【精選】委托合同六篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中,隨時(shí)隨地,各種場(chǎng)景都有可能使用到合同,在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。知道嗎,寫(xiě)合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的委托合同6篇,歡迎大家分享。
委托合同 篇1
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):____________
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《連云港市保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住房。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記核準(zhǔn)的裝飾企業(yè)。
2.裝飾施工地點(diǎn):_________________________________
3.住房結(jié)構(gòu):________房型________房________廳________套,施工面積________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價(jià)款:¥_________元,大寫(xiě)(人民幣):__________________
7.工期:自________年________月________日開(kāi)工,至________年________月________日竣工,________工期 ________天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
3.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08 62 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30 1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由________方設(shè)計(jì),施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見(jiàn)附件四)后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見(jiàn)附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任感,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式按下列方式支付: 付款時(shí)間 付款百分比 金 額
(1)第一次,對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付1000元,第二次付款時(shí)扣除
(2) 第二次 合同簽定后開(kāi)工前二至五天 支付工程總造價(jià)50% 合計(jì)_________元
(3)第三次 施工過(guò)程中 工期進(jìn)度過(guò)半 支付工程總造價(jià)40% 合計(jì)_________元
(4)第四次 竣工驗(yàn)收當(dāng)天 支付工程總造價(jià)10% 合計(jì)_________元
(5)增加工程項(xiàng)目款支付方式,當(dāng) 簽訂項(xiàng)目變更表時(shí)候,一次性支付增加工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格100% 。如因甲方付款而造成停工或未能施工,工期順延,所有責(zé)任由甲方承擔(dān)
2、工程保修期兩年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件),保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
六、其它事項(xiàng)
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工前________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的.障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派__________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式
雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 住 址: 電 話:
乙方(簽章): 住 址: 電 話:
簽訂日期: ________年 ________月________ 日
簽訂地點(diǎn):
委托合同 篇2
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方同意將
一、施工裝修期限:
從年月日至年月日。
二、裝修范圍:
室內(nèi):
室外:
三、裝修預(yù)結(jié)算
1、按第二項(xiàng)裝修范圍室內(nèi)項(xiàng)目2、室外項(xiàng)目
3、結(jié)算按實(shí)際完成量為準(zhǔn),含管理費(fèi)在內(nèi)總體不超過(guò)人民幣萬(wàn)元.
4、乙方受甲方委托代購(gòu)買的項(xiàng)目,按實(shí)際采購(gòu)總額向甲方報(bào)賬。
四、支付方式
所有裝修費(fèi)用由乙方先行墊付,工程標(biāo)準(zhǔn)按甲方的要求進(jìn)行施工,待工程全面完成后,乙方向甲方提供實(shí)際工程結(jié)算明細(xì)單,甲方在接到乙方明細(xì)結(jié)算單一個(gè)月內(nèi)完成審核,審核無(wú)誤后,一周內(nèi)向乙方支付總工程額的85%,在甲方入住起半年內(nèi)將剩余工程款支付給乙方。
五、安全責(zé)任
本屋裝修期間,工人日常工作由乙方負(fù)責(zé),做到文明施工,安全生產(chǎn),裝修期內(nèi)安全責(zé)任由乙方完全承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。
六、甲方責(zé)任
甲方應(yīng)及時(shí)與乙方協(xié)商施工方案,協(xié)助乙方辦理各項(xiàng)審批手續(xù)。
七、乙方責(zé)任
乙方應(yīng)在工期內(nèi)保質(zhì)、保量、安全生產(chǎn),裝修期限內(nèi)完成所有的裝修項(xiàng)目,在保修期一年內(nèi)免費(fèi)提供優(yōu)質(zhì)的.維修、保養(yǎng)服務(wù)。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等的法律效力,雙方簽字生效。
甲方簽名: 乙方簽名:
年 月 日
委托合同 篇3
地址:身份證號(hào)碼:
乙方: 律師事務(wù)所
地址:電話:
鑒于甲方的丈夫 因被***市***區(qū)人民檢察院指控犯有組織賣淫罪,案件將移送人民法院進(jìn)行審理,甲方愿意聘請(qǐng)乙方律師為**擔(dān)任審查起訴階段和一審階段的辯護(hù)人。
為此,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方為**提供審查起訴階段和一審階段刑事辯護(hù)事宜達(dá)成以下協(xié)議:
一、甲方委托乙方律師擔(dān)任被告人**審查起訴階段、一審階段的辯護(hù)人。乙方接受甲方委托,指派***律師、***律師擔(dān)任被告人**的刑事辯護(hù)人。
二、甲方應(yīng):1、真實(shí)、客觀、全面向乙方律師介紹案情,為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助;2. 按期、足額向乙方支付辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)。
三、 乙方律師接受委托后,除非由于律師所不能控制的原因,在審查起訴階段和一審階段應(yīng)當(dāng)完成以下工作:
。1)查閱、了解檢察機(jī)關(guān)向人民法院移送的主要證據(jù)復(fù)印件和相關(guān)材料;
。2)會(huì)見(jiàn)被告人,了解其本人對(duì)指控的意見(jiàn)及對(duì)案情的敘述;
。3) 按時(shí)出庭,依法為被告人進(jìn)行辯護(hù),維護(hù)被告人的合法權(quán)益。
四、根據(jù)本案的具體情況和復(fù)雜程度,雙方約定甲方向乙方支付辯護(hù)費(fèi)壹萬(wàn)元和辦案費(fèi)伍仟元,共計(jì)人民幣壹萬(wàn)伍仟元(¥15000元)。
辯護(hù)費(fèi)包括本協(xié)議第三條所列規(guī)定乙方應(yīng)完成的工作的費(fèi)用及向相關(guān)人員的有關(guān)咨詢費(fèi)用。
辦案費(fèi)是指乙方為辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生或可能發(fā)生的全部費(fèi)用,包括交通、通訊、復(fù)印、打字等費(fèi)用及乙方輔助人員的報(bào)酬。
五、辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日一次性給付,至遲不超過(guò)本協(xié)議簽訂之日起的三天,如甲方不按期全額付清上述費(fèi)用的,則本協(xié)議自動(dòng)終止。
六、如果乙方無(wú)故終止履行本協(xié)議,辯護(hù)費(fèi)全額退還甲方;如果甲方無(wú)故終止,辯護(hù)費(fèi)不予退還。
七、甲、乙雙方正式簽署本協(xié)議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護(hù)費(fèi)、辦案費(fèi)后,乙方律師應(yīng)及時(shí)向檢察院、一審法院提交辯護(hù)手續(xù),并會(huì)見(jiàn)被告人**。
八、本協(xié)議有效期限,自生效之日起至本案本審終結(jié)止。(判決、檢察機(jī)關(guān)撤回起訴及撤銷訴訟。)
九、 本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。如需變更,另行協(xié)議。
甲方: 乙方: 律師事務(wù)所
簽約時(shí)間:簽約時(shí)間:
篇二:刑事案件辯護(hù)委托合同-一審階段(自首都律師)
刑事案件辯護(hù)委托合同 (一審階段)
編號(hào):
甲方: 地址: 電話: 傳真: 郵政編碼: 乙方: 北京市鼎知律師事務(wù)所
地址: 北京市西城區(qū)宣武門西大街129號(hào)金隅大廈1017 郵政編碼:100031電話:010—66416519傳真:010—66418608
鑒于, 因涉嫌 被檢察院指控,現(xiàn)案件已/或?qū)⒁扑腿嗣穹ㄔ哼M(jìn)行審理。 鑒于,甲方愿意聘請(qǐng)乙方律師為擔(dān)任一審辯護(hù)人。 為此,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
第一條 委托
甲方委托乙方律師擔(dān)任被告人一審階段的辯護(hù)人。乙方接受甲方委托,指派 律師、律師擔(dān)任第一審辯護(hù)人。
第二條 雙方的.義務(wù)
(一)甲方的義務(wù)
1、真實(shí)、客觀、全面向乙方律師介紹案情,為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助;
2、按期、足額向乙方支付辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)。
。ǘ┮
方的義務(wù)
乙方律師接受委托后,除非由于律師所不能控制的原因,在法院第一審階段應(yīng)當(dāng)完成以下工作:
1、查閱、了解檢察機(jī)關(guān)向人民法院移送的主要證據(jù)復(fù)印件和相關(guān)材料;
2、會(huì)見(jiàn)被告人,了解其本人對(duì)指控的意見(jiàn)及對(duì)案情的敘述;
3、按時(shí)出庭,依法為被告人進(jìn)行辯護(hù),維護(hù)被告人的合法權(quán)益。
第三條 辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)
根據(jù)本案具體情況和復(fù)雜程度,雙方約定:甲方向乙方支付辯護(hù)費(fèi)元和辦案費(fèi)元, 共計(jì)人民幣 元。
辯護(hù)費(fèi)包括本協(xié)議第二條第(二)項(xiàng)所規(guī)定乙方應(yīng)完成的工作的費(fèi)用及向相關(guān)人員的有關(guān)咨詢費(fèi)用。
辦案費(fèi)是指乙方為辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生或可能發(fā)生的全部費(fèi)用,包括但不僅限于交通、通訊、復(fù)印、打字等費(fèi)用及乙方輔助人員的報(bào)酬。辦案費(fèi)采用包干方式。除非甲方同意,無(wú)論乙方的實(shí)際辦案支出是否超過(guò)該費(fèi)用,甲方均無(wú)另行給付的義務(wù)。
第四條 支付時(shí)間
辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)應(yīng)于本協(xié)議簽定之日給付,至遲不超過(guò)本協(xié)議簽定的次日(如遇法定節(jié)假日時(shí),可順延至法定節(jié)假日后的第一天)。
第五條 責(zé)任
如果乙方無(wú)故終止履行本協(xié)議,辯護(hù)費(fèi)全額退還甲方;如果甲方無(wú)故終止,辯護(hù)費(fèi)不退還。
第六條 特殊規(guī)定
甲、乙雙方正式簽署本協(xié)議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護(hù)費(fèi)、辦案費(fèi)后,乙方律師應(yīng)及時(shí)向一審法院提交辯護(hù)手續(xù),并會(huì)見(jiàn)被告人,委托的最終生效以被告人本人同意由乙方律師為其擔(dān)任一審辯護(hù)人為準(zhǔn)。
如果被告人本人不同意乙方律師為其擔(dān)任一審辯護(hù)人,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方及一審法院,并協(xié)商部分退還辯護(hù)費(fèi)及剩余辦案費(fèi),雙方終止履行本協(xié)議。
第七條 協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期限,自生效之日起至本案一審終結(jié)止。(判決、檢察機(jī)關(guān)撤回起訴及撤銷訴訟)。
第八條 本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。如需變更,另行協(xié)議。
甲方: 乙方:北京市鼎知律師事務(wù)所
簽約時(shí)間: 簽約時(shí)間:
委托合同 篇4
墻繪合同協(xié)議書(shū)
甲方: 乙方:
電話: 電話:
地址: 地址:
甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方進(jìn)行墻體繪畫(huà)服務(wù)有關(guān)事宜達(dá)成一致,簽訂本合同。合同主要服務(wù)內(nèi)容如下:
一、工程概況
1、繪制地點(diǎn):
2、繪制面積:平方米
3、繪制日期:年月 日
4、繪制周期:天數(shù)
5、服務(wù)費(fèi)用:每平方米單價(jià)以 元計(jì)
實(shí)際情況:
合計(jì)總金額為: 元
二、質(zhì)量及安全要求
1、使用顏料為
2、在繪制墻體一年內(nèi)如顏料出現(xiàn)脫落或起裂現(xiàn)象,由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修補(bǔ)。
3、由于墻體自身質(zhì)量問(wèn)題引起的'脫落或起裂等情況乙方均不負(fù)責(zé)。
4、繪制圖案以雙方簽定認(rèn)可的附件樣圖為準(zhǔn)。
一、本工程材料由乙方購(gòu)買,但全部費(fèi)用由甲方予以報(bào)銷,乙方有義務(wù)及責(zé)任憑其豐富經(jīng)驗(yàn) 挑選質(zhì)量保證,價(jià)格合理的工程材料。
二、在進(jìn)行高空作業(yè)時(shí),甲方有義務(wù)負(fù)責(zé)乙方繪畫(huà)人員的人身安全。
三、本定單文件(共一頁(yè))一式兩份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
四、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決
1、乙方如違反本合同有關(guān)規(guī)定,甲方有權(quán)停止向其支付相關(guān)應(yīng)付款。
2、甲方如違反本合同有關(guān)規(guī)定,乙方有權(quán)暫停提供有關(guān)服務(wù),同時(shí)客戶已交付的一切費(fèi)
將不獲返還。
3、本合同的訂立,執(zhí)行和解釋及爭(zhēng)議的解決均適用于中華人民共和國(guó)法律。
4、如各方就本合同內(nèi)容或其執(zhí)行發(fā)生任何爭(zhēng)議,可友好協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方可將
爭(zhēng)議或糾紛提交被告所在地的人民法院裁決。
五、付款方式
合同簽定后,甲方在乙方施工前支付本定單服務(wù)項(xiàng)目款項(xiàng)的40%。余款將在乙方繪制完成后甲方認(rèn)可確定后兩個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。
甲方:乙方:
授權(quán)代表人:授權(quán)代表人:
日期:日期:
委托合同 篇5
甲方(承運(yùn)方):
乙方(委托方):
為貫徹落實(shí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),確保藥品物流安全,保證醫(yī)藥商品質(zhì)量,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方委托甲方向客戶運(yùn)送藥品事宜,雙方達(dá)成以下一致意見(jiàn),簽署本協(xié)議以資共同遵守:
一、甲方必須為經(jīng)工商、交通運(yùn)輸、稅務(wù)等部門批準(zhǔn)的合法物流運(yùn)輸企業(yè)。
二、甲方必須向乙方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等運(yùn)輸資質(zhì)文件復(fù)印件并加蓋甲方公章原印章。
三、甲方必須向乙方提供運(yùn)輸車輛相關(guān)資料,駕駛員駕駛證及身份證復(fù)印件。
四、甲方運(yùn)輸藥品應(yīng)滿足以下要求:
1、甲方應(yīng)當(dāng)制定并嚴(yán)格執(zhí)行符合要求的運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程,并采取有效措施保證運(yùn)輸過(guò)程中的藥品質(zhì)量與安全。
2、甲方應(yīng)當(dāng)采取運(yùn)輸安全管理措施,防止在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生藥品盜搶、遺失、調(diào)換等事故。
3、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照外包裝標(biāo)示的要求搬運(yùn)、裝卸藥品。
4、運(yùn)輸藥品應(yīng)當(dāng)使用封閉式貨物運(yùn)輸工具,且在運(yùn)輸藥品過(guò)程中,運(yùn)載工具應(yīng)當(dāng)保持密閉。
5、甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品的溫度控制要求,在運(yùn)輸過(guò)程中采取必要的保溫或者冷藏、冷凍措施。
6、運(yùn)輸藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)運(yùn)并按規(guī)定時(shí)間送達(dá),防止因在途時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響藥品質(zhì)量。運(yùn)輸藥品的時(shí)限約定:同城不超過(guò)1天,省內(nèi)不超過(guò)2天,省外不超過(guò)3天。
7、因甲方未遵照以上要求導(dǎo)致藥品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(包括成分變質(zhì)等內(nèi)在質(zhì)量和包裝破損、污染等外在質(zhì)量)的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
五、甲方按照乙方要求,自乙方倉(cāng)庫(kù)提取藥品,在規(guī)定期限內(nèi)送至乙方指定客戶的所在地。提貨時(shí),甲乙雙方應(yīng)盡共同檢查藥品外觀的.義務(wù),確保乙方托運(yùn)的藥品外觀包裝完整,無(wú)破損、受潮等問(wèn)題。確認(rèn)無(wú)誤后在乙方的《藥品收貨確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)所運(yùn)輸藥品數(shù)量及質(zhì)量。如客戶收貨后提出藥品外包裝受損等問(wèn)題,視為甲方運(yùn)輸途中產(chǎn)生的問(wèn)題,由甲方最終承擔(dān)損害賠償責(zé)任。損害賠償以所托運(yùn)貨品的貨值為限,具體計(jì)算以乙方提供的藥品價(jià)值票據(jù)為準(zhǔn)。
六、甲方提貨后應(yīng)嚴(yán)格按照藥品外包裝箱上圖示方法進(jìn)行存儲(chǔ)、運(yùn)輸,確保藥品安全送達(dá)。藥品送達(dá)客戶后,甲方應(yīng)要求客戶在乙方的《藥品收貨確認(rèn)單》上簽收蓋章,并將客戶簽收后的《藥品收貨確認(rèn)單》交回乙方,以便乙方核實(shí)客戶收貨。
七、乙方必須為為經(jīng)工商、藥監(jiān)、稅務(wù)等部門批準(zhǔn)的合法藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
八、乙方保證委托甲方運(yùn)輸?shù)乃幤肪蠂?guó)家相關(guān)規(guī)定,如因乙方保管養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題,損失由乙方承擔(dān)。
九、甲乙雙方均應(yīng)對(duì)其所提供資料的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。
十、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,協(xié)議未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
十一、本協(xié)議自 年 月 日至 年 月 日有效。
甲方(蓋公章): 乙方(蓋公章):
代表: 代表:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
委托合同 篇6
甲方:_________
乙方:中國(guó)_________銀行
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。
第二條 代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括:異地資金匯劃及其資金清算,查詢查復(fù)。
第三條 甲方及其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式為第_________種:
1.集中方式:甲方代表其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)置一個(gè)集中清算點(diǎn),并連接到乙方資金清算中心(組)。甲方所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點(diǎn)發(fā)送與接收。
2.分散方式:甲方及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別設(shè)立清算點(diǎn),各清算點(diǎn)直接與乙方資金清算中心(組)連接,分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。
第四條 甲方及其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為:
1.集中方式:委托行在代理行資金清算中心開(kāi)設(shè)一個(gè)同業(yè)存放款項(xiàng)戶,其所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息均通過(guò)委托行集中清算點(diǎn)與代理行清算系統(tǒng)交換,匯出、匯入款項(xiàng)均通過(guò)該賬戶予以清算。
2.分散方式:委托行及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息,各自開(kāi)設(shè)同業(yè)存放款賬戶,并通過(guò)該賬戶進(jìn)行匯劃資金清算,或者委托行及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置一個(gè)同業(yè)存放款賬戶,所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶清算。
第五條 乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù),直接在甲方同業(yè)存放款賬戶清算資金。
第六條 甲方在乙方資金清算中心開(kāi)立的同業(yè)存放款賬戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控本行清算資金情況,避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額的情況。
第七條 當(dāng)出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款賬戶資金余額情況時(shí),清算系統(tǒng)自動(dòng)中止匯出業(yè)務(wù),由此引起的一切法律后果由甲方承擔(dān)。
第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷,乙方保證甲方發(fā)往異地的.匯劃信息及時(shí)到達(dá)甲方指定的匯入地。當(dāng)清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開(kāi)展時(shí),雙方應(yīng)立即聯(lián)系,盡快解決。
第九條 資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或不能正常開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)免責(zé)。
第十條 甲方開(kāi)戶時(shí),應(yīng)預(yù)留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日,甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預(yù)留印鑒后,送交乙方。
第十一條 乙方按時(shí)向甲方提供同業(yè)存放款賬戶滿頁(yè)副本明細(xì)賬頁(yè);年終時(shí)提供剩余副本明細(xì)賬頁(yè)。
第十二條 乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計(jì)利息。
第十三條 以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按月結(jié)算。
第十四條 甲方遵守乙方系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間。
第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點(diǎn)軟件、安全卡、ic卡及有關(guān)操作手冊(cè),對(duì)甲方有關(guān)人員進(jìn)行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),并負(fù)責(zé)今后運(yùn)行過(guò)程中該軟件的維護(hù)、升級(jí)以及升級(jí)后的培訓(xùn)工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴(yán)格操作。
第十六條 甲方在協(xié)議簽定后_________日內(nèi),按照《操作手冊(cè)》要求配置運(yùn)行主機(jī)及配套的相關(guān)設(shè)備,裝入操作軟件和應(yīng)用軟件,并完成清算點(diǎn)與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè),以及今后運(yùn)行過(guò)程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、升級(jí)工作,確保軟件運(yùn)行環(huán)境良好,清算點(diǎn)與清算中心(組)線路連接通暢。
第十七條 甲乙雙方必須以在清算點(diǎn)軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的方式確認(rèn)雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有效性。甲方必須對(duì)匯劃信息的正確性、合法性負(fù)責(zé)。
第十八條 乙方負(fù)責(zé)甲方清算點(diǎn)安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、ic卡的發(fā)放,甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、ic卡,一旦出現(xiàn)丟失,應(yīng)及時(shí)向乙方掛失,掛失生效前的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
第十九條 在日間,甲方可隨時(shí)查看清算點(diǎn)的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。
第二十條 甲方保證在任何情況下遵守《中國(guó)_________銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務(wù)章程》。
第二十一條 甲乙雙方有責(zé)任就協(xié)議內(nèi)容、條款對(duì)第三方保守秘密。甲方對(duì)乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點(diǎn)軟件及有關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)應(yīng)保守秘密,未經(jīng)乙方同意不得泄露給第三方。
第二十二條 協(xié)議有效期為_(kāi)________年,期滿后可續(xù)簽。
第二十三條 甲、乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可以通過(guò)協(xié)商解決,也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間,本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款,雙方仍須履行。
第二十四條 本協(xié)議適用于中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,未盡事宜除甲方、乙方另有約定外,依據(jù)慚方業(yè)務(wù)規(guī)定和有關(guān)金融業(yè)務(wù)管理辦法辦理。
第二十五條 本協(xié)議一式_________份,雙方各執(zhí)_________份。
第二十六條 本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):中國(guó)_________銀行
授權(quán)代理人(簽字):_________ 授權(quán)代理人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
【委托合同】相關(guān)文章:
專利委托合同-委托合同02-25
委托合同范本-委托合同02-25
委托合同模板委托合同模板范文08-29
物業(yè)管理招標(biāo)委托合同-委托合同09-12
授權(quán)委托合同_授權(quán)委托合同范本02-16
委托合同法律規(guī)定租賃委托合同08-24
委托合同03-02
經(jīng)典委托合同12-02