鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同范本（精選6篇）
隨著人們對法律的了解日益加深，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同范本（精選6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同1
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應(yīng)當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同2
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程，明確各自在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點：_______________________
3、結(jié)構(gòu)層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設(shè)計單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價
本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項設(shè)計變更，另行協(xié)商。
第四條;開、竣工日期
本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應(yīng)順延：
1、因設(shè)計變更延誤的時間以及甲方造成的因素;
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時間;
3、非正常停電的時間;
4、人力不可抗拒自然災(zāi)害，乙方無法施工的時間。
第五條：雙方職責
(一)甲方：
1、甲方應(yīng)向乙方出示工程項目批準及其他批準手續(xù)。
2、開工前會同乙方施工圖審核，并協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護。
3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、
4、負責協(xié)調(diào)工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門等相關(guān)的矛盾與費用。
5、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關(guān)單位對設(shè)計圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進行會審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監(jiān)督等事宜。
8、按合同規(guī)定及時向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協(xié)調(diào)、施工。
(二)乙方：
1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設(shè)計不當所引起的.后果，負責工程開工前的各項施工準備工作。
2、按時向甲方提供材料質(zhì)量證明書。
3、做好分部項檢查驗收。
4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。
6、負責做好工程竣工交付后的回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。
8、配合甲方協(xié)調(diào)工程實施中相關(guān)的矛盾。
9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。
第六條：付款及結(jié)算方法
按工程進度分期支付，其中：
第七條：工程質(zhì)量與驗收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工，不得擅自變更和改動。
2、乙方應(yīng)對全部現(xiàn)場操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應(yīng)，并且要符合國家規(guī)定的國標材料。主要材料進場時，經(jīng)甲方確認后方可使用。
第八條：竣工驗收
1、乙方應(yīng)在單位工程竣工前三日內(nèi)，通知甲方驗收，如甲方在一周內(nèi)不能按時組織驗收而又無正當?shù)览頃r，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗收合格。
2、驗收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項目，乙方應(yīng)在雙方商定的期限內(nèi)完成。
3、工程支付后，乙方應(yīng)主動回訪，并對工程質(zhì)量終身維護。在( )年保修期內(nèi)，發(fā)生確因施工責任質(zhì)量問題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。
4、工程竣工驗收后，甲方應(yīng)在十日內(nèi)給與乙方合同規(guī)定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應(yīng)承擔乙方的誤工損失費。
2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同3
建設(shè)方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
風險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、鋼結(jié)構(gòu)工程概況
（1）工程名稱：
�。�2）工程地點：
�。�3）工程范圍和內(nèi)容：本房為_______跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。
�。�4）建筑外包面積：_______平方米。
二、工程施工日期
（1）開工日期：________年____月____日；
風險提示：
關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定。當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
（2）竣工日期：________年____月____日；
�。�3）合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
三、工程合同造價及結(jié)算
�。�1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。
�。�3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
�。�4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)濟損失責任，并應(yīng)向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
�。�5）本合同造價結(jié)算方式：____________。風險提示：工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
五、甲方的義務(wù)責任
�。�1）辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進場前提供給乙方；
�。�2）施工過程中，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)好各種關(guān)系；
（3）提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務(wù)責任
�。�1）乙方須嚴格按照合同條款及設(shè)計圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明，并按相應(yīng)標準進行加工制作，如不相符，甲方有權(quán)提出整改或相應(yīng)經(jīng)濟賠償；
（2）在施工過程中，乙方應(yīng)文明施工；
（3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。
七、安全責任
乙方進場后，要嚴格按照操作規(guī)程及有關(guān)施工安全規(guī)范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達不到要求，一切經(jīng)濟損失及責任全部由乙方承擔。風險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
八、材料的提供
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
�。�1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關(guān)規(guī)范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時提出，乙方應(yīng)保證質(zhì)量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問題，由乙方無償保修________年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質(zhì)監(jiān)站組織為準）。
�。�2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關(guān)規(guī)定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應(yīng)在____日內(nèi)組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。
風險提示：保修責任的起算工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
十、維修期限承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。保修期為：________年____月____日________年____月____日。風險提示：明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
十一、違約責任
�。�1）因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；
（2）因承包方原因?qū)е卵诱`工期，按工程總造價的萬分之三天賠償發(fā)包人；
�。�3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三天賠償承包人。
十二、爭議解決
若雙方就經(jīng)濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
�。�1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。
�。�2）合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人、承包人應(yīng)當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
�。�4）雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內(nèi)容具體化、補充或修改，其效力同本合同。
發(fā)包人：（公X）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
XX編碼：________年____月____日
承包人：（公X）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
XX編碼：
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同4
發(fā)包方：
承包方：
一、工程概況
工程名稱：工程地點：
建筑面積：工程內(nèi)容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、單價及付款方式
1、屋面、墻面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計算。
2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現(xiàn)場壓板，11元/m2。
3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現(xiàn)場壓板，13元/m2，包括門窗、雨棚。
4、落水管安裝，按6元/m計算。
以上按實際工作量結(jié)算
5、付款：作業(yè)隊進入工地開始安裝，付5000元進場費，其余按照接點按工作總量的80%付款。
三、工程質(zhì)量、安全責任
1、乙方必須確保承包范圍內(nèi)的質(zhì)量要求（按圖施工），如未達要求返工，乙方自行承擔，并接受甲方代表的監(jiān)督，目標合格。
2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項安全規(guī)章制度，杜絕一切傷亡事故，如發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，出了事故乙方自己承擔。
3、甲方不能及時提供材料，導(dǎo)致乙方停工等損失由甲方負責。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價的0.5%/日予以處罰。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
代表：
年_____月_____日年_____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同5
甲方：_____ (以下簡稱甲方)
乙方：_____ (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：_____型廣告塔_____座
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價：
《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：_____)。合計人民幣_____元，大寫：_____元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_____元(大寫:_____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價_____元(大寫：_____元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_____元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_____整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_____元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。
六、雙方責任
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人X元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場_____米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_____元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為_____KN/m2(抗風設(shè)計值為_____級)。鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年，保修期為_____年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為) ;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《_____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
(四)本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設(shè)標準化協(xié)會標準《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》CECS148:_____XX省工程建設(shè)標準《_____》_____。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字(蓋章)：_____ 乙方代表人簽字(蓋章)：_____
_____年_____月_____日____年_____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同6
發(fā)包方(簡稱甲方)：_______
承包方(簡稱乙方)：_______
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設(shè)法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī);遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則訂立本合同，并嚴格執(zhí)行。
第一部分工程概況
工程名稱：九州醫(yī)藥C區(qū)分揀車間鋼結(jié)構(gòu)
工程地點：太原市小店區(qū)
工程結(jié)構(gòu)：門式剛架
第二部分承包內(nèi)容及總要求
一、承包方式包工、包機械、包質(zhì)量、包安全、包驗收、包工期、包成
二、工程承包內(nèi)容和價格
1、承包內(nèi)容：(1)C區(qū)鋼結(jié)構(gòu)車間的檁條、拉桿、隅撐、屋面板、墻板的安裝。按照實際
(2)C區(qū)天溝安裝，安裝費：總計4000元。
三、承包工期要求
1、開工日期為_______年_______月_______日，竣工日期為_______年_______月_______日，總工期：_______天。
2、乙方須按質(zhì)按量如期完成所承包工程。
第三部分付款方式
1、進場付3000元進場費。
2、彩鋼板安裝完成付到80%
3、驗收合格后付到95%，剩余5%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿后，無償一次性付清。(質(zhì)保期為一年)
第四部分質(zhì)量要求
1、本工程質(zhì)量標準為_______合格
第五部分雙方責任
一、甲方責任
1、向乙方提供完整的施工圖、設(shè)計變更通知和相應(yīng)的技術(shù)交底通知等。
2、甲方隨時檢查工程進度、質(zhì)量、安全與文明施工,負責技術(shù)監(jiān)督工作,監(jiān)督乙方合理利用和使用材料。
3、甲方負責組織乙方人員進行現(xiàn)場安全等相關(guān)教育,并組織乙方負責人及技術(shù)人員對施工組織設(shè)計等文件學習。
二、乙方責任
1、乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行安全、文明施工的有關(guān)規(guī)定,如因乙方違反相關(guān)規(guī)定而發(fā)生人身傷亡、傷害及財物損壞等安全事故，一切責任由乙方承擔。
2、乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的施工圖及有關(guān)設(shè)計變更通知書的內(nèi)容,嚴格按圖施工。
3、乙方在收到甲方傳遞的圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計修改等文件時,應(yīng)仔細研讀,如有任何錯誤、遺漏、矛盾或模糊,應(yīng)立即通知甲方，以便甲方能與總包單位進行溝通并作出相應(yīng)的更正、確認。
4、分項工程完工后,甲方人員會同監(jiān)理、總包單位驗收未達到質(zhì)量標準要求時,乙方應(yīng)及時返工。
5、完工后保證工完場地清，不留任何施工垃圾及余料。
第六部分保險
乙方必須按規(guī)定為從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險、社會醫(yī)療保險等。
第七部分其他
一、雙方違約責任
1、合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，不得隨意變更或解除，由此影響施工計劃造成的經(jīng)濟損失由變更方(或解除方)賠償。
二、合同生效和終止
1、雙方簽字蓋章后生效，結(jié)清工程款時失效。
三、其他未盡事宜雙方相互協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等效力。
四、本合同發(fā)生糾紛時，甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時可向工程所在地的人民法院起訴。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
發(fā)包方(甲方)：_______(公章)承包方(乙方)：_______(公章)
委托代理人：_______委托代理人：_______
聯(lián)系電話：_______聯(lián)系電話：_______
______年______月______日______年______月______日
【鋼結(jié)構(gòu)簡單的合同范本（精選6篇）】相關(guān)文章：
廠房鋼結(jié)構(gòu)合同范本（精選6篇）04-03
鋼結(jié)構(gòu)購買合同范本04-10
鋼結(jié)構(gòu)勞動合同范本03-26
鋼結(jié)構(gòu)采購合同范本（通用6篇）04-03
簡單的進貨合同范本（精選5篇）04-03