承包加工合同范本
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中,隨時(shí)隨地,各種場景都有可能使用到合同,在達(dá)成意見一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編整理的承包加工合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
承包加工合同范本1
廠方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理,完善車間各項(xiàng)制度,提高生產(chǎn)工效,保證質(zhì)量,降低成本,在按勞取酬,互利互惠原則上,協(xié)商確認(rèn)本合同,合同條款如下:
一、承包責(zé)任:
1、承包期內(nèi)承包者必須自覺遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,員工守則,操作規(guī)程,安全規(guī)則和勞動(dòng)紀(jì)律,要有敬崗愛業(yè)的精神,樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度,將按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,直至解除勞動(dòng)合同。
2、廠方負(fù)責(zé)為承包方員工購買保險(xiǎn),承包方員工工作滿一年的,保險(xiǎn)費(fèi)由廠方負(fù)責(zé),不滿一年的由承包方自行承擔(dān)。
3、承包期間在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品,廠方有權(quán)可立即終止合同,并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。
4、承包期間若承包方要辭職,應(yīng)提前三個(gè)月遞交辭職書給廠方,經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未辦理辭職,未經(jīng)廠方許可不得擅自離開廠方,否則視為自動(dòng)離職處理,廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費(fèi)。
5、承包方至少保證并按照工廠的生產(chǎn)情況及時(shí)補(bǔ)充不足的工人,絕對不能因?yàn)槿藛T問題而影響到工廠的生產(chǎn)進(jìn)度,如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰,生產(chǎn)過程中承包方一定確保安全。
二、承包范圍:
1、承包方負(fù)責(zé)公司下達(dá)生產(chǎn)單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機(jī)臺(tái)的維修及各相關(guān)配件,配件價(jià)值200元以下由承包方負(fù)責(zé),配件價(jià)超過200元以上的由公司負(fù)擔(dān)。(人為操作造成損壞不論價(jià)值多少由承包方負(fù)責(zé)),一般設(shè)備維修要在當(dāng)天內(nèi)及時(shí)完成。
2、承包方負(fù)責(zé)整個(gè)手加工車間衛(wèi)生、水溝的清理。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容,并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計(jì)劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時(shí)按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品應(yīng)排放好,不可疊高,亂擺亂放。
5、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標(biāo)識(shí),按加工單編號(hào),不能混箱亂擺亂放。
三、承包工料費(fèi):
1、質(zhì)量要求:
①承包方按生產(chǎn)單的圖紙要求進(jìn)行合理加工,確保產(chǎn)品質(zhì)量及加工方案正解,如果因加工錯(cuò)誤,造成的損失由承包方承擔(dān)。
、趶S方按加工單要求進(jìn)行驗(yàn)收。
③加工過程中弄破板,按材料成本的20%計(jì)賠。
2、承包單價(jià):(綜合全包單價(jià):鋸片、加工相關(guān)輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費(fèi)用)經(jīng)常加工項(xiàng)目:見附件,其他未盡的加工項(xiàng)目經(jīng)雙方協(xié)商后另議加工承包單價(jià)。
3、承包工料費(fèi)發(fā)放及結(jié)算:以廠方所下單并質(zhì)檢員驗(yàn)收加工完成后的單進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)月承包工料費(fèi)在第三個(gè)月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)。
四、上班時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作,在工作中因人為原因造成的事故,保險(xiǎn)公司理賠金不足部分由承包方自行負(fù)責(zé);在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故,如發(fā)生工傷事故,保險(xiǎn)金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(fèi)(理賠金)理賠。保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)不足調(diào)解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責(zé)任。
五、以上各項(xiàng)條款希承包方嚴(yán)格遵守執(zhí)行,共同協(xié)調(diào),把公司的各項(xiàng)工作做好。本合同為期一年,到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作,廠方原則上應(yīng)優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):xx乙方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同范本2
甲 方:合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司 乙 方: 賬 戶:開戶行:賬 號(hào):
一、焊接加工清單
二、雙方職責(zé)
1、本合同簽訂,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實(shí)際數(shù)量結(jié)算
3、乙方提供普票
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年月日
承包加工合同范本3
甲方(發(fā)包方): 身份證號(hào)碼:
乙方(承包方): 身份證號(hào)碼:
為了礦山經(jīng)濟(jì)開發(fā),甲方同意將其位于 縣 鎮(zhèn)(鄉(xiāng)) 村 小組自留山的山地承包給乙方經(jīng)營石英石礦山開采。為了明確雙方權(quán)利及義務(wù),根據(jù)礦山開采的有關(guān)法律、法規(guī),平等協(xié)商,達(dá)成本礦山承包加工合同。
一、甲方保證承包給乙方的礦山用地權(quán)屬清楚,并合法取得山地使用權(quán),且非生態(tài)公益林或水源林的山地。
二、甲方的山地承包給乙方后,承包期間開采使用權(quán)歸乙方所有,投資和經(jīng)營由乙方負(fù)責(zé)。
三、承包期間乙方未經(jīng)甲方書面同意不得將礦區(qū)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)包給第三人,否則乙方構(gòu)成違約。
四、礦山承包加工合同生效并投產(chǎn)后,所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益乙方按每噸石英石礦石人民幣 元計(jì)付給甲方,每壹仟噸結(jié)算一次(以銷售的磅碼單結(jié)算),作為乙方占用甲方山地開采礦石的補(bǔ)償和報(bào)酬。
五、承包期限:自 年 月 日起至 年 月 日止,承包期滿后,如乙方需繼續(xù)經(jīng)營開采,同等條件下,乙方有優(yōu)先開采承包權(quán)。
六、具體地點(diǎn)和界址以雙方確認(rèn)的1:10000地形圖(由林業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場勾繪或林權(quán)證附圖)為準(zhǔn)。
七、如因權(quán)屬、界址與他方有爭議,由甲方負(fù)責(zé)解決。
八、乙方所需開設(shè)的林道路經(jīng)過他方林區(qū)的,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助解決,需補(bǔ)償林木乙方應(yīng)按當(dāng)時(shí)地方上的價(jià)格進(jìn)行補(bǔ)償。
九、乙方在約定的承包期內(nèi)任何時(shí)間連續(xù) 個(gè)月未開工投產(chǎn),視乙方自行終止承包礦山承包加工合同,甲方有權(quán)與他方合作開采的自由權(quán),不可抗力除外。
十、乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險(xiǎn)由乙方自行負(fù)責(zé)購買,礦山生產(chǎn)開采過成中人為導(dǎo)致的安全事故由乙方承擔(dān)。
①乙方要在工作區(qū)域內(nèi)放置安全警示標(biāo)志和安全操作規(guī)章制度。
、诒仨氁蟮V山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋。
③乙方人員在工作期間嚴(yán)禁飲酒作業(yè),發(fā)現(xiàn)一次批評教育。
十一、如開采過程中礦山發(fā)現(xiàn)金礦,金礦的礦脈部分的開采權(quán)歸甲方所有。
十二、本礦山承包加工合同雙方如有一方先違反本礦山承包加工合同視為構(gòu)成違約,另一方經(jīng)書面通知對方后,有權(quán)解除本礦山承包加工合同。
十三、本礦山承包加工合同終止或期滿后,甲乙雙方應(yīng)在15日內(nèi)辦理結(jié)付及礦區(qū)移交手續(xù)。
十四、本礦山承包加工合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方代表千金之子蓋章后生效,未盡事宜由雙方另行協(xié)商并以補(bǔ)充條款體現(xiàn),具備同等法律效力。
甲方(發(fā)包方): 乙方(承包方):
年 月 日
承包加工合同范本4
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī),在平等的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達(dá)成以下條款:
一、貨物概況及加工價(jià)格
1.1下表為本合同明細(xì)單價(jià),具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實(shí)過的圖紙。數(shù)量按實(shí)際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi),本合同約定的固定綜合單價(jià)均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實(shí)現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行加工生產(chǎn),合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實(shí)實(shí)際尺寸,制作施工圖。1.4結(jié)算總價(jià)=乙方實(shí)際加工合格的數(shù)量_約定單價(jià)。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點(diǎn)提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實(shí)際數(shù)量簽字確認(rèn)收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負(fù)責(zé)。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認(rèn)的石材排版圖(以現(xiàn)場實(shí)際核對后)加工生產(chǎn),并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進(jìn)行排版并在每一件成品石材上貼上標(biāo)簽。
三、交貨時(shí)間及地點(diǎn)
3.1交貨時(shí)間:以甲方書面通知時(shí)間為準(zhǔn)。 3.2交貨地點(diǎn): 3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人:
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)
5.1乙方為甲方提供足以保護(hù)石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時(shí),乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)、使用部位,以便甲方清點(diǎn)貨物。
六、貨款支付
6.1乙方給甲方每交貨一批,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費(fèi)的50%,全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%,安裝完畢驗(yàn)收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
6.2結(jié)算時(shí)按乙方實(shí)際加工驗(yàn)收合格的數(shù)量結(jié)算。
6.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運(yùn)輸時(shí)是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\(yùn)至交貨地點(diǎn)若有破損的,乙方承擔(dān)責(zé)任和賠償費(fèi)用。
6.4本合同所有款項(xiàng)均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的同時(shí),開具同等金額的財(cái)務(wù)發(fā)票給甲方。 乙方的收款單位是: 戶名:賬號(hào):
七、違約責(zé)任
7.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定的價(jià)格及時(shí)間供貨,甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算,支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換,如擅自調(diào)換的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應(yīng)無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除
8.1甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或者解除本合同。
8.2合同權(quán)利義務(wù)終止后,甲乙方都應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
九、解決爭議的方式
9.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
10.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
10.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準(zhǔn)確無誤,甲方可按該地址直接送達(dá)與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達(dá),郵寄送達(dá)的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時(shí)間起算,四日后均視為已送達(dá)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包加工合同范本5
發(fā)包方(甲方):________________________________
地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________
法定代表人:____________ 職務(wù)____________
承包方(乙方):________________________________
地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________
法定代表人:____________ 職務(wù)____________
依照《中華人民共和國合同法》和________市的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴(yán)肅履行。
第一條 工程項(xiàng)目
一、工程名稱:________________
二、工程地點(diǎn):________________
三、工程編號(hào):________________
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表)
五、工程造價(jià):全部工程施工圖預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)_______元,其中:人工費(fèi)________元。(各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表)
第二條 工程期限
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項(xiàng)工程開、竣工日期詳見工程項(xiàng) 目一覽表)
二、施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負(fù)責(zé)按時(shí)完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應(yīng)由雙方及時(shí)協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報(bào)有關(guān)部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計(jì)劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條 物資供應(yīng)
一、全部工程所需的物資按下列第( )項(xiàng)供應(yīng)方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機(jī)電產(chǎn)品,均由甲方負(fù)責(zé)采購,供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn)。其他材料由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負(fù)責(zé)辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機(jī)電產(chǎn)品,由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn),其他材料均由 乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
3.包工不包料工程,全部材料、設(shè)備由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點(diǎn)。
4.其他方 式:______________________________________________________________
二、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料和設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場期限,詳見甲方供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表。
三、成套設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,由甲方負(fù)責(zé)辦理申請、訂貨及加工,引進(jìn)成套設(shè)備在交付乙方前,由甲方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)(甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標(biāo) 準(zhǔn)設(shè)備加工,應(yīng)另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應(yīng)部門規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時(shí),應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位和甲方同意,并 由三方簽訂協(xié)議后實(shí)行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價(jià)差及加工費(fèi),應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算。
五、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進(jìn)場時(shí)必須由供應(yīng)方負(fù)責(zé)驗(yàn)證;如無合格證明,必須經(jīng)供應(yīng)方試驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用,其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。因 建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗(yàn),其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
六、由甲方負(fù)
責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
承包加工合同范本6
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合發(fā)電有限責(zé)任公司的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工作范圍與內(nèi)容
乙方為甲方提供24小時(shí)不間斷程控電話通訊服務(wù)及市話直線服務(wù);電話機(jī)移機(jī)服務(wù),微波電路、調(diào)度總機(jī)、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)交換機(jī)、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時(shí)鐘顯示系統(tǒng)等服務(wù)。
第二條 合同期限
本合同期限一年。
第三條 承包方式
包工不包料
第四條 合同總價(jià)
本合同總價(jià)為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條 材料供應(yīng)
1.乙方負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)所用材料的采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)保管及規(guī)定的材料鑒定試驗(yàn);
2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進(jìn)貨渠道。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.缺陷消除率100%;
2.微波設(shè)備運(yùn)行率為99.8%;
3.交換設(shè)備運(yùn)行率為99.9%;
4.調(diào)度總機(jī)運(yùn)行率為99.9%。
第七條 質(zhì)量保證金
1.本合同質(zhì)量保證金為合同總價(jià)的10%;
2.因乙方責(zé)任而不能履行合同或不能完全履行合同時(shí)扣除全部或部分質(zhì)量保證金。
第八條 付款方式
甲方按時(shí)間進(jìn)度付款,付款時(shí)乙方需開具服務(wù)業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補(bǔ)開當(dāng)月差額部分發(fā)票(年總費(fèi)用十二分之一扣除當(dāng)月已開發(fā)票),甲方在每月25日前結(jié)清當(dāng)月90%的服務(wù)費(fèi),其余10%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗(yàn)收合格后支付。
第九條 違約責(zé)任
1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項(xiàng),應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟(jì)支出和從應(yīng)支付之日起計(jì)算的應(yīng)付款項(xiàng)的利息等)。
2.乙方不能按照合同規(guī)定的進(jìn)度完工或質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛:
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應(yīng)通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力:
由于雙方不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時(shí),遇有上述不可抗力的一方應(yīng)盡量設(shè)法使損失減少到最低程度,還應(yīng)書面通知另一方,并應(yīng)在15天內(nèi),提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項(xiàng)證明文件應(yīng)由地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)出具。雙方應(yīng)按該事件對履行本協(xié)議的影響,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責(zé)任,或者延期履行本合同。
第十二條 合同變更:
本合同簽訂后,如需修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十三條 附則:
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。
本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1.撫順發(fā)電有限責(zé)任公司與修配專業(yè)公司機(jī)械加工服務(wù)分工范圍
2.撫順發(fā)電有限責(zé)任公司與修配專業(yè)公司機(jī)械加工服務(wù)安全協(xié)議
甲方: 乙方:
法定代表人 : 法定代表人:
(授權(quán)代表) (授權(quán)代表)
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號(hào): 銀行帳號(hào):
年 月 日 年 月 日
承包加工合同范本7
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信原則,雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項(xiàng)及相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:碎石開采加工工程。
2、工程地點(diǎn):旺蒼縣正源鄉(xiāng)。
3、工程內(nèi)容:。
4、工程工期:
5、工程總量:
6、工程承包單價(jià):(稅后價(jià))。安裝和石子堆放。
4、甲方負(fù)責(zé)礦山資源征用手續(xù),資源費(fèi)用支付及當(dāng)?shù)厝罕姾驼膮f(xié)調(diào)工作,確保乙方在施工過程中安全順利進(jìn)行。
5、甲方負(fù)責(zé)建好炸藥庫,并負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)批、驗(yàn)收手續(xù),在施工過程中及時(shí)向乙方提供炸材物資,確保乙方炸材開工使用。
6、甲方向乙方提供石子質(zhì)量的送檢報(bào)告單(復(fù)印件)。
7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據(jù)。
8、資金回收:甲方在乙方生產(chǎn)滿五仟立方時(shí)結(jié)算一次,并及時(shí)安排車輛運(yùn)輸,如因甲方原因造成乙方石子積壓,場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé),并按每天壹仟立方的`標(biāo)準(zhǔn)賠償乙方損失。
9、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,開采證、安全生產(chǎn)許可證等手續(xù)(復(fù)印件)各一份。
10、甲方負(fù)責(zé)廢料堆放場地。
11、甲方負(fù)責(zé)環(huán)保排污處理。
12、甲方保證日生產(chǎn)量及銷售量。
13、甲方負(fù)責(zé)由于爆破和施工過程中對周圍林地?fù)p失的賠償。
(二)乙方責(zé)任
1、按工程實(shí)際情況制定施工方案,組織機(jī)械設(shè)備操作人員進(jìn)場,如因乙方責(zé)任給甲方造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、服從指揮,加強(qiáng)現(xiàn)場管理,嚴(yán)格安全制度,辦理保險(xiǎn),做到
7、工程總造價(jià):
8、資金來源:自籌。
二、雙責(zé)任方
(一)甲方責(zé)任:
1、甲方負(fù)責(zé)搞好進(jìn)場公路,確保乙方機(jī)械順利進(jìn)場安裝,最低二十五噸吊車進(jìn)場安裝和石子安全運(yùn)輸。
2、甲方負(fù)責(zé)高壓線路架設(shè)和變壓器及配電箱安裝。
3、甲方負(fù)責(zé)搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機(jī)械的基礎(chǔ)設(shè)施(乙方提供基礎(chǔ)安裝圖紙),確保乙方機(jī)械進(jìn)場順利文明施工,杜絕人身安全事故發(fā)生,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任(不可抗拒的自然因素除外)。
3、乙方加強(qiáng)施工中的安全管理,爆破施工時(shí)必須要有資質(zhì)證書的專業(yè)爆破人員進(jìn)行作業(yè),要嚴(yán)防施工中的安全隱患。
4、建立正常的施工秩序,確保施工循環(huán)作業(yè)時(shí)間,按甲方要求每月完成的工程量。
5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內(nèi)機(jī)械進(jìn)場。
三、付款方式
甲方必須保證工程款到位,以乙方加工五仟立方結(jié)算一次,甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款,結(jié)算每次以每立方的單價(jià)(稅后價(jià))全款結(jié)清,如逾期不支付,按本合同第二項(xiàng)第八條執(zhí)行。
四、違約責(zé)任
雙方應(yīng)共同遵守上述條款;未經(jīng)對方同意,單方不得擅自變更和解除合同,如有違約,違約方負(fù)責(zé)賠償守約方按工程總造價(jià)的5%計(jì)算違約金,誰違約誰賠償。
五、其它
1、如遇不可抗拒的自然因素,造成的停工損失,甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、各種手續(xù)、稅款全部由甲方承擔(dān),乙方概不負(fù)責(zé)。
3、如因物價(jià)上漲,造成乙方成本增加,乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行合理調(diào)價(jià)。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決,增加的補(bǔ)充條款和主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式四份,雙方簽字蓋章產(chǎn)生法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
六、補(bǔ)充協(xié)議:
甲方(公章):xx乙方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同范本8
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
為明確責(zé)任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行,根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項(xiàng)目名稱:
二、項(xiàng)目地點(diǎn):
三、承包范圍:
四、項(xiàng)目內(nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)(勞務(wù)費(fèi))清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
六、合同價(jià)款
最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺(tái)數(shù)結(jié)算。工時(shí)單價(jià)為_____元/日。整臺(tái)交付單價(jià)_____元/臺(tái)。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險(xiǎn)、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。
七、開工日期及交付
開工日期:_____年月日,項(xiàng)目必須在_____年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方。
(一)過期2日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià)的_____%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的_____%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的_____%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以_____%的一倍計(jì)算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗(yàn)收合格后,30日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價(jià)款的_____%,結(jié)算完畢后15日內(nèi),甲方支付剩余_____%項(xiàng)目款(也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付)。
2、其余5%保修金,自項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項(xiàng)目質(zhì)量
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收規(guī)范、公司生產(chǎn)計(jì)劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項(xiàng)目進(jìn)度
在生產(chǎn)中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計(jì)劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時(shí),影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計(jì)劃到廠導(dǎo)致誤工誤時(shí),由甲方核實(shí),總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實(shí)調(diào)整《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方應(yīng)妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時(shí),提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項(xiàng)目款項(xiàng)中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故,責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。
十二、乙方工作
1、乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng),設(shè)備故障報(bào)修。
2、甲方在生產(chǎn)過程中認(rèn)為乙方有工作人員嚴(yán)重不稱職,影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進(jìn)度時(shí),可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實(shí)行日報(bào)制度,乙方應(yīng)在每日上午上班時(shí)間告知甲方生產(chǎn)進(jìn)度,計(jì)劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計(jì)劃。
4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項(xiàng)目在移交前的成品及半成品的保護(hù)責(zé)任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量,對于生產(chǎn)難點(diǎn)乙方應(yīng)先報(bào)甲方公司,經(jīng)甲方確認(rèn)后方可批量生產(chǎn),否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準(zhǔn)備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項(xiàng)目管理人員必須配置手機(jī),并保持24小時(shí)開機(jī),保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時(shí)安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。7、乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會(huì)議,乙方應(yīng)落實(shí)會(huì)議決定的各項(xiàng)事宜。
8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時(shí)根據(jù)甲方要求有組織的清理運(yùn)至指定地點(diǎn)。
9、乙方生產(chǎn)完畢后,應(yīng)負(fù)責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀,若乙方無能力或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)恢復(fù),由甲方派人修復(fù),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會(huì)議約定內(nèi)容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權(quán)另行安排其他單位完成,所發(fā)生的費(fèi)用從乙方項(xiàng)目款中扣減,影響工期的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
11、產(chǎn)品驗(yàn)收后,乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
12、乙方自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動(dòng)力的組織、調(diào)配及管理,費(fèi)用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負(fù)責(zé)。
13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
十四、材料、設(shè)備供應(yīng)
1、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具,乙方如臨時(shí)需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴(yán)格的交接手續(xù),乙方必須指定人員清點(diǎn)數(shù)量、填寫交接清單,乙方應(yīng)有指定代表簽名。
2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(shí)(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容),乙方要負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng),嚴(yán)禁任意損壞,如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失,甲方在結(jié)算時(shí)扣回。
3、材料進(jìn)廠后不得擅自運(yùn)出生產(chǎn)現(xiàn)場,如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價(jià)值加倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產(chǎn)
乙方在生產(chǎn)過程中必須加強(qiáng)管理,按有關(guān)規(guī)定采取各項(xiàng)安全保證措施,確保生產(chǎn)安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負(fù)責(zé)。乙方所有人員要積極
十六、項(xiàng)目移交
乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗(yàn)收后規(guī)定日內(nèi),按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改,承包內(nèi)容結(jié)束后,乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項(xiàng)目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔(dān)延誤工期的違約責(zé)任。
十七、因甲方材料供應(yīng)不及時(shí)、生產(chǎn)計(jì)劃變更或產(chǎn)量減小時(shí)造成的乙方人員誤工或停工時(shí),乙方應(yīng)立即調(diào)整撒離部分(_____%~_____%)人員另行安排,余下的人員應(yīng)由甲方組織工作內(nèi)容并支付日工資。
十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等造成的損失,由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。合同未盡事宜,由雙方按實(shí)際情況另行以書面形式協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包加工合同范本9
甲方:______________________
乙方:______________________
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實(shí)華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年P(guān)VC搬遷項(xiàng)目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議條款如下:
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認(rèn)可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、保證材料的及時(shí)到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時(shí)以書面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯(cuò)誤或不合理之處,應(yīng)積極主動(dòng)向甲方反映進(jìn)行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙?jiān)O(shè)計(jì),達(dá)到甲方設(shè)計(jì)要求。
3、因甲方材料不及時(shí)到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時(shí)乙方承擔(dān)裝車的費(fèi)用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動(dòng)圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時(shí)完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項(xiàng)不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用,如需探傷,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗(yàn)費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時(shí)派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后方可出廠。若有錯(cuò)誤及時(shí)返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗(yàn)收執(zhí)行GB50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字):______________________乙方(蓋章簽字):______________________
________年________月________日________年________月________日
承包加工合同范本10
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
家庭住址:身份證號(hào):甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)平等協(xié)商,甲方將本廠的“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方,達(dá)成以下協(xié)議:
第一條:承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護(hù)理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨(dú)立管理與核算。
2、乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動(dòng)合同關(guān)系,生產(chǎn)期間所發(fā)生的輕工傷,花費(fèi)在壹萬元以內(nèi)者,由乙方承擔(dān),如發(fā)生人身損傷事故,花費(fèi)在壹萬元以上者,由甲乙雙方共同承擔(dān),各自承擔(dān)費(fèi)用的50%。
第二條:承包定額及費(fèi)用
1、承包期間所需的煤、電費(fèi)由甲方承擔(dān),在確保原材料的滿足供應(yīng)下,乙方_____年必須完成生產(chǎn)合格標(biāo)磚_____萬塊,計(jì)價(jià)每萬塊為_____元(大寫_____圓整),如遇到不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔(dān)。
2、乙方要按甲方的要求按時(shí)帶隊(duì)進(jìn)廠,甲方應(yīng)先付給乙方訂金_____萬元(此預(yù)定金在乙方進(jìn)廠正常生產(chǎn)期間分批累計(jì)扣除<注每月扣回_____仟元>)
第三條:雙方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方開機(jī)之前,要將所有的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行一次徹底維護(hù)保養(yǎng),移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進(jìn)行生產(chǎn),如有損壞或丟失,由乙方及時(shí)購買補(bǔ)充,不得影響正常生產(chǎn)。
2、甲方對乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫,但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結(jié)算,甲方每月分二次對賬結(jié)算付給乙方承包費(fèi)用,不得拖欠。
第四條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)罰制度
1、乙方必須完成年產(chǎn)量_____塊標(biāo)磚,每超過_____塊獎(jiǎng)給乙方_____元獎(jiǎng)金,如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款,本合同生效后,雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行,不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下,不得干擾甲方經(jīng)營,不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營場所,否則,每阻塞一次應(yīng)由乙方付給甲方_____元損失費(fèi),相反如由于甲方與當(dāng)?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn),同樣付給乙方五千元的損失費(fèi)。
3、合同期間,雙方要坦誠相待,精誠合作,團(tuán)結(jié)一致,做到勤溝通,勤協(xié)調(diào),遇到問題和困難及時(shí)處理,保證完成年生產(chǎn)任務(wù),做到大家都賺錢,都高興。
4、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補(bǔ)充,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力,本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方盡量協(xié)商解決,如達(dá)不成共識(shí),可在當(dāng)?shù)胤ㄔ涸V訟解決。
5、補(bǔ)充說明:如遇到特殊情況,磚廠確實(shí)無法正常生產(chǎn)時(shí),所定產(chǎn)量按當(dāng)時(shí)能生產(chǎn)多少算多少,不計(jì)獎(jiǎng)罰。
6、甲乙雙方須遵守合同條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應(yīng)一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包加工合同范本11
合同編號(hào):______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
。1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
。3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
。4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
。6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
。3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
。4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
。6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包加工合同范本12
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn),共計(jì)人民幣_(tái)_______元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,雙方達(dá)成協(xié)議如下:
一、承包內(nèi)容
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的加工使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負(fù)盈虧,甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額:乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時(shí)支付承包款。乙在未按時(shí)支付款項(xiàng),每拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項(xiàng)1℅的滯納金。
四、雙方責(zé)任
1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的財(cái)產(chǎn),及時(shí)對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理,不得折價(jià)抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費(fèi)。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項(xiàng)由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時(shí)排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé),甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
五、其它
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計(jì):_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。
3、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預(yù),由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應(yīng)按月承包款%向乙方支付違約金,乙方如違約,應(yīng)按月承包款%向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
簽訂日期:簽訂日期:
承包加工合同范本13
發(fā)包人:xx木材廠,
法定代表人: (下稱甲方)
承包人: ,身份證號(hào)碼:
。ㄏ路Q乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。
一、 合同標(biāo)的
甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間,實(shí)行按件計(jì)算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經(jīng)營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時(shí)將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時(shí)足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項(xiàng)加工活動(dòng)。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時(shí)上報(bào)甲方審定后報(bào)廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財(cái)產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財(cái)產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時(shí)終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財(cái)廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、 違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金 元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價(jià)取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
承包加工合同范本14
合同編號(hào):
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名: 貨號(hào):
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數(shù)量
1、計(jì)量單位:
2、數(shù)量:
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量\質(zhì)量:
提供日期:
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在 2 天時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在 2 內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條 報(bào)酬
1、加工單價(jià):
2、總金額(元):
第七條 包裝方式
內(nèi)用 ,外用 包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
第九條 服裝驗(yàn)收
1.驗(yàn)收期間:
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條 定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條 報(bào)酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起_日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條 違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承包加工合同范本15
甲方:_____(以下簡稱:甲方)
乙方:_____(以下簡稱:乙方)
根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設(shè)施,具體費(fèi)用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費(fèi)中扣除。
二、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時(shí)上報(bào)甲方審定后報(bào)廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。
四、乙方有自行招聘員工的權(quán)利,乙方員工的工資由乙方定,甲方無權(quán)干涉,但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的資格,甲方同意為其員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);如發(fā)生工傷及其他意外事故,甲方在社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)賠償,社會(huì)保險(xiǎn)以外的部分由乙方自行承擔(dān);
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費(fèi)的單價(jià)按照_____年的工價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算,新型產(chǎn)品的工價(jià)面議一致后再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度,并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者,須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決,任何一方無故不履行本協(xié)議者,另一方有追究其責(zé)任的權(quán)利;
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【承包加工合同范本】相關(guān)文章:
門窗加工承包合同范本09-17
機(jī)械加工承包合同范本04-28
機(jī)械加工車間承包合同范本09-11
2021加工合同范本10-08
加工合作合同范本12-12
產(chǎn)品委托加工合同范本10-12
產(chǎn)品代加工合同范本10-08
外協(xié)機(jī)械加工合同范本09-27
服裝加工合作合同范本03-20
酒類委托加工合同范本12-22