精選商品房買賣合同匯編4篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的商品房買賣合同5篇,歡迎閱讀與收藏。
商品房買賣合同 篇1
出賣人:_________________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:_________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_______________________
委托代理人:____________________聯(lián)系電話:_______________________
委托銷售代理機構(gòu):________________
通訊地址:________________________
郵政編碼:_______________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________
買受人:___________________________
【法定代表人】【負責人】:_____________國籍:_________
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【】:_______
出生日期:_________年______月______日,性別:____________
通訊地址:________________
郵政編碼:_______________聯(lián)系電話:_______________
【法定代理人】【委托代理人】:_________國籍:_____________
【身份證】【護照】【】:___________________
出生日期:_________年______月______日,性別:__________
通訊地址:______________
郵政編碼:______________聯(lián)系電話:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就商品房現(xiàn)房買賣事宜達成如下協(xié)議:第一條項目建設依據(jù)出賣人以【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)于_____________地塊的國有土地使用權(quán)。該地塊【國有土地使用證號】為:_____________________,土地使用權(quán)面積為:___________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:___________,土地使用年限自_______年________月________日至________年________月________日止。該地塊國有土地使用權(quán)出讓合同編號為:___________________________,該商品房所在土地用途為:___________,土地使用權(quán)出讓年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止。
在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【推廣名】為:____________,該商品房建設工程規(guī)劃許可證號為:___________________,現(xiàn)已通過規(guī)劃驗收并完成了竣工驗收。第二條銷售依據(jù)買受人購買的商品房現(xiàn)已取得房屋所有權(quán)證,證號為:_______________,填發(fā)單位為:______________________。第三條基本情況經(jīng)公安行政管理部門核準,該商品房地址為:_______________________________________________。該商品房為第一條規(guī)定項目中的________【幢】【座】第_________層_________單元___________號。
該商品房所在樓棟的主體建筑結(jié)構(gòu)為:______________________,建筑層數(shù)為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。
該商品房的用途為【住宅】【經(jīng)濟適用住房】【公寓】【別墅】【辦公】【商業(yè)】【】:___________;【層高】【凈高】為:___________米,【坡屋頂凈高】最低為:_________米,最高為:___________米。該商品房朝向為:_____________;有______個陽臺,其中________個陽臺為封閉式,________個陽臺為非封閉式。
出賣人委托實測該商品房面積的房產(chǎn)測繪機構(gòu)是______________________,其實測建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
該商品房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附件一,有關(guān)共用部位與共用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二。
本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂?shù)酌嬷g的垂直距離。第四條抵押情況該商品房的抵押情況為:___________。
1、該商品房未設定抵押。
2、該商品房已設定抵押,抵押權(quán)人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。
關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件三。第五條租賃情況該商品房的租賃情況為:___________。
1、出賣人未將該商品房出租。
2、出賣人已將該商品房出租,【買受人為該商品房承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)】。
________________________________________________________________。第六條計價方式與價款出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該商品房價款。
1、按照套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價每平方米______(幣)______元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
2、按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米_________(幣)_____元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
3、按照套(單元)計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
4、按照_________________計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
具體約定見附件四。
本條所稱建筑面積,是指房屋外墻(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結(jié)構(gòu)牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。
所稱套內(nèi)建筑面積,是指成套商品房(單元房)的套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積和陽臺建筑面積之和。第七條付款方式及期限買受人采取下列第____種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。3、貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其余價款可以向【___________】【住房公積金管理機構(gòu)委托的商業(yè)銀行】借款支付。
4、其他方式。
具體付款方式及期限的約定見附件五。第八條逾期付款責任買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內(nèi),自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,并于實際支付應付款之日起______日內(nèi)向出賣人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內(nèi)按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意后,合同繼續(xù)履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______(該比率應當不小于第(1)項中的比率)的違約金,并于實際支付應付款之日起______日內(nèi)向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應付款是指依照第七條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、______________________________________________________________。第九條交付條件(一)出賣人應當在_______年_______月_______日前向買受人交付該商品房。
。ǘ┰撋唐贩拷桓稌r應當符合下列第1、2、______、______、______項所列條件。
1、提供有資質(zhì)的房產(chǎn)測繪機構(gòu)完成的該商品房面積實測技術(shù)報告書。
2、該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。
3、滿足第十二條中出賣人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。
4、該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅工程質(zhì)量分戶驗收表》(XX年1月1日起進行住宅工程竣工驗收的房屋適用)。
5、_____________________________________________________。第十條逾期交房責任除不可抗力外,出賣人未按照第九條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)(1)逾期在______日之內(nèi)(該時限應當不小于第八條第1款第
。1)項中的時限),自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金(該違約金比率應當不小于第八條第1款第(1)項中的比率),并于該商品房實際交付之日起______日內(nèi)向買受人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內(nèi)退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____(該比率應當不小于第(1)項中的比率)的違約金,并于該商品房實際交付之日起____日內(nèi)向買受人支付違約金。
2、______________________________________________________________。第十一條交接手續(xù)(一)該商品房達到第九條約定的交付條件后,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第九條約定的證明文件,并滿足第九條約定的其他條件。出賣人不出示證明文件或出示的證明文件不齊全,或未滿足第九條約定其他條件的,買受人有權(quán)拒絕接收,由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第十條處理。
(二)驗收交接后,雙方應當簽署商品房交接單。由于買受人原因未能按期辦理交接手續(xù)的,雙方同意按照下列約定方式處理:
________________________________________________________________;
________________________________________________________________。
。ㄈ╇p方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。
1、出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。
______________________________________________________________。
2、買受人同意委托_________________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,并在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。
。1)專項維修資金;
(2)契稅;
。3)第二十一條約定的物業(yè)服務費用;
。4)供暖費;
。5)________________________________________________________;
(6)________________________________________________________。
3、買受人自行向相關(guān)單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,并在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據(jù)。
。1)專項維修資金;
。2)契稅;
(3)第二十一條約定的物業(yè)服務費用;
(4)供暖費;
(5)________________________________________________________;
。6)________________________________________________________。第十二條市政基礎設施和其他設施的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接相關(guān)的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:
1、市政基礎設施:
(1)上水、下水:____年____月____日達到__________________;
(2)【市政雙路供電】【過渡性供電】:____年____月____日達到_________________________;
。3)供暖:____年____月____日達到______________________;
。4)燃氣:____年____月____日達到______________________;
。5)電話通信線:____年____月____日交付,敷設到戶;
。6)有線電視線:____年____月____日交付,敷設到戶;
。7)________________________________________________________;
。8)_________________________________________________________。
如果在約定期限內(nèi)未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
。1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________。
2、其他設施
。1)公共綠地:______年______月______日達到______________________;
。2)小區(qū)非市政道路:______年______月______日達到_________________;
。3)公共停車場:______年______月______日達到____________________;
(4)幼兒園:______年______月______日達到________________________;
。5)學校______年______月______日達到___________________________;
。6)會所:______年______月______日達到___________________________;
(7)購物中心:______年______月______日達到_______________________;
。8)體育設施:______年______月______日達到_______________________;
。9)_____________________________________________________________;
。10)____________________________________________________________。
如果在約定期限內(nèi)未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)____________________________________________________________;
。2)_________________________________________________________。第十三條商品房質(zhì)量、裝飾、設備標準的約定(一)出賣人承諾該商品房使用合格的建筑材料、構(gòu)配件,該商品房質(zhì)量符合國家和本市頒布的工程質(zhì)量規(guī)范、標準和施工圖設計文件的要求。
。ǘ┏鲑u人和買受人約定如下:
1、該商品房室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)檢測不符合國家標準的,自該商品房交付之日起_______日內(nèi)(該時限應當不低于60日),買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起______日內(nèi)退還買受人全部已付款,并按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔。
買受人不退房的或該商品房交付使用已超過_____日的,買受人應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
______________________________________________________________。
2、交付該商品房時,該商品房已經(jīng)由建設、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發(fā)現(xiàn)有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。
。1)出賣人應當于_______日內(nèi)將已修復的該商品房交付。由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第十條處理。
(2)由出賣人按照國家和本市有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)范和標準在商品房交付之日起_____日內(nèi)負責修復,并承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
。3)__________________________________________________________。
3、出賣人交付的商品房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第______種方式處理。
。1)出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
(2)___________________________________________________________。
。3)__________________________________________________________。
具體裝飾和設備標準的約定見附件六。
。ㄈ┏鲑u人和買受人對工程質(zhì)量問題發(fā)生爭議的,任何一方均可以委托有資質(zhì)的建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測,雙方均有協(xié)助并配合對方檢測的義務。
______________________________________________________。第十四條居民建筑節(jié)能措施該商品房為住宅的,應當符合國家有關(guān)建筑節(jié)能的規(guī)定和北京市規(guī)劃委員會、北京市建設委員會聯(lián)合發(fā)布的《居住建筑節(jié)能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《居住建筑節(jié)能設計標準》的要求補做節(jié)能措施,并承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。第十五條住宅保修責任(一)該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任!蹲≌|(zhì)量保證書》承諾的保修范圍和保修期限必須符合國家和北京市有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及相關(guān)標準、規(guī)程的要求。
該商品房為非住宅的,雙方應當簽訂補充協(xié)議詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
。ǘ┰谠撋唐贩勘P薹秶捅P奁谙迌(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。第十六條建筑隔聲情況該商品房為住宅的,出賣人承諾該商品房建筑隔聲情況符合《民用建筑隔聲設計規(guī)范》(gbj118-88)、《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》(gb8485-87)、《隔聲門》(hcrj019-98)標準,對該商品房所在地聲環(huán)境狀況的描述真實準確。商品房建筑設計文件所標注的建筑隔聲情況和環(huán)境影響評價文件所表征的聲環(huán)境狀況見附件八。
商品房建筑隔聲情況未達到標準的,出賣人應當按照規(guī)劃設計的要求補做建筑施工隔聲措施,并承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。第十七條使用承諾和風險
提示1、買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的用途、建筑主體結(jié)構(gòu)和承重結(jié)構(gòu)。除本合同、補充協(xié)議及其附件另有約定者外,買受人在使用該商品房期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同使用與該商品房有關(guān)的共用部位和設施,并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)的共用部位和設施的使用性質(zhì)。
2、出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房;不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。
3、____________________________________________________________。第十八條權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記(一)出賣人保證該商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因出賣人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
________________________________________________________。
(二)商品房交付使用后,雙方同意按照下列第_____種方式處理。
1、雙方共同向權(quán)屬登記機關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記。
2、買受人自行委托他人向權(quán)屬登記機關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記。
3、買受人同意委托________________向權(quán)屬登記機關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記,委托費用________________元人民幣(大寫)。
。ㄈ┵I受人未能在商品房交付之日起_______日內(nèi)取得房屋所有權(quán)證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1、如因出賣人的責任,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內(nèi)退還買受人全部已付款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權(quán)證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權(quán)證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
2、如因買受人的責任,________________________________________。
3、________________________________________________。第十九條共有權(quán)益的約定1、該商品房所在樓棟的屋面使用權(quán)歸全體產(chǎn)權(quán)人共有。
2、該商品房所在樓棟的外墻面使用權(quán)歸全體產(chǎn)權(quán)人共有。
3、______________________________________________________________。
4、______________________________________________________________。第二十條附屬建筑物、構(gòu)筑物的約定雙方同意該商品房的地下停車庫等附屬建筑物、構(gòu)筑物按照以下第種方式處理。
1、出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_____、_____、_____、_____
隨同該商品房一并轉(zhuǎn)讓。
2、出賣人出賣該商品房時,商品房附屬的_____、_____、_____、_____不隨同該商品房一并轉(zhuǎn)讓。第二十一條前期物業(yè)服務(未成立業(yè)主委員會)(一)出賣人依法選聘的物業(yè)服務企業(yè)為:_____________________,資質(zhì)證號為:_____________________。
。ǘ┣捌谖飿I(yè)管理期間,物業(yè)服務收費價格為__________/月·平方米(建筑面積)。價格構(gòu)成包括物業(yè)區(qū)域內(nèi)保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養(yǎng)護費、綜合管理費、_________、_________、_________。
地上停車管理費__________,地下停車管理費__________。
。ㄈ┪飿I(yè)服務企業(yè)按照第_________種方式收取物業(yè)服務費。
1、按照年收取,買受人應當在每年的____月_____日前繳費。
2、按照半年收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
3、按照季收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
。ㄋ模┪飿I(yè)服務內(nèi)容(前期物業(yè)服務合同、臨時管理規(guī)約)見附件七。買受人已詳細閱讀前期物業(yè)服務合同和臨時管理規(guī)約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務企業(yè)提供前期物業(yè)服務,遵守臨時管理規(guī)約。第二十二條專項維修資金買受人委托出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自買受人接收該商品房之日起_____日內(nèi),向買受人提交專項維修資金繳納憑證。
買受人自行繳納專項維修資金的,應當在商品房交付【時】【之日起_____日內(nèi)】,向物業(yè)管理企業(yè)出示專項維修資金繳納憑證。第二十三條不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起日內(nèi)向另一方當事人提供證明。第二十四條爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決。
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十五條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充,但補充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權(quán)利內(nèi)容的,仍以本合同為準。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第二十六條本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
出賣人(簽章):買受人(簽章):
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委托代理人】(簽章):【負責人】:
【委托銷售代理機構(gòu)】(簽章):【委托代理人】(簽章):
簽訂時間:_____年__月__日簽訂時間:____年__月__日
簽訂地點:簽訂地點:
附件一房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖(應標明方位)
附件二共用部位與共用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明
1、被分攤的共用部位的名稱、用途、所在位置、面積。
2、參與分攤公用建筑面積的商品房名稱、用途、所在位置、面積、分攤系數(shù)。
3、不分攤的共用部位。
附件三關(guān)于抵押的`相關(guān)約定
附件四計價方式與價款的其他約定
附件五付款方式及期限的約定
附件六裝飾和設備標準的約定
1、采暖系統(tǒng):
。1)集中采暖:【散熱器】【地板采暖】【】___________________________;
(2)分戶采暖:【燃氣爐】【電采暖】【】_____________________________;
。3)采暖設備品牌:_______________________________________________。
2、保溫材料:
。1)外墻保溫:【擠壓聚苯板】【發(fā)泡聚苯板】【發(fā)泡聚安酯】【】________;
。2)內(nèi)墻保溫:【石膏聚苯板】【】__________________________________。
3、外墻:【瓷磚】【涂料】【玻璃幕墻】【】____________________________。
4、內(nèi)墻:【涂料】【壁紙】【】_______________________________________。
5、頂棚:【石膏板吊頂】【涂料】【】_________________________________。
6、室內(nèi)地面:【大理石】【花崗巖】【水泥抹面】【實木地板】【】________。
7、門窗:
(1)外窗結(jié)構(gòu)尺寸為:_____________________________________________;
(2)開啟方式為:_________________________________________________;
(3)門窗型材:【雙玻中空斷橋鋁合金窗】【塑鋼雙玻璃】【】___________。
8、廚房:
。1)地面:【水泥抹面】【瓷磚】【】_________________________________;
。2)墻面:【耐水膩子】【瓷磚】【】_________________________________;
。3)頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】【】_____________________________;(4)廚具:______________________________________________________。
9、衛(wèi)生間:
。1)地面:【水泥抹面】【瓷磚】【】_________________________________;
(2)墻面:【耐水膩子】【涂料】【瓷磚】【】__________________________;
。3)頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】【】_____________________________。
10、陽臺:【塑鋼封閉】【鋁合金封閉】【斷橋鋁合金封閉】【不封閉】【】_____。
11、電梯:
。1)電梯品牌名稱:_______________________________________________;
。2)電梯速度:_____米/秒;
。3)電梯載重量:__________________________千克;
。4)_____________________________________________________________。
12、其他
________________________________________________________________;
________________________________________________________________。
附件七物業(yè)服務
一、前期物業(yè)服務合同
二、臨時管理規(guī)約
三、其他約定
附件八該商品房的建筑設計文件所標注的建筑隔聲情況和環(huán)境影響評價文件所表征的所在地聲環(huán)境狀況(環(huán)境影響評價文件未含聲環(huán)境狀況的應在商品房預售時通過實測取得)。
1、建筑隔聲情況
。1)室內(nèi)允許噪聲級≤____db(a),符合《民用建筑隔聲設計規(guī)范》____級標準;
。2)分戶墻及樓板計權(quán)隔聲量≥____db(a),符合《民用建筑隔聲設計規(guī)范》____級標準;
(3)分戶層間樓板計權(quán)標準化撞擊聲壓級≤____db(a),符合《民用建筑隔聲設計規(guī)范》____級標準;
(4)建筑外窗計權(quán)隔聲量____>rw≥____db(a),符合《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》____級標準;
(5)陽臺門計權(quán)隔聲量____>rw≥____db(a),符合《隔聲門》____級標準。
2、所在地聲環(huán)境狀況
。1)項目立項或預售時所在地聲環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測值為:晝間____db(a),夜間____db(a),監(jiān)測時間為____年____月____日;
。2)項目立項時所在地所處的聲環(huán)境質(zhì)量標準適用區(qū)域為____類區(qū),執(zhí)行標準為晝間____db(a),夜間____db(a);
(3)項目立項時所在地周邊____(有/無)可能對本項目產(chǎn)生噪聲或振動影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____________________________;
。4)目前尚未建設但規(guī)劃項目所在地周邊____(有/無)可能對本項目產(chǎn)生噪聲影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____;
。5)項目建成后所處區(qū)域整體環(huán)境噪聲預測值為晝間____db(a)~____db(a),夜間____db(a)~____db(a)。其中受周邊噪聲或振動影響最嚴重的區(qū)域為____側(cè)(具體方位),預測晝間將會達到____db(a),____(超過/優(yōu)于)本地聲環(huán)境質(zhì)量標準適用區(qū)域標準____db(a),夜間將會達到____db(a),____(超過/優(yōu)于)本地聲環(huán)境質(zhì)量標準適用區(qū)域標準____db(a)。
商品房買賣合同 篇2
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、誠實、協(xié)商一致的基礎上就商品房買賣達成如下協(xié)議:
第一條、交易房屋的基本情況
1、位于合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)徽園“綠色港灣”。
2、該房屋面積約為平方米,房屋類型為高層全框架結(jié)構(gòu),最終面積、結(jié)構(gòu)和成交價格以單位公布的正式文件為準。
第二條、房款的支付方式及期限:
1交價格,另加人民幣貳拾萬元整(¥200000)的轉(zhuǎn)讓費為最終成交價格。乙方須于簽定本合同后將人民幣叁拾萬零肆仟元整(¥304000)作為該房屋款轉(zhuǎn)至甲方,以后補繳費用由乙方自付。
2、乙方付款后,甲方開具給乙方的收條的單位繳款收據(jù)作為已付款憑證。
第三條、房屋交接
1、單位正式公布商品房達到交付使用條件的書面通知,并移交房屋鑰匙給甲方后,甲方通知乙方辦理交付手續(xù)。
2房屋產(chǎn)權(quán)資料,該房不得出租不得轉(zhuǎn)賣。
3、甲方因該房而造成一切經(jīng)濟損失(房屋的稅收、退休后半價電費),由乙方負責補償。
第四條、責任與權(quán)利
1、甲方獲得該房屋的房產(chǎn)證后,甲方保證轉(zhuǎn)讓上述房產(chǎn)已征得其他產(chǎn)權(quán)共有人的同意。
2、乙方享受甲方單位對該集資房的部分優(yōu)惠條件,(實物補貼除外)。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
合肥附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)容,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同一式兩份自雙方簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日
商品房買賣合同 篇3
原告: ,女 , 族, 年 月 日生, 人, 住
被告:
法定代表人: ,聯(lián)系電話:
訴訟請求:
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日,共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實和理由:
原、被告于20xx年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱:《合同》),購買被告開發(fā)的位于 的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。
《合同》“第八條 交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出
賣人應當在20xx年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20xx年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續(xù)的書面通知。
鑒于以上事實,被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx
年2月28日止),依據(jù)《合同》“第九條 出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定:“……自合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護其合法權(quán)益訴至貴院,望貴院判如所請。
此致
_______________區(qū)人民法院
具狀人:
年 月 日
需準備的立案材料:
1、 起訴狀2份
2、 原告身份證復印件1份
3、 被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)
4、 商品房買賣合同復印件1份
5、 交納購房款票據(jù)1份
6、 訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。
務必于20xx年3月31日前立案交費。
商品房買賣合同 篇4
甲方(出賣人):______________________身份證件號碼:___________________________
乙方(買受人):______________________身份證件號碼:___________________________
。ㄗⅲ杭追饺缬卸鄠產(chǎn)權(quán)人,必須全部產(chǎn)權(quán)人共同簽訂,否則合同無效)
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
。ㄒ唬┳溆赺___________________________,建筑面積為_______平方米;套內(nèi)建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積________平方米;
。ㄗⅲ好娣e必須嚴格按照房產(chǎn)證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為;
。ㄈ┓课萜矫鎴D及其四至見房產(chǎn)證;
。ㄗⅲ核闹练课輺|南西北四個方向墻體的位置或坐落)
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_________元,總金額人民幣__________元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______年______月______日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______________元,(小寫)______________元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調(diào)整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
。ㄗⅲ憾ń饠(shù)額由當事人約定,不能超過總房價款________%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)
第四條房屋價款乙方分________期付給甲方:
第一期:在______年______月______日,付人民幣______萬元;
第二期:在房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
第五條房屋交付
1、甲、乙雙方定于______年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權(quán)證未作記載,但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第________條承擔違約責任。并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。
該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利、義務一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第八條甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期________天按房價的總額________‰計算違約金給與乙方。逾期超過________個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日________‰計算的違約金給與甲方。逾期超過________個月時,甲方有權(quán)解除本合同。
第十條甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記機關(guān)準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權(quán)按的轉(zhuǎn)移時間。
第十一條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十二條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關(guān)雜費,按下列約定處理。
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條本合同一式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機關(guān)________份。均具有相同的法律效力。
第十六條本合同自甲乙雙方簽訂之日自__________之日起生效。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_____________________
地址:__________________________地址:______________________________
聯(lián)系電話:______________________聯(lián)系電話:_________________________
____________年_______月_______日____________年_______月_______日
【精選商品房買賣合同匯編4篇】相關(guān)文章:
【精華】商品房買賣合同匯編9篇01-29
【精品】商品房買賣合同匯編6篇01-24
【推薦】商品房買賣合同匯編5篇01-24
【精華】商品房買賣合同匯編5篇01-24
【推薦】商品房買賣合同匯編7篇01-23
【精華】商品房買賣合同匯編六篇01-09
有關(guān)商品房買賣合同匯編八篇01-02
【推薦】商品房買賣合同匯編8篇12-13
精選商品房買賣合同集錦九篇01-26
精選商品房買賣合同集合八篇01-07