- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同范本15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的用途越來越廣泛,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的加工承攬合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
加工承攬合同范本1
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價:__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的'未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同范本2
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的`現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶行: 開戶行:
賬號: 賬號:
加工承攬合同范本3
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的'千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同范本4
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的`圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
加工承攬合同范本5
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價雙方確認(rèn),(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預(yù)與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標(biāo)的.必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品,乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn),方可結(jié)算加工費。
九、加工費按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認(rèn),甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任:
1、乙方不能按期限交貨,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
加工承攬合同范本6
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的.%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù),只收取材料成本費用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同范本7
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
、、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
、、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費進行保修,超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
、、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌罂て陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的`額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期:年月日
加工承攬合同范本8
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進行結(jié)算;
七、 結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標(biāo)的'物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、 標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達(dá)站和費用負(fù)擔(dān):汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。
十、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、 違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
加工承攬合同范本9
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自 _至 _完工,共計 _天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的.技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共 _頁,附件共 頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
加工承攬合同范本10
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的`__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
加工承攬合同范本11
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
加工承攬合同范本12
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的`時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬合同范本13
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規(guī)格:_________________________________________
數(shù)量:_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除乙方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,甲方可陸續(xù)驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準(zhǔn),但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
_____________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期違約責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當(dāng)向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的',每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由乙方代為保管時,應(yīng)當(dāng)償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補齊的,由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權(quán)拒收,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:________________
加工承攬合同范本14
委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的',按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
加工承攬合同范本15
甲方:
乙方:
1、前言
經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責(zé)
。1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。
(2)乙方職責(zé)
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
(3)甲方職責(zé)
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
向乙方提供鑄造清單(明細(xì))并說明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
。˙)鑄件化學(xué)成份:根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。
。–)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
。1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結(jié)算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認(rèn)可。
。2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
(3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴(yán)格按甲方提供的`清單、周期進行鑄件并及時交貨。
。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
。3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證:
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負(fù)擔(dān)。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓:
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
。2)發(fā)生下列情況時,乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-01
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協(xié)議09-15
加工承攬合同精05-26
加工承攬合同(精)07-07
加工承攬合同(熱)07-08
模板加工承攬合同05-30