方圓裝飾工程的合同范本
委任單位:
施工單位:
就 裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵
守如下:
一、 工程名稱:
二、 工程地點(diǎn):
三、 工程項(xiàng)目內(nèi)容:
四、 工程期限:本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣:
六、 付款方式:
1、 合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額 預(yù)付
款。
2、 開工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額 預(yù)付款,
余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)際工程
量結(jié)算)
七、 材料設(shè)備:
本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購,及時組織進(jìn)場,材料設(shè)備保管
場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的
垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工:
3
1、 乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返
工,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、 乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì),雙方認(rèn)可后,該資料作為
本合同不可分割的一部份,由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計(jì)時
材料計(jì)劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3、 施工中甲方提前增改項(xiàng)目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,
提出的增改項(xiàng)目對施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
4、 乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工
中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負(fù)責(zé)。
5、 如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量:
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、 由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由乙方承
擔(dān)。
3、 由于乙方原因造成的.無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4、 裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗(yàn)收:
由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設(shè)計(jì)圖紙要求和
有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后,雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可,如
工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由
甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。
十一、違約責(zé)任:
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負(fù)責(zé)賠償
給守約方。
十二、備注:
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款,如本合同甲、
乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合
同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決
執(zhí)行。
十三、本合
同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章
后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):方圓裝飾工程公司
代表人: 代表人:
日期: 日期:
【方圓裝飾工程的合同范本】相關(guān)文章:
工程裝飾裝修合同范本11-08
裝飾裝修工程承包的簡單合同范本09-16
裝飾裝修工程合同范本(精選5篇)09-09
建筑裝飾裝修工程施工合同范本09-25
北京裝飾裝修工程施工合同范本12-20
建筑裝飾工程簡單版施工合同范本10-29
建筑裝飾裝修工程合同范本(通用5篇)09-09
裝飾裝修工程施工合同范本(15篇)03-21
裝飾裝修工程承攬合同范本(精選5篇)02-28