承攬安裝電線電纜合同

　　隨著時間的推移，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編收集整理的承攬安裝電線電纜合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬安裝電線電纜合同1

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方):

　　經(jīng)三方協(xié)商同意，根據(jù)我國《民法典》訂立合同如下：

　　第1條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及價額

　　根據(jù)工程需要，該工程所用電線電纜經(jīng)三方同意由乙方供貨，其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標(biāo))、單價等如下表

　　第2條：供貨退貨規(guī)定

　　1、質(zhì)量規(guī)定：三方約定由乙方負(fù)責(zé)采購所需的電線電纜材料，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，交貨時必須有生產(chǎn)廠家的合格證和有關(guān)質(zhì)檢部門的'檢驗報告，經(jīng)建設(shè)單位(業(yè)主)、監(jiān)理單位及甲方驗收合格才能使用。

　　2、交貨方式：根據(jù)甲方提供的所需數(shù)量及時送貨到施工現(xiàn)場(由甲方指定庫房，乙方負(fù)責(zé)下貨搬運(yùn))，由甲方保管員當(dāng)面點清貨物規(guī)格數(shù)量，在乙方“送貨單”上簽字方可作為乙方在甲方供貨的入庫依據(jù)。

　　3、交貨地點：彭水縣兩江橋旁烏江畫廊游客接待中心改辦公樓工程。

　　4、交貨日期：本合同簽訂之日起四日內(nèi)必須供貨到交貨地點。

　　5、退貨規(guī)定：由于乙方所供貨物發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須退貨，甲方未使用完的電線電纜乙方同意退貨結(jié)算。

　　第3條：貨款結(jié)算辦法

　　三方約定乙方貨款由彭水縣江匯國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司經(jīng)甲方認(rèn)可代付給乙方，乙方供貨到甲方施工現(xiàn)場經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、甲方等驗收合格后首付貨款80%，其余貨款于工程完工明確工程實際用量后一次性付清。

　　第4條：爭議和糾紛處理

　　4.1本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　4.2本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工期的前提下，雙方可采取協(xié)商調(diào)解或請有關(guān)部門解釋。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)查解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。

　　4.3本合同一式兩份，經(jīng)三方簽字蓋章后生效。每份均具同等法律效力，竣工驗收結(jié)清工程材料款后自動失效。

　　甲方：________

　　乙方：_________

　　_________年____月____日

承攬安裝電線電纜合同2

　　定作人：

　　承攬人：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的 境內(nèi)電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點

　　第三條：工程價款及付款方法

　　1、工程價款按量計價，其中電纜按1元每米計價，上述計價均按人民幣計價。

　　甲方應(yīng)于竣工驗收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為 年 月 日開始至 年 月 日結(jié)束，施工期限為 個月。

　　第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定，同時也應(yīng)符合甲方的要求。

　　第六條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員，甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料。

　　第七條：甲方義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)于開工當(dāng)天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應(yīng)在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。

　　3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場，施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利

　　4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。

　　5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗收工作。

　　6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。

　　第八條：乙方義務(wù)

　　1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后，應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財物。

　　2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的`食宿及相關(guān)保險，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。

　　4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工�？⒐ず螅�五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國家施工驗收規(guī)范進(jìn)行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導(dǎo)致乙方工期延長，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負(fù)責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應(yīng)按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的1‰、

　　3、乙方應(yīng)按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔(dān)違約金人民幣： 元整。

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

　　第十一條：乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年xx月xx日

【承攬安裝電線電纜合同】相關(guān)文章：

安裝承攬合同10-24

安裝承攬合同10-12

安裝承攬協(xié)議03-28

安裝承攬合同【熱】02-22

【精】安裝承攬合同02-22

安裝承攬合同【精】02-20

【薦】安裝承攬合同02-20

【熱】安裝承攬合同02-20

安裝承攬合同【推薦】02-16