________日
【建設(shè)工程施工合同】相關(guān)文章：
建設(shè)工程施工合同10-31
建設(shè)工程施工合同04-07
建設(shè)工程施工合同11-01
2022建設(shè)工程施工合同10-20
建設(shè)工程施工合同集合10-22
建設(shè)工程施工合同范文08-28
建設(shè)工程施工合同【精】02-11
【熱】建設(shè)工程施工合同02-15