建筑施工合同匯編15篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,下面是小編收集整理的建筑施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑施工合同1
合同編號:XXXXXXX
發(fā)包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間:XXXXXXX
簽約地點:XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式):XXXXXXXXXXXX
3、施工地點:XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期:
(1)開工:XXXX年XX月XX日;
(2)竣工:XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式:XXXXXXXX
6、工程質量標準:XXXXXXXX
7、工程價款:共計人民幣XXXX元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的XX%,計XXXX元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的XX%,計XXXX元;質保金XXX元,質保期滿后支付。
9、質保期:XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發(fā)包方的責任義務
、贋槌邪教峁┝己檬┕龅、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的`工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
、谌缙谕瓿墒┕と蝿;
、劢邮馨l(fā)包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償?shù)攸c。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發(fā)包人提供設計工作所依據(jù)的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX
委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑施工合同2
甲方:XXX
乙方:XXX
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定,XXX(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給XXX(以下簡稱乙方),經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下承包協(xié)議:
一、建設物料及施工費用共239萬元,核算標準如下:
2、圈舍主體建筑:圈舍總面積2000平方米,包工包料600元/平方米,合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,干草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。
5、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設自20xx年4月份開始,20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元,用于園區(qū)建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和
。ㄒ唬┘追剑
1、認真履行協(xié)議要求,按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序,保證乙方正常施工、
。ǘ┮曳剑
1、嚴格按甲方圖紙,在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇,嚴格執(zhí)行采購制度,保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理,保證施工安全,無責任事故。
4、按甲方規(guī)定的`時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限,負責賠償甲方相當于正常生產(chǎn)收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同3
發(fā)包方:_________________(以下簡稱甲方)________________
承包方:_________________(以下簡稱乙方)__________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造_____________工程,簽訂以下協(xié)議:_________________
一、工程內容:_________________
________________主體框架結構工程(詳見圖紙)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期:_________________
1、開工日期:_________________本項目工程工期從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止,共________________個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、工程合同價款:_________________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_____________:_________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
四、承建方式
乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責甲方施工發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:_________________
(1)合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:_________________支付次數(shù)分三次支付。
第一次:_________________工人進場后____________月____________日預付總工程費用的____________%。
第二次:_________________工程進入第二階段____________月____________日預付總工程費用的____________0%。
第三次:_________________工程進入最后階段____________月____________日付總工程費用的____________%。
(2)此合同所描述款項不含稅金。
六、工程質量要求:_________________
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、工程竣工驗收結算:_________________
乙方于竣工后____________天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后____________天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后____________天內根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,并于____________個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任:_________________
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣____________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為____________個月。保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算,保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:_________________
1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經(jīng)甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的`費用由甲方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調,以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡,協(xié)調現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止:_________________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決。可補簽有關協(xié)議,補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
建筑施工合同4
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律法規(guī)精神,雙方在平等、友好、互惠互利的原則下,為確保工程順利進行,保障雙方責任、權利和義務,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以此共同遵照執(zhí)行。
一、承包形式:包工不包料
二、結構形式:地下室現(xiàn)澆屋頂,一層底商,二層以上磚混。
三、建筑面積:按建筑物外圍計算。
四、承包范圍:按圖紙上的要求及甲方技術交底。
五、工程工資:地下室及一樓底商元/平方米,二層以上元/平方米。
六、付款方式:每上一層板付總價%,每粉刷一層付元,工程施工結束后,雙方進行實際測量,然后按實際所作的.面積乘以造價為工程總造價,按工程總價2%留保質金,一年后若無質量問題,保質金一次性付給乙方。
七、質量要求:乙方嚴格按照施工規(guī)范進行施工,符合建筑標準,節(jié)約原材料,如乙方工程質量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費,應承擔責任。
八、工期要求:自開工之日起完工
九、甲、乙雙方責任和義務。
1、甲方提供圖紙一份及技術交底,及時保證水電路三通,保證建筑材料按時到位為乙方做好準備(建筑材料不能噪施工現(xiàn)場50米以外),甲方負責工人住宿、就餐、場地的安排。
2、乙方負責施工中機械設備、腳手架等設備工具,包括鐵釘、鐵絲。
3、確保施工人員安全、設備小問題均由乙方全部負責,甲方不負任何責任。
十、其它事項:
1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計超過8小時,由甲方按每人每天100元計算工資。
2、合同未盡事宜,補充規(guī)定應于本合同具有同等法律效力。
3、本工程不含內外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚,保證粉刷質量。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同5
摘要:本文針對加強建筑企業(yè)的合同管理中暴露出來的常見問題,進行深入分析,并提出了解決對策和措施,從而加強建筑企業(yè)合同管理,確保建設目標順利實現(xiàn)。
關鍵詞:建筑施工;合同管理;問題對策
建筑施工中的合同在建筑施工中發(fā)揮著重要的作用,它是締約雙方明確法律關系和一切權利與責任關系的基礎,是業(yè)主和承包商在實施合同中的一切活動的主要依據(jù)。有效的合同管理是促進參與工程建設各方全面履行合同約定的義務,確保建設目標(質量、投資、工期)的重要手段。
1建筑企業(yè)合同管理中存在的問題
1.1合同簽訂階段常見的問題
1)合同主體不當。主體不當包括合同當事人主體不合格和主體不對等兩種情況,合同當事人主體合格,是合同得以有效成立的前提,而合格的主體,首要條件應當是具有民事權利能力和民事行為能力的合同當事人。如果不具備這兩種能力的人作為合同當事人就構成合同主體不當,另外還要防止一個誤區(qū),就是這個人雖然具備以上這兩種能力,但他不是合同當事人,即當事人錯位,構成合同主體不當;主體不對等是指合同當事人一方為法人而另一方為自然人,他們所承擔的權利和義務都無法對等,同樣構成合同主體不當。
2)合同用詞不準確。就是合同中的關鍵條款表述不準確,容易發(fā)生歧義和誤解,導致合同難以履行或引起爭議。依法訂立的有效合同應當體現(xiàn)協(xié)議雙方的真實意圖,而這種體現(xiàn)要求合同條款必須明晰。所以說,合同講究咬文嚼字。
3)合同條款不完整。也就是說不全面,有缺陷、有漏洞。常見漏掉的往往是違約責任。好多合同只講好話,不講丑話;只講正面的,不講反面的,不懂得簽訂合同應先小人后君子的訣竅。一旦發(fā)生違約,在合同中找不到違約如何處理的條款。
4)只有從合同沒有主合同。主合同是指能夠獨立存在的合同,如建筑工程中承包合同等。從合同是指以主合同的存在為前提才能成立的合同,如建筑工程的分包、轉包合同以及質保合同等。沒有主合同的從合同是無效合同,是無源之水、無本之木。
5)違反合同。凡違反法律法規(guī)而簽訂的合同均為無效合同。目前不少建筑企業(yè)以合法形式掩蓋非法目的而簽訂的合同,其實質是無效合同,不受法律保護。
1.2合同履約階段常見的問題
1)應變更合同的沒有變更。在履約過程中,合同變更是正常的事,問題在于不少負責履約的管理人員缺乏這種及時變更的意識,結果導致?lián)p失。合同變更包括內容變更和主體變更兩種情形,合同變更的目的是通過對原合同的修改,保障合同更好得到履行以達到合同目的的實現(xiàn)。作為承包方要維護自身的利益,更要重視合同的及時變更。
2)應當發(fā)出去的書函,沒有發(fā)出。在履約過程中及時地發(fā)出必要的書函,是合同動態(tài)管理的需要,是履約的一種手段,但這一點往往遭到忽視!督ㄖこ淌┕ず贤钒央p方有關工程的洽商、變更等書面資料或文件視為合同的組成部分。必須給予足夠的重視。
3)應當起訴的而過了訴訟時效。建筑行業(yè)被拖欠工程款的情況相當嚴重,有些拖欠沒有訴諸法律,但當起訴時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過了兩年的訴訟時效,無法挽回損失。只能放棄債權主張,也就放棄了勝訴權。
4)應當行使的權力沒有行使。《合同法》賦予了合同當事人的抗辯權,但大多數(shù)施工企業(yè)不會行使。發(fā)包?春賢約定支付工程款,施工單位可以行使抗辯權停工,但擔心單方面停工要承擔違約責任。結果客觀上造成墊資施工,發(fā)包方的欠款數(shù)額越來越大,問題更難解決?/p>
5)應當重視證據(jù)的法律效力的卻沒有得到足夠的重視。并不是所有書面證據(jù)都具有法律效力的。有效的證據(jù)應當是原件的、與事實相符的、有蓋章和簽名的、有明確內容、未超過期限的。不具備法律效力的書面證據(jù)只是廢紙一張。
2建筑企業(yè)合同管理中存在問題的原因分析
2.1歷史根源
20世紀80年代初期,建筑業(yè)進入開放改革,由計劃經(jīng)濟逐步轉向市場經(jīng)濟,出現(xiàn)了市場競爭。施工合同也逐步的登上歷史舞臺,擔起了它的使命,但由于處在起步階段,當時的合同很不規(guī)范,也沒有規(guī)范本本,合同內容過于簡單,不全面,不少企業(yè)汲取不少教訓,也為此教了學費。與80年代初期相比,現(xiàn)在建筑企業(yè)的施工合同管理要完善得多,但三十多年計劃經(jīng)濟體制的殘余影響,至今在合同與合同管理上仍然存在本文所列的問題。
2.2認識根源
目前有不少建筑業(yè)從業(yè)人員對市場與合同以及合同與合同管理兩種關系缺乏認識。首先,對市場與合同的關系缺乏認識。在市場經(jīng)濟條件下,這是一種相互依存的關系。一方面,市場的運作需要合同。也就是說,市場是靠合同來動作的,市場主體各方都是靠合同去履行其權利和義務的。另一方面,合同的成立必須以市場為前提。沒有市場就談不上什么合同,合同是市場的`產(chǎn)物,是市場可持續(xù)發(fā)展的動力?捎行I(yè)內人士不了解市場與合同的內在本質的必然聯(lián)系。只想去市場承攬工程,卻不知道去簽訂合同或者草率簽訂,結果遇上糾紛就束手無策,任人解割。其次,對合同與合同管理的關系缺乏認識。這兩者也是一種相輔相成的關系。合同管理是對合同的洽談、草簽、簽訂、履行、變更、終止、解除等全過程的管理。合同的產(chǎn)生是合同管理的前期工作。有了合同不去管理,等于放棄權利,合同也就成了擺設,成了一紙空文。同樣,沒有合同也就談不上合同管理,離開了合同,合同管理也就成了空中樓閣,管理水平再高也是白忙活。而現(xiàn)實生活中這樣的單位和人員也很多,結果為自己的無知買單。
2.3法律根源
《合同法》滯后導致我們的法律意識滯后。我國最早的《經(jīng)濟合同法》于1981年12月才出臺,以后又陸續(xù)出臺了《涉外經(jīng)濟合同法》及《技術合同法》,但這三本法典均跟不上經(jīng)濟發(fā)展的步伐,不少新的合同問題在法律上是空白的。可以說,在前十年的市場經(jīng)濟進程中,我們所處的法律環(huán)境是不完善的。正因為如此,我們不少業(yè)內人事的法律意識更加滯后,不注重合同與合同法的關系,訂立與履行合同往往離開合同法,想怎么寫就怎么寫,想怎么簽就怎么簽,缺乏依法訂立與履行的意識,導致本文開頭所列的諸多問題,最后為此買單。到頭來才明白,任何離開合同法律所簽訂的合同均為無效合同,不受法律保護。
3解決建筑企業(yè)合同管理中存在問題的對策措施
1)領導重視,是合同得以有效管理的前提。如果企業(yè)負責人不注重合同管理,下面的員工再怎么努力
,工作也做不好。相反地,領導重視了,他肯在合同管理上投資,例如,出資培訓員工的業(yè)務,外聘法律顧問;出臺考核機制,將合同管理與員工的工作績效掛鉤等等,只要做到企業(yè)上下思想高度統(tǒng)一,合同管理也就成功一半了。
2)提高合同管理人員的素質,是保證合同得以有效管理的基礎。那么如何提高合同管理人員的素質,可以從以下幾個方面著手:a.把好合同管理人員入口關。在本企業(yè)內部選擇責任心強、業(yè)務精、年紀輕的人從事該項工作,如本企業(yè)沒有合適人選,可以從社會上聘請,把好合同管理人員入口關。b.做好在職培訓工作。任何知識都不是一成不變的,合同管理也不例外,合同管理人員也需要不斷學習、培訓,以適應紛繁復雜的市場經(jīng)濟,來解決新的問題。c.建立崗位責任制。對合同管理人員實行崗位責任制,明確他們的職責,不但有利于增強他們的工作責任心,而且可以促進他們提升業(yè)務水平和工作能力。
3)建立健全企業(yè)的合同管理網(wǎng)絡體系,是保證合同得以有效管理的根本保障。企業(yè)合同管理網(wǎng)絡體系包括:組織網(wǎng)絡和制度網(wǎng)絡。組織網(wǎng)絡是指企業(yè)要由上而下地建立合同管理機構,使合同管理覆蓋企業(yè)管理的每一個層次。一個大型建筑施工企業(yè)總部應設有合同管理專職部門,分公司設立兼職部門,項目經(jīng)理部應設有專職崗位。內部如沒有法律工作部門的,還應外聘法律顧問,負責法律咨詢、合同評審、履約監(jiān)督和組織仲裁和訴訟等工作,確保企業(yè)利益不受侵犯。制度網(wǎng)絡是指企業(yè)要在合同管理全過程的各個環(huán)節(jié)建立切實可行的制度,特別對合同的制作、審核、審批、簽訂、履行、評估等環(huán)節(jié)的流程設計及權限設計都要有明確的規(guī)定。該體系的運作,可以通過定期檢查來保證,也可以通過每一份合同執(zhí)行后的評價來保證。要不斷的根據(jù)合同管理的需要和市場的需要對企業(yè)合同管理網(wǎng)絡體系進行調整,實行動態(tài)管理,才能得到不斷完善和發(fā)展。
總結大全
4)積極參加“重合同、守信用”活動,是促進企業(yè)提高合同管理水平的有效手段。在活動中一方面可以借鑒“重合同、守信用”企業(yè)的好的做法和成功經(jīng)驗來提高自身的合同管理水平;另一方面也可以促進企業(yè)內部合同管理工作。
5)大力推行建設工程施工合同示范本本(GF-1999-0201),示范本本不僅文字規(guī)范而且內容全面。使用示范本本可以提醒我們沒考慮到的地方或疏忽了的地方。
參考文獻:
鄭雷.淺析如何加強工程合同管理[J].山西建筑,20xx,35(16):202-203.
建筑施工合同6
發(fā)包方:_________________(以下簡稱甲方)
承包方:_________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)章、道德平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就玻璃雨搭工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致,訂立本建筑門窗施工合同。
一、工程名稱:_________________。
二、工程地址:_________________
三、承包方式:_________________
四、工程內容:_________________
五、工程用料:
1、框架:_________________
2、拉筋:________________
3、玻璃:________________
六、承包總價: (1500元)每平方米,大約66平方米,總計(99000元),拉筋單獨合算,不在總平方米造價之內,最終結算以驗收實際測量面積結算。
七、工期:收到預付款之日起一個月內完成工期。
八、付款方式:合同簽訂后,預付壹萬元訂金,主框鋼板進入現(xiàn)場后
付工程款的30%,主框安裝完畢后在付30%,完工驗收合格后付37%,留3%的質量保證金。(無質量問題按國家規(guī)定一年內返還保質金)。
九、違約責任:
1、承包人向發(fā)包方承諾按照本合同約定進行施工,在施工期間,由乙方造成停工或人員不足,質量達不到本合同規(guī)定要求,須返工重來,造成損失由乙方承擔,工期不予順延。
2、發(fā)包方向承包人承諾按照本合同約定的`期限和方式支付合同價款及其應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。因甲方不按本合同約定支付工程款,乙方有權予以停工,工期順延,造成人員、機械窩工損失及產(chǎn)生的相應費用由甲方承擔,并在復工前支付違約費用。
十、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可訴訟至肇東市人民法院。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效,望共同遵守。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
建筑施工合同7
甲方:__________________乙方:__________________
甲方有位于_________花園_________號地_________棟_________單元_________,二室一廳經(jīng)濟適用房一套,面積大約________,經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將該房的.裝修工程交予乙方進行施工。本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達成以下一協(xié)議:
一、水電線路安裝及材料一:電線用鴿牌電線,安裝方式為暗裝。主線有BVR4 m m,插座線用BV2。5,燈線用BV1。5,得億線管,水管用金牛20水管暗裝,開關插座用飛雕普通型。
二、客廳地磚鋪貼?蛷d用800X800玻化磚(每張價格在50元以內),黑;蔷,臥室用600X600玻化磚(每張價格在20元以內),陽臺地磚300X300(每張在5元以內),廚房墻磚300X450(每張在5元以內),地磚300X300(每張在4元以內),廁所墻磚300X450(每張在5元以內),廁所地磚300X300(每張在4元以內)陽臺護墻磚300X450(每張在5元以內),陽臺護墻1。2高,餐廳護墻磚300X450(每張在5元以內),餐廳護墻腰線(每張在7元以內),如廚房、廁所貼腰線由業(yè)主自購,臥室窗子外移,窗臺石材用人造彩玉或人造白玉,灶臺臺面用進口黑金沙,門口石用黑金沙,廚房、廁所鋁扣板吊頂(每平米在80元以內),廚房吊柜柜體用生態(tài)板制作(每張在165元以內),吊柜門地柜門用金鋼門,廚房吊滑門(每平米在350元以內),廁所用鈦合金外包門(每扇在500元以內),臥室套裝門(每扇在750元以內),客廳石膏板吊頂,陽臺石膏吊板或沙木板吊頂,簡易電視墻,主臥次臥大柜各一個,次臥簡易電腦桌一個,餐廳酒柜一個,電視柜一個(電視柜石材臺面由業(yè)主自購),鞋柜一個(長1。2米,高2。4米),過道吊柜一個,陽臺雜物柜一個、陽臺吊柜一個,所有柜體用生態(tài)板制作(每張在165元以內),大柜滑門每平米在180元以內,其于柜門用烤漆門,墻面做液體墻紙。墻面底漆立邦時時麗,面漆凈味5合1。
三、燈具、潔具、墻紙、玻璃鏡片、洗手盆、灶具、熱水器、油煙機等由業(yè)主自購。
四、一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效。
以上裝修內容意價為48000元整(大寫:肆萬捌仟元整)。進場甲方付20000元(大寫:貳萬元整),地磚鋪貼完甲方付15000元(大寫:壹萬伍仟元整),木工做完付10000元整(大寫:壹萬元整),完工經(jīng)甲方驗收合格后三天內甲方支付乙方工程款3000元整(大寫:叁仟元整)。
甲方:__________________乙方:__________________
電話:__________________電話:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
建筑施工合同8
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。
一、工程慨況:
二、承包方式:
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍:
按甲方提供施工圖,乙方負責所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內容。外墻正立面貼外墻磚,其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛(wèi)生間,廚房,樓梯踏步所有貼墻地磚。
四、承包價格及付款方式:
1、價格:_______元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規(guī)定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協(xié)商解決。
2、基礎竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整,內外粉刷完工后付款_____元整,春節(jié)前無質量問題余款一次性付清,(如有質量問題返工達標后,另外賠材料)。
五、工期及安全責任:
工期從______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推遲一天罰款____元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間:
1、本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業(yè)施工人員持證上崗;高空作業(yè)部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監(jiān)護人員,電焊作業(yè)注意防火等。
3、施工過程中本合同項下的.任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
六、質量要求:
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、后期維修:
因乙方質量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
八、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、以上合同望雙方遵守各自責任,本合同一式____份,自簽字日期生效。
甲方:
_____年____月____日
乙方:
_____年____月____日
建筑施工合同9
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方將位于磚混構造民房交由乙方承建,為了使工程能按質、按量、按時完成,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,簽訂以下協(xié)議:
一、工程名稱:
磚混構造柱一樓一底共二層民房(總面積約平方米),其中:第一層層高4米,第二層高為3、8米。地腳圈梁高度為40厘米,除天井為混凝土地坪外,其它均要貼地板磚,要求平墻,內墻刮鋼化粉二道,外墻體臨路一面帖瓷磚、背面用水泥沙漿抿滑。
二、承包性質:
包工不包料,按主體建設實際投影面積計算,每平方米工價元整(¥:元/平方米)。
三、承包范圍:
工程從地腳圈梁、化糞池、室內裝潢(鋪瓷磚、衛(wèi)生間、樓梯、鋼化粉等屬包工范圍的)、圍墻等所有主體和附屬工程由乙方負責承建施工,達到平整光滑、美觀。
四、雙方的權利和義務:
工程均由甲乙雙方協(xié)商的建設方案進行施工,在施工過程中不要給甲方造成材料浪費,合理使用,如有需要更改的地方經(jīng)甲方同意后方可更改。
1、甲方在施工前必須為乙方保證水、電、路暢通,提供必要的建筑材料;
2、施工所需的攪拌機、震動器、模板、頂襯及施工工具由乙方提供;
3、每層的澆灌、澆柱必須使用攪拌機并且有振動器振動,澆柱必須使用插入式振動器振動;
4、整幢房子的施工的線條要平直,墻面要平整、光滑,瓷磚的角線及平整度必須符合建筑質量要求;
5、乙方要嚴格遵照甲方的要求,按國家頒布的現(xiàn)行有關設計施工規(guī)范行政標準施工,為確保工程質量,如發(fā)現(xiàn)質量達不到甲方要求,甲方有權責令乙方停工或返工,若不改正,甲方有權單方終止合同并拒付工程款。
6、乙方及臨時工的食宿由乙方自行解決,甲方不再提供任何費用。
7、在施工過程中,安全第一,閑雜人員不得進入施工現(xiàn)場,乙方必須按國家的安全生產(chǎn)規(guī)定施工,在施工過程中造成各種意外事故,一切責任由乙方負責。
10、乙方所需的建材,必須事先通知甲方,乙方不能以任何借口私自停工。
11、甲方負責把材料運到工地,其它由乙方自行解決。
12、雙方均有權提供建議和要求,并有義務接受對方的合理化建議,要求難以達成一致的,按甲方意見處理。
13、因不可抗力因素所造成的損失,由雙方共同承擔。
五、施工及工程質量要求:
按國家民用建筑標準和圖紙要求進行施工,未明確的由雙方共同協(xié)商,必須符合質檢要求。
1、室內鋪地板磚,衛(wèi)生間帖衛(wèi)生磚,其它墻面用鋼化粉刮白抹平,達到平整光滑、美觀為宜。若鋪地板磚、刷鋼化粉的施工人員不是一伙的,單項施工完畢,施工人員必須將室內的殘渣清干凈。
2、樓梯踩步貼地板磚,豎面貼地板磚,面積按投影面積計算,不按斜度計算。墻體右山墻和內墻為18厘米厚,衛(wèi)生間及廚房門墻為12厘米,干后刮兩道鋼化粉。
3、乙方在施工期間不得隨意浪費材料,原則上當天的漿料必須當天用完,漿號必須符合建筑標準所需的.漿號。
4、施工人員進入施工現(xiàn)場后必須嚴格施工管理,確保施工安全,對施工過程中造成的人員傷亡(包括第三者的人員傷亡),由乙方承擔,甲方概不負責。
5、整幢房屋的主體和附屬工程建設的質量,甲方聘請建設質量監(jiān)督管理部門會同乙方共同進行質量驗收,若達不到驗收標準需返工的部分,工料全部由乙方承擔。
六、工期要求:
乙方必須按甲方測定好的時間進行澆制,施工日期從20x年月日起至20x年月日,全部工程必須在年月日前竣工驗收,交付使用。
七、乙方每建好一層結束后支付工價4000元,以后按工程進度付款。
工程完工,經(jīng)驗收合格后,付清所余工價。
八、違約責任:
1、新建房保修期為二年,若出現(xiàn)下列情況,甲方不得以任何借口不維修,保修和維修的工料由乙方自負。
、侔迕妗w等出現(xiàn)裂縫(板面細小線縫在2mm以內除外);②房屋出現(xiàn)坍塌跳殼、頂板脫落;
、燮渌蚪ㄖ|量不合格而引起的損失。
2、雙方必須嚴格認真履行合同協(xié)議,否則甲、乙雙方有權單方解除合同,違約造成的所有損失均由違約方承擔。
九、如有未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,此合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方不得在合同中做任何改動(除允許對方同意外),此合同從簽字之日生效,在工程全部完工驗收合格、結賬完畢自行終止。
甲方(簽字蓋手。篲_________
乙方(簽字蓋手。篲_________
_____年_____月_____日
建筑施工合同10
甲方(建筑施工企業(yè)):_______________
名稱:_______________法定代表人:_______________
地址:_______________電話:_______________
乙方(農(nóng)民工):_______________
姓名:_______________性別:_______________年齡:_______________文化程度:_______________
住址:_______________身份證號:_______________
甲乙雙方根據(jù)《勞動法》及《國務院辦公廳轉發(fā)建設部等部門關于進一步解決建設領域拖欠工程款問題意見的通知》規(guī)定,平等自愿、協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止或者____工作(工程)結束止。
二、工作內容甲方分配乙方在崗位擔任____職務(工種)。在正常情況下乙方應當完成生產(chǎn)(工作)任務,具體生產(chǎn)(工作)任務和質量標準為:
三、工作時間
1、甲方實行每日不超過8小時、每周不超過40小時工作制;如實行綜合計算工時或不定時工作制,由甲方報勞動保障行政部門批準后實行。
2、因生產(chǎn)工作需要,經(jīng)協(xié)商安排乙方加班加點,甲方按規(guī)定支付工資。日加班不超過3小時,月加班不超過36小時。
四、勞動報酬甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資,每月日為發(fā)薪日。工資制度和分配形式按下列第項執(zhí)行:
1、實行計時工資制,乙方完成生產(chǎn)工作任務,每日工資元,每月工資元;
2、實行計件工資制,具體標準為:
五、勞動保護
1、甲方按照自治區(qū)人民政府的'規(guī)定參加工傷保險,乙方因工負傷、致殘、死亡依法享受因工傷亡待遇。
2、甲方為乙方提供符合國家、自治區(qū)有關勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生規(guī)定的作業(yè)場所和防護設施;
3、乙方遵守甲方的安全規(guī)定和操作規(guī)程,不得違章操作。
六、其他約定的事項
七、違約責任本合同具有效力,雙方應嚴格履行。一方違反本合同,應承擔違約責任;給對方造成經(jīng)濟損失的,依法賠償相關損失。
八、因履行本合同發(fā)生勞動爭議,甲乙雙方均可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(章):________法定代表人(簽章):________
乙方(簽章):________
____年____月____日
鑒證機關(章):________鑒證人(簽章):________
____年____月____日
建筑施工合同11
建設單位: (以下簡稱甲方)
施工單位: (以下簡稱乙方)
乙方施工,達成如下協(xié)議,供雙方共同遵守。
第一條、 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:約2。
4、工程總造價:
第二條、 工程造價及承包方式(以下單價均含稅費)
1、承包方式按包工包料執(zhí)行;地面鋪設 2結算、砼12公分按40元 2結算、砼18公分按50元 2結算。
2、鋼架棚按 2計算,按水平投影面積結算;材料規(guī)格:柱子;125
2.0厚,上下弦;50
1.8厚,行條;20
1.6厚,蓋0.326彩鋼瓦。
3、封邊按
2計算;材料用32管和15管。
4、砌墻40元平方,(XXX水泥磚、不包含批灰)。
第三條、 工程工期
1、本合同工程工期為連續(xù)的,自年日算起。
2、若遇不可抗力,停水停電工期順延。
第四條、工程質量及保修
1、工程保修期為個月(,保修期從驗收之日起計算(延期驗收則從初步驗收或交付使用之日算起)。
2、保修期內若工程出現(xiàn)問題需要維修時,甲方通知乙方,乙方應在接到通知之日起____日進行維修。
第五條、結算方式及付款方式:
1、付款方式:乙方材料進場3天內付工程總造價的30%,主體完工蓋瓦前付工程總造價的50%,余款工程驗收后以實際測量面積結算十天內一次性付清。
第六條、雙方責任
1、為確保工程的`順利進行,甲方無償提供水電給乙方。
2、乙方應全權負責工程施工安全,在施工過程中發(fā)生安全事故由乙方負責。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑施工合同12
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)____ ___________________________________________
承包方:(以下簡稱乙方)___ ____________________________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造________ 工程,簽訂以下協(xié)議:
一、 工程內容:
。ㄔ斠妶D紙)。 以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、 工期:
1、 開工日期:本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、 施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、 工程合同價款:
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣________:。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
四、 承建方式
乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2、 施工期間甲方負責甲方施工發(fā)生的水電費用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:
。ǎ保┖贤Ш螅l(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:支付次數(shù)分三次支付。 第一次:工人進場后5月15日預付總工程費用的40%。
第二次:工程進入第二階段7月1日預付總工程費用的`30%。
第三次:工程進入最后階段7月30日付總工程費用的30%。
。2)此合同所描述款項不含稅金。
六、 工程質量要求:
1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、 工程竣工驗收結算:
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,并于十個工作日內結算完畢。
八、 延期違約責任:
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期
延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、 質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為六個月。保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算,保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:
1、 施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經(jīng)甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
2、 施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、 甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調,以確保乙方施工進度。
4、 乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡,協(xié)調現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止:
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。 十三、 本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決?裳a簽有關協(xié)議, 補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 合同附件一:《工程款項支付表》.
委托代表:
委托代表:
簽名:(甲方)
簽名:(乙方)
簽訂日期:
建筑施工合同13
XXXXXX公司(以下簡稱甲方)
XXXXXX公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地點: XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程內容: XXXXX 承包范圍: 包工包料 開工日期: XXXX年XX月XX日 竣工日期: XXXX年XX月XX日 合同工期總日歷天數(shù): 40天 質量等級: 合格 合同價款(大寫):
第二條 圖紙
一、圖紙?zhí)峁┤掌冢?xxxx年xx月xx日
二、圖紙?zhí)峁┨讛?shù): 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單:
二、實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權范圍(如果有): 無
三、乙方駐工地代表:
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地,由甲方在乙方進入現(xiàn)場前三日內清除干凈,使施工現(xiàn)場具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責解決施工現(xiàn)場遺留的問題。
二、在乙方進入現(xiàn)場前三日內將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場內指定地點,并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。
一、 乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙進行施工。
二、 乙方提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、施工資質、安全生產(chǎn)許可證、法人授權委托書。
三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數(shù):乙方進入現(xiàn)場二日內,一份。
四、負責在交工前清理施工現(xiàn)場。
第六條 檢查和返工
乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查,如因質量問題需要乙方返工、修改,乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經(jīng)濟支出,由甲方承擔。
第七條 工程質量等級:合格.
第八條 驗收標準:
一、按照建筑施工質量驗收規(guī)范GB 50300-20xx驗收。
第九條 工程價款與支付
一、 總造價:
二、付款方式:
1、合同簽訂日起,甲方支付給乙方總造價40%預付款。
2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款,驗收合格再支付總造價20%工程款。
3、一年后支付總造價5%質保金。
第十條 乙方采購材料設備
一、乙方采購材料、設備的要求:經(jīng)甲方代表驗收達到質量標準后方可投入施工。
二、材料要求:
第十一條 竣工驗收
乙方提供驗收報告的時間:工程竣工驗收后二日內。
一、工程竣工后,由乙方于工程竣工驗收合格后三日內,向甲方代表提交結算報告,并由甲方代表批準。
第十三條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算,保修期為壹年。
二、由乙方提供的'工程安裝,因產(chǎn)品及施工質量問題,乙方在接到甲方通知后二日內派人修理。
第十四條 爭議
在履行合同中,如甲乙雙方發(fā)生爭議,其解決的程序為:自行調解、申請、提出起訴,在爭議未果之前應保持施工連續(xù),同時甲乙雙方都要保護好已完工程。
第十五條 安全施工
一、在施工期間,由乙方自行承擔所發(fā)生的一切安全事故責任。
二、乙方應遵守甲方廠規(guī)廠紀。
第十六條 其它
一、本合同自協(xié)議條款約定后雙方簽字之日起生效,合同有效期為二年。
二、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
三、本合同內的未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后另簽協(xié)議,與本合同具有同等效力。
甲方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字) 委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
開戶銀行名稱: 開戶銀行名稱:
銀行帳號: 銀行帳號:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
建筑施工合同14
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
工程內容:_________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_________________
資金來源:_________________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總日歷天數(shù)___天。
四、質量標準
工程質量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的'組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:_________年_____月_____日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
發(fā)包人:(公章)_________________承包人:(公章)_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建筑施工合同15
建設業(yè)主:_____(簡稱甲方)
施工承包方:_____(簡稱乙方)
甲方新建住宅壹棟,按包工包料方式發(fā)包給乙方。為了明確雙方責、權、利,經(jīng)雙方磋商同意,達成如下合同條款。
一、承包方式:
按已設計好的施工圖總價(大寫:_____)包干。
二、承包范圍
1、按圖基礎深度,主體、屋面,內墻普通粉刷,樓地面找平層,大廚房水磨石。
2、外墻瓷磚,屋面瓦,大廚房的瓷磚由甲方提供材料,乙方負責施工。
3、附屬工程的排污管、檢查井、化糞池。
4、不在范圍:水電、門窗、室內瓷磚、地面磚、樓梯扶手、陽臺欄板、廚房木屋架桁條及木基層。
三、安全、質量、工期
1、工期:從開工日起60天。
2、質量:乙方必須按圖施工,保證工程質量,鋼材、水泥有質保書的`正規(guī)廠家,鋼材采用漣鋼,紅磚采用頁巖磚,其質量必須達到國家驗評標準。
3、安全:乙方必須嚴格按安全生產(chǎn)規(guī)程施工,腳手架嚴格按規(guī)范搭設,施工用電必須符合施工規(guī)范要求,所有作業(yè)人員嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程,發(fā)生任何安全事故,甲方不承擔任何連帶責任。
四、付款方式
基礎到正負零付伍萬元,主體完工付伍萬元。工程竣工一次付清。
五、兩合同一式兩份,甲乙各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
【建筑施工合同】相關文章:
建筑施工合同09-16
建筑施工合同10-31
建筑施工合同11-16
建筑施工勞務合同11-02
單位建筑施工合同11-24
2022建筑施工合同01-07
部門建筑施工合同10-20
建筑裝飾施工合同12-28
建筑施工勞務合同01-16
公司建筑施工合同01-03