[優(yōu)]汽車買賣合同15篇
隨著法律觀念的深入人心,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編為大家收集的汽車買賣合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
汽車買賣合同1
合同編號:
出賣人:簽定地點:
買受人:簽定時間: 年 月 日
一、汽車型號及金額:
汽車
品牌型號發(fā)動
機(jī)號合格
證號車架號海關(guān)
單號商檢
單號顏色價格備注
二、交車地點、方式:
交車地點: 交車時間:
付款方式: 付款時間:
三、質(zhì)量、維修:
1.出賣人向買受人出售的汽車,其質(zhì)量必須符合國家頒布的車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。
3.出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛基本情況。
4.出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
(1)銷售票;
(2)(國產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗單;
。3)保修卡或保修手冊;
。4)說明書;
。5)隨車工具及備胎。(以上3、4、5項如沒有,售前應(yīng)說明)
5.買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6.買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7.汽車在購買后,如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題,可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的.維修站聯(lián)系、解決。
8.如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,出賣人未向買受人明示的,依法承擔(dān)責(zé)任。
9.如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任(雙方協(xié)商):
五、合同爭議的解決方式:
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可向有關(guān)部門申請調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第一種方式解決:
1.提交 仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份,汽車交易市場主辦單位留存 份(市場留存期一年)。
七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人: 出賣人:
買受人姓名(章) 出賣人名稱(章):
地址: 地址:
電話: 電話:
汽車買賣合同2
隨著市場經(jīng)濟(jì)的日趨活躍,汽車交易大量增加,因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效,有些因為未到汽車交易市場進(jìn)行交易而主張無效。在審判實踐中,由于受傳統(tǒng)審判觀念影響,法官在審理此類糾紛中,對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件,有些法院認(rèn)定無效,有些法院則認(rèn)定有效。因此,對汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律,需要進(jìn)一步的探討。
一、買賣合同的法律依據(jù)、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討,必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征!吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定:“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標(biāo)的物所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。”
買賣合同的法律特征:1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán),買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件,能否以《舊機(jī)動車交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車買賣合同無效的依據(jù)
《舊機(jī)動車交易管理辦法》第三條規(guī)定:“舊機(jī)動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個方面,屬特殊商品流通,必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行行。”該辦法第三十二條規(guī)定:“進(jìn)行舊機(jī)動車交易,銷車方須向機(jī)動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機(jī)動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機(jī)動車交易中心或有舊機(jī)動車經(jīng)營權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗證,車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)!睋(jù)此,在審判實踐中,有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行汽車交易,因而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的.汽車買賣合同無效。
如案例一:
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車口頭買賣協(xié)議,由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂,價款16500元。協(xié)議達(dá)成后,馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂,李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進(jìn)行約定,也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌,被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押,并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領(lǐng)回,并找馮彬協(xié)商退車未果,雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情,雙方的汽車買賣合同無效為由,要求將該車退回馮彬,馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由,向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱,該車來源合法,證件齊全,口頭協(xié)議后,李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件,買賣合同已成立,李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù),請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認(rèn)為,原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車,雖然該車來源合法,證件齊全,但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行交易,納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù),違反法律規(guī)定,損害了國家利益,該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立,應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規(guī)定,判決如下:一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告,同時被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元,由原告自負(fù)。一審判決后,原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認(rèn)為,上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車買賣協(xié)議,是雙方的真實意思表示,內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù),但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機(jī)動車買賣行為生效的必然條件,車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定:“依法成立的合同,自成立時生效!蓖瑫r根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定:“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移,但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同,該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無效錯誤,應(yīng)予撤銷。據(jù)此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定,判決如下:一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二:
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜,由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車,車輛行駛證號為瓊D30594,出賣給潘世海。雙方約定,車價為8000元。同日,潘世海向朱海林寫下欠條一張,其欠條載明:“欠購車款捌仟元(¥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人:潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后,朱海林便同意潘世海把車開走,至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元,朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海,雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟,要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元,并承擔(dān)車旅費100元。潘世海辯稱,其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林,按雙方的約定,朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù),而朱海林沒有辦理,因此,雙方的口頭協(xié)議沒有生效,要求朱海林退回定金4000元,并請證人張桂銘出庭作證。一審中,潘世海提出反訴,要求朱海林雙倍返還定金8000元,并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費,但在法定期間內(nèi),潘世海未向原審法院繳交反訴費,原審法院裁定,按潘世海自動撤回反訴處理。一審中,朱海林對證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明,朱海林于20xx年3月間購買該車,總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知,該車使用年限為8年。按使用8年計算,該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認(rèn)為,原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車,根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動車交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個方面,屬特殊商品流通,必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行”的規(guī)定,原告所賣的舊貨車,必須要在經(jīng)過批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心方可進(jìn)行交易,否則應(yīng)視為交易無效。因此,原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告,其行為違反了《機(jī)動車交易管理辦法》的規(guī)定,故應(yīng)視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn),應(yīng)互相返還。因此,對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求,本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實,由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證,雖然原告否認(rèn),但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度,被告有證人出庭作證,因此,被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對被告的這一主張,本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定,判決如下:一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后,原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認(rèn)為,上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買賣汽車協(xié)議,是雙方當(dāng)事人的真實意思表示,協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后,上訴人將車輛交付被上訴人使用,被上訴人未按約定支付車款,其行為屬于違約行為,依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時,上訴人將該車交付被上訴人,沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人,致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營運,上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為,也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中,雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任,因此,上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中,雙方均未完全履行協(xié)議,上訴人請求被上訴人將該車退回,被上訴人表示同意,故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定,將車款支付上訴人,也不及時將車退回上訴人,致使該車由被上訴人占用長達(dá)一年,因此,被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費給上訴人,其折舊費按每天12.05元計算,上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日,共計239天,計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù),不予認(rèn)定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費2000元,沒有法律依據(jù),也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確,應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人,證據(jù)不足,不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中,要求上訴人雙倍退還定金8000元,并要求補償購買維修汽車配件費用2420元,由于一審中提出反訴請求,未按規(guī)定時間交納反訴費,一審已裁定按其自動撤回反訴處理,被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)定雙方的舊車買賣合同為無效合同,屬適用法律錯誤。因為《舊機(jī)動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章,并不是行政法規(guī)。目前,法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動車交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行,故不能以此作為判決合同無效的依據(jù),應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購車款,并判決由上訴人返還,其認(rèn)定事實證據(jù)不足,應(yīng)予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣合同3
合同編號:___________
委托服務(wù)協(xié)議書
委托人(乙方):______________________
受托人(甲方):______________________
雙方經(jīng)協(xié)商一致,就辦理下列委托事項達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(打√):
(1)代辦選牌□
。2)代辦按揭□
(3)代辦保險□
。4)代辦上牌□
。5)代辦裝潢□
(6)代辦其它事項____________________________________________。
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜,乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時支付___________元,大寫______________________。
甲方完成上述委托事宜后,乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬(以下簡稱代辦費),合計___________元,大寫___________。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定:
1、代辦選牌,代辦費:___________元。
2、代辦按揭,代辦費:___________元。
3、代辦保險:
。1)保險公司所在地及名稱:___________。
。2)保險期限:一年□二年□三年□
。3)第三者責(zé)任險,費用:________________元。
。4)交通事故責(zé)任強(qiáng)制險,費用:__________元。
。5)車輛損失險,費用:__________________元。
。6)其他險種名稱及費用:__________________。
。7)以上保險費用合計:__________________元。
(8)雙方特別約定:乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的,乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動車輛保險,投保險種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險和車輛損失險。保險合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容:發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌,保險公司不得免除賠償責(zé)任。
4、代辦上牌,費用概算如下:
養(yǎng)路費____________元,車船稅____________元,購置稅____________元,注冊費:______元,其他______元,合計約____________元。
5、代辦裝潢,裝潢項目____________,費用____________元。
6、代辦其他項目__________________,費用____________元。
7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的'各項收費和國家規(guī)定的強(qiáng)制保險等費用,均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。
四、上述費用采取下列第______種方式支付:
1、乙方預(yù)付。
2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限:
______年______月______日前。
六、完成委托上牌服務(wù),應(yīng)隨車移交如下材料:
(1)購置稅憑證
。2)養(yǎng)路費憑證
。3)機(jī)動車保險單
。4)行駛證
(5)車船稅憑證
。6)車輛牌照號碼:__________________。
七、違約責(zé)任
1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的,乙方應(yīng)先向保險公司索賠;保險賠付不足的部分,屬于甲方責(zé)任的,由甲方承擔(dān),屬于第三方責(zé)任的,甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的,甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的,應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實際損失。
3、除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外,甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項的,乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止,利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過_______日,甲方應(yīng)按全部車價款_______%向乙方支付違約金,協(xié)議繼續(xù)履行。
4、因乙方未能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項完成的,本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延,甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
八、其他約定:______________________________。
甲方簽字或蓋章:______ 乙方簽字或蓋章:______
日期:________________ 日期:________________
汽車買賣合同4
合同編號:________________
出賣人:____________________
買受人:____________________
簽訂地點:__________________
簽訂日期:__________________
一、汽車型號及金額
汽車品牌
型號發(fā)動機(jī)號合格證號車架號海關(guān)單號商檢單號顏色價格備注
二、交車地點、方式
交車地點:__________________
交車時間:__________________
付款方式:__________________
付款時間:__________________
三、質(zhì)量、維修
1.出賣人向買受人出售的汽車,其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2.出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。
3.出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
4.出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
。1)銷售發(fā)票;
。2)(國產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗單;
。3)保修卡或保修手冊;
。4)說明書;
。5)隨車工具及備胎。(以上3、4、5項如沒有,售前應(yīng)說明)
5.買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6.買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7.汽車在購買后,如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題,可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8.如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔(dān)責(zé)任。
9.如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任(雙方協(xié)商):
________________________________________
五、合同爭議的`解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可向在關(guān)部門申請調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式:
1.提交_____仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
六、
本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份,汽車交易市場主辦單位留存一份(市場留存期一年)。
七、
本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人:__________________買受人姓名(章):________地址:____________________電話:____________________
出賣人:__________________出賣人姓名(章):________地址:____________________電話:____________________
汽車買賣合同5
編號: 采購單位(甲方):
供應(yīng)商(乙方):
鑒證方:
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號: ),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下條款:
第一條:車型、配臵、顏色、數(shù)量、價格 金額單位:元 數(shù)量單位:臺
注:以上合同總價系指在杭州市區(qū)的交貨價(包括運費、倉儲費、出庫費等相關(guān)費用)。
第二條:質(zhì)量保證
1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)國家“三C”認(rèn)證或通過國家有關(guān)部門檢測的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。
2、合同車輛在交貨過程中,發(fā)生意外事故和故障損失,如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔(dān)責(zé)任;由甲方驗收合格后提車。
3、如發(fā)生所供車輛與合同不符,甲方有權(quán)拒收或退貨,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
第三條:交貨時間、地點
1、乙方在合同生效后 個工作日內(nèi),按照其與甲方的事先約定將所供車輛運至指定地點,由甲方負(fù)責(zé)驗收,乙方須配合甲方做好驗收提車工作。
2、在交付車輛時,乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關(guān)資料及隨車的工具器材,并在保養(yǎng)手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務(wù)聯(lián)系單》。
第四條:驗收
1、乙方將車輛運達(dá)交貨地點后,甲方當(dāng)場驗收合格后,雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》和《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件,必須保證其序列號、產(chǎn)品型號統(tǒng)一對應(yīng)、描述一致。
2、鑒證方將會同采購辦、監(jiān)察、審計等部門以及聘請的技術(shù)顧問履行監(jiān)督責(zé)任。
第五條:售后服務(wù)
乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù),落實杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(站),具體負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)車輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。
第六條:履約保證金
乙方在簽訂合同的同時須向鑒證方繳納合同總價2%的'履約保證金(合計人民幣 元), 合同履行完畢后,由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財政或稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章),并持《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。
第七條:貨款的支付
經(jīng)甲方驗收合格交貨后,乙方須在三個工作日內(nèi)將《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報鑒證方備案后,憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》在 個工作日內(nèi),向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。
第八條:其它約定
第九條:違約責(zé)任
1、乙方逾期履行合同的,自逾期之日起,向甲方每日償付合同總價0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的,應(yīng)向甲方支付合同總價2%的違約金,并且不再退還履約保證金,同時甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。
2、甲方逾期支付貨款的,自逾期之日起,向乙方每日償付合同總價0.2‰的違約金;甲方無正當(dāng)理由拒付貨款的,應(yīng)向乙方償付合同總價2%的違約金。
第十條 爭議的解決
本合同如發(fā)生糾紛,甲、乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,如協(xié)商不成,按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定處理。
第十一條 合同的生效
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后,由乙方在三個工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證,并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。
2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜,需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商,訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、采購文件(編號: )、應(yīng)標(biāo)文件及評標(biāo)過程中形成的文字資料、詢標(biāo)紀(jì)要均作為本合同的組成部分,具有同等效力。
4、本合同一式三份,甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
年月日: 年月日:
汽車買賣合同6
出賣人:合同編號:
買受人:簽訂地點:
簽訂日期:年月日
一、汽車型號及金額:
二、交車地點、方式:
交車地點:交車時間:
付款方式:付款時間:
三、質(zhì)量、維修:
1、出賣人向買受人出售的汽車,其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
(1)銷售發(fā)票;
(2)(國產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗單;
(3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎。(以上3、4、5項如沒有,售前應(yīng)說明)
5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車在購買后,如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題,可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,出賣人未向買受人明示的,依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任(雙方協(xié)商):
五、爭議的解決方式:凡因本合同或與本合同有關(guān)的'一切爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成的,應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會天津國際經(jīng)濟(jì)金融仲裁中心,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
六、本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份,汽車交易市場主辦單位留存一份(市場留存期一年)。
七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人:出賣人:
買受人姓名(章):出賣人姓名(章):
地址:地址:
電話:電話:
汽車買賣合同7
依據(jù)《 中華人民共和國合同法》 及相關(guān)規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的墓礎(chǔ)上,就二手車買賣的有關(guān)事宜協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的二手車(注:批量交易車輛請?zhí)顚懞贤郊?
車主姓名: ;號牌號碼: ;廠牌型號: ;發(fā)動機(jī)號碼: ;車架號: ;養(yǎng)路費繳付有效期至: ;車輛年檢有效期限至: ;初次登記日期: ;行駛公里數(shù):
車輛使用性質(zhì):口客運、口貨運、口出租、口租賃、口非營運、口其他。
車輛狀況:
第二條 車輛成交價格及交驗車
車輛成交價格為(不含稅費) 元;大寫: 元;車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費負(fù)擔(dān)方式為口買方負(fù)責(zé)、口賣方負(fù)責(zé)、口 。
買方應(yīng)于 年 月 日在 (地點)同賣方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)文件,并自驗收、審驗無誤起 日內(nèi)向賣方支付車價款。
賣方應(yīng)在收到車價款后向買方交付車輛及相關(guān)文件,并在 日內(nèi)協(xié)助買方辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。(注:雙方約定分期付款的,可就付款時間及車輛交付等問題在第六條中約定。)
相關(guān)文件包括:機(jī)動車行駛證、機(jī)動車等級證書、車輛購置稅證明、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費交付憑證、 。
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
1 、賣方保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處宜權(quán),且該車符合相關(guān)規(guī)定姐夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2 、賣方應(yīng)保證向買方提供的相關(guān)文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛很成分。
3 、買方應(yīng)按約定時間、地點與賣方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)文件,并按約定支付車價款。
4 、賣方收取車價款后,應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。
5 、車輛交付后辦理過戶、轉(zhuǎn)籍過程中,因車輛使用發(fā)生的'問題由 負(fù)責(zé)。
第四條 違約責(zé)任
1 、第三人對車輛主張權(quán)利并有確實證據(jù)的,賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方澳成的一切報失.
2 、買方未按約定支付車價款的,應(yīng)每日按未交車價款 %的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3 、賣方未按約定交付車輛及相關(guān)文件的,應(yīng)每日按車價款 %的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金,
4 、因賣方原因致使車輛在規(guī)定期間內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的,買方有權(quán)要求賣方返還車價款并承擔(dān)一切損失;因買方原因致使車輛在規(guī)定期限不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的,賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的,按下列第 種方式解決:
① 提交 仲裁委員會仲裁:
、 依法向人民法院起訴。
第六條 其他約定事項:
本合同一式三份,買賣雙方各一份,備案部門一份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應(yīng)采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買方(章): 賣方(章):
住所: 住所:
電話: 電話:
證照號碼: 證照號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
簽訂時間: 簽訂地點:
汽車買賣合同8
甲方(賣車方):__身份證號:__
現(xiàn)住址:__
乙方(買車方):__身份證號:__
現(xiàn)住址:__
甲乙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方將牌號為:__________,發(fā)動機(jī)號________,車架號為__________。_____年_______顏色車。________牌機(jī)動車以現(xiàn)金_____________________元的'價格賣給乙方。
2、甲方保證此車手續(xù)真實有效(有檔案),來源正確,無交通事故及經(jīng)濟(jì)(產(chǎn)權(quán)、債務(wù)、低債)等糾紛,甲方保證此車能夠正常過戶。
3、該車在_____年____月____日以前的一切事由甲方負(fù)責(zé),在_____年____月____日以后的一切事由乙方負(fù)責(zé)。
4、此協(xié)議在乙方對車和車況認(rèn)可后雙方簽字后,協(xié)議生效,并具有法律效力。協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
5、其它備注:
甲方簽字:__聯(lián)系電話:__
乙方簽字:__聯(lián)系電話:__
甲方收車款萬仟佰拾元整
收款人簽字:__
__年__月__日
汽車買賣合同9
出賣人:
買受人:
一、 汽車金額:
汽車品牌型號顏色價格備注
二、交車方式:
交車地點: 交車時間:
付款方式:付款時間:
三、質(zhì)量維修:
1、出賣人向買受人出售的汽車,其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
。1)銷售發(fā)票;
。2)(國產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗單;
。3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
。5)隨車工具及備胎;
5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車在購買后,由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的.質(zhì)量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任:
五、爭議解決:
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交南寧市仲裁委員會仲裁。
六、合同文本:
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
七、合同效力:
本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章):出賣人(簽章):
地址:地址:
電話:電話:
年月日
汽車買賣合同10
甲方(銷售方): 乙方(買受方):
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本著平等自愿、公平、誠實信用的原則,就汽車買賣事宜,訂立本合同。
第一條 交易汽車基本信息及配置
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 甲方出售的車輛,質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合出廠時的國家標(biāo)準(zhǔn),且不低于生產(chǎn)者出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn),是國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品。
第三條 價款
車輛價格每臺 元(人民幣),大寫 。 數(shù)量 臺,總計 元(人民幣),大寫 。
第四條 支付方式 雙方同意按照以下第 種方式支付車輛價款:
1.簽署本合同時,支付全部車價款 元(人民幣),大寫 。
2.簽署本合同時,首付全部車價款的` %,即 元,大寫 ;余款 元(人民幣),大寫 ,于 年 月 日前付清。
3.分期付款 。
4.其他 。 乙方應(yīng)當(dāng)將車價款付至甲方的財務(wù)部門或甲方指定的賬號(收款人 : 開戶行: 銀行賬號: ),不得將車價款付給甲方銷售人員。
第五條 交付與驗收
1.交車方式:□甲方送車上門 □乙方自提
其他 。
2.交車地點: 。
3.交車日期: 年 月 日前。
4.交車時里程表顯示數(shù)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),不大于 公里。
5.甲方交付車輛時應(yīng)提供:(1)銷售發(fā)票;(2)車輛使用說明書或用戶使用手冊;(3)質(zhì)量服務(wù)卡或三包憑證、維修保養(yǎng)手冊等隨車文件。交付車輛后 日內(nèi),提供(國產(chǎn))車輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單。
6.車輛交付時應(yīng)當(dāng)場驗收。甲方應(yīng)配合乙方對所購車輛型號規(guī)格、外觀、輪胎、內(nèi)飾、配置、備件、基本使用功能等進(jìn)行確認(rèn),雙方應(yīng)簽署《車輛驗收交接書》(詳見本合同附件)。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議,應(yīng)當(dāng)場向甲方提出,并在《車輛驗收交接書》上作詳細(xì)記錄;對確屬質(zhì)量問題且符合相關(guān)規(guī)定的,乙方有權(quán)要求更換車輛,更換車輛的費用由甲方承擔(dān)。
7.甲方向乙方交付車輛且雙方簽署《車輛驗收交接書》,即為車輛正式交付。自車輛正式交付時起,車輛的風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條 雙方的義務(wù)
1.甲方應(yīng)當(dāng)按照國家、地方的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其所出售的車輛承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任和“三包”責(zé)任。
2.甲方出售車輛屬于事故車、有維修記錄車、處理品車、改裝車、“三包”退換車,應(yīng)當(dāng)事先向乙方作出書面說明。
3.乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式付款和提取所購車輛。
4.乙方應(yīng)為《機(jī)動車行駛證》登記的車輛所有人。
第七條 違約責(zé)任與合同解除
1.甲方逾期交付車輛的,應(yīng)每天按乙方已交付車款的萬分之 向乙方支付違約金;逾期交付車輛超過 天的,乙方有權(quán)解除本合同,要求甲方退還已交車款并按車輛價款的萬分之 支付違約金。
2.乙方逾期支付車輛價款的,應(yīng)每天按逾期支付部分價款的萬分之 向甲方支付違約金;逾期付款超過 天的,甲方有權(quán)解除本合同,要求乙方按車輛價款的萬分之 支付違約金。
3.一方無正當(dāng)理由單方解除合同的,應(yīng)按 的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。給對方造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
第九條 爭議解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議,可以協(xié)商解決或向消費者協(xié)會申請調(diào)解或向有關(guān)行政部門投訴;協(xié)商、調(diào)解解決不成或不愿意協(xié)商、調(diào)解的,雙方可選擇以下第 種方式處理:
1.提交 仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
第十條 其他 第十一條 未盡事宜
1.本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。車輛驗收交接書、補充協(xié)議均為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式二份,甲、乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(簽字或蓋章): 住 所: 住 所(址): 郵 編: 郵 編: 營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號
法定代表人: 組織機(jī)構(gòu)代碼: 電 話: 聯(lián)系電話: 聯(lián) 系 人: 委托代理人: 電 話: 電 話:
簽約日期: 年 月 日
簽約地點:
汽車買賣合同11
合同編號:
說明
1、本合同文本為示范文本。簽約之前,買受人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容。
2、本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業(yè)出售的新車。
3、為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關(guān)條款中有空白行,供雙方自行約定或補充約定。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
4、本公司文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容,雙方不作約定時,應(yīng)在空格部位打×,以示刪除。
甲方(出賣人):
住所: 郵編:
營業(yè)執(zhí)照號碼:
法定代表人: 電話:
委托代理人: 電話:
乙方(買受人): 國籍:
性別:
出生年月日:
住所(址): 郵編:
聯(lián)系電話:
證件類型:身份證 居住證 護(hù)照 永久居留證 營業(yè)執(zhí)照
證件號碼:
委托代理人:
身份證號碼:
住所(址):
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就買賣汽車事宜,訂立本合同。
第一條 標(biāo)的
汽車品牌及型號
規(guī)格: 生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地: 生產(chǎn)廠名稱: 首選顏色:
次選顏色:
第二條 數(shù)量與價款
車輛單價: 元,大寫 。數(shù)量: 臺。車輛總價: 元,大寫 。
運費 元,由 方承擔(dān)。出庫費 元,由 方承擔(dān)。
車輛交接后,乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的,雙方應(yīng)另簽委托服務(wù)協(xié)議(見附件二),乙方需另行交付有關(guān)費用和支付勞務(wù)報酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第 種方式付款,并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式:簽署本合同時,支付全部車價款,計人民幣 元,大寫 。
2、汽車消費貸款方式:
2.1簽署本合同時,首付全部車價款的%,計人民幣 元,大寫 。
2.2 余款計人民幣 元,大寫,于 年 月 日前支付。乙方可通過金融機(jī)構(gòu)辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款,應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
。1)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)辦妥有關(guān)汽車消費貸款事宜(以實際發(fā)放貸款為準(zhǔn))。
。2)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款,且余額未按時自行補足支付的。
3、分期付款方式:
3.1 簽署本合同時,支付全部車價款的%,計人民幣 元,大寫。
3.2 年 月 日前支付全部車價款的,計人民幣 元,大寫。
3.3 年 月 日前支付最后一期車價款,計人民幣 元,大寫。
第四條 質(zhì)量
1、甲方向乙方出售的車輛,其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn),符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方向乙方出售的汽車,必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的汽車。
3、雙方對車輛質(zhì)量的認(rèn)定有爭議的,以國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海)的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間: 年 月 日前。
2、提車方式:乙方自提 甲方送車上門
3、交車地點:
4、交車時里程表記錄小于:(1)100公里(2)公里以上里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供:
。1)銷售發(fā)票。
。2)(國產(chǎn)車)車輛合格證或(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單。
。3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。
。4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文)。
。5)隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當(dāng)場驗收,乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀有異議,應(yīng)當(dāng)場向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽車及隨車文件,雙方簽署車輛交接書(見附件一),即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之時起,該車輛的風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條 不可抗力
1、任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負(fù)責(zé)任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
2、遇有不可抗力的一方,應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以書面形式通知另一方,并在事件發(fā)生后十日內(nèi),向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 關(guān)于修理、更換、退貨的約定
1、關(guān)于整車、零部件總成的保修期限執(zhí)行生產(chǎn)廠保修條款的規(guī)定。
2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng),乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
3、在車輛使用1年或行駛2萬公里內(nèi)(以先到為準(zhǔn),下同),同一嚴(yán)重安全性能故障累計修理2次(以修理單據(jù)和發(fā)票為準(zhǔn),下同)仍未排除故障,或關(guān)鍵總成因質(zhì)量問題累計更換2次后仍無法使用,乙方有權(quán)退車。
4、在車輛使用1年或行駛2萬公里內(nèi),同一關(guān)鍵零件或總成因質(zhì)量問題,累計修理2次仍不能恢復(fù)使用;或由于質(zhì)量問題及修理,使得該車停用的累計工作日超過60日(扣除進(jìn)口零件進(jìn)貨在途時間);或累計修理5次以上(不含5次)仍不能正常行駛,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)為乙方換車或退車。
5、按照本條上述約定退車的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)為乙方按發(fā)票價格一次退清車款,但應(yīng)減去乙方使用該車產(chǎn)生的合理折舊。
6、非車輛質(zhì)量問題發(fā)生交通事故而造成損壞的,或無有效發(fā)票的,或乙方不是消費者權(quán)益保護(hù)法所指的消費者,可免除本條上述第3項、第4項規(guī)定的甲方責(zé)任。
7、由于人為破壞、使用或保養(yǎng)不當(dāng)和疏忽造成的質(zhì)量問題,或者由于裝潢、改裝不當(dāng)造成的質(zhì)量問題,或者到公布、約定以外的修理點進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題,由乙方自行承擔(dān)后果。
8、本合同簽訂后,國家如出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定,雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。
9、生產(chǎn)廠的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的,雙方按生產(chǎn)廠的規(guī)定執(zhí)行。
第八條 違約責(zé)任
1、乙方不能按時支付車款的,自延期之日起至實際付款日止,按逾期應(yīng)付款依銀行遲延付款的規(guī)定向甲方償付違約金。延期付款超過1個月的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方按相當(dāng)于全部車價款的支付違約金。
2、甲方不按時交付車輛的,自延期之日起至實際交付日止,按乙方已付款依銀行遲延付款的`規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過1個月的,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方按相當(dāng)于全部車價款的支付違約金。
3、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責(zé)任。
4、因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照,乙方有權(quán)退車并要求甲方賠償損失。
5、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)鑒定,乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害,如甲方無過錯,乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償,甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時,應(yīng)該明示告知而未明示告知,則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
第九條 雙方特別約定:
第十條 解決爭議的方法
1、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,也可請求上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會或上海市消費者保護(hù)委員會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的,選定下面 種方式解決(不選定的劃除):a、申請仲裁。b、依法起訴。
2、雙方選擇仲裁方式的,約定向下列其中之一的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁:
a、上海仲裁委員會
b、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會上海分會
c、仲裁委員會
3、雙方選擇訴訟方式的,約定向下列其中之一的人民法院依法起訴:a、車輛交接地人民法院 b、甲方住所地人民法院 c、乙方住所地人民法院 d、 人民法院
第十一條 其他
1、雙方前列地址、電話若有改變,必須及時書面通知對方。因一方遲延通知而造成的損失,由過錯方承擔(dān)責(zé)任。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、在締結(jié)本合同時,甲方有義務(wù)解答乙方對于合同所提出的問題。
4、本合同的金額應(yīng)當(dāng)同時以大、小寫表示,大小寫數(shù)額應(yīng)當(dāng)一致,不一致的,以大寫為準(zhǔn)。
5、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同壹式 份,具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí) 份。
附件一、車輛交接書
附件二、委托服務(wù)協(xié)議書
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法定代表人/代理人簽字: 法定代表人/代理人簽字:
日期:年月日 日期:年月日
汽車買賣合同12
賣方:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
雙方就汽車買賣一事,經(jīng)協(xié)商一致,自愿達(dá)成以下《買賣汽車合同》,以資共同信守履行。
一、賣方將x牌重型自卸貨車一輛賣給買方所有(車牌號為:x)。
二、經(jīng)雙方議定,車價款為x萬元,合同生效之日買方一次性付清全部車價款。賣方于xx年xx月xx日移交車和相關(guān)手續(xù)。買方負(fù)責(zé)辦理車輛過戶手續(xù),過戶所發(fā)生的全部稅、費由買方承擔(dān),賣方協(xié)助買方辦理過戶手續(xù)。
三、移交車時,買方應(yīng)對該車規(guī)費的.繳納、交通事故、證照、債務(wù)、車況、隨車工具等進(jìn)行核實,經(jīng)確認(rèn)無誤后再移交車和支付車價款。
四、該車至xx年xx月xx日止未曾轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、合伙等,產(chǎn)權(quán)無糾紛,無其他共有人,屬賣方所有。
五、自買方接車之日起,應(yīng)承擔(dān)規(guī)費的繳納,營運中發(fā)生的一切安全事故等,賣方概不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、違約責(zé)任,本合同依法成立,雙方應(yīng)按約履行自己的權(quán)利義務(wù)。如一方違約造成合同不能履行,致使對方受到損失,由過錯方承擔(dān)違約責(zé)任和賠償損失。
七、本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
汽車買賣合同13
甲方(賣方):
身份證號:
乙方(買方):
身份證號:
經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、甲方將_____車____輛,車號為____;產(chǎn)地:______;型號:_______;發(fā)動機(jī)號碼為_____;車架號為__________;顏色為______;賣給乙方,價格為_________(大寫:___________)。
二、甲方必須保證此車無盜搶,無詐騙、無經(jīng)濟(jì)糾紛,無私自改動車架號和發(fā)動機(jī)號,如有盜搶、詐騙、經(jīng)濟(jì)糾紛、私自改動車架號和發(fā)動機(jī)號,甲方給退車退款。
三、付款方式:乙方首付購車款_____元整,剩余_____元在________年____月_____日前一次性付清購車款。如到期未能付清,甲方將車收回。更名、過戶費用由 甲方承擔(dān)。
四、從________年____月_____日前該車所出現(xiàn)的欠費、手續(xù)不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān);自________年____月_____日后該車所出現(xiàn)欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
五、甲方應(yīng)于_______年_______月_______日交付給乙方該車以及該車的全部真實、有效的.證件以及繳稅、費憑證。甲方應(yīng)保證交付前該車的維護(hù)正常,手續(xù)完整。
六、甲方在________年____月_____日前出現(xiàn)事故由甲方負(fù)責(zé),在________年____月_____日之后由乙方負(fù)責(zé)。
七、乙方違反本合同,定金不予退還;甲方違反本合同,應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,本協(xié)議自簽字之時起生效,事后如有糾紛,可通過法律途徑解決。
甲方:(簽字)
住址:
聯(lián)系電話:
乙方:(簽字)
住址:
聯(lián)系電話:
______年______月______日
汽車買賣合同14
分配單號:__________共_____頁第____頁合同號:()字____________號簽訂地點:___________________________
買受人
出賣人
買受人
收貨人
付款人
單位名稱
法定代表人
聯(lián)系人
法定代表
聯(lián)系人
聯(lián)系人
聯(lián)系人
郵政編碼
電掛
郵政編碼
電掛
電掛
電掛
通訊地址
通訊地址
開戶行
電話
帳號
電話
開戶行
銀行帳號
付款方式
付款期限
中轉(zhuǎn)、聯(lián)運(港)
序號
型號
產(chǎn)品名稱及規(guī)格
代碼
數(shù)量(輛)
單價(元)
總金額(元)
交貨進(jìn)度
交貨方式
代運到站
驗交貨地點
一季
二季
三季
四季
其??他??條??款一、結(jié)算方式:1.買受人自提車及公路代運,按交貨期款到后發(fā)車。2.出賣人代運,以出賣人委托鐵路起運日為交貨期、貨款及運雜費等發(fā)車后買受人方辦理托收承付。二、出賣人為買賣人代運和代押運的汽車,出賣人除向需方核收運費和運輸保險費外,每輛另收廠內(nèi)吊裝費和押運費______元/輛。三、產(chǎn)品質(zhì)量:按出賣人規(guī)定的出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn),如發(fā)生質(zhì)量問題,按出賣人有關(guān)規(guī)定實行“三包”。四、單價內(nèi)不含車輛購置附加費。五、違約責(zé)任:出賣人逾期交貨(鐵路運輸?shù)炔豢煽咕茉虺猓⿷?yīng)向買受人付違約金____元/輛。買受人方逾期提貨,按到期合同貨款的'_____%向出賣人方付違約金元/輛,并付____%利息(月息)。合同簽訂后雙方必須全面履行,如需要改或終止,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽具修訂或撤消的協(xié)議書。因故要求合同變更,應(yīng)在交貨期前45天以函(電)向?qū)Ψ絽f(xié)商。本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,不能達(dá)成一致意見時按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。
六、本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,其余為副本(副本三份)。
七、其他約定事項:____________________
買受人簽字:______________________出賣人簽字:______________________簽訂日期:_______年______月_____日
汽車買賣合同15
出賣人(甲方):________________________________
買受人(乙方):________________________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上,就汽車買賣的有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條汽車名稱、數(shù)量及價款
汽車品牌
型號
生產(chǎn)廠商
產(chǎn)地
發(fā)動機(jī)號
合格證號
車架號
海關(guān)單號
商檢單號
配置(標(biāo)準(zhǔn)配置/
選用配置)
數(shù)量
車身顏色
首選:次選:
單價(人民幣)
內(nèi)飾顏色
首選:次選:
總價(人民幣)
大寫
備注
第二條質(zhì)量
1.甲方出售的車輛,質(zhì)量應(yīng)符合國家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)符合保障人身財產(chǎn)安全的要求,并達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標(biāo),符合車輛落籍地有關(guān)部門關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方出售的車輛,應(yīng)是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛。
3.雙方對車輛是否存在質(zhì)量問題有爭議的,依據(jù)法律規(guī)定或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實,可以直接作為判定問題的依據(jù);需要進(jìn)行鑒定的,以具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為準(zhǔn)。鑒定費由主張方墊付,由責(zé)任方承擔(dān);經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的,由雙方分擔(dān)。
第三條定金(可選填)
乙方在_________年_____月_____日前,向甲方交付全車款的_____%(此比例不得超過全車款的20%)作為定金;甲方交貨后,定金抵作車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的,乙方無權(quán)要求返還定金;因甲方違約導(dǎo)致合同解除的,甲方應(yīng)雙倍返還定金。
第四條付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金,視為預(yù)付款。
乙方選擇按第_____種方式,如期足額將車款支付給甲方。
1.一次性付款方式:□簽訂本合同時/□_____年_____月_____日前,支付全部車價款。
2.分期付款方式:
□簽訂本合同時/□_____年____月_____日前,支付全部車價款的_____%,計人民幣__________元,大寫______________元。
__________前支付全部車價款的_____%,計人民幣__________元,大寫____________________元。
__________前支付余款,計人民幣__________元,大寫____________________元。
3.貸款方式:見《貸款合同》。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1.交車時間:_____年_____月_____日前。
2.交車方式:乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3.交車地點:________________________________________。
4.甲方交付車輛時應(yīng)同時提供:
。1)銷售發(fā)票;
。2)(國產(chǎn))車輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單;
。3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊;
。4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);
。5)隨車工具及備件清單;
(6)____________________________________。
5.甲方應(yīng)在交車時當(dāng)場演示、檢查車輛的基本使用功能,如實回答乙方的提問,配合乙方對車輛進(jìn)行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議,應(yīng)當(dāng)場向甲方提出,由雙方進(jìn)行確認(rèn)。對于確屬質(zhì)量問題的,乙方有權(quán)要求更換車輛;對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的,乙方有權(quán)解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔(dān)。
6.甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時,雙方應(yīng)簽訂車輛交接書(見附件),即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起,車輛的風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條售后服務(wù)
1.車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。
2.甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點供乙方選擇。
在保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng),乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
3.乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng),或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題,甲方不承擔(dān)責(zé)任。
4.生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.本合同簽訂后,國家出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的,雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。
6.生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的,雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。
第七條違約責(zé)任
1.甲方未按時交付車輛的,自延期之日起至實際交付日止,按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過_____日的.,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方按相當(dāng)于已交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
2.乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的責(zé)任。
3.經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)鑒定,車輛確實存在設(shè)計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害,乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù),如生產(chǎn)廠商有過錯的,甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償;乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù),甲方有協(xié)助乙方的義務(wù)。
4.甲方明知車輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的,或以欺詐方式銷售車輛的,乙方有權(quán)要求更換車輛或解除合同,并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。
5.乙方未按約定支付車價款的,應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金,超過_____日的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方按相當(dāng)于未交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
6.一方無正當(dāng)理由單方解除合同的,應(yīng)按_______________的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。
第八條不可抗力
因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
第九條其他約定
未盡事宜,雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進(jìn)行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協(xié)議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。
其他約定:____________________________________________________________。
第十條解決爭議的方法
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或向消費者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_____種方式解決:
。ㄒ唬┫騙______________人民法院提起訴訟;
。ǘ┨峤籣______________仲裁委員會仲裁。
甲方:(蓋章)________________乙方:(簽章)________________
地址:________________________地址:________________________
證照名稱:____________________證件名稱:____________________
證照號碼:____________________證件號碼:____________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
委托代理人:__________________委托代理人:__________________
聯(lián)系電話:____________________聯(lián)系電話:____________________
傳真:________________________傳真:________________________
郵政編碼:____________________郵政編碼:____________________
簽訂時間:____________________簽訂時間:____________________
簽訂地點:____________________簽訂地點:____________________
附件一
合同編號:__________
車輛交接書
出賣人(甲方):_________________________
買受人(乙方):_________________________
_____年_____月_____日_____時,甲、乙雙方在_______________對_______________牌汽車進(jìn)行驗收與交接,雙方確認(rèn):
1.甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規(guī)格為:_________________________。
乙方經(jīng)過驗收,認(rèn)為該車輛符合雙方于__________年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同(編號為_______________)的約定(發(fā)動機(jī)號:__________車架號:_______________),同意接受。
2.隨車文件清單如下(打√):
。1)發(fā)票□
(2)合格證□
。3)說明書□
。4)保修卡□
。5)海關(guān)證□
。6)商檢證□
(7)進(jìn)口車關(guān)單□
。8)進(jìn)口車商檢單□
(9)其他:_____________
3.下列車輛項目完好無損、運轉(zhuǎn)正常打“√”,不正常的打“×”,空格內(nèi)可自行添加項目。(略)
4.里程表顯示數(shù):____________________公里
5.其他交接事項:_________________________________________________。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效,視為車輛正式交付,車輛的風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。
甲方簽章:_______________________________
時間:_____年_____月_____日_____時_____分
乙方簽章:_______________________________
時間:_____年_____月_____日_____時_____分
附件二
合同編號:______________
委托服務(wù)協(xié)議書
委托人(乙方):____________________________
受托人(甲方):____________________________
雙方經(jīng)協(xié)商一致,就辦理下列委托事項達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(打√):
(1)代辦選牌□
。2)代辦按揭□
。3)代辦保險□
。4)代辦上牌□
。5)代辦裝潢□
。6)代辦其他項目:______________
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜,乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時支付______________元,大寫____________________________。
甲方完成上述委托事宜后,乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬(以下簡稱代辦費),合計________元,大寫______________。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定
1.代辦選牌,代辦費:______________元。
2.代辦按揭,代辦費:______________元。
3.代辦保險:
(1)保險公司所在地及名稱:__________________________
。2)保險期限:一年□二年□三年□
。3)第三者責(zé)任險,費用:______________元。
。4)交通事故責(zé)任強(qiáng)制險,費用:______________元。
(5)車輛損失險,費用:______________元。
。6)其他險種名稱及費用:____________________________。
。7)以上保險費用合計:______________元。
。8)雙方特別約定:乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的,乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動車輛保險,投保險種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險和車輛損失險。保險合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容:發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌,保險公司不得免除賠償責(zé)任。
4.代辦上牌,費用概算如下:
養(yǎng)路費_____________元,車船稅_____________元,購置稅_____________元,注冊費:_____________元,其他_____________元,合計約______________元。
5.代辦裝潢,裝潢項目____________________________,費用______________元。
6.代辦其他項目____________________________,費用______________元。
7.所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強(qiáng)制保險等費用,均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)賬。
四、上述費用采取下列第_______種方式支付
1.乙方預(yù)付。2.甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限:________年________月________日前。
六、完成委托上牌服務(wù),應(yīng)隨車移交如下材料
。1)購置稅憑證(2)養(yǎng)路費憑證(3)機(jī)動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼:________________
七、違約責(zé)任
1.甲方在辦理委托事項過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的,乙方應(yīng)先向保險公司索賠;保險賠付不足的部分,屬于甲方責(zé)任的,由甲方承擔(dān),屬于第三方責(zé)任的,甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的,甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方中途撤回委托解除合同的,應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實際損失。
3.除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外,甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項的,乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止,利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30日,甲方應(yīng)按全部車價款________%向乙方支付違約金,協(xié)議繼續(xù)履行。
4.因乙方未能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項完成的,本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延,甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
八、解決爭議的方法:同《北京市汽車買賣合同》
九、其他約定:________________________________________________。
甲方簽章:________________乙方簽章:________________
日期:____________________日期:____________________
【汽車買賣合同】相關(guān)文章:
汽車買賣合同10-13
汽車的買賣合同12-18
汽車買賣合同06-13
汽車的買賣合同12-15
汽車買賣合同07-12
汽車買賣合同05-18
汽車買賣合同【精選】07-28
【精選】汽車買賣合同08-04
上海汽車買賣合同11-14
汽車購銷買賣合同12-09