公司委托合同范文集錦10篇
隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的公司委托合同10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司委托合同 篇1
委 托 人：
住 所：
郵 政編 碼：
法定代表人/主要負(fù)責(zé)人：
電 話：
傳 真：
開 戶銀 行：
賬 號：
借 款 人：
住 所：
郵 政編 碼：
法定代表人/主要負(fù)責(zé)人：
電 話：
傳 真：
開 戶銀 行：
賬 號：
受 托 人：中國民生銀行股份有限公司
住 所：
郵 政編 碼：
法定代表人/主要負(fù)責(zé)人：
電 話：
傳 真：
委托人為有效地運用其自有資金，自愿將自有資金：幣種 ，金額 (大寫)委托受托人按照本合同的條款和條件向借款人發(fā)放委托貸款。根據(jù)我國有關(guān)委托貸款業(yè)務(wù)之法律規(guī)定，為明確委托人、借款人、受托人各方之權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)三方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一章 定義
第1條公司委托貸款(以下簡稱“委托貸款”)——指由政府部門、企事業(yè)單位等委托人提供資金，由貸款人(即受托人)根據(jù)委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等而代理發(fā)放、監(jiān)督使用并協(xié)助收回的貸款，其貸款風(fēng)險由委托人承擔(dān)，貸款人(即受托人)只收取相應(yīng)委托貸款手續(xù)費，不承擔(dān)任何形式的貸款風(fēng)險。
第二章 委托貸款事項
第2條貸款幣種、金額和期限
2.1 本合同項下的委托貸款的幣種為： ，金額為 (大寫) (小寫： )
2.2 本合同項下的委托貸款的貸款期限為： 年，自 年 月 日起至 年 月日止。貸款實際發(fā)放日與上述貸款期限約定的起始日不同的，以貸款實際發(fā)放日為貸款期限的起始日，但上述約定的貸款期限不變，貸款到期日自動變更。貸款實際發(fā)放日以實際放款時的借據(jù)上載明的日期為準(zhǔn)。
第3條 貸款用途
3.1 本合同項下的委托貸款，借款人的用途為用于： .
3.2 未經(jīng)委托人事先書面同意，借款人不得改變本合同規(guī)定的貸款用途。
3.3 委托人應(yīng)自行審核借款人的貸款用途的合規(guī)性，受托人不對借款人運用貸款的方式和用途承擔(dān)任何責(zé)任。
第4條 貸款利率
4.1 本合同項下的委托貸款的年利率為： .
4.2如果委托人或借款人依法要求調(diào)整利率且雙方達(dá)成一致協(xié)議的，應(yīng)提前5個對公營業(yè)日通知受托人，本合同項下貸款利率方可進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整后的貸款利率應(yīng)符合人民銀行的相關(guān)規(guī)定。
4.3如果借款人未按照本合同的約定償還貸款本金，借款人須自該筆貸款逾期之日起按逾期罰息利率支付罰息，直至借款人清償全部本息為止;逾期罰息利率為本合同第4.1條約定的貸款利率上浮%.
4.4如果借款人未按本合同規(guī)定的用途使用貸款的，借款人須自未按照合同規(guī)定用途使用貸款之日起按挪用罰息利率支付罰息，直至借款人清償全部本息為止;挪用罰息利率為本合同第4.1條約定的貸款利率上浮%.
4.5對借款人未能按時支付的利息，受托人有權(quán)按照逾期罰息利率計收復(fù)利。
第三章 賬戶開立
第5條 在本合同簽訂之日起日內(nèi)，委托人應(yīng)當(dāng)在受托人處開立結(jié)算賬戶作為“委托貸款資金專戶”(以下簡稱為“委托人賬戶”)，用于發(fā)放委托貸款和收取貸款本息等;借款人應(yīng)當(dāng)在受托人開立貸款賬戶和存款賬戶(以下簡稱為“借款人賬戶”)，用于辦理提款和還本付息等。委托人賬戶內(nèi)的資金不計利息。
第四章 委托貸款的發(fā)放
第6條 委托人應(yīng)在本合同第7條、第8條規(guī)定的貸款發(fā)放日期之前至少提前 個對公營業(yè)日將委托貸款資金足額存入委托人賬戶，以用于發(fā)放委托貸款。
第7條 本合同及與本合同有關(guān)的保證合同、質(zhì)押合同、抵押合同等文件正式生效并且受托人取得委托人簽發(fā)的《委托貸款通知書》后，借款人方可辦理提款。
第8條本合同項下的委托貸款的發(fā)放方式為一次發(fā)放或分次發(fā)放，具體發(fā)放日期和金額以委托人《委托貸款通知書》通知內(nèi)容為準(zhǔn)。
第9條借款人在辦理提款時應(yīng)向受托人提交借據(jù)，由受托人在相應(yīng)的貸款發(fā)放日期當(dāng)日將委托貸款金額從委托人賬戶劃入借款人賬戶中。如果委托人賬戶中的金額小于貸款發(fā)放金額，則受托人劃付的責(zé)任僅以委托人賬戶中的金額為限，受托人并不承擔(dān)未能足額發(fā)放貸款的違約責(zé)任。
第10條 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同約定提取貸款，并按照本合同約定的貸款用途使用本合同項下之委托貸款。
第五章 委托貸款的償還
第11條 本合同項下的委托貸款的還款來源是 ;償還方式為下列第 項：
1. 一年以下(含一年)的貸款，實行到期一次還本付息，利隨本清;
2. 一年以上的貸款，按 結(jié)息，利息支付日為 ，利息共分 期支付，每期付息金額為 ，到期結(jié)清本息;
3. 其他： .
第12條借款人應(yīng)按本合同約定按期償還貸款本金并支付利息，并應(yīng)按第11條的約定于本合同所約定的利息支付日或本息結(jié)清日將應(yīng)付款項匯入借款人賬戶，由受托人劃入委托人賬戶。如果借款人賬戶中的金額小于應(yīng)付款項金額，則受托人劃付的責(zé)任僅以借款人
賬戶中的金額為限，受托人并不承擔(dān)未能足額還款的違約責(zé)任。
第13條 借款人應(yīng)在借款到期日向受托人按時足額歸還本合同項下的貸款本息。
第14條 借款人如欲提前歸還貸款，應(yīng)提前30個對公營業(yè)日日向受托人提出書面申請，并征得委托人和受托人的同意后方可提前歸還貸款。
第六章 委托貸款的擔(dān)保
第15條 本合同項下委托貸款的擔(dān)保方式為以下第 項：
15.1 受托人與擔(dān)保人就具體擔(dān)保事項簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同，作為本合同的從合同：
□ 編號為 擔(dān)保字第 號《保證合同》;
□ 編號為 擔(dān)抵字第 號《抵押合同》;
□ 編號為 擔(dān)質(zhì)字第 號《質(zhì)押合同》;
□ .
15.2 委托人與擔(dān)保人就具體擔(dān)保事項另行簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同。
第六章 委托貸款的手續(xù)費
第16條 受托人按照本合同約定的委托貸款金額和委托貸款期限收取委托貸款手續(xù)費，手續(xù)費費率為 .
對于因借款人未按期還本付息的違約行為而向借款人加收的罰息，受托人按照罰息金額向委托人加收手續(xù)費，手續(xù)費費率為 .
第17條 委托貸款手續(xù)費由委托人承擔(dān)，受托人收取委托貸款手續(xù)費的具體方式及時間，按下列第 項約定辦理：
17.1 在本合同簽訂之日起5日內(nèi)，由委托人向受托人一次性支付，或由受托人直接從委托人賬戶中一次性扣收;
17.2 在本合同簽訂之日起5日內(nèi)，由借款人代委托人向受托人一次性支付，或由受托人直接從借款人賬戶中一次性扣收;
17.3其他 .
第18條 受托人對于委托貸款手續(xù)費的收取不受委托貸款是否歸還或提前歸還的影響。
第七章 委托人的聲明及保證
第19條委托人自愿委托受托人，以受托人名義發(fā)放本合同項下的委托貸款，并自行承擔(dān)該貸款可能產(chǎn)生的任何風(fēng)險。委托人聲明其已知悉并完全同意本合同項下的全部條款和內(nèi)容。
第20條 委托人保證其提供的委托貸款資金是其擁有所有權(quán)和支配權(quán)的合法自有資金，其來源和用途符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定。
第21條委托人保證具有簽訂和履行本合同的合法資格與能力，并已辦妥對委托人而言屬于必要的批準(zhǔn)、登記、備案手續(xù);代表委托人簽署本合同的簽署人已獲委托人的正式授權(quán)，有權(quán)代表委托人簽署及遞交本合同和/或其他相關(guān)文件，以使委托人受本合同的約束;
第22條委托人簽署、遞交及履行本合同和其他有關(guān)文件，不違反任何委托人已經(jīng)簽署、遞交或履行的其他合同或協(xié)議，且不違反委托人的任何義務(wù)或任何管轄委托人及其財產(chǎn)的法律法規(guī)的規(guī)定。委托人簽署及履行本合同，亦不違反委托人的章程或其組織文件。
第23條 委托人在簽署本合同時，不存在任何可能影響簽署或履行本合同的情形。
第24條 委托人保證按照本合同的約定，向受托人支付委托貸款的手續(xù)費。
第25條 委托人保證所提供的一切書面文件均真實、完整、有效。
第26條 委托人保證按照本合同約定在委托貸款發(fā)放前將自有資金足額存入委托人賬戶，并保證該賬戶上的資金余額能夠滿足本合同所規(guī)定的貸款發(fā)放金額。
第27條 委托人聲明：本合同項下委托貸款的借款人系委托人指定，委托貸款金額、用途、利率、貸款期限等均經(jīng)委托人確認(rèn)。
第28條委托人承諾：其簽署和履行本合同是自愿的，其在本合同項下的全部意思表示真實;本合同項下貸款損失的風(fēng)險由委托人自行承擔(dān)，受托人不承擔(dān)貸款損失的任何風(fēng)險。
第八章 借款人的聲明及保證
第29條借款人是一家依照中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的法人實體/其他經(jīng)濟(jì)組織，具有獨立的民事行為能力，并享有充分的權(quán)力、授權(quán)及權(quán)利以其全部資產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任并從事經(jīng)營活動。
第30條借款人保證其具有簽訂和履行本合同的合法資格與能力，并已辦妥對借款人而言屬于必要的批準(zhǔn)、登記、備案手續(xù);代表借款人簽署本合同的簽署人已獲借款人的正式授權(quán)，有權(quán)代表借款人簽署及遞交本合同和/或其他相關(guān)文件，以使借款人受本合同的約束;
第31條借款人簽署、遞交及履行本合同和其他有關(guān)文件，不違反任何借款人已經(jīng)簽署、遞交或履行的其他合同或協(xié)議，且不違反借款人的任何義務(wù)或任何管轄借款人及其財產(chǎn)的法律法規(guī)的規(guī)定，借款人簽署和履行本合同，亦不違反借款人的章程或其組織文件。
第32條就本合同有關(guān)的所有重要事項，以及其他足以影響到委托人或/及受托人判斷本合同項下的風(fēng)險或決定是否簽署本合同、是否發(fā)放本合同項下貸款、是否采取本合同項下的任何其他行動之所有重要方面，借款人都已盡其所能向委托人和受托人均提供了充分的、真實的、合法的、有效的和完整的文件資料、陳述、說明、解釋和其他信息;借款人保證所提供的一切書面文件均真實、完整、有效。
第33條截至簽署本合同時為止，不存在任何可能影響簽署本合同的或履行本合同義務(wù)或責(zé)任的、任何針對借款人的訴訟、仲裁、強(qiáng)制執(zhí)行、行政處罰、強(qiáng)制措施或其他法律程序，并且借款人基于善意和誠信原則已合理預(yù)期直至貸款發(fā)放日都不會出現(xiàn)上述情形。借款人未隱瞞任何業(yè)已發(fā)生或即將發(fā)生的可能使委托人不同意發(fā)放本合同項下委托貸款的事件。
第34條 借款人聲明：簽署和履行本合同是自愿的，其在本合同項下的全部意思表示真實;借款人已知悉并完全同意本合同項下的全部條款和內(nèi)容。
第八章 受托人的聲明及保證
第35條 受托人是一家依照中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的銀行金融機(jī)構(gòu)，具有委托貸款經(jīng)營資格。
第36條 已發(fā)放的委托貸款尚未到期或到期后尚未收回的，委托人不得要求受托人歸還部分或全部委托貸款，受托人不承擔(dān)委托貸款的任何風(fēng)險。
第37條受托人保證按照本合同約定，按時足額向借款人提供貸款。對于借款人在付息日支付的利息，受托人應(yīng)于到賬后5日內(nèi)劃至委托人賬戶。若借款人在合同到期時支付了其應(yīng)付的本金和利息，受托人應(yīng)于到賬后5日內(nèi)劃至委托人賬戶。
第38條受托人在向委托人劃付利息收入時，應(yīng)依法履行為委托人代扣代繳相關(guān)稅費的義務(wù)，受托人實際劃付給委托人的利息應(yīng)為依照國家有關(guān)法律、法規(guī)繳納相關(guān)稅費后的余額。
第九章 各方的權(quán)利和義務(wù)
第39條 委托人的權(quán)利和義務(wù)
39.1 委托人有權(quán)委托受托人協(xié)助其催收貸款，但委托人應(yīng)承擔(dān)催收費用;
39.2 委托人有權(quán)要求受托人按本合同之約定及時劃付借款人按期償還的委托貸款本息;
39.3 委托人有義務(wù)依照本合同約定，向受托人支付委托貸款手續(xù)費;
39.4 委托人有義務(wù)承擔(dān)本合同項下委托貸款的風(fēng)險;
39.5 委托人有義務(wù)在受托人處開立賬戶，用于辦理交付委托貸款的本金和收取借款人償還的委托貸款的本息。
第40條 借款人的權(quán)利和義務(wù)
40.1 借款人有權(quán)按照本合同的約定取得并使用委托貸款。
40.2 借款人在使用委托貸款前有義務(wù)按照本合同約定的貸款發(fā)放計劃，向受托人一次或分次訂立借款借據(jù);
40.3 借款人有義務(wù)在受托人處開立賬戶，用于辦理提款、還款、付息等手續(xù);
40.4 借款人有義務(wù)按照本合同約定支付利息并償還本合同項下貸款本金;
40.5 借款人有義務(wù)按照本合同約定貸款用途使用貸款，并保證貸款用途符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;
40.6 借款人在貸款期間如發(fā)生借款人名稱和法定代表人變更、法定地址變更等重大事項，應(yīng)提前三十個對公營業(yè)日書面通知委托人和受托人;
40.7借款人在清償其在本合同項下的全部債務(wù)之前如進(jìn)行承包租賃、股份制改造、聯(lián)營、合并、兼并、分立、合資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、停業(yè)整頓、解散、破產(chǎn)以及其他對其履行本合同項下還款義務(wù)構(gòu)成重大威脅的事件，應(yīng)提前三十個對公營業(yè)日書面通知委托人和受托人，并經(jīng)委托人書面同意，同時落實債務(wù)清償責(zé)任或者提前清償，否則不得進(jìn)行上述行為;
40.8借款人如發(fā)生除上款所述事件外的對其正常經(jīng)營構(gòu)成危險或?qū)ζ渎男斜竞贤椣逻�款義務(wù)產(chǎn)生重大不理影響的其他任何事件，應(yīng)立即書面通知委托人和受托人;
40.9如借款人發(fā)生隸屬關(guān)系變更、董事會成員變動、公司章程修改的，須得到委托人的書面同意，借款人發(fā)生總經(jīng)理或副總經(jīng)理職位變動的，借款人須在變動后十個對公營業(yè)日內(nèi)書面通知委托人和受托人;
40.10 在貸款期限內(nèi)，借款人有義務(wù)接受委托人、受托人對其使用貸款情況和有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督。
第41條 受托人的權(quán)利和義務(wù)
41.1受托人根據(jù)委托人的委托提供委托貸款服務(wù)，根據(jù)委托人的委托負(fù)責(zé)辦理委托人委托之貸款的發(fā)放及催收等手續(xù);
41.2 受托人有權(quán)按照本合同約定，向委托人收取委托貸款手續(xù)費;
41.3受托人有義務(wù)按照本合同規(guī)定按時足額向借款人發(fā)放委托貸款。
41.4因借款人破產(chǎn)或其他原因無法收回的委托貸款，受托人可根據(jù)委托人的書面通知，終止履行本合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。如受托人未收到委托人書面通知，則在委托貸款逾期滿1年后，受托人有權(quán)將該筆委托貸款注銷，受托人不再履行委托貸款合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，一切責(zé)任由委托人自行承擔(dān)。
第十章 委托貸款風(fēng)險的承擔(dān)
第42條根據(jù)我國有關(guān)委托貸款的法律規(guī)定，委托人、受托人明確約定，本合同項下委托貸款的風(fēng)險由委托人承擔(dān)。若借款人在貸款到期時未能清償歸還貸款本金及利息等債務(wù)，受托人對委托人的損失不承擔(dān)任何賠償或擔(dān)保責(zé)任，委托人無權(quán)要求受托人返還部分或全部委托貸款。
第43條委托貸款到期后借款人不能償還的，如需要通過司法程序進(jìn)行追索，受托人無義務(wù)為委托人的利益主動提起訴訟。經(jīng)委托人的要求并經(jīng)受托人同意由受托人向借款人提起訴訟的，委托人應(yīng)承擔(dān)受托人為此產(chǎn)生的一切支出和費用。
第十一章 違約責(zé)任
第44條本合同生效后，各方均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定之義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給對方造成的損失。
第45條 下述任一事件，均構(gòu)成借款人在本合同項下的違約：
1. 借款人未按本合同規(guī)定期限支付利息或歸還本金;
2. 借款人未按本合同規(guī)定用途使用貸款;
3. 借款人在本合同項下作出的聲明與保證被證明是不真實的，或是具有誤導(dǎo)性的;
4. 借款人提供虛假或隱瞞重要事實的財務(wù)報表，或者拒絕接受對其使用貸款情況和有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督的;
5. 發(fā)生本合同第40.7條之情形，未能做出令委托人滿意的償還安排的;
6. 借款人經(jīng)營、財務(wù)狀況嚴(yán)重惡化的;
7. 借款人破產(chǎn)、被解散、關(guān)閉或撤銷的;
8. 借款人其他影響或可能影響本合同項下債權(quán)安全的行為。
第46條 發(fā)生上述任何借款人違約事件后，受托人根據(jù)委托人的申請有權(quán)采取以下任何一項或多項措施：
1. 按照本合同第4.3條規(guī)定向借款人收取逾期罰息;
2. 按照本合同第4.4條規(guī)定收取挪用罰息;
3. 限期要求借款人糾正違約行為;
4. 停止使用或取消借款人尚未提取的貸款額度;
5. 宣布所有已發(fā)放的貸款立即到期，并要求借款人立即償還全部已發(fā)放的貸款本息、利息或其他應(yīng)付款項。
第47條 下述任一事件，均構(gòu)成委托人在本合同項下的違約：
1. 未按本合同規(guī)定在委托人賬戶中存入足額貸款資金;
2. 委托貸款資金來源不合法或不合規(guī);
3. 委托人違反其在本合同項下的其他義務(wù)。
第48條 發(fā)生上述任何委托人違約事件后，受托人或借款人有權(quán)采取以下任何一項或多項措施：
1. 限期要求委托人糾正違約行為;
2. 受托人有權(quán)拒絕為委托人辦理委托貸款業(yè)務(wù);
3. 如造成受托人或借款人損失的，借款人和受托人要求委托人賠償損失。
第49條 如借款人要求提前還款，須按本合同第14條規(guī)定辦理手續(xù)，并按如下第 項處理：
1. 借款人不需要支付違約金;
2. 借款人需要按照提前償還本金數(shù)額的 %支付違約金;
3. 其他： .
第十二章 受托人的除外責(zé)任
第50條 受托人不負(fù)責(zé)審查借款人的資信情況、財務(wù)狀況以及貸款項目的可行性，且不發(fā)表任何意見。
第51條 受托人不負(fù)責(zé)審查擔(dān)保人的資信情況、擔(dān)保物狀況以及擔(dān)保物的監(jiān)管等工作，且不發(fā)表任何意見。
第52條 貸款催收工作及保全工作由委托人負(fù)責(zé)，受托人僅限于協(xié)助出具并代為郵寄利息清單和貸款催收通知單，且相關(guān)費用由委托人承擔(dān)。
52.1 借款人、擔(dān)保人地址變更后沒有通知受托人的，受托人不承擔(dān)未送達(dá)責(zé)任。
52.2委托人的郵寄憑條作為已送達(dá)憑證，無論借款人、擔(dān)保人是否收到郵件，受托人已寄出的催收單、利息清單的復(fù)印件及郵寄憑條均作為履行監(jiān)管職責(zé)的證明依據(jù)。
第53條 無論委托人是否收到貸款本息，受托人均不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十三章 法律適用及爭議的解決
第54條 本合同適用中華人民共和國法律。
第55條 本合同一切爭議采取訴訟方式解決，各方有權(quán)向受托人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四章 合同的生效、變更和解除
第56條 本合同自各方法定代表人/主要負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字或蓋章并加蓋公章/合同專用章之日起生效。
第57條 本合同生效后，任何一方不得擅自變更或提前解除本合同，如需要變更或解除本合同時，應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并達(dá)成書面協(xié)議。
第十五章 其他
第57條與本合同有關(guān)的任何通知均應(yīng)發(fā)送至被通知方在本合同首頁列明的通訊地址或傳真。如果任何一方的上述聯(lián)系方式發(fā)生變更，則其應(yīng)及時地書面通知其他方。
第58條除非另有約定，否則所有通知將被認(rèn)為是于下列日期正式送達(dá)被通知方：(1)如為遞交，則以被通知方的任何工作人員或收件代理人收到之日為送達(dá)日期;(2)如為在同一城市(包括市區(qū)與郊區(qū))采用掛號郵件、快遞或郵政特快專遞，則以郵件發(fā)出之日起的下一個工作日為送達(dá)日期;(3)如為異地的掛號郵件、快遞或郵政特快專遞，則以郵件發(fā)出之日起的第三個工作日為送達(dá)日期。但是，前述規(guī)定的送達(dá)日期與被通知方實際收到或正式簽收的日期不一致時，則以各日期中最早的日期為送達(dá)日期。(4)如以傳真發(fā)送，在發(fā)出時即被視為送達(dá)。
第59條本合同的效力獨立于相關(guān)的其他任何合同、協(xié)議或承諾，不受后者存在、有效性、終止、被撤銷或可執(zhí)行性的影響。本合同的任何條款或內(nèi)容被依法撤銷或被認(rèn)定為無效時，其他條款和內(nèi)容的效力不受影響，仍為有效
第60條本合同構(gòu)成三方就該本合同項下以及與本合同有關(guān)的全部事宜的全部合同，并取代三方在本合同簽訂之前做出的一切書面的和口頭的有關(guān)合同、協(xié)議、約定、承諾、保證、陳述與說明，但委托人或/及借款人為同受托人訂立本合同而在本合同簽訂之前向受托人提供的申請、承諾、保證、陳述與說明對委托人或/及借款人仍有約束力。
第61條委托人、受托人給予借款人任何寬限、優(yōu)惠或延緩，均不影響、損壞或限制委托人、受托人依據(jù)本合同而享有的一切權(quán)利;并不應(yīng)被視為委托人、受托人對本合同項下權(quán)利和權(quán)益的放棄，也不影響借款人在本合同項下承擔(dān)的任何責(zé)任和義務(wù)。
第十六章 附件
第62條 本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等的法律效力。
第63條 本合同的附件包括：
1. 委托貸款業(yè)務(wù)委托書 ;
2. 委托貸款通知書;
3. 公司委托貸款業(yè)務(wù)利率調(diào)整通知書。
第十七章 附則
第64條 本合同正本一式 份，委托人、借款人及受托人各執(zhí) 份，其法律效力相同。
第65條在簽署本合同時，受托人就本合同的全部條款已向委托人、借款人進(jìn)行了詳細(xì)地說明和解釋，各方對合同的全部條款均無疑義，并對各方有關(guān)權(quán)利義務(wù)和責(zé)任限制或免除條款的法律含義有準(zhǔn)確無誤的理解。
第66條 雙方約定的其他事項
本合同由委托人、借款人、受托人在 簽訂。
委托人： (蓋章)
法定代表人/主要負(fù)責(zé)人： (簽字或蓋章)
(或委托代理人)
年 月 日
借款人： (蓋章)
法定代表人/主要負(fù)責(zé)人： (簽字或蓋章)
(或委托代理人)
年 月 日
受托人： (蓋章)
法定代表人/主要負(fù)責(zé)人： (簽字或蓋章)
(或委托代理人)
年 月
公司委托合同 篇2
(姓名、性別、年齡、職務(wù))代表本企業(yè)為 (項目名稱)的代理人。
該委托代理人的授權(quán)范圍為：代表我單位與你們進(jìn)行磋商、簽署文件談判權(quán)、簽訂合同權(quán)、代為承認(rèn)或者放棄一定權(quán)利等，處理______________活動有關(guān)的事務(wù)。在整個__________過程中，該代理人的一切行為，均代表本單位，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔(dān)該代理人行為的全部法律后果和法律責(zé)任。
代理人無權(quán)代理權(quán)給其他任何人。
特此委托。 委 托 單 位：________________(蓋章)
法定代表人：________________(簽名)
____年____月____日
公司委托合同 篇3
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________
委托代理人：___單位：___住所地址：____聯(lián)系電話：_____
承包方（以下簡稱乙方）：_________
法定代表人：__注冊地址：___聯(lián)系電話：_____
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
第一條工程概況
1、1工程地點：___市____區(qū)（縣）____路____號____樓____室。
1、2住房結(jié)構(gòu)：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。
1、3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
�。�1）乙方包工、包全部材料
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料
1、4總價款：___元，大寫（人民幣）：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設(shè)計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
1、5工程期限____天；開工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；
1、6工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第三條材料供應(yīng)
3、1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
3、2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第四條工程質(zhì)量
4、1本工程執(zhí)行____（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、____（填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)）和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4、2本工程由___方設(shè)計施工方案。
4、3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。4、4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4、5在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
4、6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由___部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程驗收
5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：___。乙方應(yīng)提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；
5、2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見附表九：工程結(jié)算單）；
5、3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。
第六條工程款支付方式
6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款：（1）本合同簽訂后，開工前____至___日，甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款；（2）完成____%的工程量之日后的___日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款___%的工程款；（3）竣工驗收后___日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。（4）竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6、2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6、3雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6、4竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條工程監(jiān)理
8、1本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8、2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8、3為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：
9、1甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。
9、2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費_____元由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
9、3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
10、1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10、2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費用。
10、3乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前____天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條甲方工作
11、1甲方應(yīng)在開工前____天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
11、2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11、3如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。
11、4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
11、6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12、1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；
12、2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
12、3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
12、4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12、6指派___為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
12、7乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。
第十四條工期延誤
14、1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化或設(shè)計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
14、2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。14、3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
14、4因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第十五條違約責(zé)任
15、1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失；
15、2未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
15、3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；
15、4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
15、5由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延；
15、6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15、7甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15、8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條合同的變更和解除
17、1合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
17、2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的____地點，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用（人民幣）___元（此費用不在工程價款內(nèi)）。
第十八條聲明及保證
甲方：
18、1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
18、1乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條通知
21、1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
21、2各方通訊地址如下：______。
21、3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條爭議的處理
22、1本合同受___國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22、2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：（1）提交___仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
委托代理人（簽字）：___法定代表人（簽字）：___
_______年____月____日______年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：________
公司委托合同 篇4
甲方（委托方）：
地址：
乙方（受托方）：
地址：
電話： 傳真：
經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，就乙方設(shè)計 事宜達(dá)成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條 合同目的
甲方委托乙方承擔(dān) 設(shè)計。
第二條 合同價款
�。ぃ� 大寫：
第三條 甲方的義務(wù)
甲方應(yīng)在______年___月___日以前，向乙方提交設(shè)計任務(wù)書。
第四條 乙方的義務(wù)
1、乙方必須在______年___月___日以前，向甲方交付設(shè)計文件及圖紙（具體設(shè)計文件及圖紙要求見附件）。
2、乙方必須根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、甲方具體要求進(jìn)行設(shè)計，并提交符合質(zhì)量、要求的設(shè)計文件。
3、乙方設(shè)計經(jīng)甲方審查后，甲方提出新的修改要求，乙方應(yīng)按新的要求進(jìn)行下一步設(shè)計，直至甲方最終認(rèn)可確定設(shè)計方案。
第五條 設(shè)計的修改和停止
1、甲方有較大設(shè)計修改內(nèi)容的，雙方協(xié)商工期相應(yīng)順延。如甲方改動較小，則工期不予順延。
2、甲方要求停止設(shè)計時，應(yīng)用書面通知乙方，并按乙方已經(jīng)發(fā)生的實際工作量支付設(shè)計費，同時終止雙方的合同關(guān)系。
第六條 設(shè)計費支付辦法
第七條 違約責(zé)任
1、由于乙方的原因，延誤設(shè)計文件的交付，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于設(shè)計費的 %的違約金(甲方可在設(shè)計費中扣除)。
2、因乙方設(shè)計原因引起返工，應(yīng)由乙方繼續(xù)完善設(shè)計任務(wù)。如乙方的設(shè)計始終不能符合甲方的設(shè)計要求，甲方可以解除合同。本合同自乙方收到甲方書面通知之日起自動終止。因合同解除給甲方所造成的損失由乙方承擔(dān)。
3、乙方承諾本設(shè)計方案不會造成對任何第三人的侵權(quán)，因設(shè)計方案對任何第三人的侵權(quán)責(zé)任，由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。因侵權(quán)造成設(shè)計方案不能使用以及其他甲方損失的，乙方予以賠償。
第八條 其他約定
1.本設(shè)計方案以及設(shè)計最終成果的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，未經(jīng)甲方許可，乙方不得擅自將該方案、成果許可給任何第三人使用。
2.本合同如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向合同簽訂地人民法院起訴。（合同簽訂地：天津市南開區(qū)創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈）
3.雙方約定的其他事項：
4.本合同一式 份，自雙方簽字或蓋章之日起生效，甲方持 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
簽約日期： 簽約日期：
公司委托合同 篇5
甲方(委托人)：
乙方(受托人)：
簽訂時間： 年 月 日
簽訂地點：
甲方(委托人)： 法定代表人(或負(fù)責(zé)人)：
住 所 地： 電 話：
傳 真：
電子信箱： 通訊地址：
郵政編碼： 開戶銀行：
賬 號：開戶銀行地址：
乙方(受托人)：
法定代表人(或負(fù)責(zé)人)：
住 所 地： 電 話：
傳 真：
電子信箱： 通訊地址：
郵政編碼： 開戶銀行：
賬 號：
開戶銀行地址：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)共同協(xié)商，就甲方委托乙方管理相關(guān)事項簽訂本合同，并共同遵守。
1. 委托管理事項的內(nèi)容、范圍和具體要求
1.1 委托管理事項的內(nèi)容。
1.2 委托管理事項的范圍。
1.3 委托管理事項的具體要求。
2. 委托管理權(quán)限
乙方管理委托事項的權(quán)限： 。
3. 委托管理標(biāo)的交付時間及交付方式
3.1 委托管理標(biāo)的交付時間：
3.2 委托管理標(biāo)的交付方式：。
4. 委托管理期限
委托管理期限為 ，自 年 月 日時起至 年 月 日止。 本合同約定的委托管理期限屆滿，雙方的權(quán)利義務(wù)自行終止。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得再行管理委托事項。
5. 報酬及支付方式
5.1 乙方管理委托事項的報酬總計為：人民幣元(大寫： 圓整)。
5.2 甲方在收到乙方開具的符合財務(wù)、稅務(wù)規(guī)定的票據(jù)后，按合同約定，應(yīng)向乙方支付管理委托事項的報酬。
5.3 報酬的支付，雙方約定采用以下第
(1)一次總付： 元，甲方于 年 月 日前一次付清本合同約定的報酬總額：人民幣 元(大寫： 圓整)。
(2)分期支付：
�、俦竞贤炗喼掌� 個工作日之內(nèi)，甲方向乙方支付報酬總額的 %，即：人民幣 元(大寫： 圓整);
�、诒竞贤s定的委托管理事項完成后 個工作日之內(nèi)，甲方向乙方支付報酬總額的 % ，即：人民幣 元，(大寫： 圓整)。
(3)其他方式： 。
5.4甲方付款方式為：□現(xiàn)金□支票□匯款□銀行轉(zhuǎn)賬□其他 。
6. 費用及支付方式
6.1 乙方管理委托事項的費用包含：(提示：請根據(jù)合同的具體情況在此處列明乙方在管理委托事項過程中可能會產(chǎn)生的各項費用。如：乙方的差旅費、食宿費、評估費、公證費、資料費等與管理委托事項有關(guān)的其他一切費用。)
6.2 乙方管理委托事項的費用的支付，雙方約定采用以下第種方式：
(1)該費用總額為 元，由甲方在本合同簽訂之日一次性支付乙方，由乙方包干使用。
(2)該費用雙方預(yù)估為 元，乙方在發(fā)生費用前，報經(jīng)甲方同意后由乙方墊付，待委托事項辦理完畢之日起 日內(nèi)，由甲方根據(jù)乙方提交的相關(guān)符合財務(wù)規(guī)定的票據(jù)支付給乙方。
(3)該費用由乙方自行承擔(dān)，甲方除按本合同約定向乙方支付報酬外，不再向乙方支付任何費用。
7. 甲方權(quán)利和義務(wù)
7.1 甲方應(yīng)按約定向乙方交付委托管理的標(biāo)的，尊重乙方在委管理權(quán)限范圍內(nèi)的管理活動。
7.2甲方應(yīng)當(dāng)真實、詳盡、及時地向乙方披露與委托管理事項相關(guān)的具體情況，提供與委托管理事項有關(guān)的文件及其它材料。
7.3 甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成委托管理事項。
7.4 甲方有權(quán)要求乙方及時報告委托管理事項的進(jìn)展情況，并提出意見和建議。
7.5 甲方有權(quán)不定期對乙方的管理活動進(jìn)行監(jiān)督與評估，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通報乙方并要求乙方限期整改。
7.6 甲方有義務(wù)按照合同約定的時間和金額支付乙方的報酬及費用。
8. 乙方權(quán)利和義務(wù)
8.1 乙方應(yīng)當(dāng)充分運用自己的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，盡心盡職地根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定以及本合同的約定處理委托管理事項，最大限度地維護(hù)甲方的合法權(quán)益。
8.2 乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求管理委托事項，未經(jīng)甲方同意不得擅自變更委托管理事項或者超越委托管理權(quán)限管理委托事項。
8.3 乙方應(yīng)當(dāng)在委托權(quán)限和期限內(nèi)親自處理委托事項，未經(jīng)甲方書面同意不得轉(zhuǎn)委托給任何第三方。
8.4 乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求，及時向甲方報告委托管理事項的進(jìn)展情況，對甲方了解委托管理事項情況的正當(dāng)要求，應(yīng)當(dāng)盡快給予答復(fù)。
8.5 應(yīng)甲方要求，就本合同所涉事項及相關(guān)信息，乙方應(yīng)當(dāng)保守秘密;未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得對任何第三方進(jìn)行披露。
8.6 乙方處理委托管理事項取得的收益應(yīng)當(dāng)按照約定交付給甲方。
8.7 乙方有權(quán)按照合同約定獲得報酬和相關(guān)費用。
8.8 乙方在委托管理事項處理完畢或者委托期限屆滿后，應(yīng)按甲方要求將管理委托事項涉及的相關(guān)的.資料和財物移交甲方。
8.9 乙方不得利用委托管理事項，損害甲方利益。
9. 管理委托事項取得的收益
甲乙雙方就乙方管理委托事項取得的收益，約定采取以下第 條方式履行：
9.1乙方按下列內(nèi)容將管理委托事項所取得的收益交付給甲方：
9.1.1交付時間：
9.1.2 交付地點：。
9.1.3交付方式：
9.2 其他方式：
10. 驗收
10.1 乙方完成委托管理事項后，須經(jīng)甲方確認(rèn)是否符合甲方要求或者本合同約定，經(jīng)確認(rèn)符合約定的，則乙方委托管理事項完成。
10.2 乙方辦理或完成的委托管理事項不符合甲方要求或者本合同約定的，應(yīng)當(dāng)在 個工作日內(nèi)采取補(bǔ)救措施。如采取的補(bǔ)救措施仍不符合甲方要求或者本合同約定，或者委托管理事項無法采取補(bǔ)救措施的，甲方有權(quán)單方解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。
11. 違約責(zé)任
11.1 甲方無正當(dāng)理由未按照合同約定支付相關(guān)報酬或費用給乙方的，每逾期一日，按照應(yīng)付款項的同期銀行貸款利率向乙方支付違約金。
11.2乙方辦理或完成的委托管理事項不符合甲方要求或者本合同約定的，應(yīng)按照本合同第5.1條約定的報酬總額的 %向甲方支付違約金。
11.3 乙方在管理委托事項過程中，有下列情形之一的，乙方應(yīng)按照本合同第5.1條約定的報酬總額的 %向甲方支付違約金，對甲方超出違約部分的損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任：
11.3.1 乙方擅自轉(zhuǎn)委托的。
11.3.2 乙方擅自變更委托管理事項的。
11.3.3 乙方超越委托權(quán)限管理委托事項的。
11.3.4 乙方在委托管理期限屆滿后，未經(jīng)甲方同意管理委托事項的。
11.3.5 乙方利用委托管理事項，損害甲方利益的。
11.4 除本合同另有約定外，任何一方違約的，違約方應(yīng)向守約方支付違約金元，若違約金未能彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
12. 合同的變更與解除
12.1 本合同履行期間，經(jīng)協(xié)商一致，甲乙雙方可以變更本合同的相關(guān)條款。
12.2 出現(xiàn)以下情形之一，甲乙雙方可以解除本合同：
12.2.1 雙方協(xié)商一致。
12.2.2 法律規(guī)定或者本合同約定的其他可以解除合同的情形。 12.3 出現(xiàn)以下情形之一的，甲方有權(quán)解除本合同：
12.3.1乙方不履行或者不完全履行本合同約定，經(jīng)甲方要求乙方采取整改或補(bǔ)救措施后，仍不符合合同約定的。
12.3.2乙方將委托管理事項全部轉(zhuǎn)讓給第三方承擔(dān)的。
12.3.3 乙方無正當(dāng)理由，未履行委托管理事項持續(xù)5個工作日以上的，并在甲方要求時限內(nèi)仍未改正的。
12.3.4乙方利用委托管理事項，損害甲方利益的。
12.4 如甲方無正當(dāng)理由不按照本合同約定支付報酬，并在乙方要求的時限內(nèi)仍未支付的，乙方有權(quán)書面通知甲方后解除合同。
13. 通知及送達(dá)
13.1 雙方在履行本合同過程中發(fā)出的全部通知，均須采取書面形式，送達(dá)地址為雙方在本合同上填寫的地址。
13.2甲方為履行本合同的指定聯(lián)系人為：，聯(lián)系電話為： ;乙方為履行本合同的指定聯(lián)系人為： ，聯(lián)系電話為： 。
13.3 任何一方的地址或聯(lián)系人發(fā)生變更時，須在變更前日以書面形式通知對方。因遲延通知而造成的損失，由過錯方承擔(dān)責(zé)任。
14. 爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方住所地人民法院起訴。
15. 合同生效及其他
15.1 本合同一式甲方持份，乙方持具有同等法律效力。
15.2 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日生效。
15.3 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決或簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
15.4 本合同附件是合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
15.5 其他約定事項：
(簽字頁無正文)
甲方(蓋章)：
法定代表人：(簽字)
委托代理人：(簽字)
乙方(蓋章)：
法定代表人：(簽字)
委托代理人：(簽字)
年 月年 月 日 日
公司委托合同 篇6
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方維護(hù)公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)達(dá)成以下條款：
一、服務(wù)細(xì)則
1、服務(wù)范圍
臺式計算機(jī)
激光打印機(jī)、針式打印機(jī)、噴墨打印機(jī)
電腦顯示器
網(wǎng)絡(luò)集線、交換設(shè)備
其他疑難問題
2、服務(wù)地點
乙方服務(wù)地址:___________（包含取件、送件、維修）
公司辦公地點:__________________________________
3、服務(wù)時間
服務(wù)時間為____年____月____日到____年____月____日，除國家規(guī)定節(jié)假日外，每周一至周五上午____：____至下午____：____。提供免送維修服務(wù)。
客戶免送維修服務(wù)響應(yīng)時間為4小時，響應(yīng)時間的計算是從本公司接到客戶的維修通知開始，到本公司維修人員開始與客戶聯(lián)系止。
自維修人員開始與客戶聯(lián)系起至本公司維修人員到達(dá)服務(wù)地點止，其中所用時間即是到達(dá)現(xiàn)場時間，最低限度48小時內(nèi)到達(dá)。
4、服務(wù)條款
現(xiàn)場取機(jī)或現(xiàn)場維修，本公司維修人員將前往服務(wù)地點維修或取機(jī)返回維修。
本公司將有專職維修人員提供每月一次的現(xiàn)場例行檢查維修。
維修過程中，對出現(xiàn)故障的設(shè)備進(jìn)行檢測并加以修理，本公司將提供一切必要的勞務(wù)、零件和材料，保障客戶的設(shè)備正常工作。如果，需要更換零件，則用新的或與原件相當(dāng)?shù)牧慵τ谛蘩碣M用超過設(shè)備現(xiàn)有估價____%的需征得客戶同意。
在尋求永久的解決辦法之時，可能會提供暫時的應(yīng)急措施供客戶采用。
如果本公司決定需要額外零件或資料，就將設(shè)備取回公司維修部重新修理，
本公司將根據(jù)客戶的維修設(shè)備提供維修過程中的備件，若出現(xiàn)備件短缺則有客戶協(xié)助解決，本公司不承擔(dān)必須提供備件的責(zé)任。
二、客戶責(zé)任
1、客戶應(yīng)按照正確操作方法， 正常使用電腦。
2、如果客戶計算機(jī)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障，需要本公司提供更換配件，在保修期內(nèi)，本公司將免費保修。在保修期外，本公司將以更換配件的成本價向客戶收費。
3、在安裝維護(hù)中客戶應(yīng)提供方便，配合本公司維修人員正常工作。
4、對電腦及外部設(shè)備中存儲的重要文件數(shù)據(jù)，客戶應(yīng)有備份，妥善保存。
5、客戶在要求免送維修服務(wù)之前，應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品操作手冊中具體規(guī)定的所有自測和檢修步驟，以書面形式提供產(chǎn)品機(jī)型號，序列號，目前故障表現(xiàn)以及其他有關(guān)故障情況。
6、本公司維修人員有權(quán)接觸和使用認(rèn)為維修產(chǎn)品所必需的一切信息和設(shè)備。
7、客戶要向本公司維修人員提供操作配件和消耗品，如紙，磁盤，色帶，卡片，格式化磁盤，以及客戶正常操作中會用到的其他類似用品。
三、服務(wù)限度
1、功能性清潔，除非產(chǎn)品享受服務(wù)規(guī)定的有關(guān)功能性清潔或表面清潔工作，否則，凡涉及清潔，定期保養(yǎng)有關(guān)問題的工作，均不包含在本公司的服務(wù)內(nèi)。
2、軟件和網(wǎng)絡(luò)支持，除非產(chǎn)品享受服務(wù)規(guī)定的有關(guān)軟件或與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)問題的維修工作，否則均不包含在本公司的服務(wù)內(nèi)。
3、過期產(chǎn)品，已過特定支持時間的過期產(chǎn)品不包括在客戶免送維修服務(wù)范圍內(nèi)。
4、所有象地震，火山、洪水、火災(zāi)等不可抗力引起的設(shè)備不能正常工作不包含在本公司客戶免送維修服務(wù)范圍內(nèi)。
5、消耗類產(chǎn)品，如噴墨打印頭，硒鼓，電池，繪圖筆，紙張等，無配件類產(chǎn)品，如無器件類，連接件，電纜，外接直流變壓器等。
6、所有人為因素引起的使用不當(dāng)，比如雜物進(jìn)入機(jī)內(nèi)，不包含在客戶免送維修范圍內(nèi)。
四、收費標(biāo)準(zhǔn)
1． 工作站￥____元/臺/月。
工作站數(shù)量____臺。
合計：￥____元
2、打印機(jī)￥____元/臺/月
打印機(jī)數(shù)量：____臺。
合計：￥____元
3、總價：￥____元
五、付款方式
客戶自服務(wù)協(xié)議簽字生效之日起，向本公司付款，以____個月一計，一次付清。
甲方代表：_______________
乙方：___________________
_______年______月______日
公司委托合同 篇7
授 權(quán) 委 托 書
本人 XXX 系 XXX建筑有限責(zé)任公司 的法定代表人，現(xiàn)委托 XXX 為我方代理人。代理人根據(jù)授權(quán)，以我方名義簽署、澄清、說明、補(bǔ)正、遞交、撤回、修改 XXX村莊道路硬化項目簽訂合同、資金結(jié)算有關(guān)事宜，其法律后果由我方承擔(dān)。
委托期限 開工至工程全部竣工驗收
代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。
投 標(biāo) 人：XXX建筑有限責(zé)任公司（蓋單位章）
法定代表人:（簽字）
身份證號碼：
委托代理人： （簽字）
身份證號碼：
年 月 日
公司委托合同 篇8
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司，住所地：廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司委托合同糾紛一案，于XX年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔(dān)任審判長、審判員雷達(dá)、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于XX年9月15日公開開庭進(jìn)行了審理，書記員謝艷輝擔(dān)任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告楊林訴稱：XX年7月10日與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》;根據(jù)約定，原告于7月10日當(dāng)天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據(jù)》確認(rèn)了與原告的加盟合作關(guān)系，并對原告開具了《授權(quán)書》，授權(quán)原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經(jīng)營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權(quán)書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權(quán)，并授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認(rèn)了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關(guān)系的理由。被告的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據(jù)：
1、 被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;
2、XX年7月10日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》，證實原、被告之間的加盟合作關(guān)系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單，證實原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、XX年7月10日被告出具的《收款收據(jù)》，證實被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系;
6、被告開具的《授權(quán)書》，證實被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系，確定了加盟經(jīng)營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權(quán)書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關(guān)系，又授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司沒有到庭質(zhì)證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認(rèn)可原告陳述的事實經(jīng)過，因此本院對上述證據(jù)1-8的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)。
根據(jù)以上認(rèn)定的證據(jù)，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認(rèn)定以下事實：
XX年7月10日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》一份，原告依《確認(rèn)單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據(jù)》，隨即被告對原告又開具了《授權(quán)書》。原告持被告公司的《授權(quán)書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后，步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權(quán)書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權(quán)書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關(guān)系的前提下，單方取消了對原告的授權(quán)，終止了和原告的加盟合作關(guān)系，重新對另一加盟商出具了《授權(quán)書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。
本院認(rèn)為，XX年7月10日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》雖然沒有標(biāo)明合同的名稱，但該《確認(rèn)單》能確定當(dāng)事人名稱、標(biāo)的和數(shù)量，具備合同成立的基本要件，同時《確認(rèn)單》是被告一方預(yù)先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認(rèn)單》可以認(rèn)定為格式合同;當(dāng)事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達(dá)受要約人時生效，承諾到達(dá)要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應(yīng)該認(rèn)定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認(rèn)可了雙方的加盟關(guān)系，且原告為履行合同完成了基本準(zhǔn)備工作，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當(dāng)事人可以解除合同，但被告未提供證據(jù)證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據(jù)《確認(rèn)單》中的約定，有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經(jīng)本院審查，《確認(rèn)單》中對此約定的內(nèi)容為：“在簽訂此合作確認(rèn)單后一個月，被告若無法與原告確認(rèn)最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告�！痹摋l款是被告免除其責(zé)任、加重原告責(zé)任、排除對方主要權(quán)利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當(dāng)理由終止加盟合作關(guān)系、撤銷授權(quán)的行為已構(gòu)成違約，原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司雙方于XX年7月10日簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達(dá)
人民陪審員 傅 旭 光
二○○九年九月十八日
代理書記員 xxx
公司委托合同 篇9
甲方：廣州xx貿(mào)易有限公司
地址：
法定代表人：
電話： 傳真：
乙方：
地址：
法定代表人 ：
電話： 傳真：
經(jīng)甲方和乙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方以O(shè)EM方式生產(chǎn)“ ” 商標(biāo)的 產(chǎn)品事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：
一、甲方經(jīng) 公司授權(quán)【參見《商標(biāo)授權(quán)委托書》或《購銷合同》附件】，委托乙方生產(chǎn)“ ”商標(biāo)的 產(chǎn)品。
授權(quán)方公司資料：
二、“ ”商標(biāo) 產(chǎn)品的模具由甲方提供，乙方按照甲方提供的模具進(jìn)行生產(chǎn)。乙方對甲方提供的模具及技術(shù)資料在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后均應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，不得自己直接使用或在此基礎(chǔ)上改造使用該技術(shù)資料，也不得向本協(xié)議以外的第三方泄露相關(guān)技術(shù)資料。本協(xié)議期滿終止或本協(xié)議因各種原因解除時，乙方應(yīng)當(dāng)將甲方提供的模具及技術(shù)資料返還給甲方。
三、甲方委托乙方生產(chǎn)的“ ”商標(biāo) 產(chǎn)品的規(guī)格型號為 ，產(chǎn)品數(shù)量為 臺，由乙方分批生產(chǎn)交貨。
各批次的型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨期限等，甲乙雙方每批次另行簽訂訂貨合同執(zhí)行。
四、產(chǎn)品保修期限
1、乙方生產(chǎn)的“ ”商標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量必須符合 公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，乙方對委托生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，整機(jī)保修 年，其中第一年內(nèi)保換，第 年內(nèi)免費維修，只收取配件成本費。
2、保修期限從甲方提貨當(dāng)日開始計算。
五、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
六、運輸及費用：
1、交（提）貨地點： 。
2、運輸方式： 。
3、運輸費用負(fù)擔(dān)： 。
七、結(jié)算方式及期限：
1、當(dāng)雙方簽訂本協(xié)議后，雙方將以此協(xié)議作為基礎(chǔ)，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單，由乙方負(fù)責(zé)人確認(rèn)后才視為合格的訂貨合同，訂貨合同作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。不合格的訂貨合同不受本協(xié)議條款約束。
2、貨款的支付方式及期限： 。
3、乙方對甲方所訂貨物的交貨期限，從乙方負(fù)責(zé)人確認(rèn)甲方訂單之日起計算。
八、驗貨的標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：
1、甲方對貨物的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法依據(jù)甲方和乙方商議認(rèn)可的質(zhì)量文件為依據(jù)。
2、甲方對貨物的驗收期限為收到貨物之日起算 天內(nèi)完成。
3、甲方認(rèn)為貨物有質(zhì)量問題時，可向乙方提出異議并可以拒絕收取貨物。
4、甲方提出質(zhì)量異議期限為驗收貨物即日起算180日內(nèi)書面向乙方提出，乙方在三日內(nèi)給予處理答復(fù)，超過答復(fù)期限視為保修處理。
九、獨家銷售要求
1、在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方對“ ” 商標(biāo) 產(chǎn)品只具有甲方委托范圍內(nèi)的生產(chǎn)制造權(quán)，無經(jīng)營銷售權(quán)。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后五年內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得直接或間接地通過甲方以外的渠道向本協(xié)議以外的第三方銷售甲方委托其加工生產(chǎn)的 “ ”商標(biāo) 產(chǎn)品。
3、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后五年內(nèi)，乙方不得未經(jīng)甲方書面同意，私下直接或間接與授權(quán)方 公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、供貨商、產(chǎn)品銷售商直接聯(lián)系、報價、交易，也不得私自接受來自授權(quán)方 公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、供貨商、產(chǎn)品銷售商關(guān)于“ ”商標(biāo) 產(chǎn)品的訂單或“ ”商標(biāo)的其他產(chǎn)品或其他商標(biāo)的
產(chǎn)品訂單。
4、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止后五年內(nèi)，乙方如有來自本協(xié)議以外的第三方的有關(guān)“ ”商標(biāo) 產(chǎn)品的詢價或訂單，乙方應(yīng)轉(zhuǎn)交給甲方，乙方不得未經(jīng)甲方書面同意私自接受本協(xié)議以外的第三方的有關(guān)“ ”商標(biāo) 產(chǎn)品的詢價或訂單。
十、在本協(xié)議有效期內(nèi)，若有本協(xié)議以外的第三方委托乙方加工生產(chǎn)有別于乙方委托甲方加工生產(chǎn)的 產(chǎn)品，從而會影響到甲方委托乙方加工生產(chǎn)的 產(chǎn)品的銷售并影響到甲方的經(jīng)濟(jì)利益時，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商達(dá)成有關(guān)協(xié)議，以保障甲乙雙方的經(jīng)濟(jì)利益不受損害。
十一、違約責(zé)任
1、在本協(xié)議有效期內(nèi)及本協(xié)議期滿終止或因各種原因解除后五年內(nèi)，乙方如有違反本協(xié)議第九條中約定的任一情形的，乙方應(yīng)當(dāng)為其每次違約行為向甲方支付違約金人民幣貳佰萬圓（￥2,000,000.00），并在甲方發(fā)現(xiàn)乙方違約行為并向其發(fā)出警告函的叁個月內(nèi)支付給甲方。
若雙方在本合同終止或解除后又有新的合作約定，該五年期限自動順延至新的合作約定完成后五年內(nèi)。
2、乙方違反訂貨合同中關(guān)于交貨期限的約定，延期交貨的，每延期一日，應(yīng)當(dāng)向甲方支付當(dāng)批次貨款總額萬分之八的違約金；延期超過15日，甲方有權(quán)要求解除合同，同時要求乙方全額退還貨款并支付當(dāng)批次貨款總額30%的違約金。
3、乙方如違反本協(xié)議第二條的保密義務(wù)，應(yīng)當(dāng)向甲方支付壹佰萬元（￥1,000,000.00）的違約金。違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方應(yīng)一并賠償甲方所有損失，包括甲方為追究乙方違約責(zé)任支付的差旅費、律師費、訴訟費等。
十二、解決糾紛的方式：
1、執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。
2、協(xié)商解決不成，需要訴訟的，任一方均應(yīng)向甲方住所地人民法院提出訴訟。
十三、協(xié)議有效期：
本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效，協(xié)議有效期為 年，從200 年 月 日至 年 月 日。 有效期滿，如需繼續(xù)委托生產(chǎn)，雙方另行簽訂委托加工協(xié)議。
十四、未盡事宜雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十五、本協(xié)議一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方：乙方：
法定代表人： 法定代表人：
日期： 日期：
公司委托合同 篇10
委托人：(下稱甲方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯(lián)系電話： 公司名稱：
通訊地址： 聯(lián)系電話：
受托人(下稱乙方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方本著自愿、平等、順暢合作、互利共贏的經(jīng)營原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就委托經(jīng)營**公司項目，訂立本協(xié)議，謹(jǐn)以共同遵守：
第一條：甲方自愿將自己原經(jīng)營的**公司委托給乙方實行統(tǒng)一經(jīng)營管理，包括公司名稱、各種證件，所有公用及輔助設(shè)施，甲方不參與生產(chǎn)經(jīng)營管理。
第二條：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方不得與任何第三方簽訂租賃合同。
第三條：本協(xié)議有效期自雙方簽訂之日起至 年 月 日。(有效期 年)
第四條：甲乙雙方同意在協(xié)議簽訂后的第三年開始計回報金。
1、甲方同意乙方在協(xié)議簽訂后第一年虧損1000萬元人民幣。
2、乙方第二年零利潤上交。
3、乙方在第三年開始按年利潤的25%上交給甲方。
4、乙方負(fù)責(zé)確保在崗工人工資按國家政策發(fā)放。
第五條：協(xié)議簽訂后公司所有產(chǎn)生的政策性費用及會議費、辦公費、差旅費、招待費等由乙方負(fù)責(zé)。
第六條：由乙方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，進(jìn)行的大修、改造、改擴(kuò)建等項目形成固定資產(chǎn)的，產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，解除協(xié)議時由甲方按照國家相關(guān)規(guī)定、程序購買此項固定資產(chǎn)。
第七條：各級管理機(jī)構(gòu)和管理人員的配臵使用，由乙方負(fù)責(zé)。
第八條：甲方原有的財賬、債權(quán)糾紛與乙方無關(guān)。
第九條：甲方的權(quán)力及義務(wù)
1、按本協(xié)議約定收取定額回報金的權(quán)利。
2、監(jiān)督乙方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遵守法律、法規(guī)的權(quán)利。若因乙方發(fā)生違法經(jīng)營可能造成行政、經(jīng)濟(jì)上的責(zé)任，甲方有權(quán)向乙方提出書面整改意見。若乙方收到甲方書面整改意
見三個月個不能改正時，甲方有權(quán)要求終止合同。
3、甲方有權(quán)對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、甲方有義務(wù)為乙方提供一個良好的外部經(jīng)營環(huán)境，負(fù)責(zé)辦理公司的消防、環(huán)保、安全等方面的許可證手續(xù)，發(fā)生影響委托經(jīng)營時應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、甲方保證乙方公用設(shè)施的正常使用。如：水、電、汽、路等(上級水電部門限水、限電、檢修等特殊原因?qū)е峦Ｋ�、停電除�?。
6、甲方不得無故干擾乙方的自主經(jīng)營權(quán)、人事權(quán)。
7、因訴訟、仲裁、發(fā)生民事糾紛案需辦理有關(guān)手續(xù)的，甲方有義務(wù)提供相應(yīng)手續(xù)和幫助，費用由乙方承擔(dān)。
第十條：乙方權(quán)利和義務(wù)
1、委托經(jīng)營期間，甲方出讓本協(xié)議約定之外產(chǎn)權(quán)時，同等條件下，乙方享有優(yōu)先權(quán)。
2、委托經(jīng)營期滿后，甲方需繼續(xù)委托經(jīng)營或出讓產(chǎn)權(quán)時，同等條件下乙方享有優(yōu)先權(quán)。
3、乙方有權(quán)獲取定額回報金之外的收益。
4、乙方有權(quán)在生產(chǎn)經(jīng)營需要的情況下，對廠區(qū)或設(shè)備進(jìn)行改造和改擴(kuò)建。
5、乙方有義務(wù)選派有較高水平的管理人員，不斷提高管理水平，創(chuàng)造更大利潤效益。
6、乙方有義務(wù)遵守國家法律、法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營、杜絕非法經(jīng)營。
7、乙方有義務(wù)對委托經(jīng)營期間的安全、環(huán)保等生產(chǎn)問題負(fù)責(zé)。
8、乙方有義務(wù)對生產(chǎn)設(shè)備，廠區(qū)進(jìn)行日常維護(hù)與養(yǎng)護(hù)。
9、按約定的方式向甲方繳納約定的回報金。
10、其他依照國家法律法規(guī)和本協(xié)議應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條：違約責(zé)任
如果一方不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定或單方終止合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，由此給對方造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
在委托經(jīng)營期間內(nèi)若遇不可抗拒的原因(如重大政策調(diào)整，政府征地或上級指令造成不能生產(chǎn)經(jīng)營，重大自然災(zāi)害等)須解除協(xié)議的，雙方互相免責(zé)。
第十二條：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲、乙雙方自行協(xié)商解決，如協(xié)商無果，任何一方均可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V對方。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商，所達(dá)成之補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十四條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
第十五條：本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽署之日起生效。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
簽署時間：年 月 日 簽署時間： 年 月 日
【公司委托合同范文集錦10篇】相關(guān)文章：
粵公網(wǎng)安備 44010602002712