- 委托施工合同 推薦度:
- 委托工程的施工協(xié)議書 推薦度:
- 委托施工合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
委托施工合同(15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編為大家收集的委托施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
委托施工合同1
發(fā)包方(甲方):___
承包方(已方):___
為提高泵站品位,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方將___委托給乙方施工,為確保如期保質(zhì)完成本工程,雙方本著互相支持、緊密配合的原則,結(jié)合本工程具體情況,明確雙方職責(zé),特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:
__。
二、工程內(nèi)容
土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1、開工日期:本項目工程從___年___月___日起至___年___月___日止,共___個日歷天。
2、施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣:_整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程材料,必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。
2、施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的`30%,即人民幣___整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場施工。
2、待完成總工程80%后,甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣___整。
3、工程竣工后,甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%,即人民幣___整。
4、竣工驗收合格后一個月內(nèi),向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣___整。
七、工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工,完工后達(dá)到___級。
2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔,及時清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后___天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收,并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同及《有關(guān)園林綠化標(biāo)準(zhǔn)》給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,并承擔(dān)因此造成的一切費(fèi)用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算,并于___個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責(zé)任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣___元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣___元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。
十、養(yǎng)護(hù)管理
1、期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養(yǎng)期為十二個月,保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算,保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質(zhì)量要求:大樹及時支撐固定,栽植后及時澆水,及時中耕除草、施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長。養(yǎng)護(hù)達(dá)到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿,甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、合同份數(shù)
本合同一式___份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)___份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)___
乙方代表(蓋章)___
合同簽訂日期:
簽約地點:____
委托施工合同2
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》|《中華人民共和國價格法》,以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,甲方現(xiàn)委托乙方承擔(dān)施工、安裝工程項目,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、施工內(nèi)容:(見工程預(yù)算表)
4、承包方式:包工包輔材形式(輔材詳看附件)
5、工程總價:大寫(人民幣),雙方約定,如變更施工內(nèi)容、變更材料,這部分的工程款按實另計。
6、工期:自年至年日竣工。工期共(開工期最終以材料進(jìn)場日的第二天起計算為準(zhǔn)。)
第二條材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的.材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,因材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),且工期順延。
(2)由甲方采購供應(yīng)到工場或工地現(xiàn)場的材料、設(shè)備須在各項工程開工之日前三天內(nèi)應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲、乙雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第十一條附則
本合同一式,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同3
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上,遵循平等、自愿、公平及誠信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:臨清豪翰商貿(mào)城一期10KV配電工程施工
2、工程地點:新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式:包設(shè)計、包人工、包該工程所有設(shè)備安裝材料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調(diào)試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍:
1、供電系統(tǒng)設(shè)計。
2、所有安裝設(shè)備材料的采購、運(yùn)輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統(tǒng)施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設(shè)備材料的運(yùn)輸、安裝、檢驗及調(diào)試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23#樓北側(cè)1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程,乙方只負(fù)責(zé)電纜施工、接線、調(diào)試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協(xié)調(diào)與供電部門的關(guān)系,辦理施工驗收手續(xù)。
三、工期
20__年7月15日至20__年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價:總造價人民幣68萬元整(含稅),大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標(biāo)預(yù)算書。
總造價為含設(shè)計、人工、工程所有設(shè)備安裝材料、機(jī)械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調(diào)試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(fèi)(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內(nèi),甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預(yù)付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后,甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內(nèi)必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質(zhì)保金,從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無質(zhì)量問題或出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方能及時進(jìn)行維修,甲方將在送電之日起兩年后的15日內(nèi)將質(zhì)保金無息支付給乙方。
五、箱變技術(shù)要求
1、歐式景觀樣式。設(shè)備配置根據(jù)圖紙配置,高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設(shè)備,以達(dá)到驗收通過為準(zhǔn);
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等,所有柜體內(nèi)外必須要有標(biāo)示牌;
3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產(chǎn)品是銅芯,“達(dá)馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板,低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達(dá)到國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn));
6、母排要求銅母排,國家標(biāo)準(zhǔn)T2銅排,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;
7、電氣開關(guān)等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌。
六、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
2、乙方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行最新國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家和地方行政主管部門的有關(guān)規(guī)定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的,乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、其他要求可參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、國家機(jī)械部及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證,或進(jìn)行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現(xiàn)乙方在施工中存在偷工減料現(xiàn)象,甲方除責(zé)令恢復(fù)按圖紙或合同約定的標(biāo)準(zhǔn)外,并有權(quán)要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、提供工程施工機(jī)械及設(shè)備存放臨時用地。
2、施工現(xiàn)場必須具備施工條件,否則因此造成的工期拖延,乙方不負(fù)責(zé)。
3、及時支付工程款。
乙方責(zé)任:
1、合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供高壓系統(tǒng)設(shè)計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎(chǔ)施工圖紙兩份,以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后,乙方應(yīng)向甲方提供完整的.施工資料、設(shè)備原始資料、設(shè)備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負(fù)責(zé)向臨清市供電公司有關(guān)部門按規(guī)定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴(yán)格按照合同約定完成工程施工,嚴(yán)格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規(guī)程、規(guī)定,確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過,乙方負(fù)責(zé)按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同總造價的3‰,給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程,須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關(guān)按市場價賣出。
八、質(zhì)保期
箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年,其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內(nèi),乙方必須在24小時內(nèi)對該工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題無條件免費(fèi)維修或更換。如果給甲方造成損失的,應(yīng)給予甲方相應(yīng)的賠償。
十、合同生效
合同生效時間:
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同4
甲方(委托人):_________________乙方(居間人):_________________
聯(lián)系地址:_________________聯(lián)系地址:_________________
法定代表人身份證:_________________身份證:_________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設(shè)單位
直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的.權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔(dān)違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù)。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:_________________萬元)。
2、居間報酬結(jié)算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設(shè)單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設(shè)單位支付予甲方的第一筆工程預(yù)付款(即工程總造價的
%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:_________________
元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi),甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權(quán)要求對方承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當(dāng)?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權(quán)請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權(quán)責(zé)完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶戶名:_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行:_________________
甲方:_________________(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
委托施工合同5
委托方(以下簡稱甲方):_________________
受托方(以下簡稱乙方):_________________
08日竣工,在該工程質(zhì)量保修期內(nèi),室外水泥場地出現(xiàn)不同程度翻砂、起灰和為了確保質(zhì)量甲方委托巢湖市負(fù)責(zé)施工,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托施工內(nèi)容
巢湖市蘇灣交警中隊室外場地瀝青砼地坪,厚度50mm,包工包料包質(zhì)量。
二、甲方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1、做好施工中的協(xié)調(diào)工作,盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
2、甲方享有因乙方原因造成的經(jīng)濟(jì)和法律糾紛時停止支付工程款的權(quán)利。
三、乙方責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)
1、乙方接受甲方委托施工本工程,必須履行合同的有關(guān)條款,按合同的規(guī)定全面完成各項工作,并承擔(dān)合同規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)業(yè)主與監(jiān)理部門關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量、施工安全、文明施工等全部工作,并承擔(dān)由此發(fā)生的全部費(fèi)用。
3、嚴(yán)格按施工規(guī)程、規(guī)范或國家有關(guān)法規(guī)的`要求以及甲方的質(zhì)量、安全管理要求進(jìn)行施工,按合同要求完成工程施工任務(wù)。若因乙方管理不當(dāng),出現(xiàn)質(zhì)量、安全、工期及其他與本工程相關(guān)的問題而受到業(yè)主或國家相關(guān)部門的處罰時,則由乙方承擔(dān)責(zé)任并負(fù)責(zé)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若發(fā)生安全事故,由乙方承擔(dān)責(zé)任并負(fù)責(zé)理賠。
4、乙方有義務(wù)按甲方要求,配合甲方的質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)等體系認(rèn)證工作。
5、乙方不得將工程以任何方式分包或轉(zhuǎn)包給第三方。
6、乙方保證不拖欠民工工資,否則,甲方有權(quán)從工程款中直接支付工資給民工及相關(guān)材料費(fèi)。
四、有關(guān)費(fèi)用事項
1、乙方必須在拾個工作日內(nèi)完成工作;
2、甲方按60元/m2支付工程款,總工程款按照實際完成面積計算;
3、施工完工后一個月內(nèi),甲方付清全部工程款;
4、工程款一次性結(jié)清,乙方不提供稅票。
五、特別約定
為維護(hù)本公司的良好信譽(yù),若因乙方管理不當(dāng),導(dǎo)致工期嚴(yán)重滯后或工程質(zhì)量、工程安全出現(xiàn)重大問題,由此造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
六、本協(xié)議如有未盡事宜,雙方另行商訂補(bǔ)充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份。
甲方代表:_________________:_________________
電話:_________________乙方代表:_________________電話:_________________
雙方簽訂協(xié)議日期:_________________
委托施工合同6
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架等,委托乙方施工,為明確各自的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達(dá)成如下合同:
一、工程地點:
___中學(xué)新校區(qū)內(nèi)。
二、主要工程內(nèi)容:
維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架、老自來水管維修等。
三、工程造價:
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學(xué)館空調(diào)支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學(xué)館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固空調(diào)支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下,乙方在60個工作日內(nèi)完成該項工程,若有特殊原因不能正常施工的.情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應(yīng)按照有關(guān)部門及甲方有關(guān)安全工作的規(guī)定嚴(yán)格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程驗收
工程結(jié)束在具備竣工驗收條件時,乙方應(yīng)備好資料及時通知甲方進(jìn)行驗收、辦理工程竣工驗收手續(xù)。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時費(fèi)用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中,甲方應(yīng)積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
甲方單位(簽字蓋章):
年 月 日
乙方單位(簽字蓋章):
年 月 日
委托施工合同7
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則,雙方就本建設(shè)工程總承包施工事宜進(jìn)行協(xié)商,達(dá)成共識,訂立本協(xié)議,以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
項目名稱: 工程地點: 工程內(nèi)容: 資金來源: 工程面積:
二、工程承包范圍及承包方式
承包范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的全部項目工程。
承包方式:包工、包料、保質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工。
三、合同工期
雙方約定:本工程開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日,有效工期為 600 天。施工合同補(bǔ)充協(xié)議
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
五、結(jié)算方式、付款方式
1、結(jié)算方式
(1)本工程與其全部變更簽證結(jié)算時定額套用 寧夏回族自治區(qū)建設(shè)工程造價計價依據(jù):《建筑工程計價定額》、《裝飾裝修工程計價定額》、《安裝工程計價定額》、《建設(shè)工程費(fèi)用定額》,其他費(fèi)用按國家及自治區(qū)有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。材料價差按施工期間寧夏造價管理站頒發(fā)的《寧夏建材》信息文件分期進(jìn)行劃價調(diào)整,材差文件中未列材料(或暫定價部分)價格按發(fā)包人和承包人認(rèn)可的實際價格調(diào)整。
(2)工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):該項目工程類別按定額站核定為準(zhǔn),企業(yè)類別按本施工企業(yè)類別計取。
(3)項目工程90%用現(xiàn)金結(jié)算工程款,房屋抵頂不超過工程造價的10%。
(4)甲方應(yīng)在工程竣工之日起60個工作日內(nèi)完成工程結(jié)算,否則視為認(rèn)可乙方所做的單方結(jié)算,相關(guān)各方審定簽字之日氣1個月之內(nèi)支付到工程結(jié)算款的95%,留5%做為工程保修金,保修期滿一次性付清。
(5)甲方切除項目:土方、護(hù)坡、降水、電梯、消防、通風(fēng)、空調(diào)及制冷機(jī)組。
2、付款方式
(1)本工程款的支付形式:現(xiàn)金及房屋抵頂付款共計95%(工程保修費(fèi)5%,工程保修期滿一次性付清)。
(2)承包人簽訂施工協(xié)議后,發(fā)包人開始土方開挖三日內(nèi),承包人向發(fā)包人交納工程質(zhì)量保證金300萬元。質(zhì)量保證金到甲方指定賬戶
后,甲方向乙方以書面形式告知進(jìn)場搭建臨時設(shè)施及施工前的準(zhǔn)備工作。若不按約定時間交納質(zhì)量保證金,視為違約,本協(xié)議自行解除。
(3)工程付款結(jié)點:第一結(jié)點地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工到±0.000后支付至已完成工程形象進(jìn)度的70%;第十層、第十八層鋼筋砼結(jié)構(gòu)施工完畢支付至已完工程形象進(jìn)度結(jié)算價款的70%;裝飾裝修工程按月進(jìn)度的70%支付工程款;多層主體封頂,按月進(jìn)度款的70%支付。工程達(dá)到竣工驗收合格后,在辦理竣工驗收備案各類手續(xù)之前,甲方將工程款支付到已完工程量的90%。
(4)付款形式:主體封頂后按月進(jìn)度支付,承包人每月25日提交已完工程量的付款申請書交監(jiān)理和甲方代表審批后,發(fā)包人于次月8日前支付工程形象進(jìn)度款的70%,撥付工程款時,承包人需提供農(nóng)民工工資發(fā)放表。
(5) 年度能達(dá)到三個月施工期的,地下室必須到±0.000,發(fā)包人因工期時間不足,致使乙方 年度不足三個月施工期限的,甲方應(yīng)付給乙方70%形象進(jìn)度款,若付款不到位時,甲方按年息10%向乙方支付違約金。
(6)乙方停工放人時,涉及農(nóng)民工工資問題,甲乙雙方協(xié)商解決。
(7)工程竣工結(jié)算完,甲方不能按合同要求按時按比例支付工程款時,甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切經(jīng)濟(jì)、法律訴訟等損失,并按年息10%支付違約金。
六、其他約定
1、工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)
量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方認(rèn)可;因乙方原因造成工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
2、在施工過程中,乙方所發(fā)生的`一切債權(quán)債務(wù)由乙方自行承擔(dān)。乙方應(yīng)將甲方支付工程款優(yōu)先發(fā)放農(nóng)民工工資,不得拖欠。
3、乙方不能將本工程轉(zhuǎn)包、倒賣。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方無條件退出,協(xié)議終止,所造成的損失及法律責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
4、乙方在施工期間,出現(xiàn)安全、質(zhì)量事故等全部自己解決。造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
5、文明施工,現(xiàn)場維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
七、約定條款
1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場完成相應(yīng)的工作量后,用于本項目的鋼材、商品混凝土由甲方提供擔(dān)保。
2、協(xié)議中的抵房達(dá)到預(yù)售條件時,根據(jù)乙方需求(住宅房或商業(yè)房),甲、乙雙方簽訂抵房協(xié)議書,按掛牌價每平米降低100元抵頂工程款。
3、施工許可證辦理后進(jìn)行工程備案,訂立工程合同,建設(shè)工程合同的各項條款均以本協(xié)議為準(zhǔn),辦理工程備案發(fā)生的費(fèi)用各自承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
4、協(xié)議第五條第二款第二節(jié)中交納的質(zhì)量保證金,按照協(xié)議第三條約定的進(jìn)場時間未能進(jìn)場施工,予以返還。乙方等待甲方項目啟動另行進(jìn)場。若甲方另行發(fā)包給其他施工單位,應(yīng)視為合同欺詐。
5、乙方承接的項目工程分項工程分包,條件價位同等時,優(yōu)先安排
使用甲方推薦的分包隊伍。
6、質(zhì)量保證金的退付:工程施工至主體封頂退50%,裝飾工程完成,竣工驗收合格后退50%。
八、爭議的解決
協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
九、協(xié)議生效、分?jǐn)?shù)
本協(xié)議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章,按合同第五條2.2條之約定質(zhì)量保證金到甲方指定賬號后生效。本協(xié)議一式捌份,甲乙雙方各執(zhí)四份,具有同等法律效力。
甲方開戶銀行:
甲方賬號:
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
日期: 年 月 日
委托施工合同8
甲方:
乙方(施工方姓名):
身份證號碼:
丙方(農(nóng)戶姓名):
身份證號碼:
為改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境狀況,保障人民群眾的身體健康,甲方根據(jù)上級有關(guān)部門關(guān)于進(jìn)一步加大農(nóng)村改廚工作的'指示精神,經(jīng)兩委會研究決定對村民的廚房進(jìn)行改造。現(xiàn)經(jīng)村委會(甲方),施工方(乙方)與農(nóng)戶(丙方)三方充分協(xié)調(diào),達(dá)成施工合同如下:
一、丙方自愿委托乙方為其改造廚房。改造內(nèi)容為:改灶、改臺、改柜、改管、改水等五項。改造所需灶、臺、柜、潔具、水龍頭等由乙方自行購買安裝;電線、線槽等材料由丙方提供,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)排線、安裝。
二、乙方按丙方要求進(jìn)行施工,施工安全問題由乙方負(fù)責(zé),建造質(zhì)量問題由甲方監(jiān)理、丙方驗收。
三、工期:20__年月底按甲方要求保質(zhì)保量完工。
四、資金:工程完工并驗收合格后,丙方自愿將本人申請20__年改廚項目所得上級部門補(bǔ)助資金直接撥付至乙方賬戶。
五、本合同一式四份,甲乙丙三方各持一份,第四份送到久隆鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站備案。
甲方:村委會(公章)
乙方:施工隊(簽字)
丙方:農(nóng)戶(簽字、手摸)
20__年__月__日
委托施工合同9
委托方:_____有限責(zé)任公司(以下簡稱甲方)
施工方:_____安裝工程有限責(zé)任公司(以下簡稱乙方)
_____擴(kuò)能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移,為保證_____改造工程順利實施,甲方委托乙方負(fù)責(zé)該項蒸汽管道的遷移工作,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程名稱:_____蒸汽管道遷移工程。
二、工程范圍:按照甲乙雙方認(rèn)可的施工圖紙CZQ20__-中界定的管道起始范圍。
三、工程施工內(nèi)容:乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程,包括勘測設(shè)計、物資設(shè)備采購、工程實施、地方事宜協(xié)調(diào)、對產(chǎn)權(quán)單位竣工驗交等。
四、工期:20__年10月02日開工,20__年11月10日完工。
五、合同價款:本合同總計費(fèi)用元由乙方包干使用,合同簽訂10日內(nèi)甲方預(yù)付乙方30%的合同價款,竣工驗收合格后,撥付95%合同款,留5%質(zhì)保金一年,使用一年后進(jìn)行質(zhì)保期質(zhì)量驗收,沒有質(zhì)量問題,一次性付清合同總價款
六、雙方的主要權(quán)利義務(wù):
甲方責(zé)任
1按照合同約定及時撥付資金。
2派駐工地機(jī)構(gòu)和代表,履行甲方職責(zé),協(xié)調(diào)各方工作。
3審批由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失。
4按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5按規(guī)定辦理項目預(yù)算(概算)執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。
6按有關(guān)規(guī)定參加竣工驗收交接工作。
乙方責(zé)任
1根據(jù)甲方的委托,負(fù)責(zé)具體辦理遷改工作。
2接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。
3嚴(yán)格按照有關(guān)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同約定時間完工和交付使用。
4堅持文明施工,做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)。
施工中乙方應(yīng)遵循國家關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)定,制定安全措施,避免傷亡事故的發(fā)生,乙方施工人員發(fā)生的'一切傷亡事故由乙方承擔(dān)。
乙方應(yīng)保護(hù)好施工范圍內(nèi)既有設(shè)備、設(shè)施;地下管線等設(shè)備,承擔(dān)由乙方造成損壞的責(zé)任賠償。
7、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn):按照國家、鐵道部現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工,按照《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》和《房建設(shè)備大修、維修工程竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗收,達(dá)到合格工程。
八、工程保修、維修及違約責(zé)任
1、工程竣工驗收合格后,由乙方接管運(yùn)營維護(hù),甲方及時辦理相關(guān)移交手續(xù)。
2、若甲方無正當(dāng)理由單方終止合同,除承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失外,還應(yīng)向乙方支付工程總造價3%的違約金。乙方無正當(dāng)理由單方終止合同,除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失外,還應(yīng)向甲方支付工程總造價3%的違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。解決不成,任何一方均可向濟(jì)南鐵路運(yùn)輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會仲裁。
十、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
本合同正本兩份,甲、乙雙方各一份。副本6份,甲方3份,乙方3份。若正本與副本相悖,以正本為準(zhǔn)。
甲方: _____有限責(zé)任公司
乙方:_____安裝工程有限責(zé)任公司
法定代表人:(簽字)
法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人:
二O_______年_____月_____日
委托施工合同10
委托方(甲方):______
設(shè)計方(乙方):______
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行設(shè)計工作。為保證工作順利進(jìn)行,雙方特簽訂本合同,供共同遵守執(zhí)行。
第一條:工程概況
第二條:價格及付款方式
1、本工程設(shè)計費(fèi)詳見取費(fèi)附表。
2、合同一經(jīng)簽訂,甲方應(yīng)付給乙方首次設(shè)計費(fèi),為合同總額的50%,計人民幣元(大寫萬元整)。乙方提交全部圖紙電子版前,甲方應(yīng)付給乙方設(shè)計費(fèi),為合同總額的30%,計人民幣元(大寫萬元整)?畹胶,乙方打印圖紙4份,電子版一份。乙方提交全部預(yù)算電子版前,甲方應(yīng)付給乙方設(shè)計費(fèi),為合同總額的15%,計人民幣元(大寫萬元整)。工程竣工交付使用后,甲方應(yīng)付給乙方設(shè)計費(fèi),為合同總額的5%,計人民幣元(大寫萬元整)。乙方應(yīng)提供等額設(shè)計費(fèi)收據(jù)。
第三條:雙方責(zé)任與義務(wù)
1、合同經(jīng)雙方簽訂生效后,如變更合同內(nèi)容須經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補(bǔ)訂協(xié)議。
2、甲方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件,或因提交的資料錯誤,或所提供資料做較大修改造成乙方設(shè)計工作增加時,雙方需另行協(xié)商,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付費(fèi)用。甲方應(yīng)按本合同第二條之規(guī)定的`金額和時間向乙方支付費(fèi)用。甲方未付預(yù)付款,乙方不開始工作,如逾期支付費(fèi)用,乙方有權(quán)暫停履行下階段工作并通知甲方,直至終止合同。合同合同終止后乙方收取的設(shè)計費(fèi)不予返還甲方。
3、乙方應(yīng)尊重甲方意圖,并按甲方說明開展設(shè)計工作,負(fù)責(zé)與相關(guān)設(shè)計院及時溝通并調(diào)整修改,按時提交相關(guān)圖紙。
4、乙方負(fù)責(zé)施工期間的技術(shù)交底與技術(shù)咨詢工作,現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)每周三次。
第四條:雙方責(zé)任與義務(wù)
1、本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):______
乙方(公章):______
委托施工合同11
委托單位(甲方):
施工單位(乙方):
甲方為完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工該工程的電法施工任務(wù)。本著平等互利的.原則,為明確雙方責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、項目名稱:
二、施工期限:本工程自20__年__月__日至20__年__月__日。
三、工作內(nèi)容:
乙方采用瞬變電磁法施工,按照甲方施工要求,測線長4400米,共三條測線,約20__個測點。
四、質(zhì)量與驗收
要求乙方物理點合格率達(dá)到95%
五、費(fèi)用及結(jié)算
施工費(fèi)用約12萬元,工程結(jié)束驗收合格后,在報告提交7天內(nèi),甲方按實際工作面積一次結(jié)算。
六、甲方責(zé)任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機(jī)構(gòu)和代表,履行甲方職責(zé),協(xié)調(diào)各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5、按規(guī)定辦理項目預(yù)算(概算)執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。
6、按有關(guān)規(guī)定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責(zé)任
1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。
2、嚴(yán)格按照有關(guān)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工,做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)。
4、乙方應(yīng)保護(hù)好施工范圍內(nèi)既有設(shè)備、設(shè)施;地下管線等設(shè)備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
八、違約責(zé)任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。解決不成,可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)________份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同12
委托人:(以下簡稱甲方)_____
代理人:(以下簡稱乙方)_____
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標(biāo)確定施工單位事宜,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成一致意見,特訂立本合同。
一、工程概況:
1、項目名稱:
2、工程地點:
3、工程規(guī)模:
4、總投資額:
二、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)范圍
1、委托代理招標(biāo)內(nèi)容:
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限:
2、委托代理的事項:
(1)負(fù)責(zé)編制資格審查文件,對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查;
(2)對投標(biāo)單位的有關(guān)資質(zhì)證件、社會信譽(yù)、業(yè)績等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查;
(3)在認(rèn)真考察的基礎(chǔ)上組織評審機(jī)構(gòu),按評審標(biāo)準(zhǔn)和辦法確定資格預(yù)審合格單位,并發(fā)放資格預(yù)審合格通知書,確定投標(biāo)人;
(4)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件,發(fā)布招標(biāo)公告(發(fā)出投標(biāo)邀請書),并辦理招標(biāo)文件的備案工作;
(5)組織接收投標(biāo)人報名,負(fù)責(zé)組織招標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、對招標(biāo)文件答疑及補(bǔ)充。作好會議紀(jì)要,作為招標(biāo)文件組成部分在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)給各投標(biāo)人;
(6)根據(jù)委托人委托,負(fù)責(zé)編制標(biāo)底并負(fù)責(zé)對其保密;
(7)組織開標(biāo)、評標(biāo)會;
(8)協(xié)助委托人組織召開定標(biāo)會議,發(fā)放中標(biāo)通知書;
(9)可參與施工合同的簽訂,編制工程量清單,根據(jù)招標(biāo)文件及中標(biāo)人在投標(biāo)文件中明確地各項承諾,組織關(guān)于合同條款的各項談判;
(10)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)工作報告,還應(yīng)將代理過程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時裝訂、整理、存檔并報工程招投標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案;
(11)將所有的備案資料在招投標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案通過,完成施工合同的等所有文件備案并交納相關(guān)費(fèi)用;
(12)其他需要代理人完成的招投標(biāo)工作事宜。
三、委托人權(quán)利
1、委托人有權(quán)參與招投標(biāo)的有關(guān)活動。委托人可自行負(fù)責(zé)編制標(biāo)底,也可委托代理人編制標(biāo)底,也可另行委托具有標(biāo)底編制資格的單位進(jìn)行標(biāo)底編制工作。
2、委托人有權(quán)要求代理人及時提供代理工作階段性的進(jìn)展情況;有權(quán)要求代理人提交代理業(yè)務(wù)工作報告及招標(biāo)備案資料。
3、委托人在發(fā)標(biāo)前有權(quán)審閱代理人編制的招標(biāo)文件,并有權(quán)提出修改意見,代理人應(yīng)當(dāng)無條件的進(jìn)行修改。
4、委托人有權(quán)要求代理人更換不稱職的人員或應(yīng)回避的人員。
5、委托人有權(quán)確定或變更代理人的具體工作內(nèi)容。
6、在合同約定的期限內(nèi),委托人發(fā)現(xiàn)代理人在代理活動中違反有關(guān)的法律、法規(guī)或損害委托人利益的行為,委托人有權(quán)要求代理人糾正,并可以單方終止合同。代理人承擔(dān)由此給委托人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
委托人義務(wù)
1、委托人應(yīng)按合同約定按時付給代理人的代理費(fèi)。
2、委托人應(yīng)當(dāng)向代理人及時提供招投標(biāo)代理工作范圍內(nèi)所需的文件和相關(guān)基礎(chǔ)資料。
3、在合同履行期間,委托人授權(quán)作為本項目委托人的代表,負(fù)責(zé)與代理人聯(lián)系。
4、委托人應(yīng)當(dāng)完成的其它工作:
五、代理人的權(quán)利
1、在審查投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)中,遵照委托人的'授權(quán),有權(quán)對投標(biāo)單位的投標(biāo)資格進(jìn)行確認(rèn)或否定。
2、依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,且在委托人授權(quán)范圍內(nèi)辦理委托項目的招標(biāo)工作。
3、在委托人的授權(quán)范圍內(nèi)出據(jù)相關(guān)文書。
六、代理人義務(wù)
1、按照國家法律、法規(guī)以及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定從事招投標(biāo)代理活動。
2、在委托人授權(quán)范圍內(nèi)為委托方提供招標(biāo)代理服務(wù),并嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的招標(biāo)代理工作的全部內(nèi)容,對招標(biāo)有關(guān)的各項數(shù)據(jù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論、招標(biāo)結(jié)果及備案工作等的完整性、合法性、真實性和時限負(fù)責(zé)。不得以任何形式將本合同所確定的招標(biāo)代理服務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。
3、有義務(wù)向委托方提供招標(biāo)計劃以及相關(guān)的招投標(biāo)資料,做好相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的解釋工作并提供咨詢服務(wù),嚴(yán)格履行法律、法規(guī)規(guī)定的有關(guān)招標(biāo)人的各項義務(wù)。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動,代理方工作人員如與本工程潛在投標(biāo)人有任何利益關(guān)系應(yīng)主動提出回避。
5、對代理過程中提出的技術(shù)方案、數(shù)據(jù)參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論負(fù)責(zé),并不得泄露依法應(yīng)當(dāng)保密的任何信息和因本次代理活動而知悉委托人的任何商業(yè)秘密。
6、代理人成立招標(biāo)代理項目組,并任命_____為項目組組長,負(fù)責(zé)該項目招標(biāo)代理工作,未經(jīng)委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見附件一。
7、因代理人的單方過失造成的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)向委托人進(jìn)行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當(dāng)手段進(jìn)行競爭,損害委托人的利益;
9、代理人開展招標(biāo)代理業(yè)務(wù)之前應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦全本項目招標(biāo)所需的有關(guān)審批手續(xù),使招標(biāo)工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標(biāo)人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標(biāo)文件的備案工作。
12、其他應(yīng)當(dāng)由代理人承擔(dān)的義務(wù)。
七、代理費(fèi)
代理費(fèi)_____元,由中標(biāo)人支付,招標(biāo)文件必須寫明。(該費(fèi)用為直到施工合同備案完畢的所有費(fèi)用)
八、投標(biāo)擔(dān)保:
代理人須在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)擔(dān)保,投標(biāo)擔(dān)保方式為交納投標(biāo)保證金,保證金數(shù)額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責(zé)任:
1、本合同簽訂后,任何一方違反本合同約定內(nèi)容的,都應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵____萬元的違約金。
2、代理人在責(zé)任期內(nèi)失職,給委托人造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的,由違約方在賠償另一方損失的基礎(chǔ)上再賠償?shù)谌綋p失。
4、代理人違反第六條代理人義務(wù)規(guī)定的,委托人有權(quán)單方解除合同,并由代理人向委托人支付違約金_____元,違約金不足以彌補(bǔ)委托人損失的,代理人還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止:
1、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補(bǔ)充合同條款,補(bǔ)充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務(wù),代理人代理業(yè)務(wù)程序執(zhí)行無誤,委托人按合同價款支付完畢,本合同即告終止。
十一、其他:
1、未經(jīng)對方書面同意,雙方均不得轉(zhuǎn)讓本合同約定權(quán)利和義務(wù);
2、合同履行期內(nèi)所發(fā)生的招標(biāo)公告費(fèi)、打字復(fù)印費(fèi)、專家評審費(fèi)(包括外埠專家的差旅費(fèi)、住宿費(fèi))及其他費(fèi)用包含在代理費(fèi)中。
十二、本合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力而導(dǎo)致工程項目不能實施或本合同無法執(zhí)行時,委托方不承擔(dān)違約責(zé)任并有權(quán)終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發(fā)生爭議時,可以協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可以向橋西區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份,雙方各執(zhí)2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同13
甲方:_________
乙方:_________
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產(chǎn)標(biāo)示委建事項經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條房地標(biāo)示:
本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內(nèi)定名“_________”,經(jīng)暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條房屋面積:
本契約房屋面積包括室內(nèi)、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e在內(nèi)計約_________平方米,(實際面積以當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)復(fù)丈后,建筑改良物所有權(quán)狀記載的面積為準(zhǔn)),但雙方同意建筑改良物所有權(quán)狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e等,即相當(dāng)于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準(zhǔn),由雙方互為補(bǔ)償。
第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規(guī)劃,其使用權(quán)歸乙方,但乙方應(yīng)對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務(wù)。
第四條本大樓地下室產(chǎn)權(quán)登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機(jī)電設(shè)外,其余場地如遇空襲時,應(yīng)開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條甲方所訂購房屋的室內(nèi)隔間裝飾及設(shè)備工程,其施工標(biāo)準(zhǔn)悉依_________市政府_________局核準(zhǔn)的建造執(zhí)照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協(xié)議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達(dá)成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應(yīng)于本契約簽訂后_________月內(nèi)工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負(fù)遲延完工之責(zé)。
(一)甲方未依約定付款辦法的規(guī)定交付價款時。
(二)甲方要求變更內(nèi)部隔間與設(shè)計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災(zāi)人_或法律法規(guī)限制等不可歸責(zé)于乙方的事由,以致工程不能如期進(jìn)行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設(shè)工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應(yīng)悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。
第七條保固期限:
本契約房屋領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起,對本契約房屋建筑結(jié)構(gòu),乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保固_________年,但天災(zāi)或不可歸責(zé)于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負(fù)責(zé)保固)。
第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補(bǔ)償金、土地改良費(fèi)、公共設(shè)施用地等費(fèi)用。
第九條付款辦法:
本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應(yīng)按下列進(jìn)度,將分期付款表上的金額,經(jīng)乙方通知于繳款期限內(nèi)繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條貸款辦法:
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應(yīng)另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規(guī)定工程進(jìn)度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補(bǔ)交其應(yīng)付款時一并付與乙方,如逾期滯納達(dá)十五天,經(jīng)乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關(guān)系的約定,甲方同意將已繳的款項現(xiàn)金部分由乙方?jīng)]收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規(guī)定,以票據(jù)支付時,甲方保證兌現(xiàn),如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時,其每逾一日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時,除應(yīng)將既收價款全數(shù)退還甲方外,并應(yīng)賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責(zé)于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應(yīng)將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經(jīng)乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條甲方負(fù)責(zé)訂購本房屋土地,其房屋產(chǎn)權(quán)及基地產(chǎn)權(quán)的移轉(zhuǎn)登記事,乙方負(fù)責(zé)于本房屋建造完成,經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照,及甲方依約履行其義務(wù)后,乙方負(fù)責(zé)聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理,甲方應(yīng)按照乙方通知的時間內(nèi),將應(yīng)提出的證件及在有關(guān)文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用如下:
(一)建筑物登記費(fèi)、土地登記費(fèi)、印花稅、契稅、監(jiān)證費(fèi)(或公證費(fèi)用各項規(guī)費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
(二)本契約土地移轉(zhuǎn)過戶前的土地價款及移轉(zhuǎn)過戶時發(fā)生的增值稅由乙負(fù)擔(dān)。
(三)本契約房地移轉(zhuǎn)登記及質(zhì)押_款的抵押權(quán)設(shè)定登記移轉(zhuǎn)規(guī)費(fèi),公定紙、印花稅、保險費(fèi)及代辦手續(xù)費(fèi)均由甲方負(fù)擔(dān)。
(四)自領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅、工程受益費(fèi)不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負(fù)擔(dān)如數(shù)繳清不得異議。
(五)以上各項應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應(yīng)數(shù)歸還需要。
第十五條產(chǎn)權(quán)登記:本契約房地產(chǎn)權(quán)登記由乙方指定代理人,統(tǒng)一辦理土移轉(zhuǎn)登記,建物所有權(quán)登記及貸款抵押權(quán)設(shè)定登記等手續(xù)。
第十六條本契約房地,乙方保證產(chǎn)權(quán)清楚,絕無任何糾紛或設(shè)定他項權(quán)利象,如有任何糾葛,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理,不得損害甲方的利益。
第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據(jù)的抬為任何一方,均就負(fù)擔(dān)下列費(fèi)用:
(一)本戶水電基本費(fèi)用。
(二)本房屋自領(lǐng)得使用執(zhí)照日起的`房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的水電費(fèi)用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設(shè)施及設(shè)備的整理、操作與維護(hù)等事項應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的管理費(fèi)用。
(五)本房屋有關(guān)公共管理費(fèi)用的分擔(dān)。
第十八條本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機(jī)關(guān)發(fā)給使用執(zhí)照后,甲方應(yīng)付清列款項稅費(fèi)等,乙方始行交屋,甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產(chǎn)權(quán)登記或施工進(jìn)度時視同違約,并應(yīng)負(fù)賠償乙方一切損失之責(zé)。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應(yīng)付的稅捐。
(二)辦妥產(chǎn)權(quán)登記及代辦貸款等費(fèi)用,并預(yù)付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。
第十九條通知送達(dá):甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局第一次投遞之日期為送達(dá)之日。甲方的住址如有變更時,負(fù)有通知乙方的義務(wù)。
第二十條其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設(shè)計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費(fèi)用經(jīng)雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經(jīng)不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內(nèi)給付時,乙方即視為甲方已取消變更設(shè)計的要求,乙方為避免影響工程的進(jìn)度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進(jìn)行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉(zhuǎn)登記完畢甲方領(lǐng)所有權(quán)同時,本契約書及本約有連帶關(guān)系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權(quán)利義務(wù)自行轉(zhuǎn)讓他人,但經(jīng)雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據(jù)本契約的規(guī)定。
第二十二條未盡事宜:
本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存:
上述契約事項經(jīng)雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條有關(guān)本契約的權(quán)義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):________
_代表人(簽字):_________
住址:_________
住址:_________
身份證號碼:_________
身份證號碼:_________
電話:_________
電話:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
委托施工合同14
委托方(甲方):
承接方 (乙方):
本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計、施工、安裝,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合建筑裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程情況 工程名稱(地址):工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費(fèi)用以本工程報價單為基礎(chǔ),增加項目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商工程量同意簽字后依據(jù)本報價單價結(jié)算,變更項目另行計費(fèi),簽字生效。 工程期間:雙方商定本工程工期為 任務(wù):即自 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作
指派為甲方工程項目代表,負(fù)責(zé)合同履行;按協(xié)議有關(guān)要求配合乙方組織施工,按時、保質(zhì)、保量完成協(xié)議項目。
2成的損失由甲方承擔(dān)。
向乙方提供施工所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施。
負(fù)責(zé)辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)繳納管理處和報批的一切費(fèi)用。
消防申報及檢查影響施工進(jìn)度,時間以簽證單時間順延。
對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、簽證手續(xù)和其他事宜。
按時、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、乙方工作
指派,負(fù)責(zé)合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各種事宜。
嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全打操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
嚴(yán)格圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查的施工記錄及有關(guān)資料。
工程竣工末移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
四、關(guān)于工程付款及結(jié)算的約定
平面方案設(shè)計確定后,甲方需交定金1000元(可在工程款中扣除),才能進(jìn)行施工圖設(shè)計;如因甲方需索取圖紙,應(yīng)按工程建筑面積每平方二十五元收取設(shè)計費(fèi)。
本合同簽定之日,甲方應(yīng)付給乙方雙方認(rèn)可的報價單上確定的工程款的25%,
工程施工過程中,附玻及房屋基礎(chǔ)完工,甲方再付給乙方報價單確定的總額(包括工程款總額,增加工程量及增減項目金額)的25%,主體完成后,甲方給乙方第三期工程款,即報價單確定的總金額(包括工程款總額,增加工程量及增減項目金額)25%,樓房裝修完成后甲方給乙方第四期工程款,即報價單確定的總金額(包括工程款總額,增加工程量及增減項目金額)20%,甲方所付工程款以乙方財務(wù)部或業(yè)務(wù)部開出的票據(jù)為準(zhǔn),
施工及安裝竣工驗收后,結(jié)算完畢,甲方即付清全部結(jié)算款余額(包括增加工程及增減項目金額);乙方向甲方辦理移交場地手續(xù)。
五、關(guān)于材料供應(yīng)的.約定
乙方采購的材料﹑設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若已使用對工程造成損失的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、關(guān)于雙方責(zé)任的約定
因甲方原因影響工期,損失由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延;
不能按期供水.電及其它基本設(shè)施的;
不能保證每天有10小時以上工作時間(含加班)的;
不能按期提供自購材料﹑設(shè)備的;
不能按期付款的;
因甲方原因變更設(shè)計造成材料.人工浪費(fèi)的;
因甲方原因終止協(xié)議.而總造價,工程量未過半,乙方擁有另外收取工程總造價5%的設(shè)計費(fèi)的權(quán)利;
逾期驗收的;
非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因的;
消防申報及檢查如影響施工進(jìn)度,時間以簽證單順延;
因乙方影響工期,損失由乙方承擔(dān)。
不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);
對竣工驗收后在一年保修以內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問題,乙方免費(fèi)返修;
由乙方施工中違反規(guī)程操作造成人員傷害,責(zé)任由乙方自負(fù);
由乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)給予修補(bǔ)或賠償;
由乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé)(在工程結(jié)算款中扣除)
七、關(guān)于施工及驗收的約定
在施工過程中,甲方提出變更設(shè)計,停止施工或增減項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或變更增減項目的理由,工程部位、時間、材料等;乙方根據(jù)變更要求,盡快向乙方提交變更所需采用的材料(因變更無法再利用造成的材料;材料損耗)等費(fèi)用清單,甲方收到報告后兩天后作出答復(fù)或協(xié)商調(diào)整;
隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為壹天;甲方若不按時驗收,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,甲方應(yīng)承認(rèn);
由于甲方提供材料、設(shè)備質(zhì)量不合格,而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),且工期順延;
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延;
工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗收,并辦理驗收、移交手續(xù);如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,須及時書面通知乙方,另定驗收日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。 八、獎勵和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工和中途停工、除順延工期外甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工造成直接損失;每停工或窩工一天,甲方應(yīng)支付乙方500元;甲方如不按合同約定撥付款,每延期一天按付款額的 2 %支付滯納金;
由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方應(yīng)支付甲方500元違約金;
因單方面原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失;
九、裝飾工程報價單,施工圖合同經(jīng)雙方協(xié)商,及達(dá)成一致共識的其他具體任務(wù)、問題協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力;
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份;
十一、本合同經(jīng)雙方蓋章(簽字)首期工程款到乙方指定戶頭后生效,如有未盡事宜,雙方應(yīng)本著友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商解決不成時,雙方同意消委、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨梦瘑T會裁決。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
工程地點: 辦公地點:
簽約時間: 簽約時間:
帳 號:
帳 號:
電 話:
委托施工合同15
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成,經(jīng)雙方同意簽訂合同如下:
第一條工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:承包形式:
(不含配電所土建照明工程費(fèi)用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進(jìn)出線電纜、外線工程費(fèi)用等)
第二條工程總價
合同總價為(RMB):元整含稅(大寫壹佰萬元整)。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴(kuò)會答復(fù)意見書出來后,甲方應(yīng)一次性付給乙方工程預(yù)付款(人民幣)40% 40,0000元整,(大寫肆拾萬元整);
2、設(shè)備進(jìn)廠甲方應(yīng)支付工程款50%(人民幣) 50,0000元整(大寫伍拾萬元整) 3、工程驗收通電合格后7天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000元整(大寫拾整) 4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍
1、合同范圍為配電房內(nèi)的設(shè)備。(詳細(xì)內(nèi)容見合同附件)
2、合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件.工資等依報價單及圖說數(shù)量(以供電局審批為依據(jù)),雙方采包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續(xù)。
第五條甲方職責(zé)
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、供應(yīng)乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責(zé)
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;
2、變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計圖紙施工及送電;
3、協(xié)助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續(xù);
4、自柜體到廠日起履行保固條款;
5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術(shù)規(guī)范
按甲方提供經(jīng)供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。
第八條工程日期
1、本合同項內(nèi)于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴(kuò)會答復(fù)意見書出來后75天經(jīng)供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導(dǎo)致工期延誤后果由甲方承擔(dān)。
2、甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的.違約金;若甲方不能如期支付定金的,則通電時間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無關(guān);
第九條解約
1、甲方認(rèn)為合同有中止必要時,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,經(jīng)甲方認(rèn)可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定,經(jīng)甲方訂為無法完成任務(wù),經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約,甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負(fù)責(zé)修復(fù);乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能,若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生,所造成的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);若因甲方使用不當(dāng)或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔(dān)相應(yīng)維修費(fèi)用;乙方提供終身有償維修。
第十一條任何一方中途違約應(yīng)負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失之責(zé)任不得異議,并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決,如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【委托施工合同】相關(guān)文章:
委托施工合同02-08
委托施工合同02-15
電力委托施工合同02-08
委托設(shè)計施工合同08-03
工程委托施工合同06-23
工程委托施工合同12-02
工程委托施工合同08-30
委托施工協(xié)議01-16
委托施工合同15篇02-08
委托施工合同(15篇)02-08