委托合同模板六篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么常見(jiàn)的合同書是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的委托合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

委托合同 篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項(xiàng)目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢，裝修合同。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址： ___________________________________

　　2. 居室規(guī)格：房型 ______ 層(式) ______ 室 ______ 廳 ______ 廚 ______ 衛(wèi)，總計(jì)施工面積 ____________ 平方米。

　　3. 施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4. 委托方式： ____________________________________________

　　5. 工程開(kāi)工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

　　6. 工程竣工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

　　工程總天數(shù)： ________ 天

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫) ___________________ 元，詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1 、材料款 __________ 元; 2 、人 工 費(fèi) __________ 元;

　　3 、設(shè)計(jì)費(fèi) __________ 元; 4 、施工清運(yùn)費(fèi) __________ 元;

　　5 、搬卸費(fèi) __________ 元; 6 、管 理 費(fèi) __________ 元;

　　7 、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容) ______________ 元，合同范本《裝修合同》。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2. 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4. 凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5. 甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1. 乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3. 甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的 10 %作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付 100 %工程材料款和施工工費(fèi)的 50 %;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　2. 工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

　　3. 甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的 1 %支付給乙方。

　　4. 甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

委托合同 篇2

　　地址：身份證號(hào)碼：

　　乙方： 律師事務(wù)所

　　地址：電話：

　　鑒于甲方的丈夫 因被***市***區(qū)人民檢察院指控犯有組織賣淫罪，案件將移送人民法院進(jìn)行審理，甲方愿意聘請(qǐng)乙方律師為**擔(dān)任審查起訴階段和一審階段的辯護(hù)人。

　　為此，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方為**提供審查起訴階段和一審階段刑事辯護(hù)事宜達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方律師擔(dān)任被告人**審查起訴階段、一審階段的辯護(hù)人。乙方接受甲方委托，指派***律師、***律師擔(dān)任被告人**的刑事辯護(hù)人。

　　二、甲方應(yīng)：1、真實(shí)、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；2. 按期、足額向乙方支付辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)。

　　三、 乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在審查起訴階段和一審階段應(yīng)當(dāng)完成以下工作：

　　（1）查閱、了解檢察機(jī)關(guān)向人民法院移送的主要證據(jù)復(fù)印件和相關(guān)材料；

　�。�2）會(huì)見(jiàn)被告人，了解其本人對(duì)指控的意見(jiàn)及對(duì)案情的敘述；

　　（3） 按時(shí)出庭，依法為被告人進(jìn)行辯護(hù)，維護(hù)被告人的合法權(quán)益。

　　四、根據(jù)本案的具體情況和復(fù)雜程度，雙方約定甲方向乙方支付辯護(hù)費(fèi)壹萬(wàn)元和辦案費(fèi)伍仟元，共計(jì)人民幣壹萬(wàn)伍仟元（￥15000元）。

　　辯護(hù)費(fèi)包括本協(xié)議第三條所列規(guī)定乙方應(yīng)完成的工作的費(fèi)用及向相關(guān)人員的有關(guān)咨詢費(fèi)用。

　　辦案費(fèi)是指乙方為辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生或可能發(fā)生的全部費(fèi)用，包括交通、通訊、復(fù)印、打字等費(fèi)用及乙方輔助人員的報(bào)酬。

　　五、辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日一次性給付，至遲不超過(guò)本協(xié)議簽訂之日起的三天，如甲方不按期全額付清上述費(fèi)用的，則本協(xié)議自動(dòng)終止。

　　六、如果乙方無(wú)故終止履行本協(xié)議，辯護(hù)費(fèi)全額退還甲方；如果甲方無(wú)故終止，辯護(hù)費(fèi)不予退還。

　　七、甲、乙雙方正式簽署本協(xié)議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護(hù)費(fèi)、辦案費(fèi)后，乙方律師應(yīng)及時(shí)向檢察院、一審法院提交辯護(hù)手續(xù)，并會(huì)見(jiàn)被告人**。

　　八、本協(xié)議有效期限，自生效之日起至本案本審終結(jié)止。（判決、檢察機(jī)關(guān)撤回起訴及撤銷訴訟。）

　　九、 本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協(xié)議。

　　甲方： 乙方： 律師事務(wù)所

　　簽約時(shí)間：簽約時(shí)間：

　　篇二：刑事案件辯護(hù)委托合同-一審階段(自首都律師)

　　刑事案件辯護(hù)委托合同 （一審階段）

　　編號(hào):

　　甲方： 地址: 電話: 傳真: 郵政編碼: 乙方： 北京市鼎知律師事務(wù)所

　　地址: 北京市西城區(qū)宣武門西大街129號(hào)金隅大廈1017 郵政編碼：100031電話：010—66416519傳真：010—66418608

　　鑒于， 因涉嫌 被檢察院指控，現(xiàn)案件已/或?qū)⒁扑腿嗣穹ㄔ哼M(jìn)行審理。 鑒于，甲方愿意聘請(qǐng)乙方律師為擔(dān)任一審辯護(hù)人。 為此，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

　　第一條 委托

　　甲方委托乙方律師擔(dān)任被告人一審階段的辯護(hù)人。乙方接受甲方委托，指派 律師、律師擔(dān)任第一審辯護(hù)人。

　　第二條 雙方的義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追降牧x務(wù)

　　1、真實(shí)、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；

　　2、按期、足額向乙方支付辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)。

　�。ǘ�）乙

　　方的義務(wù)

　　乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在法院第一審階段應(yīng)當(dāng)完成以下工作：

　　1、查閱、了解檢察機(jī)關(guān)向人民法院移送的主要證據(jù)復(fù)印件和相關(guān)材料；

　　2、會(huì)見(jiàn)被告人，了解其本人對(duì)指控的意見(jiàn)及對(duì)案情的敘述；

　　3、按時(shí)出庭，依法為被告人進(jìn)行辯護(hù)，維護(hù)被告人的合法權(quán)益。

　　第三條 辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)

　　根據(jù)本案具體情況和復(fù)雜程度，雙方約定：甲方向乙方支付辯護(hù)費(fèi)元和辦案費(fèi)元， 共計(jì)人民幣 元。

　　辯護(hù)費(fèi)包括本協(xié)議第二條第（二）項(xiàng)所規(guī)定乙方應(yīng)完成的工作的費(fèi)用及向相關(guān)人員的有關(guān)咨詢費(fèi)用。

　　辦案費(fèi)是指乙方為辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生或可能發(fā)生的全部費(fèi)用，包括但不僅限于交通、通訊、復(fù)印、打字等費(fèi)用及乙方輔助人員的報(bào)酬。辦案費(fèi)采用包干方式。除非甲方同意，無(wú)論乙方的實(shí)際辦案支出是否超過(guò)該費(fèi)用，甲方均無(wú)另行給付的義務(wù)。

　　第四條 支付時(shí)間

　　辯護(hù)費(fèi)及辦案費(fèi)應(yīng)于本協(xié)議簽定之日給付，至遲不超過(guò)本協(xié)議簽定的次日（如遇法定節(jié)假日時(shí)，可順延至法定節(jié)假日后的第一天）。

　　第五條 責(zé)任

　　如果乙方無(wú)故終止履行本協(xié)議，辯護(hù)費(fèi)全額退還甲方；如果甲方無(wú)故終止，辯護(hù)費(fèi)不退還。

　　第六條 特殊規(guī)定

　　甲、乙雙方正式簽署本協(xié)議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護(hù)費(fèi)、辦案費(fèi)后，乙方律師應(yīng)及時(shí)向一審法院提交辯護(hù)手續(xù)，并會(huì)見(jiàn)被告人，委托的最終生效以被告人本人同意由乙方律師為其擔(dān)任一審辯護(hù)人為準(zhǔn)。

　　如果被告人本人不同意乙方律師為其擔(dān)任一審辯護(hù)人，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方及一審法院，并協(xié)商部分退還辯護(hù)費(fèi)及剩余辦案費(fèi)，雙方終止履行本協(xié)議。

　　第七條 協(xié)議有效期

　　本協(xié)議有效期限，自生效之日起至本案一審終結(jié)止。（判決、檢察機(jī)關(guān)撤回起訴及撤銷訴訟）。

　　第八條 本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協(xié)議。

　　甲方： 乙方：北京市鼎知律師事務(wù)所

　　簽約時(shí)間： 簽約時(shí)間：

委托合同 篇3

　　1、是建立在委托人與受托人互相信任的基礎(chǔ)上

　　委托人之所以選定受托人為自己處理事務(wù)，是以他對(duì)受托人的辦事能力和信譽(yù)的了解、信任為基礎(chǔ)的。

　　受托人之所以接受委托，也是出于愿意為委托人服務(wù)，能夠完成委托事務(wù)的自信，這也是其基于對(duì)委托人的了解和信任。

　　沒(méi)有當(dāng)事人雙方相互的信任和自愿，委托合同關(guān)系就不能建立，即使建立了合同關(guān)系也難以鞏固。

　　在委托合同中，受托人應(yīng)當(dāng)親自處理受托的事務(wù)，不經(jīng)委托人的同意，不能轉(zhuǎn)托他人處理受托的事務(wù)。

　　在委托合同建立后，如果任何一方對(duì)他方產(chǎn)生了不信任，都可以隨時(shí)終止委托合同。

　　2、委托合同的標(biāo)的：是處理委托事務(wù)

　　委托合同是提供勞務(wù)類合同，其標(biāo)的是為勞務(wù)，這種勞務(wù)體現(xiàn)為委托人為受托人處理委托事務(wù)。

　　關(guān)于委托事務(wù)的范圍，《合同法》并沒(méi)有將委托事務(wù)限于法律行為，因而解釋上應(yīng)不限于法律行為。

　　委托事務(wù)的范圍也并不是沒(méi)有任何限制的，委托事務(wù)必須是委托人有權(quán)實(shí)施的，且不違反法律或者社會(huì)公共利益、社會(huì)公德的行為。

　　3、受托人以委托人的名義和費(fèi)用處理委托事務(wù)

　　受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費(fèi)用，而是以委托人的名義和費(fèi)用進(jìn)行的。

　　委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸受托人承受。

　　這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。

　　在有些情況下，受托人也可以以自己的名義與第三人為民事法律行為。

　　4、委托合同可以是：有償?shù)�，也可以是無(wú)償?shù)?/strong>

　　委托合同是否有償，由當(dāng)事人雙方約定；如約定收取報(bào)酬，則為有償合同。

　　如法律沒(méi)有另外規(guī)定，當(dāng)事人雙方又沒(méi)有約定給付受托人報(bào)酬的，則為無(wú)償合同。

　　5、委托合同是：諾成合同、不要式合同、雙務(wù)合同

　　委托合同自雙方達(dá)成一致的協(xié)議時(shí)即成立，不以物的交付或當(dāng)事人實(shí)際履行行為作為合同成立的要件，因此委托合同為諾成合同。

　　委托合同為不要式合同，合同采用何種形式，由當(dāng)事人雙方自行約定。

　　委托合同無(wú)論是否有償，均為雙務(wù)合同。

　　在無(wú)償?shù)奈�托合同中，委托人雖沒(méi)有支付報(bào)酬的義務(wù)，但其仍負(fù)有其他義務(wù)，如支付費(fèi)用、接受委托事務(wù)的結(jié)果、賠償損失等，這些義務(wù)與受托人的義務(wù)是相對(duì)應(yīng)的，因此，無(wú)償?shù)奈�托合同也是雙務(wù)合同。

委托合同 篇4