通用裝修施工合同范本
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,它可以保護民事法律關(guān)系。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編整理的通用裝修施工合同范本,歡迎閱讀與收藏。
通用裝修施工合同范本1
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱:_________
電話:_________
住址:_________
通訊地址:_________
乙方(承包方):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
聯(lián)系人:_________
身份證號碼:_________
電話:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1.甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
2.甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3.施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)
1.開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2.參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3.工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
4.房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應(yīng)當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關(guān)規(guī)定清運;
5.因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復(fù)和賠償。
甲方:_________
乙方:_________
日期:_________
通用裝修施工合同范本2
發(fā)包人:________
承包人:________
手機:________
委托代理人:________
公司電話:________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點:_____________________________________________________________________________。
1.2工程內(nèi)容及做法:(詳見施工圖)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式。
(1)承包人包工、包料;(詳見預(yù)算清單)
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;(詳見預(yù)算清單)
1.4工程期限______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5合同價款:本工程合同價為:大寫:______元,小寫:______元。(詳見預(yù)算書)
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
2.1發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
2.2發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(注:圖紙在發(fā)包人簽約付款后提供,設(shè)計費(大寫)_____________________元,由發(fā)包人支付(此項費用不在工程合同價款內(nèi))。
第三條發(fā)包人義務(wù)
3.1開工前______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。清理出室內(nèi)物品,以便不影響施工。
3.2提供施工期間的水源、電源并負責相關(guān)費用。
3.3負責協(xié)調(diào)與物業(yè)公司的相關(guān)手續(xù)及費用(裝修押金,垃圾清運費)。負責協(xié)調(diào)與鄰里之間的關(guān)系
3.4如需拆改原建筑物的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)及相關(guān)費用。
3.5施工期間發(fā)包人仍需部分施工該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
3.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。
第四條承包人義務(wù)
4.1施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
4.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得影響鄰里居民的作息及環(huán)境污染。
4.3切實保證居室內(nèi)給、排水管道的暢通。
4.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,簽字確認變更聯(lián)系單。
第六條材料的提供
6.1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
6.2由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延。
(1)工程量變化和設(shè)計變更
(2)不可抗力的自然原因(如氣候等)。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
7.3發(fā)包人未按期支付工程款工期相應(yīng)順延。
7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:按浙江省裝飾裝修地方標準DB33/1022—20執(zhí)行。
第九條工程驗收和保修
9.1工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)參加驗收,驗收合格后,填寫工程竣工單。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單。
9.2未竣工驗收,發(fā)包人自行入住視作驗收合格。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年,其他相關(guān)工程保修期為2年。(自備材料,自備成品除外)
第十條工程款支付方式
10.1合同生效后,雙方約定,發(fā)包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次:年月日(合同簽訂當日),支付金額(合同總價的35%):________________元。
第二次:年月日(木工進場時),支付金額(合同總價的35%):________________元。
第三次:年月日(油漆工進場時),支付金額(合同總價的25%):________________元。
第四次:安裝工程開始時,支付金額(合同總價的5%):________________元。
10.2工程安裝前,承包人應(yīng)向發(fā)包人提供工程決算書。發(fā)包人在接到?jīng)Q算書后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,同時發(fā)包人應(yīng)向承包人結(jié)清工程尾款,利于安裝工程展開。
第十一條違約責任
11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
11.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
11.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由負責方賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟損失。
11.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向承包人支付違約金3天,承包人有權(quán)采取停工措施。
11.5由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金元。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的解決方式:_________
12.1由當事人雙方協(xié)商解決
12.2由有關(guān)部門調(diào)解
12.3協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決。
(1)提交_________________仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條幾項具體規(guī)定
13.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到小區(qū)內(nèi)指定地點。
(如小區(qū)內(nèi)無指定地點,垃圾須運至小區(qū)外,則屬于二次清運,二次清運費由發(fā)包人承擔)
13.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供外屋新鎖,由承包人當場負責安裝交付使用。
13.3施工期間,承包人每天的工作時間為:上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分
第十四條其他約定事項:
__________________________________________________________。
第十五條附則
15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本工程施工圖及預(yù)算書作為本合同附件,發(fā)包方認可簽字生效,具同等法律效力。
15.3本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.4本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份。
發(fā)包人(簽字):_________
承包人(蓋章):_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
____年____月____日
____年____月____日
通用裝修施工合同范本3
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三、工程項目內(nèi)容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣:____________________________________。
六、付款方式
1、合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2、開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預(yù)付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標準,以實際工程量結(jié)算)
七、材料設(shè)備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設(shè)備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1、乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設(shè)計缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應(yīng)在驗收單上簽名認可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:__________________
日期:____________________
簽訂合同地點:____________
【通用裝修施工合同范本】相關(guān)文章:
裝修施工合同范本(通用7篇)08-26
店面裝修施工合同范本12-23
關(guān)于裝修施工合同范本03-19
裝修施工合同范本格式03-22
裝修公司施工合同范本08-04
裝修瓦工施工合同范本03-25
標準裝修施工合同范本12-24
工程裝修施工合同范本04-29
裝飾裝修施工合同范本05-26
家庭裝修施工合同范本12-25