門頭制作承攬合同書

時間：2022-11-16 19:12:24 其他合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
門頭房屋租賃合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
門頭廣告安全承諾書推薦度：
相關(guān)推薦

門頭制作承攬合同書通用

　　隨著人們法律意識的建立，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是非常有必要的行為。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的門頭制作承攬合同書通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

門頭制作承攬合同書通用

門頭制作承攬合同書通用1

　　甲方：地址：聯(lián)系電話：

　　乙方：地址：聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程內(nèi)容及做法

　　3、工期：本工程自_年_月_日開工，于_年_月_日竣工。

　　二、甲方工作

　　1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　3、施工期間，負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工隊與門頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系。

　　4、提供施工期間的電源、水源。

　　5、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，并指派為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。

　　6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。

　　三、乙方工作

　　1、負責(zé)門頭制作工程的圖紙設(shè)計、材料采購和施工安裝。

　　2、擬定施工效果圖交甲方審定。

　　3、指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組縱施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　4、嚴格按照施工效果圖進行制作、安裝，做好各項質(zhì)量檢查記錄。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。

　　5、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。

　　6、參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　7、乙方承擔(dān)施工人員在施工中的相關(guān)責(zé)任。

　　四、工程驗收

　　乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。

　　五、工程價款及結(jié)算

　　1、工程預(yù)算：金額大寫：本合同工程的最終結(jié)算金額以報價單單價為準(zhǔn)，按實際工程量計算。

　　2、工程款分四次支付，簽訂合同當(dāng)日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的40%，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內(nèi)，結(jié)清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。

　　六、違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人應(yīng)嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應(yīng)當(dāng)賠償給對方造成的損失。

　　2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。

　　3、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理、重做。

　　七、爭議處理

　　本合同在履行期間發(fā)生爭議的，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓、平等協(xié)商的原則進行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　八、合同份數(shù)及有效期

　　1、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。

　　九、合同附屬條件

　　1、施工效果圖

　　2、門頭制作工程報價單及工藝說明

　　上述合同附屬條件是本合同的組成部分。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　公章：公章：

　　日期：日期：

門頭制作承攬合同書通用2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

　　一、項目名稱:門頭廣告牌

　　二、項目內(nèi)容:(附報價單、圖紙)

　　三、項目總金額:。

　　四、付款方式:

　　1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即人民幣

　　2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內(nèi)一次性付清余款，即人民幣

　　五、工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成。

　　六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方在三個工作日內(nèi)確認。

　　七、責(zé)任與義務(wù):

　　1、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作。

　　2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關(guān)資料不及時、施工場地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期，乙方不負責(zé)任，另產(chǎn)生的其他費用由甲方支付。

　　4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。

　　5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產(chǎn)生的費用由甲、乙方協(xié)商另算。

　　八、質(zhì)保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內(nèi)免費保修，保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內(nèi)提供維修服務(wù)。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責(zé)任。

　　九、如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責(zé)任，后期款項不按合同時間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息。

　　十、違約責(zé)任:因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經(jīng)在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預(yù)付款乙方不予退還。

　　其他事項：

　　十一、本合同履行過程中如遇爭議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商，如協(xié)商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。

　　十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復(fù)印件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

門頭制作承攬合同書通用3