委托施工合同

時(shí)間：2024-05-01 08:30:54 委托合同我要投稿

委托施工合同范本

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的委托施工合同范本，歡迎大家分享。

委托施工合同范本

　　發(fā)包方（甲方）：____________

　　聯(lián)系方式：____________

　　地址：___________

　　承包方（乙方）：____________

　　聯(lián)系方式：____________

　　地址：___________

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責(zé)，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點(diǎn)：________________________________。

　　二、工程內(nèi)容

　　土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程。

　　以上項(xiàng)目經(jīng)雙方會(huì)審圖紙之要求、預(yù)算總表后所列項(xiàng)目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

　　三、工期

　　1、開(kāi)工日期：_______本項(xiàng)目工程從______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。

　　2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認(rèn)工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。

　　四、工程合同價(jià)款

　　經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣：________________。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結(jié)算。

　　五、承建方式

　　乙方對(duì)工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。

　　2、施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。

　　六、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后______天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的______%，即人民幣_(tái)_______整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于______天內(nèi)向乙方支付工程合同價(jià)款的______%，即人民幣_(tái)_______整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價(jià)款的______%，即人民幣_(tái)_______整。

　　4、竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)，向乙方支付工程合同價(jià)款的______%，即人民幣_(tái)_______整。

　　七、工程質(zhì)量

　　1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工，完工后達(dá)到________級(jí)。

　　2、在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng)，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　3、乙方要確保施工現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗(yàn)收結(jié)算

　　乙方于竣工后______天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，甲方在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后________天內(nèi)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，并于驗(yàn)收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見(jiàn)。乙方須按甲方要求整改，并承擔(dān)因此造成的一切費(fèi)用。甲方在驗(yàn)收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于________個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

　　九、延期違約責(zé)任

　　乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。

　　1、若工程延誤，則每延誤一天計(jì)罰人民幣_(tái)_______元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎(jiǎng)勵(lì)人民幣_(tái)_______元。

　　2、若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內(nèi)書(shū)面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　十、養(yǎng)護(hù)管理

　　1、期限：以工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，綠化保養(yǎng)期為十二個(gè)月，保養(yǎng)期從竣工驗(yàn)收之日開(kāi)始計(jì)算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。

　　2、質(zhì)量要求：大樹(shù)及時(shí)支撐固定，栽植后及時(shí)澆水，及時(shí)中耕除草、施肥、修剪，及時(shí)防治病蟲(chóng)害，確保苗木正常生長(zhǎng)。養(yǎng)護(hù)達(dá)到國(guó)家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。

　　十二、爭(zhēng)議解決

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。

　　十三、合同份數(shù)

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門(mén)存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方（簽章）：____________

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽約地點(diǎn)：____________

　　乙方（簽章）：____________

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽約地點(diǎn)：____________