鋼結(jié)構(gòu)合同范本
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng),合同的用途越來越廣泛,合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的鋼結(jié)構(gòu)合同范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇1
甲方:
乙方:
施工地點(diǎn):
承包范圍:3#120T轉(zhuǎn)爐二次除塵脫硫,1#-3#轉(zhuǎn)爐一次除塵管線改造,及3#轉(zhuǎn)爐二次除塵管線。
將以上工程的管道支架承包給乙方。
承包方式:包清工(工程量約計(jì)170噸)
承包價(jià)格:以價(jià)格每噸900元承包給乙方
內(nèi)容:
1.甲方提供主材及輔材(氧氣乙炔,焊條,油漆,電)生活費(fèi)按每人8元扣除。
2.乙方所承包的工程質(zhì)量,嚴(yán)格按照甲方的要求施工,達(dá)不到質(zhì)量要求返工所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3.支架的制作及安裝運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)。
4.施工工期根據(jù)甲方要求施工,如有拖延所發(fā)生的罰款由乙方承擔(dān)。
付款方式:按每月實(shí)際發(fā)生工程量的80%付款,工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付清總工程量的90%,剩余工程款一年質(zhì)保期滿后十個(gè)工作日內(nèi)付清。
安全責(zé)任:乙方所承包的工程在施工地點(diǎn)所發(fā)生的安全事故全部由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)任何連帶責(zé)任。
未盡事宜協(xié)商解決,本合同一式兩份雙方簽字后生效,待工程結(jié)束,合同自行解約。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇2
施工總承包人:_______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
分包單位:_______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確甲、乙雙方的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù),確保工程順利進(jìn)行,甲、乙雙方就本工程分包事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:2、工程地址:
二、工程內(nèi)容:
甲方將大眾汽車(寧波)—技術(shù)中心鋼結(jié)構(gòu)工程承包給乙方施工,具體工作內(nèi)容如下:按施工圖及招標(biāo)文件、投標(biāo)答疑的要求對(duì)本工程基礎(chǔ)預(yù)埋件及以上的鋼結(jié)構(gòu)工程(包括梁柱、屋架系統(tǒng)、彩鋼屋面及圍護(hù)墻體、卷簾門的鋼柱、鋼梁及內(nèi)隔墻上鋼絲網(wǎng)隔斷等土建項(xiàng)目以外鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目)、以及從開工之日至竣工驗(yàn)收完全合格到保修期滿的所有工作內(nèi)容;鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程的全部技術(shù)資料。
三、施工工期:總工期共_______天,從____年____月____日至____年____月____日,甲方移交乙方工作面的時(shí)間為土建開工后天內(nèi),乙方必須在日歷天內(nèi)完成施工圖及答疑文件約定的所有施工內(nèi)容。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),力爭(zhēng)優(yōu)良。
五、工程造價(jià)及結(jié)算方式
暫定工程造價(jià):結(jié)算方式:按甲方與業(yè)主單位結(jié)算總價(jià)(鋼結(jié)構(gòu)部分)下浮15%作為甲方與乙方的結(jié)算價(jià)格。
六、付款方式及時(shí)間:
6.1、付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬支付
6.2、付款時(shí)間及約定:
6.2.1、合同簽定,乙方繳納伍拾萬元履約保證金后,待乙方第一批材料進(jìn)場(chǎng),甲方退還乙方全部保證金;
6.2.2、當(dāng)實(shí)際完成造價(jià)達(dá)到合同價(jià)的30%時(shí),甲方應(yīng)付給乙方第一期工程款,金額為合同價(jià)款的【20%】;
6.2.3、當(dāng)實(shí)際完成造價(jià)達(dá)到合同價(jià)的60%時(shí),甲方應(yīng)付給乙方第二期工程款,金額為合同價(jià)款的【30%】;
6.2.4、當(dāng)實(shí)際完成造價(jià)達(dá)到合同價(jià)的100%時(shí),甲方應(yīng)付給乙方第三期工程款,金額為合同價(jià)款的【30%】(最高支付額不超過合同暫定總價(jià)的80%);
6.2.5、工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方向甲方交付竣工結(jié)算報(bào)告及完整的竣工結(jié)算資料(包含技術(shù)資料,格式須滿足甲方要求)、甲方根據(jù)乙方上報(bào)價(jià)格上報(bào)結(jié)算到業(yè)主單位;進(jìn)入竣工結(jié)算審計(jì)程序后,乙方負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)部分與甲方委托的審計(jì)單位辦理結(jié)算,根據(jù)甲方確定的最終審定價(jià)款,扣除最終審定價(jià)款的【3%】作為保修金,并扣除可能的乙方違約金,以及合同規(guī)定的其它應(yīng)扣除的費(fèi)用后,結(jié)清余款。余款不足扣除的,乙方必須及時(shí)向甲方作出補(bǔ)償;
6.2.6、尾款【3%】為保修金,保修期滿后按【附件1質(zhì)量保修書條款】支付。保修期內(nèi)沒有出現(xiàn)問題,將如期支付保修金,如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補(bǔ)完畢,修補(bǔ)費(fèi)用乙方自理,如乙方48小時(shí)內(nèi)不予修補(bǔ)完畢,甲方可委托第三方修補(bǔ),修補(bǔ)費(fèi)用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出現(xiàn)不足額時(shí),由甲方墊付,而因此產(chǎn)生的成本及損失由乙方負(fù)責(zé)。保修金不計(jì)利息。
6.2.7、乙方在收取費(fèi)用前應(yīng)提供合法有效的與本次付款相符的等額發(fā)票成本資料,否則甲方可順延或拒絕付款;合同所有付款時(shí)間如遇國(guó)家法定節(jié)假日作相應(yīng)順延;在滿足合同所有付款時(shí)間的同時(shí)按甲方財(cái)務(wù)資金計(jì)劃,甲方可適當(dāng)調(diào)整實(shí)際付款時(shí)間(最長(zhǎng)不能超過15個(gè)工作日)。
七、甲方的權(quán)利與義務(wù):
甲方現(xiàn)場(chǎng)代表:職務(wù):
1、甲方有義務(wù)組建項(xiàng)目經(jīng)理部,并對(duì)工程項(xiàng)目對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底;
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程有關(guān)的各種內(nèi)、外部關(guān)系,負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款;
3、在施工過程中,甲方派專人對(duì)本工程進(jìn)行監(jiān)管,如發(fā)生設(shè)計(jì)變更,提前2日內(nèi)以書面形式提交乙方;
4、負(fù)責(zé)本工程的安全監(jiān)管工作;
5、甲方為乙方施工提供水源、電源接口、住宿;
6、甲方組織乙方和業(yè)主之間辦理工程結(jié)算。
7、甲方有義務(wù)按時(shí)為乙方支付工程款;
八、乙方的權(quán)利與義務(wù)
乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:_______職務(wù):_______
乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人:_______職務(wù):_______
1、乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人必須常駐工地現(xiàn)場(chǎng);
2、負(fù)責(zé)本工程的鋼結(jié)構(gòu)部分具體實(shí)施,對(duì)施工全過程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本的全面管理;
3、配合業(yè)主和甲方制定鋼結(jié)構(gòu)施工方案、乙方可為甲方提供合理化建議;
4、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的材料計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放,對(duì)采購(gòu)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé);
5、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的項(xiàng)目管理班子、勞動(dòng)力、機(jī)械的管理和成本控制;
6、負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程中的技術(shù)資料、結(jié)算資料的收集、整理,完工后的竣工資料、竣工圖和結(jié)算的辦理。對(duì)業(yè)主方的方案變更、簽證等,乙方應(yīng)在業(yè)主確定方案后2日內(nèi)以書面形式報(bào)送業(yè)主,并督促業(yè)主在兩日內(nèi)審核完成。結(jié)算在完工10日內(nèi)報(bào)送甲方匯總后統(tǒng)一報(bào)送業(yè)主;
7、乙方必須按照國(guó)家有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行施工,凡因乙方原因造成的質(zhì)量事故,由乙方自行負(fù)責(zé)返工;
8、乙方必須加強(qiáng)管理,組織協(xié)調(diào)人力、物力、財(cái)力等以確保工程按時(shí)完工,因乙方鋼結(jié)構(gòu)原因引起的工期延誤,責(zé)任全部由乙方承擔(dān),由甲方原因引起的工期延誤,工期順延;
9、乙方在施工過程中必須制定完善的安全管理實(shí)施細(xì)則,注意施工操作、吊裝施工、高空墜落、用電漏電和人為因素引起的安全,為工人購(gòu)買保險(xiǎn),凡因乙方原因造成的安全事故,概由乙方負(fù)責(zé);
10、乙方有權(quán)按時(shí)收取工程款,但在收取工程款時(shí),成本資料不及時(shí)或不符合6.2.7條的規(guī)定造成的支付延誤由乙方自行負(fù)責(zé)。
11、負(fù)責(zé)工程完工的質(zhì)量保修工作。
九、工程保修:
1、工程保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算;
2、保修金金額為結(jié)算總價(jià)的3%;
3、保修期限為壹年。
4、保修期滿無質(zhì)量問題,15日內(nèi)退還余款。
十、違約責(zé)任:
1、施工期間因乙方自身原因(如操作人員、技術(shù)、組織、管理等),不能按期、保質(zhì)完成的。
2、因甲方原因拖延支付乙方工程款的,由此延誤的工期相應(yīng)順延,甲方按當(dāng)期銀行貸款利率向乙方支付所欠工程款總額的資金利息,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、未經(jīng)甲方允許,乙方擅自抽調(diào)人員離開工作崗位,影響施工進(jìn)度和工期要求不能按期完成的。
十一、其它約定:
1 、乙方應(yīng)自己組織有關(guān)人員完成本工程,不得將本合同轉(zhuǎn)包或再分包給他人。
2、以上雙方約定的工程價(jià)格中包含乙方為完成本工程的成本、利潤(rùn)、稅金、管理費(fèi)及所有措施費(fèi)用及各種風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)。
十二、合同爭(zhēng)議解決的方式:
未盡事宜,甲、乙雙方另行協(xié)商解決,發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向工程所在地人民法院起訴。
十三、關(guān)于不可抗力:
不可抗力的確定,按照現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不可抗力發(fā)生時(shí),按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
十四、合同份數(shù):
本協(xié)議一式五份,甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)兩份。
十五、合同生效方式:
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效,雙方權(quán)利與義務(wù)履行完畢后自動(dòng)失效。
施工總承包人(蓋章):_______分包單位(蓋章):_______
委托代理人:_______代表人:_______
____年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇3
總承包單位:
分包單位:
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方協(xié)商簽定本施工合同并一致確認(rèn)以下條款內(nèi)容:
第1條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點(diǎn):
1.3 工程面積:鋼結(jié)構(gòu)部分 平方米
1.4 工程內(nèi)容:鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)和保溫工程
1.5 承包范圍:所有鋼結(jié)構(gòu)主體、維護(hù)工程、基礎(chǔ)土建工程等內(nèi)容
開工日期: 竣工日期:
總?cè)諝v日期: 日歷天
質(zhì)量等級(jí):合格
合同價(jià)款: 萬元
乙方以包工包料的方式對(duì)本工程鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行制作安裝。
本工程價(jià)款的計(jì)算按工程總造價(jià)一次確定,如設(shè)計(jì)圖紙變更則相應(yīng)調(diào)整變更部分造價(jià)。安全措施、技術(shù)措施由乙方提供技術(shù)方案,經(jīng)有關(guān)專家評(píng)審,甲方批準(zhǔn)認(rèn)可。
第2條 合同文件及解釋順序
本工程合同由以下文件組成:
1、工程承包合同;
2、工程補(bǔ)充合同;
3、工程設(shè)計(jì)變更;
4、工程聯(lián)系單;
5、工程簽證
第3條 合同文件使用的標(biāo)準(zhǔn)適用法律
適用法律情況:國(guó)家及上海市有關(guān)建設(shè)工程的法規(guī)均適用于本合同文件,國(guó)家(包括部、委)與上海市對(duì)同一問題均有規(guī)定時(shí),以上海市的規(guī)定為準(zhǔn);上海市無規(guī)定的,以國(guó)家的規(guī)定為準(zhǔn)。
適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:本工程應(yīng)執(zhí)行的規(guī)范如下:
《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》及其它政府的規(guī)定
第4條 圖紙
甲方在滿足工程總進(jìn)度計(jì)劃前提下,按質(zhì)按量提供建安配套施工圖紙。
圖紙?zhí)峁┨讛?shù):甲方應(yīng)提供全套施工圖5套,其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。
第5條 甲方駐工地代表
甲方委派 同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權(quán)力和職責(zé);乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中,在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的書面指令和簽證,均應(yīng)視為甲方意見的有效表達(dá)。
第6條 乙方駐工地代表
乙方委派 同志為駐工地代表
乙方委派 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工
上述乙方行使乙方的全部權(quán)力和職責(zé),凡乙方代表及其委派人員在工程施工中,在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的書面資料均應(yīng)視為乙方意見的有效表達(dá)。
第7條 甲方工作
甲方應(yīng)在開工前清理好現(xiàn)場(chǎng),做到三通一平(水電路通、施工場(chǎng)地平整完畢)以保證乙方順利開工。
甲方應(yīng)在開工前將水電頭子接到施工現(xiàn)場(chǎng)雙方商定的位置。
甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與業(yè)主及監(jiān)理的關(guān)系。
甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行腳手架的配合工作。
甲方負(fù)責(zé)提供乙方人員的生活、生產(chǎn)用地。
甲方負(fù)責(zé)按合同支付工程款。
第8條 乙方工作
乙方應(yīng)在分階段施工前5天向甲方提供分階段施工進(jìn)度計(jì)劃,以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工進(jìn)度計(jì)劃。每月末向甲方提供當(dāng)月完成實(shí)物量的施工月報(bào),竣工前15天向甲方提供竣工通知書。對(duì)甲方的供應(yīng)材料、設(shè)備的要料計(jì)劃,另見雙方簽定的補(bǔ)充合同乙方應(yīng)做好對(duì)工地內(nèi)的材料、設(shè)備、設(shè)施等的防火、防盜工作,并明確地下管線的保護(hù)工作。
乙方在工程交付甲方之前,對(duì)房屋、各種構(gòu)筑物,各類設(shè)施均應(yīng)做好成品保護(hù)工作,如有損壞,應(yīng)予修復(fù)后方可交付甲方。
乙方應(yīng)文明施工,按施工組織設(shè)計(jì)安排現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械、材料、設(shè)施,使施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到文明施工的要求。對(duì)施工垃圾的處理應(yīng)符合市容管理的要求,工程交工前應(yīng)清理好建筑物和施工現(xiàn)場(chǎng)。
第9條 進(jìn)度計(jì)劃
乙方應(yīng)在圖紙出齊7天后,向甲方提供施工組織設(shè)計(jì),如甲方分階段提供施工圖紙,乙方應(yīng)在下階段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表應(yīng)在乙方提供施工組織設(shè)計(jì)后2天,以書面形式批準(zhǔn)上述文件或提出修改意見,逾期視為確認(rèn)。
第10條 工期提前和延誤
本工程甲方標(biāo)書要求總工期為 天。
本工程乙方如按75天完成,甲方給予 萬元人民幣的獎(jiǎng)勵(lì)。
如乙方不能在75天內(nèi)完工,則給予 萬元人民幣的處罰(付款方法及細(xì)則另見合同補(bǔ)充) 工期延誤是指:
(1) 外界因素對(duì)施工進(jìn)度造成的影響,如一周內(nèi)停電水造成等工累計(jì)超過8小時(shí)甲方予以順延。
(2)因甲方原因?qū)κ┕みM(jìn)度造成影響。如不能及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù),不能及時(shí)提供施工圖紙,設(shè)計(jì)變更而引起甲方返工,變更手續(xù)辦理不及時(shí),造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等,乙方在這類情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出、工期延誤天數(shù),向甲方代表提出報(bào)告,甲方應(yīng)在5天內(nèi)給予答復(fù),逾期可視為確認(rèn)。
(3) 非乙方原因造成的工期延誤,由甲方代表在5天內(nèi)簽證認(rèn)可,工期相應(yīng)順延。逾期視作認(rèn)可。
第11條 檢查和返工
在工程竣工前10天,乙方應(yīng)通知甲方對(duì)乙方施工的項(xiàng)目進(jìn)行檢查,如發(fā)生有遺漏項(xiàng)目施工質(zhì)量等問題,甲方應(yīng)立即通知乙方進(jìn)行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后,應(yīng)及時(shí)予以實(shí)施,待全部完成后,方可作為正式竣工。
第12條 工程質(zhì)量等級(jí)
本工程施工質(zhì)量的評(píng)定以質(zhì)量監(jiān)督站為準(zhǔn)。
第13條 隱蔽工作驗(yàn)收
隱蔽工程驗(yàn)收按上海市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,需驗(yàn)收的部位按驗(yàn)收規(guī)范確定。
第14條 合同價(jià)款及調(diào)整
本工程包干價(jià)為 萬元人民幣。圖紙變更則相應(yīng)調(diào)整。
第15條 工程預(yù)付款、工程款支付及結(jié)算
本工程工程款支付及結(jié)算方法根據(jù)工程進(jìn)度,分段付款。
工程款支付,工程款分四階段支付
(1) 工程開工前,支付備料款 萬元
(2) 工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝后5天內(nèi)支付總價(jià)的20%
(3) 工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)主體后5天內(nèi)支付到總價(jià)的60%;
(4) 工程量完成至鋼結(jié)構(gòu)維護(hù)、保溫安裝結(jié)束后5天內(nèi)支付到總價(jià)的80%;
(5) 竣工后30天內(nèi)支付到總價(jià)的95%,其余作為預(yù)留保修金。
(6) 預(yù)留保修金在保修期后無息返還。
第16條 材料供應(yīng)
本工程大材料由乙方以包工包料方式供應(yīng)(除甲方供應(yīng)設(shè)備外),乙方采購(gòu)的主要成品及半成品須先征得甲方認(rèn)可,方可定貨采購(gòu)。甲方供給的設(shè)備材料參見補(bǔ)充合同。
第17條 竣工驗(yàn)收
工程竣工時(shí),乙方應(yīng)向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套
乙方應(yīng)提前15天通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)召集各有關(guān)方面人員參加驗(yàn)收。
工程竣工后,乙方應(yīng)向甲方提交二套竣工圖?⒐D編制的要求按上海市建設(shè)工程檔案管理辦法執(zhí)行。
第18條 保修
保修內(nèi)容、范圍:乙方承包范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容,和其它確屬乙方施工質(zhì)量問題的均屬乙方保修范圍。
保修期限:自竣工驗(yàn)收通過之日起一年。
在保修期限內(nèi),乙方對(duì)施工質(zhì)量問題免費(fèi)維修,在保修期限之外或非因乙方責(zé)任造成的修理由甲方支付費(fèi)用。
有關(guān)保修細(xì)則,雙方另定協(xié)議。
第19條 爭(zhēng)議
雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作的精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭(zhēng)議或糾紛。如果發(fā)生爭(zhēng)議,按下列 原則處理:
1、雙方發(fā)生爭(zhēng)議,首先由雙方的上級(jí)主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的10天內(nèi),雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
2、雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對(duì)調(diào)解的結(jié)果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解作出7天后提請(qǐng)本工程所在地工商行政管理機(jī)關(guān)進(jìn)行仲裁。
如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
第20條 違約
如有違約,應(yīng)按經(jīng)濟(jì)合同法的原則,由違約一方承擔(dān)違約責(zé)任并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
第21條 安全施工和文明施工
乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門的.安全生產(chǎn)規(guī)定,因施工造成工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。 乙方應(yīng)根據(jù)本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門的文明施工規(guī)定,否則發(fā)生的一切費(fèi)用及造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第22條 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延誤和工程破壞,雙方另行協(xié)商處理。
第23條 合同的生效和終止
本合同自雙方蓋章之日起生效,至保修期滿后終止。
甲方(蓋章)地址:法定代表人日期
乙方(蓋章) 地址: 法定代表人 日期
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇4
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則,為明確雙方責(zé)任,保證本工程順利進(jìn)行,經(jīng)過友好協(xié)商,雙方成達(dá)下列條款,以茲共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱:
2.工程地址:
3.工程內(nèi)容:包工包料,固定單價(jià)。
4.工程造價(jià):
5.鋼結(jié)構(gòu)工程建成后,土建砌體完工。
第二條付款方式
1.本合同簽訂生效三天內(nèi)甲方預(yù)付工程總價(jià)款的給乙方。
2.在主鋼梁鋼柱加工完畢后甲方付工程總價(jià)的給乙方。
3.在主鋼架鋼梁檁條安裝完畢后甲方付工程總造價(jià)的
4.在屋面瓦完成工程總造價(jià)的 %給乙方。
5.剩余在工程竣工驗(yàn)收合格15日內(nèi),甲方必須一次性付給乙方,預(yù)留 %為本工程保修金。在工程竣工驗(yàn)收合格三個(gè)月后第一周內(nèi)付清。
6.若本項(xiàng)目竣工后,乙方提出驗(yàn)收,三日內(nèi)甲方必須組織驗(yàn)收,若甲方無組織驗(yàn)收,則視為驗(yàn)收合格,應(yīng)按本合同第二條第5款付清合同款項(xiàng)。
第三條工程質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
乙方嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),并接受甲方的監(jiān)督。在施工過程中,甲方代表全權(quán)負(fù)責(zé)處理此合范圍內(nèi)事務(wù),現(xiàn)場(chǎng)施工員全程在場(chǎng)負(fù)責(zé)技術(shù)處理相關(guān)施工日志需雙方簽字確認(rèn),工程質(zhì)量為合格。工程保修期為12個(gè)月,在12個(gè)月內(nèi),若因乙方施工原因造成質(zhì)量不合格,由乙方維修合格,維修費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
第四條安全生產(chǎn)
乙方嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程組織施工,并接受甲方工地負(fù)責(zé)人的安全監(jiān)督。若因乙方原因造成的安全事故,由乙方負(fù)責(zé);若因甲方或單位無關(guān)人員(社會(huì)人員及政府有關(guān)部門)擅自闖入施工現(xiàn)場(chǎng),或其他非乙方的原因造成的安全事故,則由責(zé)任方自行負(fù)責(zé)。
第五條甲方提供條件
1.甲方應(yīng)無償為乙方提供施工及生活用電、用水。
2.乙方進(jìn)入工地前甲方必須具施工條件,即三通一平(通水、通電、通路,廠地平整)甲方應(yīng)保證地面運(yùn)輸?shù)缆返耐ǖ罆惩ā?/p>
3.甲方應(yīng)為乙方留有足夠的場(chǎng)地用于材料堆放。
4.出現(xiàn)甲方未按約定付款情形,乙方停工后甲方如另行組織人員安裝,因此情況出現(xiàn)基于甲方違約造成,不影響乙方按合同總價(jià)款向甲方主張合同總價(jià)款的權(quán)利,甲方明確放棄以此理由的抗辯主權(quán)。
第六條爭(zhēng)議,違約
1.甲乙雙方若發(fā)生爭(zhēng)議,可提請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
2.乙方在無甲方造成其他原因的情況下,不能按合同工期竣工,或施工有問題經(jīng)返修仍達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)范要求,應(yīng)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
3.甲方不能按合同約定付款,應(yīng)按《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定向甲方支付違約金,并賠償因此給乙方造成的損失,工期順延。
4.工程中途因甲方的原因停建,緩建造成的停工、窩工、返工,倒運(yùn)人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷等,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
5.工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前或擅自動(dòng)用,發(fā)生的質(zhì)量問題或其他的問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。原則上安裝三日內(nèi)甲方不提出書成異議即視為訂可安裝及質(zhì)量問題,即視為驗(yàn)收合格。
第七條其他條款
1.本合同自定立之日起生效,本工程竣工驗(yàn)收合格后甲方付清全部款項(xiàng)后終止。甲方首批合同款到乙方帳戶后,甲方將派一方監(jiān)理到乙方加工車間進(jìn)行監(jiān)理,施工日志雙方簽字。
2.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,每具有同等效力。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇5
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價(jià)約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價(jià)約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為元,(大寫)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:年月日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇6
發(fā)包方:________________(甲方)
承包方:________________(乙方)
甲方現(xiàn)將蘇州陽(yáng)山工業(yè)園機(jī)電一體化機(jī)械制作項(xiàng)目3#廠房和山東省峽山濱海產(chǎn)業(yè)園鋼結(jié)構(gòu)工程和義務(wù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立如下條例,便于雙方共同遵守。
一、承包方式:勞務(wù)清包(人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔助材料費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)水、電費(fèi),臨時(shí)設(shè)施費(fèi),風(fēng)險(xiǎn)費(fèi),利潤(rùn))
二、包工內(nèi)容:
勞務(wù)清包鋼結(jié)構(gòu)安裝必須符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和規(guī)范要求,工期必須及時(shí)完成。
三、工程款結(jié)算辦法:
鋼結(jié)構(gòu)安裝750元一噸,暫定2300噸(最后按實(shí)決算),暫定工程款為壹佰柒拾貳萬伍仟元整。此綜合單價(jià)包括:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔助材料費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)水、電費(fèi),臨時(shí)設(shè)施費(fèi),風(fēng)險(xiǎn)費(fèi),利潤(rùn)。
四、付款方式:
1、埋件結(jié)束支付工程款5%。計(jì)人民幣86250元。
2、主構(gòu)件吊裝完成,并驗(yàn)收合格,付至工程款的40﹪。計(jì)人民幣690000元。
3、次構(gòu)件全部完工及補(bǔ)漆、場(chǎng)地清理等結(jié)束付到35%。計(jì)人民幣元603750元。
4、驗(yàn)收合格,決算后全額支付。
五、施工質(zhì)量要求:
1、乙方嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底及規(guī)范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄,每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工,不合格的堅(jiān)決返工,所造成供料損失由乙方承擔(dān)。
5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎(jiǎng)罰的依據(jù)。
六、施工進(jìn)度:
1、乙方認(rèn)真接受甲方安排的施工計(jì)劃進(jìn)度,必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成所布置的任務(wù),只能提前,不得延期,否則重罰,直至除名。
2、乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成甲方布置的施工任務(wù),屬于甲方供料不及時(shí),甲方承擔(dān)責(zé)任。
七、安全:
1、乙方人員進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場(chǎng)前,接受甲方的安全強(qiáng)化培訓(xùn)后方可上崗,必須遵守甲方的各項(xiàng)安全操作規(guī)章制度,嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè),每天上班前要有口頭教育,每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標(biāo):不得出現(xiàn)重大安全事故,300元以內(nèi)的工傷事故不得超過2次。
3、對(duì)出現(xiàn)的工傷事故,由乙方自己承擔(dān)。
4、對(duì)違章者作業(yè),警告處分,不戴安全帽、安全帶作業(yè)的,停工處理并罰款20元每人/每次,屢教不改者禁止進(jìn)入工地。
八、乙方視同甲方為一家,珍惜甲方的材料,愛護(hù)機(jī)械設(shè)備,F(xiàn)場(chǎng)材料歸類堆放整齊,已完工序要清掃歸堆,對(duì)三次警告仍不聽者,甲方派人清理,乙方按1、5倍的工資支付甲方。乙方必須服從甲方合理性的規(guī)章制度,應(yīng)負(fù)責(zé)所有員工不能偷盜甲方的財(cái)物或其他人的財(cái)物,不準(zhǔn)打架斗毆,若出現(xiàn)此情況,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方對(duì)肇事者(班組)的罰款或按財(cái)物實(shí)際價(jià)值的十倍進(jìn)行罰款,情節(jié)嚴(yán)重者送派出所處理。對(duì)于打架斗毆者(班組),不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排,不能私自燒電飯鍋、熱得快、電水壺、電爐等危險(xiǎn)性電器設(shè)施,違者按100元/次進(jìn)行處罰,工地現(xiàn)場(chǎng)不能亂倒飯菜,垃圾到指定地點(diǎn)堆放,確保工地、宿舍整潔衛(wèi)生。
九、其它事宜:
1、未盡事宜協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方:_____________有限公司
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
______年____月_____日
乙方:____________有限公司
電話:
開戶銀行:
帳號(hào):
______年____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇7
甲方:
乙方:
根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方充分協(xié)商 鋼結(jié)構(gòu)廠房承包達(dá)成以下協(xié)議:
一、乙方以包工形式承包 鋼結(jié)構(gòu)廠房組裝面積約 平方米,以每平方米 元。
二、乙方帶焊接,安裝工具。進(jìn)入工地后一切服從甲方統(tǒng)一管理,搞好安全施工,甲方及時(shí)提供廠房材料,水電服務(wù)到位。
三、工程期限為: 天,(如天氣變化,材料供應(yīng)不及時(shí)除外)。
四:工程款支付方式:
1、廠房立柱時(shí)支付總工程款 %
2、上梁支付總工程款 %
3、上屋面瓦及墻瓦支付 %
4、工程完全驗(yàn)收合格后支付總工程款的 % 六個(gè)月后支付剩余 %工程款。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
簽字日期: 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇8
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)甲方將貴州省畢節(jié)天利氣體有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程以包安全、包安裝、包質(zhì)量、保進(jìn)度的形式承包給乙方。為了明確雙方各自相互權(quán)利,遵循平等、自愿和誠(chéng)信的原則,訂立如下合同條款,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點(diǎn)
1、工程名稱:貴州省畢節(jié)天利氣體有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房
2、工程地點(diǎn):畢節(jié)市
二、工程范圍及價(jià)格
1、建筑面積、合同單價(jià)及價(jià)款。一號(hào)廠房
(1)圍邊744.12平方米,單價(jià)15元/平方米,合計(jì)金額11161.8元。
(2)屋面1123.2平方米,單價(jià)21元/平方米,合計(jì)金額23587.2元。1+2合計(jì)¥34749,大寫人民幣叁萬肆仟柒佰肆拾玖圓整。
二號(hào)廠房
(1)圍邊373.2平方米,單價(jià)15元/平方米,合計(jì)金額5598元。
(2)屋面920平方米,單價(jià)21元/平方米,合計(jì)金額19320元。1+2合計(jì)¥24918,大寫人民幣貳萬肆仟玖佰壹拾捌圓整。
三號(hào)廠房
(1)圍邊343.14平方米,單價(jià)15元/平方米,合計(jì)金額5147.10元。
(2)屋面814.05平方米,單價(jià)21元/平方米,合計(jì)金額17095.05元。1+2合計(jì)¥22242,大寫人民幣貳萬貳仟貳佰肆拾貳圓整。
四號(hào)廠房
(1)圍邊638.98平方米,單價(jià)15元/平方米,合計(jì)金額9584.7元。
(2)屋面1085.60平方米,單價(jià)21元/平方米,合計(jì)金額22797.60元。1+2合計(jì)¥32382,大寫人民幣叁萬貳仟叁佰捌拾貳圓整。五號(hào)廠房
(1)圍邊245.92平方米,單價(jià)15元/平方米,合計(jì)金額3688.8元。
(2)屋面199.65平方米,單價(jià)21元/平方米,合計(jì)金額4192.65元。1+2合計(jì)¥7881,大寫人民幣柒仟捌佰捌拾壹圓整。鋼結(jié)構(gòu)工程款總計(jì):34749+24918+22242+32382+7881=122172元。大寫人民幣壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾貳圓整。
2、安裝范圍包含:工程預(yù)埋、主體鋼架、外圍檁條、屋面彩板、墻面板、門、彩瓦收邊包角、門窗包邊等所有±零以上的及圖紙中所包含的鋼結(jié)構(gòu)工程,不含任何土建,窗戶由甲方所采購(gòu)塑鋼窗的供貨方安裝。(以上內(nèi)容不包含部分可劃掉,另行用手寫如下:
4、安裝承包價(jià)格:合同價(jià)格包括所用工具和生活費(fèi)用,含機(jī)械吊裝費(fèi)。
三、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙要求施工,服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮,執(zhí)行甲方管理人員的指導(dǎo)和監(jiān)督,把好質(zhì)量關(guān)。
2、乙方在主構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)做好預(yù)埋件的安裝,預(yù)埋件安裝完畢后須符合圖紙尺寸、標(biāo)高全部無誤,否則乙方必須無條件整改好,并由甲方施工代表審核方可。
3、主鋼構(gòu)進(jìn)場(chǎng),吊車卸貨時(shí)要注意不得導(dǎo)致構(gòu)件或連接板件變形,安裝前如構(gòu)件上沾有黃泥或其他污物必須先擦拭干凈后方可安裝,如有構(gòu)件表面生銹必須補(bǔ)漆后再安裝,所有螺栓必須擰緊;
4、彩瓦進(jìn)場(chǎng),卸貨時(shí)須注意不得有人為或設(shè)備損壞,安裝屋面瓦時(shí)不得人為踩踏破壞,屋面瓦安裝完畢后須整理現(xiàn)場(chǎng)不得留有螺釘或其他零碎東西,墻面瓦安裝后要整潔美觀,不得人為拆壞,所有彩瓦安裝完畢后必須做清潔工作,保證瓦面干凈整潔。
5、屋面安裝過程中對(duì)最容易漏水的地方要格外注意,做好防漏措施。
6、若發(fā)現(xiàn)人為的問題對(duì)質(zhì)量造成影響,安裝隊(duì)必須承擔(dān)全部責(zé)任。
四、工程付款及結(jié)算
1、所有工程現(xiàn)已安裝完畢,驗(yàn)收合格后,再付至安裝總款的95%,計(jì)人民幣116063.4元。大寫人民幣壹拾壹萬陸仟零陸拾叁圓肆角。
2、余留5%質(zhì)保金,計(jì)人民幣6108.6元,作為工程保修金,保修期為12個(gè)月,到期如無質(zhì)量問題,一次性付給乙方。
五、違約處罰
1、乙方在施工時(shí),達(dá)不到業(yè)主和監(jiān)理驗(yàn)收,造成返工所需費(fèi)用由乙方自負(fù)。
2、乙方在簽定協(xié)議之后,中途退縮、怠工、有意人為誤工,甲方有權(quán)不予結(jié)算并且不支付任何安裝工程款。
六、爭(zhēng)議解決條款
本合同如有未盡宜,雙方應(yīng)友好協(xié)商,補(bǔ)充合同條款解決。雙方簽訂的補(bǔ)充條款與本合同有同等的法律效力。如前后內(nèi)容有矛盾的補(bǔ)充合同協(xié)議規(guī)定為準(zhǔn)。因本
合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議導(dǎo)致雙方不能達(dá)成一致時(shí),任何一方可向工程所在地訴訟。
七、本合同有效期自雙方簽訂蓋章之日起完工所有款項(xiàng)付清之日。合同生效后,任何一方單方終止本合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償本合同的工程總價(jià)款5%的違約金。
八、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,簽字生效,依此為憑。
甲方:乙方:
工程部代表人:施工班長(zhǎng):
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇9
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1和加工及安裝、水電及安裝、消防及安裝、避雷及安裝、防火涂料及人工,一切以圖紙為標(biāo)準(zhǔn)。
1.2及二次倒運(yùn)費(fèi)用,輔材費(fèi)用,不含行車及安裝費(fèi)用,不含地面材料及人工,不含圖紙以外的內(nèi)外部工程。
1.3工期:本工程自年月日竣工。
1.4工程質(zhì)量:
1.7廠房建筑面積為:
1.8合同價(jià)款(人民幣大寫) (見人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)報(bào)價(jià)清單以及材料報(bào)價(jià)清單)。
第二條 甲方工作
2.1甲方駐工地現(xiàn)場(chǎng)管理人員,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方負(fù)責(zé)制定施工工期并嚴(yán)格按照施工進(jìn)度及要求監(jiān)督乙方工作,如乙方不能按期按質(zhì)完成工作,甲方有權(quán)將合同中施工項(xiàng)目抽項(xiàng)另外包給其他施工隊(duì),費(fèi)用從原合同中扣除。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃
3.2乙方必須服從現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員的調(diào)度和安排,必須執(zhí)行公司制定的施工工期并嚴(yán)格按照指定的工期進(jìn)度施工,現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員有權(quán)對(duì)不服從公司管理的施工隊(duì)進(jìn)行更換。
3.3乙方嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
第四條 關(guān)于工期及變更的約定
4.1因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.2因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工24小時(shí)以上,工期相應(yīng)順延。
4.4施工中若出現(xiàn)變更,必須以書面形式簽字后生效,若無變更工程結(jié)算時(shí)不增加費(fèi)用。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)
5.2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延,若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.3由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格。
6.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方接出工程結(jié)算并將有關(guān)資料1送交甲方。甲方自接到上述資料 天審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在 天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于繳納保險(xiǎn)的約定
施工隊(duì)必須將本隊(duì)的施工人員一辦理保險(xiǎn),費(fèi)用由甲方墊付,結(jié)算時(shí)從安裝費(fèi)中扣除。
第八條 爭(zhēng)議或糾紛處理
8.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
8.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由日照仲裁委員會(huì)仲裁;當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第九條 其他約定:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇10
建設(shè)單位:(簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位: (簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況:(包括工程的名稱、地點(diǎn)、鋼構(gòu)面積等內(nèi)容)腐木地板。
二、工程承包方式: 包 工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認(rèn): 圖紙上標(biāo)示的有些材料規(guī)格市場(chǎng)上沒有 ,由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場(chǎng)上木型材的特殊性,
四、工程日期: 10天
五、工程質(zhì)量:嚴(yán)格按甲方提供的圖紙施工,工程質(zhì)量必須達(dá)同行業(yè)驗(yàn)評(píng)之合格標(biāo)準(zhǔn)。
七、工程驗(yàn)收方式:
工程竣工之后(指本項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)子分部工程),根據(jù)圖紙和合同要求,甲方應(yīng)當(dāng)在竣工10日內(nèi)組織驗(yàn)收并簽注驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,辦理結(jié)算。未經(jīng)驗(yàn)收,不得交付使用。若甲方借故推遲驗(yàn)收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式: 合同鑒定日甲方 付給乙方 預(yù)付款10000元。甲方在工程完工驗(yàn)收合格后余款一次性付清給乙方。 甲方若逾期付款,按日萬分之五支付滯納金,并承擔(dān)乙方窩工期限的人員工資和機(jī)械損失。
九、保修內(nèi)容和期限 一年 。
十、雙方的其它義務(wù): 所以廊架上的80*200防腐木 ,足只有80*185。 六、工程造價(jià): 合計(jì)18710 元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
甲方義務(wù):
1、用地和施工許可證:
2、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備開工條件,并保證路通、電通、水通等施工進(jìn)場(chǎng)條件。
3、甲方駐工地代表應(yīng)當(dāng)深入施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)乙方的進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收,檢查各分項(xiàng)工程施工質(zhì)量,保持與乙方工地負(fù)責(zé)人的溝通,搞好協(xié)作,一旦發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)指出并督促整改,在乙方提出書面報(bào)驗(yàn)后,及時(shí)組織對(duì)各分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收。工程駐工地代表為 高經(jīng)理 。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應(yīng)補(bǔ)償乙方人員的工資、機(jī)械停置費(fèi)(人員工資每天 元,機(jī)械按每臺(tái)班 元計(jì)算。)
乙方的義務(wù):
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料,確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任,但由于甲方的原因造成的安全責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
十一、 違約責(zé)任:
本合同自愿訂立,簽字生效,若一方違反,應(yīng)按合同總價(jià)款 5% 支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜,須雙方協(xié)商,訂立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份,雙方各執(zhí) 1 份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
住所:
住所:
電話:
電話:
開戶行:
開戶行:
銀行帳號(hào):
銀行帳號(hào):
簽訂合同時(shí)間:
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇11
在委托合同中,受托人處理事務(wù),除法律另有規(guī)定外,不是以自己的名義和費(fèi)用,而是以委托人的名義和費(fèi)用進(jìn)行的。因此,委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果,直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是:鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下,歡迎參考:
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇12
發(fā)包主全稱:簡(jiǎn)稱甲方
承包方全稱:簡(jiǎn)稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,依法簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):工程內(nèi)容:資金來源:
二、工程承包方式:
三、合同工期:本工程預(yù)計(jì)形式日期月竣工日期 年 月 日,合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后,甲方基礎(chǔ)允許施工,主鋼結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)日期為準(zhǔn)。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到甲方提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)及圖紙變更單要求。
五、工程造價(jià)表注本工程造價(jià)不含稅費(fèi),如產(chǎn)生稅費(fèi),由甲方承擔(dān)
六、施工中的項(xiàng)目變更
在施工中根據(jù)甲方及設(shè)計(jì)要求。工程內(nèi)容響應(yīng)變更,增減工程量并入工程總造價(jià)。
七、雙方職責(zé):
1、甲方職責(zé):
1無償提供施工場(chǎng)地,做好“三通一平”,維護(hù)好施工外部環(huán)境。
2派人協(xié)助施工單位,監(jiān)督施工質(zhì)量。
3檢查材料質(zhì)量。
4按合同及時(shí)撥付工程款。
5水源電源接到施工場(chǎng)地并負(fù)責(zé)施工中所產(chǎn)生的費(fèi)用。
6維護(hù)乙方施工,材料采購(gòu),裝卸自主權(quán),不受干擾。
2、乙方職責(zé):
1簽訂合同后,按圖紙、合同安排施工。
2如未按雙方約定的質(zhì)量要求施工,立即返工,返工費(fèi)用自負(fù)。
3嚴(yán)格按鋼結(jié)構(gòu)施工及安裝規(guī)范執(zhí)行,保質(zhì)保量。
4嚴(yán)格按操作規(guī)程和規(guī)范,安全文明施工,施工期間所發(fā)生的一切安全事故,責(zé)任自負(fù)。
5在施工過程中如遇到天氣或其它因素,以及甲方原因造成的停工,工期相應(yīng)順延。
八、工程總價(jià)付款方式:工程總價(jià)元整。
1、本合同的工程款支付,按本企業(yè)名稱及賬號(hào)匯入;如果現(xiàn)金支付,憑本企業(yè)加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)。
2、甲方在合同簽訂生效當(dāng)日內(nèi),按合同總造價(jià)的約%計(jì)款萬元元,預(yù)付乙方備料款。
3、工程進(jìn)度款:
1主鋼結(jié)構(gòu)鋼梁、鋼柱、鋼架到工地時(shí),甲方按合同總造價(jià)款的約%計(jì)款萬元元,付乙方工程進(jìn)料款。
2鋼架梁安裝完畢,安裝彩瓦前再付計(jì)款萬元元。
3余款待主鋼結(jié)構(gòu)材料進(jìn)入工地后天付清。
九、工程驗(yàn)收及雙方異議處理期限
一按照雙方認(rèn)可的圖紙要求,約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。工程竣工時(shí),乙方向甲方呈交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。甲方接到驗(yàn)報(bào)告三日內(nèi),山甲乙方雙方進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格辦理交接使用手續(xù)。如甲方提出有關(guān)質(zhì)量問題,應(yīng)以書面形式通知乙方,乙方在接到通知后三日內(nèi)因到場(chǎng)整修。
二工程竣工后,甲方接到乙方驗(yàn)收?qǐng)?bào)告三日內(nèi)不進(jìn)行驗(yàn)收,或擅自投入使用者,均視為該工程已驗(yàn)收為合格工程正式交付使用。
十、工程保修
1乙方負(fù)責(zé)該工程質(zhì)量保修,期限為1年,保修期從乙方出示的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日算起。乙方接到甲方書面維修通知三人到場(chǎng)維修。
2質(zhì)量保修期滿后,在維修過程中,人工費(fèi)、材料費(fèi)按成本費(fèi)計(jì)算。
十一、違約責(zé)任
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,任何一方不得隨意更改或中止,否則賠償對(duì)方合同工程總造價(jià)百分之三十的違約金,并該工程所有材料歸乙方所有,解除合同。
十二、合同爭(zhēng)議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,可采取以下兩種方式解決:
1提交工商行政部門調(diào)解仲裁;
2甲乙雙方可向主張權(quán)利的所在地人民法院處理。
十三、本合同自簽訂之日起生效,一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十四、其它:
雙方簽字認(rèn)可的補(bǔ)充協(xié)議,作為合同的一部分;具有同等效力。
甲方公章:_________乙方公章:_________
法定代表人簽字:_________法定代表人簽字:_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇13
編號(hào):HJ/GC—1201
程 勞 務(wù) 分 包 合 同
工程名稱:
發(fā) 包 方:
承 包 方:
身份證號(hào):
家庭住址:
聯(lián)系方式:
簽約時(shí)間:年 月
工日
甲方(全稱): 乙方(全稱):甲方將所承建的工程,本著互惠互利的原則委托于乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)規(guī)定,雙方本著自愿、誠(chéng)信、平等的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,達(dá)成如下共識(shí),訂立本協(xié)議,雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍及內(nèi)容:
第二條:施工內(nèi)容及單價(jià)的確定
1、主鋼結(jié)構(gòu)安裝(含卸車)噸元/噸,金額合計(jì) 元。該工作內(nèi)容包括:
、黉撝、鋼梁、吊車梁、柱間支撐、水平支撐、系桿、平臺(tái)、鋼爬梯的焊接、鋼梯的安裝及構(gòu)件的2次倒運(yùn),以上構(gòu)件及高強(qiáng)螺栓、節(jié)點(diǎn)油漆由甲方提供。
、诘踯、機(jī)具、焊條、氧氣、乙炔、普通螺栓、螺母、墊片以及調(diào)整柱底標(biāo)高所用墊板均由乙方自備且承擔(dān)全部費(fèi)用。
2、次鋼結(jié)構(gòu)安裝(含卸車)噸 元/噸,金額合計(jì)元。
該工作內(nèi)容包括:
、贆_條、拉條、撐桿、隅撐、雨篷、門框的焊接安裝、窗框的焊接安裝,以上構(gòu)件及節(jié)點(diǎn)油漆由甲方提供。
②螺栓、螺母、平光墊、焊條、氧氣、乙炔、工機(jī)具、均由乙方自備并承擔(dān)全部費(fèi)用。
9、合同總金額為 元(大寫人民幣 元整)
10、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生不在合同范圍內(nèi)的臨時(shí)用工由甲方現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理簽證認(rèn)可后,技 工按元/工日,普工按 元/工日進(jìn)行結(jié)算。
11、其他約定:
①甲方交予乙方的施工圖紙范圍內(nèi)所有工程量均包含在乙方工作內(nèi)容的單價(jià)中。 ②屋面板面積計(jì)算按以下原則:
A現(xiàn)場(chǎng)復(fù)合玻璃絲棉,復(fù)合面積部分按屋面內(nèi)板實(shí)際長(zhǎng)度、寬度計(jì)算,外露 出天溝部分上層板按單板計(jì)算面積。
B單板面積按屋面實(shí)際長(zhǎng)度、寬度計(jì)算(不計(jì)搭接部分)。
、垡陨瞎こ塘繛闀汗罃(shù),工程完工后按實(shí)際發(fā)生量結(jié)算,單價(jià)不變。
第三條:付款及結(jié)算方式
1、合同簽定后,施工人員、機(jī)具進(jìn)場(chǎng)甲方向乙方預(yù)付進(jìn)場(chǎng)費(fèi)10000元(壹萬元)整。
2、主結(jié)構(gòu)安裝完畢,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收認(rèn)可簽證后,甲方付至合同款中主結(jié)構(gòu)安裝費(fèi)的60% 給乙方。
3、次結(jié)構(gòu)安裝完畢,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收認(rèn)可簽證后,甲方付至合同款中次結(jié)構(gòu)安裝費(fèi)的60% 給乙方。
7、工程全部完工,經(jīng)公司組織檢查驗(yàn)收合格并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽證后,甲方付至合同總價(jià)款的 80 % 給乙方。
8、工程竣工,交工資料交齊,經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)部門驗(yàn)收合格后,甲方付至合同總價(jià)款的95 % 給乙方。
9、留5%余款作為質(zhì)量保證金,在一年的質(zhì)保期滿后無任何質(zhì)量問題,甲方于一周內(nèi)付清余款給乙方。
10、甲方每次向乙方支付工程款時(shí),乙方應(yīng)提供以下內(nèi)容:
①乙方應(yīng)提供與每次付款額相等的建筑安裝發(fā)票(機(jī)打)。
、谝曳綉(yīng)提供經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工人員親筆簽名后的工資清單。
第四條:工期
本工程合同工期 日歷天。
1、開工日期:本合同工程暫定于年 月日開工。
竣工日期:于年月日竣工。
由于業(yè)主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影響時(shí),工期順延。開工時(shí)間為暫定時(shí)間,甲方于鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前五天通知乙方。工程延期罰款:未按合同要求日期竣工,每延誤一天,按 20xx 元/天進(jìn)行罰款。
2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)須保證施工高峰最低人數(shù)不得少于 人,如達(dá)不到要求, 甲方有權(quán)按300元/天/人進(jìn)行處罰并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)。
3、因停電、停水、刮風(fēng)、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窩工,甲方不予支付任何費(fèi)用。
4、因甲方原因(如構(gòu)件影響、材料影響)造成的停工、窩工,五個(gè)工作日內(nèi)甲方不予支付費(fèi)用,但超過五個(gè)工作日以上,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理簽證、認(rèn)可后,可以支付一定比例的停工工資(注:可按當(dāng)時(shí)工人日工資的市場(chǎng)價(jià)的60%商議)。
5、由于業(yè)主拖延工程款的支付造成現(xiàn)場(chǎng)無法施工,經(jīng)公司同意施工隊(duì)?wèi)?yīng)配合項(xiàng)目部共同向業(yè)主索要工程款,要款期間的工人工資由甲方據(jù)實(shí)支付。但停工時(shí)間不能超過五天,五天后施工隊(duì)可以分流工人,甲方不再支付工人停工工資。
第五條:圖紙資料
本合同生效后,甲方向乙方提供施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料 1份。負(fù)責(zé)向乙方進(jìn)行技術(shù)和安全交底并提供技術(shù)服務(wù)。工程施工過程中乙方應(yīng)無償配合甲方做一些現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)等工作,并在工程竣工時(shí)配合甲方進(jìn)行資料整理和收集工作。
第六條:材料供應(yīng)
1、高強(qiáng)螺栓、節(jié)點(diǎn)補(bǔ)漆用油漆、角馳支架、地腳螺母均由甲方提供。
2、普通螺栓、墊圈、墊片、用于調(diào)整標(biāo)高的墊板、氧氣、乙炔、焊條、自攻螺絲、拉鉚釘、硅酮膠、雨水帽均由乙方自備并承擔(dān)全部費(fèi)用。
3、安裝所需配套工具及機(jī)具、腳手架、安全防護(hù)用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及施工措施用料由乙方自備并承擔(dān)全部費(fèi)用。
4、乙方負(fù)責(zé)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的構(gòu)件、材料、配件及設(shè)備等的卸車,以上物品到場(chǎng)后,甲方組織乙方共同驗(yàn)收合格后,交由乙方保管、使用,乙方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,如有丟失或損壞,乙方應(yīng)照價(jià)進(jìn)行賠償。
5、現(xiàn)場(chǎng)加工設(shè)備、裝車、吊車及二次倒運(yùn)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
6、公司供應(yīng)的材料,在施工過程中或施工完畢后,乙方不得出售任何廢品、半成品和成品。出售廢品應(yīng)征得公司副總同意后由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭,施工隊(duì)核實(shí)后簽字出售。
第七條:工程變更
1、業(yè)主或監(jiān)理工程師發(fā)出工程變更指令,甲方收到后24小時(shí)內(nèi)要轉(zhuǎn)發(fā)給乙方, 乙方收到后應(yīng)立即按變更指令執(zhí)行,不得以任何理由拒絕。
2、乙方收到變更指令后三天內(nèi)向甲方提交因工程變更而發(fā)生工程量增減和工期影響的報(bào)告,經(jīng)甲方審核并遞交業(yè)主或監(jiān)理工程師批準(zhǔn),甲方依據(jù)業(yè)主或監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后的增減工程數(shù)量調(diào)整工程價(jià)款和工期,乙方應(yīng)予以接受,不得因調(diào)減工程量而造成減少的收入向甲方索賠。
鋼結(jié)構(gòu)合同范本 篇14
甲方:_________________有限公司
法定代表人:______________
委托代理人:______________
乙方:______________,系受害人_______________之(夫)妻或其他第二順序繼承人。
現(xiàn)乙方受受害人供養(yǎng)的全體親屬委托處理:死亡的相關(guān)善后事宜。乙方居民身份證號(hào)碼:______________
甲方單位職工_______________,因工作原因于_____年_____月_____日在某處受傷,經(jīng)搶救無效死亡。因公死亡的善后事宜,
依據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《工傷保險(xiǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)甲、乙雙方就賠償問題雙方在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上,自愿達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方賠償乙方喪葬補(bǔ)助金_______________元;
二、甲方一次性賠償死亡補(bǔ)助金_______________元;
三、供養(yǎng)親屬(子女不滿18歲,父母為無收入或者已辦理退職、退休)一次性補(bǔ)償費(fèi)用_______________元;
四、其他費(fèi)用:_________________在上述款項(xiàng)基礎(chǔ)上,甲方自愿另行一次性賠償乙方供養(yǎng)親屬補(bǔ)助金_______________元。
上述一、二、三、四項(xiàng)合計(jì)人民幣_(tái)______________元(大寫人民幣_(tái)______________元整)。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
【鋼結(jié)構(gòu)合同】相關(guān)文章:
鋼結(jié)構(gòu)施工合同范文05-05
鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同03-14
鋼結(jié)構(gòu)施工合同范文04-25
鋼結(jié)構(gòu)買賣合同09-03
鋼結(jié)構(gòu)廠房合同范本12-15
鋼結(jié)構(gòu)采購(gòu)合同(精選10篇)07-30
鋼結(jié)構(gòu)施工合同范本03-24
鋼結(jié)構(gòu)工程合同范本07-28