關(guān)于買賣合同15篇

　　隨著人們法律意識的加強，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的關(guān)于買賣合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

關(guān)于買賣合同1

　　合同編號：LA20 011-15

　　購貨方：李

　　供貨方：深圳市家具有限公司

　　茲購方向供方采購家居材料產(chǎn)品，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)儀：

　　一、產(chǎn)品清單

　　應(yīng)付總金額(RMB)：柒拾玖萬零伍佰元整(￥790500.00)1、付款方式：2、包裝要求：3、到貨日期：4、到貨地點：5、運輸方式及運費負擔(dān)6、計算方式及期限：

　　付款方式：貨到付清余款。本合同報價有效期為30天。收款帳號：62266204戶名：謝開戶行：中國光大銀行深圳分行

　　二、雙方約定事項

　　1、供方保證在合同規(guī)定的時間內(nèi)向購方提供上述產(chǎn)品，不耽誤購方的采購計劃。

　　2、購方收到貨物的24小時內(nèi)必須將貨物檢驗完畢，并和供方隨貨出庫單核對，如發(fā)現(xiàn)諸如水漬、外包裝毀壞等可能導(dǎo)致產(chǎn)品受損的情況，應(yīng)于收到貨物后四十八小時內(nèi)書面通知供方，在此期限內(nèi)購方?jīng)]有提出書面異議的，供方將視同購方收妥貨物。

　　三、產(chǎn)品質(zhì)量承諾

　　自購方收到產(chǎn)品起算，只要是屬于產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，供方承諾，一個月內(nèi)包換，三年保修，終身維修，終身提供技術(shù)支持。

　　四、不可抗力及爭議解決方式

　　1.產(chǎn)品購銷雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆�履行的理由，在取得有關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　2.雙方合同履行過程中發(fā)生爭執(zhí)的，雙方應(yīng)協(xié)商解決或請求調(diào)解。

　　五、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，或向供貨方所在地法院提請訴訟。

　　六、合同生效及失效

　　本合同一式兩份，購銷雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，傳真件有效。本合同生效時限，以雙方中的一方最終簽訂日期為準，產(chǎn)品服務(wù)期起始同日計算。在購方購買的產(chǎn)品服務(wù)期或保修期結(jié)束之日起，本合同自動失效。

　　購貨方：

　　供貨方：家具有限公司

　　____年____月____日

關(guān)于買賣合同2

　　簽訂地點：_________

　　賣方（以下簡稱甲方）：_________

　　買方（以下簡稱乙方）：_________

　　住址：_________

　　證件名稱及號碼：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和車輛現(xiàn)狀及交易的實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　第一條機動車基本情況

　　車主名稱：_________；車牌號碼：_______；廠牌型號：_______；初次登記日期：_______；發(fā)動機號：_______；車架號：_______；車輛使用性質(zhì)：非營運

　　第二條車輛交易約定事項

　　1、該車經(jīng)法定評估機構(gòu)評估，乙方已對車輛狀況進行了全面的了解。

　　經(jīng)甲乙雙方確認，交易車輛價格為人民幣______元，大寫：______

　　2、付款方式：乙方應(yīng)于__年__月__日前向甲方一次性支付全部車款。

　　3、甲方應(yīng)在收到車款之日起日內(nèi)交付車輛及相關(guān)證件，并與乙方一起到邢臺市公證處辦理車輛所有權(quán)轉(zhuǎn)移公證手續(xù)。公證費用全部由乙方承擔(dān)。

　　第三條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，能夠依法辦理公證手續(xù)。

　　2、甲方保證向乙方提供的相關(guān)文件真實有效。

　　3、自車輛交付乙方后，該車所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)；發(fā)生交通安全事故及其他任何事情，均由乙方自行處理，與甲方無關(guān)。

　　4、乙方應(yīng)按照約定時間、地點與甲方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，并按照約定支付車款。

　　第四條違約責(zé)任

　　1、甲方原因致使車輛不能辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移公證手續(xù)的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)向乙方返還已付車款。因乙方原因致使車輛不能辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移公正手續(xù)的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔(dān)5000元違約金。

　　2、合同簽訂后，乙方要求退車的，乙方應(yīng)承擔(dān)5000元違約金。

　　第五條合同爭議的解決辦法

　　本合同發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第（一）種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：

　�。ㄒ唬┨峤恍吓_市仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　第六條其他

　　1、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

　　2、本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。

　　甲方（蓋章）：______

　　乙方簽字：______

　　委托代理人：______

　　簽訂時間：______

關(guān)于買賣合同3

　　甲方：身份證：

　　電話：

　　乙方：身份證：

　　電話：

　　甲方在廬山區(qū)八里坡安置小區(qū)有農(nóng)民公寓一套（棟單元室），甲方自愿將其出售給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議；

　　一、乙方在付清購房款后，該房屋所有權(quán)及產(chǎn)權(quán)歸乙方，甲方及其子女與該房屋無任何關(guān)系；

　　二、該房屋建筑面積平方米（以房屋發(fā)票面積為準）：

　　三、如該房屋需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)，甲方及其子女應(yīng)協(xié)助乙方辦理，所需費用全部由乙方自己負責(zé)；

　　四、無論該房屋價值升或降，甲方無權(quán)參與。如甲方強行收回，按雙倍賠償乙方；

　　五、房屋交易總價為人民幣（元）

　　六、甲方必須保證該房屋債權(quán)、債務(wù)無任何糾紛，如有由甲方全部承擔(dān)；

　　七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

關(guān)于買賣合同4

　　需方：簽訂時間：20140409 供方： 簽訂地點：北京 一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額：

　　二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準: 1、供方保證所供應(yīng)產(chǎn)品符合雙方約定或相關(guān)國家標(biāo)準，以高標(biāo)準為先；供

　　方所供標(biāo)的物必須滿足需方的質(zhì)量要求及使用要求。2、產(chǎn)品應(yīng)附有生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并按實行質(zhì)量三包。保質(zhì)期為 1年。3、供方保證其提供的產(chǎn)品在正確安裝、正常使用的情況下，在其使用壽命內(nèi)具有良好性能。

　　三、驗收標(biāo)準及提出異議期限：按本合同第二條由需方組織驗收，提出異議期限為30 天。

　　四、本合同所定標(biāo)的物因驗收不合格或質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，供方負責(zé)無條件更換或修復(fù)，發(fā)生的

　　一切費用全部由供方承擔(dān)。

　　五、交貨地點：□公司廠區(qū)物資供應(yīng)部 / □ 上海市（□火車站/□汽車站），由需方自行負責(zé)提取，

　　或甲方指定地點。

　　六、運輸方式及費用：供方負責(zé)將貨物運輸至交貨地點，由供方?jīng)Q定運輸方式，交貨前的所有的運輸

　　費用以及運輸風(fēng)險由供方承擔(dān)。（可以快遞）

　　七、標(biāo)的物所有權(quán)自需方收到標(biāo)的物并驗收合格后在驗收單上簽字時轉(zhuǎn)移；標(biāo)的物風(fēng)險隨所有權(quán)一并

　　轉(zhuǎn)移。

　　八、付款方式：產(chǎn)品經(jīng)需方驗收合格后，需方應(yīng)在約定時間內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬或者商業(yè)匯票的方法付清

　　費用，供方應(yīng)向需方開具17%增值稅發(fā)票。

　　九、合同生效：合同自雙方簽字并蓋章后生效。使用傳真方式簽訂的，生效期以首先簽字蓋章的一方

　　收到對方簽字蓋章的傳真合同為準。

　　十、合同有效期：合同生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時止。

　　十一、 價格變動因素：雙方遵照合同約定執(zhí)行的，概不考慮物價變動因素。如供方有遲延交付貨物

　　或其他違約行為的，價格上漲的執(zhí)行原價，價格下降的執(zhí)行下降后的價格。如需方有遲延付款或其他違約行為的，價格上漲的執(zhí)行上漲后的價格，價格下降的執(zhí)行原價。（此條僅作參考選用） 十二、 違約責(zé)任：□除不可抗力因素外，本合同任何一方有違約行為導(dǎo)致合同不能履行或不能連續(xù)履

　　行時，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，守約方有權(quán)解除合同�！醭�不可抗力因素外，本合同任何一方有違約行為導(dǎo)致合同不能履行時，違約方除承擔(dān)違約責(zé)任外應(yīng)賠償守約方合同價金的3 倍作為違約金。

　　十三、 爭議解決辦法：雙方平等協(xié)商解決。不能達成協(xié)議的，向合同簽訂地（需方）所在人民法院

　　起訴。

　　十四、 本合同一式2 份，需方執(zhí) 1 份，供方執(zhí) 1 份。蓋章生效。

　　甲方：

　　代表簽字：蓋章

　　日期：20xx年 4 月 09 日

　　乙方： 代表簽字：蓋章

　　日期：20xx年 4月

　　日

關(guān)于買賣合同5

　　家具名稱：_____（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）

　　家具名稱：_____

　　商標(biāo)：_____

　　規(guī)格型號：_____

　　材質(zhì)：_____

　　顏色：_____

　　生產(chǎn)廠家：_____

　　數(shù)量：_____

　　單價：_____

　　總價：_____

　　合計人民幣金額（大寫）：_____￥：_____

　　定做家具圖紙?zhí)峁┺k法及要求：_____

　　質(zhì)量標(biāo)準：_____

　　交貨方式，時間及地點：_____

　　買方自提：_____

　　賣方送貨：_____

　　送貨費用由_____承擔(dān)

　　交貨時間：_____；

　　交貨地點：_____

　　驗收及三包期限：對于家具的數(shù)量，結(jié)構(gòu)，顏色等表面瑕疵，買方應(yīng)在交貨時當(dāng)場提出異議；對于其他質(zhì)量問題要求三包的，應(yīng)按照《北京市家具產(chǎn)品修理，更換，退貨責(zé)任規(guī)定》辦理。

　　付款方式，地址，時間：。

　　定金：買方應(yīng)在_____年_____月_____日前向賣方交付總價款_____%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨后，定金抵作價款。買方違約中途解除合同的，無權(quán)要求返還定金；賣方違約中途解除合同的，應(yīng)雙倍返還定金。

　　違約責(zé)任：

　�。ㄒ唬┮环竭t延送貨或提貨的，應(yīng)每日向?qū)Ψ街Ц哆t延部分家具價款_____%的違約金；

　�。ǘ�）賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任；主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后，有權(quán)向賣方追償。

　　爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商或調(diào)解解決或向有關(guān)行政機關(guān)申訴解決；協(xié)商，調(diào)解，申訴解決不成的，按下列第_____ 種方式解決；

　　（一）提交__________仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向_____ 人民法院起訴。

　　其他約定事項：。

　　賣方（章）：_____

　　買方（章）：_____

　　主辦單位（章）：_____

　　住所：_____

　　住所：_____

　　住所：_____

　　電話：_____

　　電話：_____

　　電話：_____

　　法定代表人：_____

　　法定代表人：_____

　　法定代表人：_____

　　委托代理人：_____

　　委托代理人：_____

　　委托代理人：_____

　　賬號：_____

　　賬號：_____

　　簽訂時間：____年_____月_____日

　　簽訂地點：____年_____月_____日

關(guān)于買賣合同6

　　出賣人(甲方)：身份證號碼：

　　買受人(乙方)：身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。在簽訂合同時，雙方享有平等知情權(quán)。

　　一、甲方自愿將位于省縣______________的自建房屋(建筑面積________平方米)以人民幣______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的價款出售給乙方。

　　二、乙方支付甲方合同定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、由于系自建房屋，沒有房屋產(chǎn)權(quán)證書。故本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。將來如果過戶條件成熟時，甲方應(yīng)該協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。所發(fā)生的一切費用由乙方負擔(dān)。

　　四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方承擔(dān)房屋購買后的一切義務(wù)。

　　五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利，乙方保證按期繳納相關(guān)費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;

　　六、違約責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)當(dāng)于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權(quán)解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣_________元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過________個月時，甲方有權(quán)解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

　　3、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。

　　八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式2份，甲乙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

關(guān)于買賣合同7

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》、最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等法律規(guī)定，結(jié)合本院審判實際，就審理買賣合同糾紛案件，提出以下指導(dǎo)意見：

　　一、訴訟主體的審查

　　(一)一般性審查

　　1、對當(dāng)事人訴訟主體資格進行審查，應(yīng)注意對當(dāng)事人身份真實性、姓名或名稱的準確性，以及其民事行為能力和民事訴訟行為能力的審查。

　　2、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)當(dāng)提交身份證、戶口簿、出生證明等身份證明資料；當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照副本、工商登記檔案、社團資格登記證等登記資料；當(dāng)事人名稱在訴爭的法律事實發(fā)生后發(fā)生變更的，應(yīng)以變更登記資料為依據(jù)。

　　3、通過對當(dāng)事人訴訟主體資格的審查，除應(yīng)確定各方當(dāng)事人是否符合法律規(guī)定的訴訟主體資格外，還應(yīng)查明是否存在訴狀中所列訴訟主體與實際參加訴訟的主體不一致、訴狀中所載明的作為訴訟當(dāng)事人的自然人的姓名與其身份證載明的姓名不同、法人或其他組織名稱與其公章使用的名稱不符的情況，以及因訴狀中載明的當(dāng)事人出生日期不準確而影響對其民事行為能力和民事訴訟行為能力認定的情況。

　　4、向被告送達起訴狀副本前，發(fā)現(xiàn)原告訴狀中所寫的被告姓名或名稱與被告身份證、工商登記材料登記、公章上使用的姓名或名稱不一致的，應(yīng)征求原告是否更正的意見，原告同意更正的，應(yīng)準許其更正；原告不同意更正，且向被告送達訴狀后，被告也認為原告起訴的名稱與其實際名稱不一致的，裁定駁回起訴。向被告送達起訴狀副本后發(fā)現(xiàn)上述錯誤的，原、被告均同意更正的，應(yīng)準予其更正；原、被告其中一方不同意更正的，應(yīng)裁定駁回原告起訴。征求原、被告意見和進行相關(guān)更正的情況應(yīng)記錄在案。

　　5、經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，原告起訴的被告或第三人為自然人，而不具備訴訟行為能力的，應(yīng)書面通知該被告或第三人的法定代理人參加訴訟；原告不具備民事行為能力的，通知其法定代理人，其法定代理人同意參加訴訟的，由其法定代理人參加訴訟，其法定代理人不同意起訴的，裁定駁回其起訴。

　　(二)應(yīng)注意的問題

　　買賣合同糾紛案件，在訴訟主體方面常遇到的難點是在認定有關(guān)行為是職務(wù)行為還是個人行為時的主體追加問題。

　　經(jīng)初步審查，在認定職務(wù)行為還是個人行為方面難以確認的，原告僅起訴單位或個人的，應(yīng)詢問原告是否追加被告，如原告不同意追加，則應(yīng)在查明案情的基礎(chǔ)上對是否支持原告的訴訟請求作出判決或裁定；如原告申請追加，則應(yīng)依法追加被告，并全面查清事實，對是職務(wù)行為還是個人行為作出認定，并依法對責(zé)任人作出裁判。

　　二、當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)提交的證據(jù)及舉證責(zé)任分配

　�。ㄒ唬┡e證要點

　　1、證明當(dāng)事人訴訟主體資格的證據(jù)：

　�。�1）當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交身份證明資料，如身份證、戶口簿、暫住證等；

　�。�2）當(dāng)事人為法人或其他經(jīng)濟組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營業(yè)執(zhí)照副本、工商登記機關(guān)出具的工商注冊資料、社團法人登記證等；

　�。�3）當(dāng)事人在訟爭的法律事實發(fā)生后曾有名稱變更或分立、合并的，應(yīng)提交變更登記資料。

　　2、證明買賣合同關(guān)系及從屬的擔(dān)保合同關(guān)系成立的證據(jù)：

　�。�1）買賣合同；

　�。�2）訂（定）貨單；

　�。�3）證明邀約、承諾生效的信函、數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等）

　�。�4）證明口頭合同成立和生效的證據(jù)，如證人證言、實際履行憑證等；

　�。�5）證明擔(dān)保合同關(guān)系的保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等。

　　3、證明合同履行情況的證據(jù)：

　�。�1）交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、倉單、運單等；

　�。�2）貨款收支憑證：收據(jù)、銀行付款憑證、發(fā)票等；

　�。�3）證明拖欠貨款的證據(jù)：結(jié)算清單、欠條、還款計劃、還款承諾書、證明欠貨款事實的信函等；

　　（4）收貨方提出質(zhì)量異議的信函、證人證言、有關(guān)單位的證明、檢驗報告、客戶投訴、退貨和索賠的證據(jù)；

　�。�5）合同約定向第三人履行或第三人履行的，則提交第三人關(guān)于合同履行情況的證明及相應(yīng)憑證。

　　4、當(dāng)事人訴訟請求的計算清單，并注明計算方法、公式、依據(jù)等。

　�。ǘ�）舉證責(zé)任分配：

　　買賣合同糾紛，以誰主張誰舉證為原則。

　　1、對原始證據(jù)證明力的認定及鑒定問題

　　被告對原告提交證據(jù)上的簽名的真實性不予認可，因原告已經(jīng)提供了原始債權(quán)憑證，被告對此予以否認，應(yīng)由被告申請鑒定，被告也最便于提供檢材，不申請鑒定的，則應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。

　　2、被告對原告提交證據(jù)上的公章的真實性不予認可，舉證責(zé)任如何分配

　　如果被告不認可其有這枚公章，因在此情況下，要求被告舉證基本上屬于客觀上不能，則應(yīng)由原告進一步舉證，比如查被告的工商檔案材料、被告對外使用該公章的證據(jù)（租賃合同、買賣合同、欠條、文件等等）；如果被告認為該枚公章是假的，與其手中公章不一致，則應(yīng)由被告承擔(dān)舉證責(zé)任，提供真實公章樣本，申請鑒定。

　　如果被告不認可其有該枚公章，但其認可與原告間存在業(yè)務(wù)關(guān)系，也存在欠款關(guān)系，只是對數(shù)額和公章存有異議，則不能把舉證責(zé)任完全分配給原告，被告應(yīng)就其欠款事實進行進一步舉證。

　　三、案件的主要爭議焦點

　　通常情況下，買賣合同糾紛案件的主要爭議焦點有以下幾個方面：

　　1、買賣關(guān)系是否存在、是否存在無效的情形。

　　2、買賣合同標(biāo)的物質(zhì)量對于付款的影響。

　　3、買賣合同標(biāo)的物的所有權(quán)情況：

　�。�1）出賣人是標(biāo)的物的所有人，還是合法占有人或非法占有人。

　　（2）財產(chǎn)所有關(guān)系是單一所有還是共同所有。

　　（3）買賣關(guān)系發(fā)生后當(dāng)事人對標(biāo)的物的占有使用情況。

　　4、買賣關(guān)系的形成情況：

　�。�1）雙方建立買賣關(guān)系的時間、地點，有無書面協(xié)議。

　�。�2）買賣關(guān)系的建立是否系當(dāng)事人的真實意思表示，有無欺詐、脅迫、乘人之�；蛑卮笳`解等違背當(dāng)事人真實意思的行為。

　�。�3）買賣雙方對標(biāo)的物的質(zhì)量要求、價款支付方法、權(quán)利轉(zhuǎn)移時間、標(biāo)的物交付日期及違約責(zé)任是否約定明確。

　�。�4）有無規(guī)避法律、惡意串通，損害國家、集體和他人利益，違反法律或社會公共利益等違法行為。

　�。�5）需要辦理登記手續(xù)的，是否按規(guī)定辦理了所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。

　　5、債務(wù)人履行債務(wù)的情況：

　�。�1）出賣人是否按約定的時間、地點、交付方法將符合質(zhì)量要求的標(biāo)的物交付給買受人。

　　（2）買受人是否按約定的時間、地點、方法接受標(biāo)的物，交付價款。

　�。�3）當(dāng)事人不履行或不適當(dāng)履行合同的原因，違約方的主觀過錯情況，有無不可抗力的原因。

　�。�4）當(dāng)事人有無繼續(xù)履約的能力。

　　四、法律關(guān)系性質(zhì)及效力的認定問題

　　合同無效的情況應(yīng)在合同法第五十二條規(guī)定的條件下嚴格適用。從當(dāng)前鼓勵交易的立法目的出發(fā)，一般不輕易認定合同無效。當(dāng)事人超越經(jīng)營范圍訂立合同，人民法院不因此認定合同無效。但違反國家限制經(jīng)營、特許經(jīng)營以及法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營規(guī)定的除外。

　　五、案件相關(guān)事實的認定

　�。ㄒ唬┵I賣合同中職務(wù)行為的認定

　　經(jīng)初步審查，在認定職務(wù)行為還是個人行為方面有爭議的，以下幾種具體情況應(yīng)予充分注意：

　　1、只有業(yè)務(wù)員簽字，沒有注明單位名稱的，或是雖然注明了單位名稱，但未加蓋單位公章的的情況下，如單位予以認可，則認定職務(wù)行為；如單位不予認可，則要看債權(quán)人或是業(yè)務(wù)員的舉證情況，要適時引導(dǎo)當(dāng)事人進行舉證，債權(quán)人或業(yè)務(wù)員有證據(jù)證明系單位欠款的，認定為職務(wù)行為，否則只由業(yè)務(wù)員個人承擔(dān)責(zé)任。

　　2、長期買賣業(yè)務(wù)中的負責(zé)人或采購人在離開公司后以單位名義為債權(quán)人出具欠條或帳務(wù)清單、購貨清單等材料時，如單位追認，自無爭議；如單位不予認可，則需債權(quán)人舉證，如符合表見代理的特征，則可以認定職務(wù)行為有效，如無證據(jù)證明，僅憑此條主張權(quán)利，則不能認定為職務(wù)行為。

　　3、長期買賣業(yè)務(wù)中的負責(zé)人或采購人未離開公司，只是調(diào)離原來的部門，雖然其所出具的`欠條的可信度大于離開公司后的可信度，但在公司不予認可的情況下，債權(quán)人仍要承擔(dān)舉證責(zé)任，提供其他相關(guān)材料予以佐證。

　　4、債權(quán)人向工地運送建筑用材料，個人給出具欠條的，如能證明債務(wù)人單位當(dāng)時有該工地、材料也送至該工地、單位當(dāng)時在該工地也有該職工，一般可認定為職務(wù)行為。如向工地送的是饅頭等生活用品，收到人注明某某公司但未加蓋公章的，如單位不予認可，則應(yīng)對該生活用品的使用時間、用量、地點、需求人身份方面具體分析，查明相關(guān)事實，如綜合情況符合工地使用的，則應(yīng)認定為職務(wù)行為。

　　5.其他職務(wù)行為的認定。

　�。ǘ�）被告帳面記載和發(fā)票記載的名稱與主張權(quán)利人不一致時的事實認定問題

　　實踐中，時常有被告帳面記載的是欠某某單位款，業(yè)務(wù)往來時的發(fā)票也是該單位開具的，但主張權(quán)利人是個人，被告認可是與發(fā)票上記載的單位發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系，不認可與個人間的買賣法律關(guān)系。

　　在單位出具證明證實欠款屬于個人債權(quán)的情況下，個人持有相關(guān)債權(quán)憑證，應(yīng)認定個人與被告間存在買賣法律關(guān)系，個人有權(quán)主張欠款。

　　（三）發(fā)票能否作為付款憑證的問題

　　根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三條：本辦法所稱發(fā)票，是指在購銷商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中，開具、收取的收付款憑證。故發(fā)票應(yīng)作為付款憑證。

　　現(xiàn)實生活中，發(fā)票與付款脫節(jié)的情況經(jīng)常存在。對收到發(fā)票，給對方出具了收到條，但沒有注明未付款的，被告主張已給付貨款或是不到庭答辯的，應(yīng)考慮雙方的合同約定及交易習(xí)慣，原告僅憑一發(fā)票收到條主張欠款事實的，對欠款事實不能認定，有其他證據(jù)的，應(yīng)綜合其他證據(jù)進行認定。

　　如發(fā)票收到條上注明“收到發(fā)票，款未付”字樣的，則應(yīng)認定欠款事實。

　�。ㄋ模﹤鶛�(quán)轉(zhuǎn)讓的認定與處理

　　《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）第八十條規(guī)定：“債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力�！眰鶛�(quán)轉(zhuǎn)讓行為中需注意兩個問題：

　　一是雙務(wù)合同中雙方當(dāng)事人互享權(quán)利、互負義務(wù)，比如轉(zhuǎn)讓時可能涉及諸如質(zhì)量、折扣、維修等方面時，能否將債權(quán)單獨轉(zhuǎn)讓的問題。

　　互負義務(wù)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓，一是涉及合同權(quán)利義務(wù)的概括移轉(zhuǎn)，二是涉及可能侵害債務(wù)人的利益，應(yīng)從嚴掌握。如實務(wù)中，有的公司把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三方，第三方現(xiàn)向債務(wù)人主張權(quán)利，但債權(quán)債務(wù)人之間可能還存在很多如折扣、維修等問題的爭議，且原債權(quán)人已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)，原債權(quán)人在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后仍保留其應(yīng)負之債務(wù)，但債務(wù)人實現(xiàn)其權(quán)利已基本為客觀上所不能，這種情況下應(yīng)認定單獨轉(zhuǎn)讓權(quán)利損害了債務(wù)人利益，轉(zhuǎn)讓行為無效。

　　二是債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知義務(wù)問題

　　1、不能把提起訴訟視為通知的一種方式。根據(jù)合同法第八十條的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)通知。未經(jīng)通知，轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生法律效力，自然受讓人也無權(quán)直接向債務(wù)人主張權(quán)利，也就談不上提起訴訟可視為通知的問題。

　　2、通知義務(wù)的履行問題。債權(quán)人向債務(wù)人郵寄了轉(zhuǎn)讓通知，但債務(wù)人不承認已收到，應(yīng)由債權(quán)人承擔(dān)舉證責(zé)任，但對債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知義務(wù)的審查，不宜過于嚴格，一般要求有特快專遞或掛號信回執(zhí)即可。

　　3、履行通知義務(wù)的主體。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)負有通知義務(wù)，也可由受讓人把加蓋有債權(quán)人公章的債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知代為送達給債務(wù)人，受讓人直接送達自己制作的通知材料不能產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓的法律效果。

　　(五)違約責(zé)任

　　違約金責(zé)任方式的適用原則是“當(dāng)事人約定”原則。

　　當(dāng)事人有違約金約定的，債務(wù)人應(yīng)支付違約金。有約定標(biāo)準的，從約定；未約定標(biāo)準的，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標(biāo)準計算。

　　當(dāng)事人有違約金約定的情形，根據(jù)《合同法》第一百六十一條，買受人應(yīng)當(dāng)按照約定的時間支付價款。對支付時間沒有約定或約定不明確的，依照本法第六十條的規(guī)定仍不能確定的，買受人應(yīng)當(dāng)在收到標(biāo)的物或者提取標(biāo)的物單證的同時支付。對有付款期限的，按約定；未約定付款期限的，按法定，即在收到標(biāo)的物或提取標(biāo)的物單證的同時支付，否則自次日起即應(yīng)負擔(dān)違約責(zé)任。

　　當(dāng)事人未約定應(yīng)當(dāng)支付違約金的，不適用違約金責(zé)任方式，僅可賠償實際經(jīng)濟損失，標(biāo)準可參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)活期存款利息或是一年期流動資金貸款利息計算，兩種標(biāo)準均可，以當(dāng)事人主張為準。

　　原告主張雙方約定的違約金過低的，應(yīng)提供證明其直接損失的證據(jù)，不能證明的，不予支持；能證明的，以其損失為上限作調(diào)整。被告主張約定的違約金過高的，法院根據(jù)情況調(diào)整時應(yīng)以違約金幅度為限，對于因時間的積累導(dǎo)致違約金過高的，不予調(diào)整；其他情形需要調(diào)整時，不應(yīng)高于人民法院規(guī)定的金融機構(gòu)逾期貸款利率的四倍。

　　六、本類案件中關(guān)于車輛買賣合同和房屋買賣合同效力認定問題

　�。ㄒ唬�審理汽車買賣合同糾紛案件，不能以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)。

　　《舊機動車交易管理辦法》規(guī)定“舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行或辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶登記手續(xù)，買賣合同方能生效”，該辦法是國務(wù)院貿(mào)易部于1998年3月9日頒布的部門規(guī)章，不屬于行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未對未辦理轉(zhuǎn)籍過戶登記手續(xù)買賣合同不能生效作出明確限制，故不能以此作為判決合同無效的法律依據(jù)。

　�。ǘ�）當(dāng)事人將自己所購但還未辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的房屋賣于他人，買賣合同的效力問題。

　　1、《城市房地產(chǎn)管理法》無產(chǎn)權(quán)房屋不得買賣的規(guī)定，不是《合同法》第52條認定合同無效的強制性條款�！冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》是1994年頒布的法律，此法的頒布帶有濃厚的行政管理色彩，在立法技術(shù)上多用“不得”等字樣來表達方便行政的寓意。同時在立法的內(nèi)容上也沒有充分考慮到當(dāng)下的商品房交易狀況，有滯后性；從《合同法》鼓勵交易的原則出發(fā)，對實踐中此類買賣合同都認定為無效不利于物的價值的有效、充分使用，在審判實踐中，應(yīng)盡量減小合同無效的范圍。因此，不宜以買賣合同違反《城市房地產(chǎn)管理法》的強制性規(guī)定而認定其無效。

　　2、此種轉(zhuǎn)讓房屋的行為是否是無權(quán)處分而成為效力待定的合同。

　　此種情況下，出賣人合法取得了對房屋的直接占有，其轉(zhuǎn)讓該房屋的行為是有權(quán)處分，不是無權(quán)處分，買賣合同不應(yīng)當(dāng)因此認定為效力待定。

　　七、本類案件判決主文的標(biāo)準化表述

　　(一)支持原告訴訟請求時的表述：

　　一、被告XXX于本判決生效之日起X日內(nèi)給付原告XXX貨款XXX元。

　　二、被告XXX于本判決生效之日起X日內(nèi)支付原告違約金，自XXX起至本判決確定的給付之日止，按XXX計算。

　　(二)不支持原告訴訟請求時的表述：駁回原告XXX的訴訟請求。

　　(三)當(dāng)事人請求確認買賣合同無效時的表述：

　　一、原告XXX與被告XXX于XX年XX月XX日簽訂的XXXX合同無效。

　　二、原告(或被告)于本判決生效之日起X日內(nèi)返還被告(或原告)合同價款XXXX元(或XXX物)。

　　(四)當(dāng)事人要求解除合同并各自返還財產(chǎn)時的表述：

　　一、解除原告XXX與被告XXX于XX年XX月XX日簽訂的XXXX合同。

　　二、原告(或被告)于本判決生效之日起X日內(nèi)返還被告(或原告)合同價款XXXX元(或XXX物)。

關(guān)于買賣合同8

　　賣方：____（以下簡稱甲方）

　　買方：____（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：____

　　第一條、乙方購買甲方所有的機動車一輛：____

　　車號：____

　　顏色：____

　　型號：____

　　發(fā)動機號碼：____

　　車架號碼：___

　　第二條、乙方向甲方支付車款人民幣____萬元。

　　第三條、甲方應(yīng)交付給已方該車的證件全部真實

　　第四條、甲方交付乙方車輛后同時簽訂買賣協(xié)議，此后車輛所發(fā)生的一切交通事故及違章等等均由乙方負全部責(zé)任，甲方概不負責(zé)。

　　第五條、本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方：____乙方：____

　　住址：____住址：____

　　證件號碼：____證件號碼：____

　　____年____月____日____年____月____日

關(guān)于買賣合同9

　　賣方：（以下簡稱甲方）____________________

　　身份證號碼：_____________________________

　　住所/單位：______________________________

　　買方：（以下簡稱乙方）____________________

　　身份證號碼：_____________________________

　　住所/單位：______________________________

　　甲方有一套在_______________________________________商品房，因房產(chǎn)證、土地使用證尚在辦理過程中，目前還不能辦理過戶手續(xù)，待甲方房產(chǎn)證辦理完畢后雙方再辦理過戶手續(xù)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就房屋買賣未過戶之前的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條 房屋基本信息

　　甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有：房屋坐落于（地址/小區(qū)單元/樓層/面積/其他）

　　__________________________________________________________________________________________平方；

　　買賣雙方均清楚該房屋產(chǎn)權(quán)及面積現(xiàn)狀，并確認該房屋是在房產(chǎn)證件為辦理的情況下以現(xiàn)狀出售：

　　第二條 成交價格及付款方式

　　甲乙雙方商定成交價格為人民幣____________元（大寫：_________________整）。雙方約定，本房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的各類稅費及房屋過戶手續(xù)費等由乙方全部承擔(dān)，該費用不包含在本房屋價款之中；

　　付款方式：合同簽訂后，當(dāng)事人雙方同意按下列方式交付房款：

　　1、分貳期付款：乙方于簽訂本合同當(dāng)日，交付甲方第壹批

　　履行合約保證金（含定金）__________元，(大寫：_________________整）；

　　2、乙方于房產(chǎn)證下來后的十日內(nèi)交付房屋第貳批尾款

　　___________元（大寫:____________________整）。

　　3、由于該房屋現(xiàn)相關(guān)證件還在辦理過程中，不能立即辦理

　　房屋產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)，雙方協(xié)商后共同同意扣除總房款的______________元(大寫：_______________整)，當(dāng)做后期保證金。

　　第三條 交房時間

　　甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計_____________元，(大寫：_____________整)付清之日七日內(nèi)，將上述房屋交付給乙方。

　　第四條 違約金

　　1、如甲方房產(chǎn)證下來一個月內(nèi)，因甲方個人原因未按時與

　　乙方辦理過戶手續(xù)，將視為不履行合同，乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

　　2、如甲方房產(chǎn)證下來一個月內(nèi)，因乙方個人原因未按時與甲方辦理過戶手續(xù)，將視為不履行合同，甲方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房價款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫：______________整)給甲方。

　　3、簽訂本合同當(dāng)日起______年內(nèi)甲方如還未獲得房產(chǎn)證，

　　將視為不履行合同，乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

　　4、如乙方未能及時辦理過戶手續(xù)，甲方當(dāng)提供有效證據(jù)證明甲方在房產(chǎn)證下來當(dāng)日曾經(jīng)通知乙方。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方自簽字之日起生效，并具有法律效應(yīng)。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

關(guān)于買賣合同10

　　我們選擇二手房，在簽訂二手房買賣合同的時候有哪些需要注意的事項呢?很多人都不知道怎么簽訂二手房買賣合同，我們的法律中有沒有關(guān)于怎么簽訂二手房買賣合同作出相關(guān)的說明呢?現(xiàn)在將在下面的文章中為您分析二手房買賣合同怎么簽的問題，希望對您有所幫助。

　　1.房屋產(chǎn)權(quán)和手續(xù)是否齊全

　　房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權(quán)的唯一憑證，沒有房產(chǎn)證對買房人來說是有極大風(fēng)險的。房主可能將房產(chǎn)證進行抵押或轉(zhuǎn)賣，即使現(xiàn)在沒有將來辦理取得后，房主還可以抵押和轉(zhuǎn)賣。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進行交易。有些房屋共有權(quán)共有好多個，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買房人應(yīng)當(dāng)和全部共有人簽訂房屋買賣合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產(chǎn)，買房人與其簽訂的買賣合同未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。

　　2.明確成交價格和稅費責(zé)任

　　在簽定合同中一定要注明正式的成交價格，還有交易的時間，交易稅費，還有稅費到底由買賣雙方的哪一方負責(zé)。

　　從現(xiàn)行稅收政策來看，房產(chǎn)買賣過程中歸房主交納的稅費為：營業(yè)稅，個人所得稅，印花稅;歸客戶交納的稅費為：契稅，土地出讓金，印花稅(與房主各交一半)。

　　3.明確買賣雙方的責(zé)任

　　簽定此條款時十分重要，如果有一方出現(xiàn)違約責(zé)任，應(yīng)擁有怎樣的權(quán)利，在簽定合同時雙方利益上得到怎樣的補償都要約定清楚，違約金的數(shù)量以及交付時間應(yīng)寫得毫無異議。

　　4.明確付款方式和時間

　　雙方應(yīng)該在合同中明確付款方式和時間。如首付款、尾款的支付比例、數(shù)量和時間，確保買方出現(xiàn)拖欠或減少階段支付金額的情況時有據(jù)可依，較好地維護自身權(quán)益。因為在二手房買賣案例中存在客戶以貸款方式購買二手房卻因為批貸不成而導(dǎo)致交易失敗的例子屢見不鮮，因此為了避免浪費無謂的時間，業(yè)主應(yīng)盡早對客戶是否能被批貸進行確認。

　　5.過戶時間要明確

　　過戶時間要明確，買房人最在乎的莫過于什么時間房屋最終屬于我，因此約定過戶時間是合同中較重要的條款之一，買方需慎重和簽訂準確的時限。

　　6.物業(yè)交割要清楚

　　在簽定買賣合同時候千萬不要忘記物業(yè)交割階段，付加條款里一定要約定水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接時間。對于物業(yè)、供暖等費用的繳納時間和標(biāo)準，應(yīng)該要到原房主所在單位改簽協(xié)議內(nèi)容，而買方需改簽協(xié)議時賣方應(yīng)做出的配合等，都應(yīng)在合同中明確注明，從而達到維護買方利益的目的。

關(guān)于買賣合同11

　　賣方：

　　買方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就舊機動車買賣的有關(guān)事宜協(xié)商達成協(xié)議如下：

　　第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：

　　車主名稱： ;號牌號碼： ;廠牌型號： ;發(fā)動機號： 。 車輛使用性質(zhì)： 自用車。

　　第二條 車輛成交價格及交驗車

　　車輛成交價格為(不含稅費) 元(大寫： );車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費負由買方負責(zé)。

　　賣方應(yīng)于合同簽訂時將車輛以及相關(guān)手續(xù)(機動車行駛證、機動車登記證書、車輛購置稅證明、車輛年檢證明、交強險證明)交付給買方;買方在收到車輛及相關(guān)手續(xù)時一次性付清購車款。

　　第三條 雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、賣方應(yīng)保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合相關(guān)規(guī)定能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　2、賣方應(yīng)保證向買方提供的相關(guān)文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3、賣方收取車價款后，應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。

　　4、車輛交付給買方前產(chǎn)生的所有債權(quán)、債務(wù)由賣方負責(zé);車輛交付給買方后產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)由買方負責(zé)。

　　第四條 違約責(zé)任

　　1、第三人對車輛主張權(quán)利并有確實證據(jù)的，賣方應(yīng)返還購車款并承擔(dān)由此給買方造成的一切損失。

　　2、車輛交付給買方后，買方有權(quán)繼續(xù)以賣方的名義使用該車輛，賣方應(yīng)無條件協(xié)助買方辦理車輛年檢等手續(xù)。

　　3、如買方將來購買新車，有權(quán)繼續(xù)使用該車輛牌號，賣方應(yīng)負責(zé)免費協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第五條 其他約定事項

　　1、如雙方需要公證本車輛買賣合同，應(yīng)按照公證機關(guān)的要求修改合同，但是雙方實際履行時以本協(xié)議為準。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同在雙方簽字蓋章后生效。

　　買方： 賣方：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　住所： 住所：

　　電話： 電話：

　　簽訂時間：

關(guān)于買賣合同12

　　合同編號:HBSY-QCGYC-20xx-MM-

　　買 賣 合 同

　　(機電設(shè)備類)

　　合同名稱：購買工作站采購合同

　　(物探研究院11451200)

　　買方: 華北石油管理局器材供應(yīng)處 賣方：華北石油通信公司

　　法定代表人:法定代表人:

　　委托代理人： 委托代理人：

　　開戶銀行：工行華油支行 開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份

　　有限公司華北石油分行

　　賬號：0408004009221006977 賬號：13001699808050509494

　　聯(lián)系電話: 0317-2722874 聯(lián)系電話: 0317-2700470

　　訂立地點： 河北省任丘市（縣）

　　訂立日期： 20xx年 月 日

　　買方(甲方)：法定地址： 河北省任丘市會戰(zhàn)道

　　法定代表人（負責(zé)人）： 何桂鑫 聯(lián)系人： 黃衛(wèi)兵

　　賣方(乙方)：法定地址： 河北省滄州市任丘市

　　法定代表人（負責(zé)人）：蔣 輝 聯(lián)系人： 孫亮

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、

　　誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1 標(biāo)的物（詳細描述）

　　1.1 品名: 工作站

　　1.2 規(guī)格型號: T7500 至強x5675 3.06GHz

　　1.3 產(chǎn)地: 北京

　　1.4 制造商: “DELL”品牌

　　2 數(shù)量

　　2.1 數(shù)量: 5臺

　　2.2 供貨內(nèi)容：（見合同附表） 。

　　3 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準

　　3.1 質(zhì)量要求: GB/T9813-20xx

　　3.2 技術(shù)及設(shè)計制造標(biāo)準:（詳見GB/T9813-20xx）。

　　4 價款和支付

　　4.1 合同價款:

　　小寫: ￥865215.00元

　　大寫: 捌拾陸萬伍仟貳佰壹拾伍元整

　　4.2合同價款包含： 17％增值稅、運費等分項價款

　　4.3 價款支付方式和時間: 貨到經(jīng)指導(dǎo)安裝、調(diào)試和運行驗收合格并買方出具

　　驗收報告后，按買方財務(wù)規(guī)定及合同約定的支付方式支付合同金額的100％的貨款。5 交付

　　5.1 交付方式: 賣方送貨

　　5.2 交付時間和內(nèi)容:20xx年12月31日前到貨

　　5.3 交付地點: 華北油田公司物探研究院指定地點。

　　5.4 賣方應(yīng)提供的單證和資料: 產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告、使用說明書等相關(guān)材料。

　　6 包裝

　　6.1 包裝標(biāo)準: 產(chǎn)品包裝符合《產(chǎn)品包裝標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定》及相關(guān)規(guī)定。

　　6.2 包裝物及標(biāo)識的具體要求: 產(chǎn)品包裝符合《產(chǎn)品包裝標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定》

　　6.3 包裝費用由賣方承擔(dān),雙方另有約定除外。

　　6.4 包裝不符合標(biāo)準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　7 運輸

　　7.1 運輸方式:汽車運輸

　　發(fā)貨地點:任丘到達地點：華北油田公司物探研究院指定地點

　　收貨人: 王慶斌

　　7.2 運費及相關(guān)費用承擔(dān): 運費及相關(guān)費用已包含在合同標(biāo)的額中

　　7.3 賣方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳�，毀損滅失的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。

　　7.4 賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的，由此產(chǎn)生的費用和風(fēng)險由買方承擔(dān)。

　　8 驗收與安裝調(diào)試

　　8.1 驗收

　　8.1.1買方應(yīng)在貨到后 15 日內(nèi)，確定驗收日期，并提前 8 日通知賣方，賣方應(yīng)委派人員參加驗收。如果賣方接到買方通知后未按照通知確定的時間參加驗收，視為已同意買方單方進行驗收并接受驗收結(jié)果。如果買方逾期未進行驗收，視為已完成驗收。

　　8.1.2驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)要求和標(biāo)準，如合同未明確約定的，按照合

　　同法的有關(guān)規(guī)定辦理。驗收結(jié)果應(yīng)經(jīng)雙方簽字確認。

　　8.1.3 驗收結(jié)果與合同約定不符，賣方應(yīng)負責(zé) 對設(shè)備進行相應(yīng)的調(diào)整、維修或更換，以滿足合同約定要求，期間所發(fā)生的所有費用由賣方承擔(dān)。同時，因賣方其它過失給買方造成的損失由賣方承擔(dān)全部賠償責(zé)任 。

　　8.2 安裝調(diào)試

　　8.2.1賣方應(yīng)在驗收后 // 日內(nèi)完成對設(shè)備的安裝與調(diào)試，達到合同約定的要求和標(biāo)準，并保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。買方在安裝與調(diào)試過程中應(yīng)提供必要的協(xié)助和配合。

　　8.2.2安裝工作完全符合合同要求和標(biāo)準，并且單機試車成功，雙方代表可在 日內(nèi)現(xiàn)場簽署安裝竣工書。但不免除賣方在安裝調(diào)試過程中和質(zhì)量保證期內(nèi)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

　　8.2.3 設(shè)備整機經(jīng)聯(lián)運測試完全符合約定的技術(shù)指標(biāo), 經(jīng)雙方代表簽字確認后，即完成了對全部設(shè)備的最后驗收。

　　8.3 在安裝調(diào)試期間，如果賣方提供的設(shè)備、材料有缺陷或由于賣方技術(shù)人員的指導(dǎo)錯誤或賣方提供的技術(shù)資料、圖紙、說明書的錯誤造成買方設(shè)備、材料損壞，賣方應(yīng)采取必要的補救措施，并賠償買方的損失。

　　8.4 雙方對驗收與安裝調(diào)試過程中因設(shè)備技術(shù)和質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交 河北省技術(shù)監(jiān)督局認可的檢驗機構(gòu)（離合同履行地最近的檢驗機構(gòu)）對產(chǎn)品質(zhì)量進行鑒定，以該檢定意見為準。

　　9 質(zhì)量保證

　　9.1質(zhì)量保證期限自完成8.2.3約定事項之日起 12 個月。

　　9.2質(zhì)量保證期內(nèi)，由于賣方責(zé)任導(dǎo)致設(shè)備停用時，則質(zhì)量保證期應(yīng)按實際停用時間相應(yīng)順延。

　　9.3 賣方同意將貨款總額的 // 即:人民幣 // 元(大寫) 作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，賣方不能按買方的要求無償返修或返修后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還。

　　9.4買方派員或委托第三方監(jiān)造設(shè)備,并不替代或解除賣方對產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 10 保密

　　雙方因本合同所知悉的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。未經(jīng)對方同意,不得以任何形式泄露給第三方或使用。

　　11 技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)

　　12 合同變更和解除

　　12.1雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。 12.2 發(fā)生下列情形之一的,一方可以解除合同:

　　12.2.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn)。

　　12.2.2 賣方未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后 5 日內(nèi)仍未交貨;

　　12.2.3 貨物質(zhì)量不符合約定，且賣方未按買方要求采取必要補救措施的，買方有權(quán)解除合同。

　　12.2.4 買方無正當(dāng)理由拒絕接收貨物的，賣方有權(quán)解除合同。

　　12.3 合同變更或解除,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　13 違約責(zé)任

　　13.1 賣方未按期交付貨物，每逾期一天，應(yīng)向買方支付遲延交付部分貨款金額 1％的違約金，同時負責(zé)賠償給買方造成的損失。

　　13.2 買方因自己原因未按合同約定付款，每逾期一天，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段锤敦浛罱痤~//的違約金。

　　13.3 如發(fā)生12.2.3情形, 買方有權(quán)要求賣方支付合同總金額 10％ 違約金，如給買方造成損失的，賣方還應(yīng)承擔(dān)賠償全部損失責(zé)任。

　　13.4 賣方保證對所交付貨物不侵犯第三方的權(quán)利,否則應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的一切損失。

　　13.5 賣方未在約定的期限內(nèi)完成對設(shè)備的安裝調(diào)試,應(yīng)賠償由此給買方造成的損失。

關(guān)于買賣合同13

　　出賣人：

　　買受人：

　　一、汽車金額：

　　汽車品牌型號顏色價格備注

　　二、交車方式：

　　交車地點： 交車時間：

　　付款方式： 付款時間：

　　三、質(zhì)量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：（1）銷售發(fā)票；（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；（3）保修卡或保修手冊；（4）說明書；（5）隨車工具及備胎；（6）

　　5、買受人在購車時應(yīng)認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負責(zé)。

　　四、違約責(zé)任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　七、合同效力：本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。

　　買受人（簽章）： 出賣人（簽章）：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　年 月 日

關(guān)于買賣合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和前年招投標(biāo)中標(biāo)單位供煤業(yè)務(wù)的實際，甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的原則，共同配合搞好合作市城區(qū)集中供熱這項民生工作，確保供熱質(zhì)量，在拖欠上年度煤款的情況下延續(xù)今冬明春供暖用煤，經(jīng)充分協(xié)商一致重新變更簽訂以下供煤承包合同。

　　一、質(zhì)量標(biāo)準：

　　xx年度鍋爐用煤主要指標(biāo)(靖遠大礦)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)

　　二、合同履約形式：根據(jù)甲方的實際情況，以乙方承包形式，確保供暖期兩臺40T鏈條鍋爐和一臺40T循環(huán)流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元，過磅

　　2.23萬噸)價款包定的額度，乙方實行盈虧自負。

　　三、交貨地點：甘南合作熱力有限責(zé)任公司煤場

　　四、供貨時間：____年____月____日—____年____月____日

　　供暖時間：____年____月____日—____年____月____日

　　五、合同價款：(含運費、裝卸費及煤款)并提供國家正式稅務(wù)發(fā)票。

　　六、付款方式：

　　1、____年____月底，付總價款____年____月底，付總價款____年____月底，付總價款15%。

　　2、____年____月底，付總價款10%。

　　3、____年____月底，付總價款10%。

　　4、____年____月底前，付總價款25%。

　　七、其它約定事項：

　　1、根據(jù)雙方談判的約定，本合同簽訂后甲方向乙方支付上年度欠款810萬元，乙方必須在本年12月10日前供煤xx年度，實際供熱面積超出80萬平方米，超出部分另行計算，同時增加合同總價款。

　　6、此合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，自簽章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關(guān)于買賣合同15

　　原告: ***，男，漢族，**年*月**日出生，身份證住址：***，身份證號碼：***，系***的經(jīng)營者。

　　被告一：**，男，漢族，**年**月*日出生，身份證住址：******，身份證號碼：****。

　　被告二：**，女，漢族，**年*月**日出生，身份證住址:****，身份證號碼：***。

　　兩被告目前的共同住址是***。

　　案由：買賣合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、請依法判決兩被告支付所欠貨款人民幣***元（*萬零*仟**元整），兩被告對該欠款負連帶責(zé)任。

　　2、請依法判決兩被告從起訴之日起按中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標(biāo)準支付欠款利息，直至兩被告付清全部欠款止。

　　3、本案全部訴訟費用由兩被告承擔(dān)。

　　事實和理由：

　　原告自20xx年開始在**經(jīng)營**貿(mào)易部，被告**和**也是在**鎮(zhèn)做裝修生意的兩夫妻，他們兩人20xx年開始在**購買商品房定居。兩人多年來經(jīng)常向原告購買玻璃產(chǎn)品，共欠下貨款**元，被告**在20xx年12月28日寫下《欠條》對上述欠款加以確認。

　　兩被告是夫妻關(guān)系，兩人以家庭經(jīng)營模式一起做生意，共同向原告購買玻璃產(chǎn)品，其二人應(yīng)共同為欠款的義務(wù)主體。而且，兩被告沒有其他職業(yè)，他們的經(jīng)營收入全部用于家庭生活，所以兩被告應(yīng)該對所欠的貨款負有連帶責(zé)任。

　　現(xiàn)原告已多次催促兩被告還款，但兩被告一直拖欠。原告為維護自身合法權(quán)益，遂向貴院提起訴訟，請貴院依法支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　**市第*人民法院

　　具狀人：

　　年 月 日

【買賣合同】相關(guān)文章：

買賣合同-買賣合同02-10

買賣合同簽訂買賣合同08-24

買賣合同04-02

買賣合同11-12

買賣合同06-04

買賣合同06-02

買賣合同10-30

家禽買賣合同 苗禽買賣合同08-01

珠寶買賣合同范本-買賣合同01-04

蔬菜買賣合同范本-買賣合同12-31