承攬的合同
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫(xiě)呢？下面是小編為大家收集的承攬的合同，歡迎閱讀與收藏。
承攬的合同1
委托單位（甲方）：___________________________
承攬單位（乙方）：___________________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：__________________________________
2、工程地點(diǎn)：__________________________________
3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料。
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫(xiě)）____________元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)________________元整，大寫(xiě)金額：________________元整。（附報(bào)價(jià)清單）
二、施工時(shí)間：
工程期限________日，時(shí)間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作：
1、開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作：
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)（如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的'期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時(shí)間：________________
付款百分比：________________
金額：________________
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、保質(zhì)期：
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。
委托方（甲方）：________________
承攬單位（乙方）：________________
代表人：_________________
代表人：_________________
簽約日期：_______________
簽約日期：______________
承攬的合同2
答辯人：XX集團(tuán)公司
住所地：xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)
法定代表人：xx 職務(wù)：總經(jīng)理
答辯人因與xx承攬合同糾紛一案，現(xiàn)依據(jù)事實(shí)和法律，提出以下答辯意見(jiàn)，請(qǐng)求人民法院依法駁回原告訴訟請(qǐng)求。
一、XX集團(tuán)陜西分公司為原告訴稱(chēng)承攬合同的一方當(dāng)事人，具有獨(dú)立訴訟主體地位，應(yīng)當(dāng)參加訴訟，原告無(wú)權(quán)直接起訴總公司。
《民事訴訟法》第四十九條規(guī)定，公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當(dāng)事人。
法人由其法定代表人進(jìn)行訴訟。
其他組織由其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行訴訟。
《民訴意見(jiàn)》第40條規(guī)定，民事訴訟法第四十九條規(guī)定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機(jī)構(gòu)和財(cái)產(chǎn)，但又不具備法人資格的`組織，第五款包括法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)。
XX集團(tuán)陜西分公司為依法成立、經(jīng)依法登記、有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分公司，具有相對(duì)獨(dú)立性。
與原告發(fā)生承攬合同糾紛的當(dāng)事人為分公司，依據(jù)上述法律的規(guī)定，分公司雖不具有法人資格，但具有當(dāng)事人資格，應(yīng)當(dāng)作為訴訟主體獨(dú)立參加訴訟。
該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂，總公司并不知情，對(duì)于該承攬合同的真實(shí)性及其履行情況均無(wú)從得知。
原告訴稱(chēng)與分公司存在承攬合同糾紛，分公司有獨(dú)立訴訟資格，原告應(yīng)該以分公司為被告，無(wú)權(quán)直接起訴總公司。
二、原告訴稱(chēng)，20xx年12月9日，分公司原負(fù)責(zé)人xx在其承攬合同中簽字，對(duì)所拖欠貨款進(jìn)行了確認(rèn)。
而原告在起訴書(shū)中稱(chēng)原負(fù)責(zé)人為“楊惠生”，若原負(fù)責(zé)人xx真的對(duì)所拖欠貨款進(jìn)行了簽字確認(rèn)，原告不可能不知原負(fù)責(zé)人x經(jīng)理的真實(shí)姓名;且原告并沒(méi)有提供所稱(chēng)的承攬合同，也沒(méi)有提供其他相關(guān)證據(jù)，答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實(shí)性，不排除偽造的可能性。
三、XX集團(tuán)陜西分公司原負(fù)責(zé)人xx已涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪被西安市新城分局立案?jìng)刹�，下落不明，并將本案涉及的相關(guān)合同及其他材料帶走，致使總公司無(wú)法掌握其他的證明材料，對(duì)本承攬合同是否真實(shí)存在及是否屬于xx的個(gè)人行為等重要事實(shí)無(wú)法明確，更無(wú)法考證，需要等xx歸案及公安機(jī)關(guān)的調(diào)查結(jié)果才能查明。
因此，本案所涉承攬合同糾紛事實(shí)不清，證據(jù)不足，有待核實(shí)。
綜上，本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，原告無(wú)權(quán)起訴總公司，根據(jù)《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第2條、第65條等相關(guān)法律規(guī)定，特請(qǐng)求人民法院依法駁回原告訴訟請(qǐng)求，以維護(hù)答辯人合法權(quán)益。
此致
xx區(qū)人民法院
答辯人：
年 月 日
承攬的合同3
發(fā)包方：__________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)過(guò)雙方友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定將____________________________________裝修工程委托給乙方以包工包料的方式進(jìn)行承包。雙方本著平等互利的原則，遵循《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，特訂立本合同，共同遵守以下條款：
一、工程概況
1、合同名稱(chēng)：____________________________________。
2、甲方委托乙方進(jìn)行包工包料裝修，工程總造價(jià)的30%加3000元作為施工抽取費(fèi)用。
3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程地址：位于新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)的羽毛球館附近的二樓。
5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購(gòu)買(mǎi))。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方將按照甲方提出的要求和國(guó)家相關(guān)的施工驗(yàn)收規(guī)范以及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。在工程完工后，必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，由甲方進(jìn)行驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))
三、工程價(jià)款
合同總造價(jià)：￥：__________________元，本工程總價(jià)款已包含所需材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等所有達(dá)到甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。地磚、地板等主要材料費(fèi)用也已包含在內(nèi)，但為確保施工質(zhì)量，甲方將指定乙方進(jìn)行采購(gòu)。如因施工合同外的變更或新增項(xiàng)目而產(chǎn)生額外費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后執(zhí)行。
四、工期要求
本合同自簽訂之日起生效，工程工期為從________年______月______日至________年______月______日。乙方需在約定工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。若延誤工期，每延誤一天，乙方需支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的2%，并按此比例累計(jì)計(jì)算。若因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)施工，工期可適當(dāng)延長(zhǎng)，具體延期以甲方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
五、付款方式
裝修主材到達(dá)后，甲方支付乙方總工程款的30%作為首付款，裝修工程完工并經(jīng)過(guò)甲方驗(yàn)收合格后，支付剩余款項(xiàng)的70%。此外，甲方還需支付5%的質(zhì)保金作為裝修工程質(zhì)量保證金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)支付清。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：
由于甲方的原因?qū)е鹿こ掏９げ⒔K止，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)用。
(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方將按照甲方的施工要求進(jìn)行施工，并積極協(xié)助解決與本工程相關(guān)的問(wèn)題，確保達(dá)到甲方的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如果本工程未達(dá)到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除需承擔(dān)返工責(zé)任外，還應(yīng)承擔(dān)由此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須立即采取措施修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)的`賠償責(zé)任。若乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償，甲方有權(quán)直接從工程款中扣除。如工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用，乙方應(yīng)在3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。
4、工程竣工后，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方需自行承擔(dān)維修責(zé)任，并支付相關(guān)維修費(fèi)用。
5、如果乙方無(wú)法按時(shí)完成施工，甲方有權(quán)安排其他承包商進(jìn)行施工。所有由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用將從乙方應(yīng)付的合同總價(jià)中扣除。
6、在本合同履行期間，如乙方自身或其行為導(dǎo)致甲方或第三方產(chǎn)生任何傷害、損失或事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任和相關(guān)費(fèi)用。
7、乙方應(yīng)按時(shí)支付工人工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未按時(shí)支付工人工資的情況，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)款項(xiàng)并有權(quán)終止本合同。
七、其它約定事項(xiàng)
1、若因不可抗力因素導(dǎo)致工程無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行，乙方應(yīng)立即書(shū)面通知甲方，并經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期可相應(yīng)延長(zhǎng)。
2、乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行工程質(zhì)量的交接。為此，甲方指派項(xiàng)目監(jiān)理徐龍和張濤兩位監(jiān)理人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。乙方必須以尊重的態(tài)度與監(jiān)理人員溝通，確保按期、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)，以達(dá)到最佳效果。
八、違約責(zé)任
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守以上約定事項(xiàng)。若一方違約導(dǎo)致另一方無(wú)法履行約定事項(xiàng)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)支付給守約方合同價(jià)款20%的違約金，若違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失，則違約方應(yīng)在3日內(nèi)支付守約方的實(shí)際損失。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、解決合同糾紛的方式
雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，應(yīng)提交甲方所在地人民法院裁決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)：___________________
乙方(蓋章)：___________________
________年______月______日
承攬的合同4
合同編號(hào)：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限
項(xiàng)目名稱(chēng)及內(nèi)容
計(jì)量單位
數(shù)量
工作量(工時(shí))
報(bào)酬
交付期限
單價(jià)
金額
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________________
第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的`檢驗(yàn)方法：______________________________
第六條 委托定制人是否允許將項(xiàng)目中的主要工作委托給第三方完成，需經(jīng)過(guò)其同意�？梢詫⒐ぷ鹘挥傻谌酵瓿傻姆秶ǎ篲___________________。
第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________________
第八條 結(jié)算方法及期限：_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條 雇主未向承包商支付工程款或材料費(fèi)，承包商(是/否)可以行使留置權(quán)留置工程成果。
第十二條 違約責(zé)任：______________________________
第十三條 在本合同的履行過(guò)程中，如出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。若無(wú)法協(xié)商解決，可向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)申請(qǐng)調(diào)解。如果調(diào)解無(wú)果，則按以下第________種方式解決：。
(一)提交 ________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項(xiàng)：________________________________________
定作人：_____________
定作人(章)
住所：_____________
法定代表人：_____________
居民身份證號(hào)碼：_____________
委托代理人：_____________
電話：_____________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________
賬號(hào)：_____________
郵政編碼：_____________
承攬人：_____________
承攬人(章)
鑒(公)證意見(jiàn)：_____________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
經(jīng)辦人：_____________
_______年_______月_______日
承攬的合同5
購(gòu)貨單位（甲方）：
供貨單位（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng)
規(guī)格
數(shù)量（約）
M2
單價(jià)
（元）
合計(jì)
�。ㄔ�
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1，200,000.00
中空白色玻璃，鋁隔條。
合計(jì)
1，200,000.00
人民幣（大寫(xiě)）：壹佰貳拾萬(wàn)元整
備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材；
2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內(nèi)白色（塑鋼）
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價(jià)款包括：窗型設(shè)計(jì)、制作，運(yùn)輸，安裝費(fèi)用。
5、乙方根據(jù)實(shí)際情況對(duì)窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計(jì)，最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、按《鋁塑門(mén)窗安裝及驗(yàn)收規(guī)程》（JGJ/103-96）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、供貨時(shí)間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時(shí)間開(kāi)始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定。
1、干法施工：膨脹螺栓固定，發(fā)泡膠保溫，打密封膠。
2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。
五、產(chǎn)品保護(hù)
門(mén)窗進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后由甲方提供存放場(chǎng)地，安裝上墻，由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)（外包裝由乙方負(fù)責(zé)）。甲方提供必備的安裝條件，提供電源線位，垂直運(yùn)輸由甲方幫助協(xié)調(diào)，保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗(yàn)收
以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗(yàn)收，如不驗(yàn)收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的門(mén)窗保修期為一年，從工程驗(yàn)收竣工報(bào)告后生效之日起，一年內(nèi)設(shè)專(zhuān)人跟蹤服務(wù)，隨叫隨到。
2、保修期外，仍然堅(jiān)持門(mén)窗本身質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題給予維修，需收取工本費(fèi)。
九、其它事項(xiàng)
1、雙方在合作過(guò)程中，如果出現(xiàn)違反約定的.事情時(shí)，雙方盡量通過(guò)友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議，雙方均應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)，否則視為無(wú)效。
以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日
承攬的合同6
訂立合同雙方：
建設(shè)單位：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方）
施工單位：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方）
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱(chēng)
____________________________________。
第二條：工程地點(diǎn)
____________________________________。
第三條：建筑面積
____________________________________。
第四條：工程價(jià)款及付款方法
____________________________________。
第五條：工程期限（開(kāi)工、竣工時(shí)間）
____________________________________。
第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
____________________________________。
第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
____________________________________。
第八條：發(fā)包方義務(wù)
1、開(kāi)工前___________天，甲方給乙方施工圖一式___________份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）
2、按協(xié)議分工，開(kāi)工前___________天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條：承包方義務(wù)
乙方負(fù)責(zé)：
1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表，開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4、竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款
_________
第十一條：其他協(xié)助條款
____________________________________。
第十二條：附則
本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。
第十三條：爭(zhēng)議
合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條：其他文件
附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：（蓋章）_________承包方：（蓋章）
法定代表人：______________法定代表人：______
地址：_________________地址：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_______________開(kāi)戶(hù)銀行：_______
帳號(hào)：_________________帳號(hào)：_________
簽約日期：_________年_________月_________日
承攬的合同7
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條定作物名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款
1、防盜門(mén)名稱(chēng)___________，
2、規(guī)格___________，
3、單位___________，
4、數(shù)量___________，
5、單價(jià)(元/M2)___________。
注：以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí)，提前7天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝，運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);
2、本合同價(jià)格內(nèi)已包含：制作、安裝、運(yùn)輸、卸車(chē)、五金、閉門(mén)器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗(yàn)的，應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點(diǎn)：
第四條合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式
1、計(jì)算方法：面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗(yàn)收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。
第五條合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計(jì)：以實(shí)結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。
2、乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門(mén)型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門(mén)口障礙物，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品，屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費(fèi)用乙方自理。
第七條工期
1、開(kāi)工前三天甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工通知書(shū)，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書(shū)面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行不銹鋼門(mén)窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施，所發(fā)生的'費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修，保修時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費(fèi)維修或更換。甲方通知乙方返修時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)維修，如乙方未能及時(shí)維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)發(fā)生保修費(fèi)用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴(yán)格按照國(guó)家操作規(guī)程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合，所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條爭(zhēng)議的處理
1、如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理，補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
承攬的合同8
甲方：__________
乙方：__________
一、甲方提供原料情況：
品（材料）名：__________
規(guī)格型號(hào)：__________
單位：__________
數(shù)量：__________
單價(jià)：__________
金額：__________
交貨日期：__________
超欠幅度：____________________%
供應(yīng)辦法：__________
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________
2、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：__________
3、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________
4、交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：__________
5、貨款共計(jì)人民幣（大寫(xiě)）：__________
6、結(jié)算辦法及期限：__________
7、其他：__________
三、違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任
（1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
�。�2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
�。�3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
�。�4）未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
�。�5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。
�。�7）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
�。�8）其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的.違約責(zé)任
�。�1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
�。�2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
�。�3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
�。�5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
�。�6）產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
�。�7）未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
�。�8）其他：
本合同一式份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效起始時(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效終止時(shí)間止。
甲方：__________
法定代表人：__________
電話：__________
地址：__________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________
賬號(hào)：__________
乙方：__________
法定代表人：__________
電話：__________
地址：__________
開(kāi)戶(hù)銀行：__________
賬號(hào)：__________
承攬的合同9
甲方：（定作方）
地址：
法定代表人：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào)：
乙方：（承攬方）
地址：
法定代表人：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào)：
合同編號(hào)：合同簽訂地：
為了滿(mǎn)足甲方的需求，乙方擔(dān)任生產(chǎn)零部件的加工廠家。雙方本著互利互惠、友好合作的原則，為了明確各自的權(quán)利和責(zé)任，特此訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：
甲方與乙方達(dá)成合作協(xié)議，在協(xié)議中約定由乙方按照甲方提供的加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他約定條件，進(jìn)行產(chǎn)品加工，并將成品送貨至甲方指定地點(diǎn)。經(jīng)過(guò)甲方驗(yàn)收合格后，甲方將支付加工費(fèi)給乙方。這是雙方之間的一項(xiàng)合作行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表：
甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___單位：___單價(jià)___備注：___
1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）：
甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求：___備注：___
四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定：
1、乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)或其他因素，如需調(diào)整價(jià)格，按照以下程序進(jìn)行重新確認(rèn)。之前已執(zhí)行的訂單仍按照原價(jià)格執(zhí)行。
2、為了確保甲乙雙方建立長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，乙方在提供加工零部件給甲方時(shí)，必須保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如果乙方將類(lèi)似的產(chǎn)品銷(xiāo)售給其他客戶(hù)，那么乙方必須確保其提供給甲方的加工零部件價(jià)格最低。此外，如果其他廠家能夠以更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件，甲方有權(quán)要求乙方將價(jià)格調(diào)整到與其他廠家相同或更低，前提是質(zhì)量不受影響。如果乙方在甲方提出要求之后的15天內(nèi)無(wú)法調(diào)整價(jià)格或沒(méi)有合理的解釋原因，甲方有權(quán)終止本合同的履行。
3、加工費(fèi)計(jì)算方法：
�。�1）根據(jù)甲方提供的原材料和零部件，乙方應(yīng)在核定的加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上，從中扣除甲方提供的原材料和零部件的價(jià)格，剩余的金額作為乙方的加工費(fèi)用。
�。�2）甲方提供原材料和零部件給乙方，乙方必須按照甲方規(guī)定的步驟去甲方指定的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。乙方在加工過(guò)程中必須按照甲方設(shè)定的損耗標(biāo)準(zhǔn)來(lái)處理原材料和零部件。如果超過(guò)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，造成了甲方原材料和零部件的損失，甲方有權(quán)從乙方的加工費(fèi)中扣除相應(yīng)損失金額。
五、加工訂貨：
1、甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：
（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
�。�2）電話通知訂貨。但訂購(gòu)的商品價(jià)值或甲方提供給乙方加工的材料價(jià)值必須在5000元人民幣以下。同時(shí)，甲方需要填寫(xiě)《電話訂購(gòu)記錄通知》作為電話訂購(gòu)或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方接受：
�。�1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。
�。�2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單：
�。�1）訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。
乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用。
4、乙方在接收甲方訂單后，需要憑借該訂單按照本合同第三條的規(guī)定辦理原材料和零部件的領(lǐng)用手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：
1、加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；
2、包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________；
3、如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)確保包裝完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方指定的物料編碼、名稱(chēng)規(guī)格、數(shù)量、單位以及生產(chǎn)廠商的合格證。
5、當(dāng)甲方收到乙方加工的零部件并經(jīng)過(guò)合格檢驗(yàn)后，會(huì)為此開(kāi)具一份合格檢驗(yàn)報(bào)告，并在報(bào)告確認(rèn)無(wú)誤后，再出具一份收料單。
6、甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1、圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；
3、模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；
5、模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有；
6、模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1、根據(jù)雙方達(dá)成的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》，若存在需要授予許可的情況，則必須另行簽署《知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1、合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制：
�。�1）為了順利進(jìn)行合作，乙方在開(kāi)始小批量生產(chǎn)之前需按照甲方提供的相關(guān)資料和首樣要求制作樣品。這些樣品將經(jīng)過(guò)甲方的質(zhì)量檢驗(yàn)，只有通過(guò)檢驗(yàn)合格后，乙方才能開(kāi)始小批量生產(chǎn)。在小批量產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，甲方會(huì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。只有經(jīng)過(guò)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，產(chǎn)品才能進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。
�。�3）甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對(duì)甲方提出的.不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。
（4）乙方同意向甲方提交詳細(xì)的書(shū)面資料，包括加工零部件的主要原材料和關(guān)鍵零配件供應(yīng)商的名單及價(jià)格。在更改零配件及其供應(yīng)商之前，乙方必須獲得甲方的書(shū)面確認(rèn)并將其備案。乙方的產(chǎn)品品種已通過(guò)3C認(rèn)證，不得擅自更改零部件。
乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品。
3、質(zhì)量整改
�。�1）同一型號(hào)的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書(shū)，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，以及處理不合格品和產(chǎn)品質(zhì)量事故的相關(guān)事務(wù)，適用于雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》中約定的條款。
十、加工費(fèi)的結(jié)算
1、加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票，甲方以三（3）個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0。
2、雙方在終止業(yè)務(wù)往來(lái)的同一年內(nèi)結(jié)清質(zhì)量保證金。首年結(jié)束時(shí)，結(jié)算比例為_(kāi)______%；次年結(jié)束時(shí)，結(jié)算比例為_(kāi)________%；第三年結(jié)束時(shí)，結(jié)算比例為_(kāi)___________%。
十一、驗(yàn)收方法
1、甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)加工零部件的類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥善保管，并在___天內(nèi)以書(shū)面形式向乙方提出異議。書(shū)面異議應(yīng)包括合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車(chē)輛或船只信息、發(fā)貨日期和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、顏色、標(biāo)識(shí)、品牌、批次號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)碼、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)結(jié)果；同時(shí)提出對(duì)不符合規(guī)定加工零部件的處理建議。在付款期限內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書(shū)面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的，由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任：
1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：
�。�1）因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；
（2）因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；
�。�3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；
（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；
�。�5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；
�。�6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；
�。�7）未經(jīng)確認(rèn)且擅自更換、修改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家的行為，將會(huì)受到扣罰違約金，金額不低于0元。若情節(jié)嚴(yán)重，則除罰款外還將面臨取消供應(yīng)商資格的處罰。
（8）送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；
2、乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3、乙方若因包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰外，還需負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。如果甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失，乙方應(yīng)賠償甲方低于合格包裝物價(jià)值的部分。若因包裝不符合規(guī)定導(dǎo)致加工零部件損壞或丟失，乙方需要承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。
5、若乙方提前交貨，甲方接收后仍需按照合同規(guī)定的交貨時(shí)間進(jìn)行付款。如果合同規(guī)定由甲方自行提貨，乙方可以拒絕提供貨物。如果乙方延遲交貨，乙方應(yīng)該在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，并根據(jù)需要補(bǔ)交相應(yīng)數(shù)量的貨物，同時(shí)承擔(dān)延遲交貨的責(zé)任。如果甲方不再需要延遲交貨的貨物，甲方應(yīng)在接到乙方通知后的15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除未按時(shí)完成部分訂購(gòu)計(jì)劃的義務(wù)。
6、若發(fā)生零部件錯(cuò)發(fā)至錯(cuò)誤的貨物收取地點(diǎn)或接收人的情況，除了按照合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)將貨物送至正確的地點(diǎn)或接收人外，乙方還需負(fù)責(zé)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)因此而增加的費(fèi)用。
十四、甲方的違約責(zé)任
1、如果甲方未能按時(shí)付款，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定向乙方支付逾期付款利息。
2、如果甲方?jīng)]有合理的理由拒絕接收貨物，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失。此外，如果甲方填寫(xiě)錯(cuò)誤的到貨地點(diǎn)或接貨人信息，甲方也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而給乙方造成的損失。
十五、合同的變更、解除：
1、合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2、如果乙方在連續(xù)或累計(jì)兩個(gè)月內(nèi)未能按照約定時(shí)間交付貨物，或者生產(chǎn)的合同產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后。
十七、其他
1、雙方應(yīng)依照本合同約定承擔(dān)的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和任何經(jīng)濟(jì)損失，在明確責(zé)任后十日內(nèi)，按照銀行規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行支付。若未能及時(shí)支付，則視為逾期付款，并按照逾期付款的處理方式進(jìn)行處理。然而，任何一方不得擅自扣發(fā)加工零部件或其他貨物作為抵押或抵付。
2、本合同一式三份，甲方保留兩份，乙方保留一份。經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效，有效期從______年____月____日開(kāi)始，到____年____月____日結(jié)束，或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時(shí)終止。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》均為雙方簽訂的合同附件。
十八、其他需約定事項(xiàng)：
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方：乙方：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
承攬的合同10
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意委托乙方承擔(dān)______工程中的________施工任務(wù)。雙方遵循相關(guān)規(guī)定，根據(jù)工程具體情況達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
4、承包方式：包工、包料、包費(fèi)用
5、工期：根據(jù)甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起計(jì)算，共計(jì)個(gè)工作日。
6、工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1、合同單價(jià)：
2、雙方確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)，作為實(shí)際結(jié)算價(jià)款。以上價(jià)格為含稅價(jià)，包含材料及其運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi)、裝卸費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等所有費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確認(rèn)，不得調(diào)整。
3、經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后，支付工程總價(jià)款的__%;工程竣工并驗(yàn)收合格后，支付工程總價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后，___日內(nèi)支付結(jié)算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金，竣工驗(yàn)收合格后___日內(nèi)一次性無(wú)息付清。
4、本項(xiàng)目的款項(xiàng)應(yīng)由甲方按照合同約定支付給有限公司，項(xiàng)目的.發(fā)票和合格證應(yīng)由有限公司開(kāi)具。乙方需提供稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的正規(guī)票據(jù)給甲方，如果乙方提供虛假票據(jù)，將需賠償甲方所有損失并承擔(dān)法律責(zé)任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠谕旯�，每延遲一天，乙方需向甲方支付合同價(jià)款的__%作為違約金。若乙方提供的工程質(zhì)量未達(dá)到甲方要求，則應(yīng)向甲方支付合同價(jià)款的__%作為違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法進(jìn)行監(jiān)督。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施，及時(shí)消除事故隱患。如因乙方安全措施不力、管理不到位等原因?qū)е率鹿�，乙方�?yīng)承擔(dān)所有賠償費(fèi)用，包括賠償施工人員或第三方人員因此造成的財(cái)產(chǎn)損失或人身傷害，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭(zhēng)議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決或協(xié)商不成時(shí)，本合同涉及的任何爭(zhēng)議應(yīng)提交甲方所在地的人民法院訴訟解決。
六、保修
本工程的保修期為一年。在保修期內(nèi)，如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方通知乙方后，乙方將在24小時(shí)內(nèi)安排維修人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行免費(fèi)維修。如果乙方未能及時(shí)維修，甲方有權(quán)委托他人進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、本協(xié)議所未涉及事宜，由雙方共同協(xié)商解決。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式四份，甲方一份，乙方一份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
承攬的合同11
甲方：________________，法定代表人：________________，職務(wù)：________________，聯(lián)系方式：_______________，_身份證件：________________
乙方：________________，法定代表人：________________，職務(wù)：________________，聯(lián)系方式：________________，身份證件：________________
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：_______________
2、工程承包總面積：____________，每平方米價(jià)款________元，工程總價(jià)款計(jì)________元。
3、承包方式：承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運(yùn)作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積________平方米，每平方米________元。
2、所承攬的.防水保溫工程項(xiàng)目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《________》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔(dān)。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補(bǔ)充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方（公章）：______________
法定代表人（簽字）：_______________
簽訂日期：_________年____月____日
乙方（公章）：______________
法定代表人（簽字）：_______________
簽訂日期：_________年____月____日、
承攬的合同12
發(fā)包方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱(chēng)：金鑫二手車(chē)公司二樓裝飾
2、甲方委托乙方進(jìn)行包工包料裝修，工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元作為施工費(fèi)用。
3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程地點(diǎn)：新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購(gòu)買(mǎi)）。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。（以效果圖為準(zhǔn)）
三、工程價(jià)款
合同總造價(jià)：根據(jù)合同約定，乙方承諾承包工程總價(jià)為人民幣_(tái)_____________元，已經(jīng)包含了所有必要的費(fèi)用，包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等，以確保達(dá)到甲方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。地磚、地板等主要材料的費(fèi)用也在總價(jià)中包含，但乙方將由甲方指定的渠道購(gòu)買(mǎi)，以保證施工質(zhì)量。如有施工合同之外的變更或額外項(xiàng)目，產(chǎn)生的費(fèi)用將由雙方協(xié)商確定后執(zhí)行。
四、工期要求
本合同自簽訂之日起生效，工程工期為_(kāi)______年_______月_______日至_______年_______月_______日。乙方應(yīng)在規(guī)定工期內(nèi)完成工程施工。若工期延誤，每延誤一天，將扣除乙方合同總價(jià)款的2%作為違約金，并進(jìn)行累積計(jì)算。若因不可抗力因素導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行施工，工期可適當(dāng)延長(zhǎng)（需經(jīng)甲方確認(rèn)簽字）。
五、付款方式
裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
�。ㄒ唬┘追綑�(quán)利和義務(wù)：
由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。
（二）乙方權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求）。
2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)工地安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火措施，保證施工現(xiàn)場(chǎng)文明整潔，防止因施工導(dǎo)致的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生，以免影響他人。如發(fā)生以上情況，應(yīng)及時(shí)修復(fù)或賠償，如乙方未能及時(shí)處理，甲方有權(quán)直接扣除未支付工程款用于修復(fù)或賠償。若未支付工程款不足以彌補(bǔ)修復(fù)或賠償費(fèi)用，乙方應(yīng)在3日內(nèi)補(bǔ)足費(fèi)用。
4、工程完工后，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)自行維修，并承擔(dān)所有維修費(fèi)用。
5、如果乙方未能按時(shí)完成施工，甲方有權(quán)安排其他承建單位進(jìn)場(chǎng)施工，因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用將從乙方應(yīng)付的合同總價(jià)款中扣除。
6、在本合同有效期內(nèi)，如乙方自身或?qū)е录追交虻谌皆馐苋魏蝹�、損失或事故，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和相關(guān)費(fèi)用。
7、甲方應(yīng)在約定的'時(shí)間內(nèi)按時(shí)支付工人工資，如乙方未按時(shí)支付工人工資，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)款項(xiàng)并終止合同。
七、其它約定事項(xiàng)
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。
2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。
八、違約責(zé)任
雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守上述約定事項(xiàng)。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項(xiàng)時(shí)，按照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)向守約方支付合同價(jià)款20%的違約金，如違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失時(shí)，違約方應(yīng)于3日內(nèi)補(bǔ)足守約方的實(shí)際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。如果協(xié)商不成，可以選擇向甲方所在地的人民法院提起訴訟解決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。
甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________
委托代理人（簽字）：______________委托代理人（簽字）：______________
地址：______________地址：______________
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬的合同13
甲方：______________________(定做方)
乙方：(承攬方)______________________
加工_________，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方負(fù)責(zé)回收乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)用（每平方米550元）。甲方拒絕接收任何半成品或不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后，自愿購(gòu)買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需根據(jù)甲方提供的樣本進(jìn)行制作，嚴(yán)禁私自組織他人加工，進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓。如需對(duì)樣本進(jìn)行修改或轉(zhuǎn)讓?zhuān)毥?jīng)甲方同意后方可進(jìn)行，否則將視為違約行為。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方如有以下行為，包括但不限于外購(gòu)材料摻雜使假、私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓等違約情況，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金標(biāo)準(zhǔn)為每平方米550元的1倍。
四、本合同有效期___________月，______________________起至______________________止。
本合同期滿(mǎn)后，乙方若有續(xù)簽合同的意愿，應(yīng)提前向甲方提交申請(qǐng)。甲方有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)情況決定是否續(xù)簽合同，或者選擇終止合同。
五、本合同一式兩份，自簽字蓋章之日起生效。合同附件為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方：______________________
乙方：______________________
_______年_______月_______日
承攬的合同14
甲方：(定做方)
乙方：(承攬方)
加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、雙方簽署合同后，甲方將為乙方提供產(chǎn)品樣本圖案和專(zhuān)用工具，乙方需自行購(gòu)買(mǎi)。如果乙方由于個(gè)人原因無(wú)法完成設(shè)計(jì)，本廠所提供的材料不予退還，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如乙方選擇在本廠購(gòu)買(mǎi)材料，應(yīng)當(dāng)慎重考慮并做好準(zhǔn)備。
2、甲方負(fù)責(zé)回收乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，并支付相應(yīng)的加工費(fèi)用（每平方米 _ 元）。拒絕接收任何半成品或不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商并同意后，乙方自愿購(gòu)買(mǎi)材料。若產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方須自行承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方需要根據(jù)甲方提供的樣本進(jìn)行制作，不得私自組織人員進(jìn)行加工，也不得進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓。如需進(jìn)行上述操作，必須經(jīng)過(guò)廠方同意方可進(jìn)行，否則將視為違約處理。所有制作均需限于本人完成。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以( 元/m2)的`1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月， 月 日起至 月 日止。
合同期屆滿(mǎn)后，如乙方提出申請(qǐng)，甲方有權(quán)基于生產(chǎn)訂單決定是否續(xù)簽合同或終止合作。
五、履行本合同，甲、乙雙方各需執(zhí)一份，并按照附件中的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，本合同一式兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年 月 日
承攬的合同15
委托方：_____公司
簽訂地點(diǎn)：
受托方：
簽訂時(shí)間：
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款：
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱(chēng)、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的'出廠檢驗(yàn)報(bào)告單（包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等），特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告（隨貨同行或提前送達(dá)）。
3、結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱(chēng)、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。
5、（交）提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠房?jī)?nèi)。
6、運(yùn)輸方式及到站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號(hào)：
地址：
傳真：
電話：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號(hào)：
地址：
年 月 日
年 月 日
【承攬的合同】相關(guān)文章：
承攬的合同10-21
承攬合同12-21
承攬的合同10-13
承攬合同02-24
個(gè)人承攬合同10-21
新承攬合同10-23
裝修承攬合同10-18
加工承攬合同10-31
勞務(wù)承攬合同11-02