加工承攬協(xié)議

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運(yùn)用到協(xié)議的場合不斷增多，簽訂協(xié)議能夠較為有效的約束違約行為。那么什么樣的協(xié)議才是有效的呢？下面是小編整理的加工承攬協(xié)議，歡迎閱讀與收藏。

加工承攬協(xié)議1

　　甲方：（定作方）_________________制品廠

　　乙方：（承攬方）________________有限公司

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　風(fēng)險提示：

　　加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

　　如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)�樣品�?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

　　第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。

　　1、印件名稱一：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　2、印件名稱二：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　3、印件名稱三：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　4、印件名稱四：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　總金額合計：人民幣______________元整（小寫￥________元。）

　　2、由甲方將紙箱印制品材料于________年____月____日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

　　風(fēng)險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。

　　第二條：交貨時間

　　甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷設(shè)計稿，如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達(dá)甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

　　風(fēng)險提示：

　　運(yùn)輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具。總的要求是運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　此外，運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　第三條：交貨方式地點(diǎn)

　　交貨方式：

　　交貨地點(diǎn)：

　　第四條：付款結(jié)算方式及時間

　　本合同總金額為________元，甲方支付乙方合同總金額的.______%，即_______元，作為定金及預(yù)付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到________________有限公司對公帳戶，開戶行_______________，賬號：_______________________________。

　　甲方不能支付相應(yīng)款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達(dá)到十日后，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。

　　第五條：雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn)，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。

　　2、乙方在完成甲方項目設(shè)計后，經(jīng)甲方認(rèn)可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

　　3、甲方應(yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項。

　　第六條：違約責(zé)任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達(dá)成一致意見的，雙方共同選定__________人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

　　乙方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

加工承攬協(xié)議2

　　承攬方：_________________

　　身份證號：_________________

　　電話：_________________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_________________

　　電話：_________________

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。

　　2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資：

　　依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);

　　第五條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點(diǎn)：

　　依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。

　　第七條：結(jié)算方式及期限：

　　按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。

　　第八條：其他約定：

　　1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責(zé)任：

　　1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé))，經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的`數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責(zé)任：

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;

　　第十一條：糾紛的處理：

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。

　　第十二條：合同效力：

　　1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　簽訂地點(diǎn)：________________

　　________年________月________日

　　承攬方(代表人)：________________________

　　簽訂地點(diǎn)：________________

　　________年________月________日

加工承攬協(xié)議3

　　合同編號：

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：________元。

　　最終標(biāo)的以________縣財政局預(yù)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_(dá)____年___月___日前全部交貨。

　　4、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　5、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第四條書架安裝及驗收與售后服務(wù)

　　1、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;

　　2、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方;

　　3、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆�因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi);

　　4、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第五條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　　1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　　2、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　　3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。

　　4、剩余的合同標(biāo)的額0%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第六條：甲方違約責(zé)任

　　1、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;

　　2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的.違約金。

　　第七條：乙方違約責(zé)任

　　1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　　2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

　　3、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

　　第八條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第九條：附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　3、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方承包方

　　法定代表人法定代表人

　　委托代理人委托代理人

　　經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

　　單位地址：單位地址：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　___年___月___日

加工承攬協(xié)議4

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　1、前言經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責(zé)

　�。�1）供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用型試塊并附質(zhì)保書。

　�。�2）乙方職責(zé)

　　完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明（A、機(jī)械性能；B、材質(zhì)化驗）

　�。�3）甲方職責(zé)每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細(xì)）并說明材料，件數(shù)，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術(shù)要求。

　　技術(shù)要求

　�。ˋ）鑄件材料：250、300、C鑄鐵、600-3

　　（B）鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。

　�。–）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

　�。‵）鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機(jī)械性能。

　　3、價格

　�。�1）鑄件價格

　　4、結(jié)算方式：

　�。�1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認(rèn)可。

　�。�2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

　�。�3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

　　5、交貨期

　�。�1）乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時交貨。

　　（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　�。�3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

　　6、驗收甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進(jìn)行驗收。

　　7、質(zhì)量保證：甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的'廢品，由乙方補(bǔ)廢包換，并以急件的形式補(bǔ)廢，模型費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。

　　8、合同修改：只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補(bǔ)充和更改。這些修改、補(bǔ)充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　�。�1）當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　�。�1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。實際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

　�。�2）發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

　　12、爭議解決：當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。

　　14、通知所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。

　　15、合同生效本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　代表（簽字）：___________

　　代表（簽字）：____

　　日期：____

　　日期：___________

加工承攬協(xié)議5

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點(diǎn)：________工業(yè)園區(qū)，________塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：________________平方，附工程詳單，見-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造價________________，總造價________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價________%，柱子立起再付________%，驗收后再付________%，剩余________%工程完成后一年內(nèi)全部付清。

　　5、土建工程結(jié)束后開始施工，________天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度�萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　________年________月________日

加工承攬協(xié)議6

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規(guī)格：________________________

　　單位：________________________

　　數(shù)量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條 加工成品 質(zhì)量要求

　�。�加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　編號

　　名稱

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　________________________________________________________________________

　�。�1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　_____________________________________________________________________

　�。�1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作人；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金

　　___________________________________________________________________

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　________________________________________________________________________

　　（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。）

　　第七條 交貨的時間和地點(diǎn)

　　________________________________________________________________________

　�。�1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　____________________________________________________________

　　第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　___________________________________________

　　_____________________________

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　________________________________________________________________________

　　第十一條 其他

　　________________________________________________________________________

　�。ㄈ纾�1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）

　　第十二條 承攬人的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的'，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

　　未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作時，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條 定作人的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此

　　而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：（蓋章）________________

　　代表人：（蓋章）________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日

加工承攬協(xié)議7

　　甲方：(定做方)

　　乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件

　　加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

　　一、甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)，拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期____月

　　____年____月____日起至____年____月____日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方 ：

　　乙方：

　　日期：

加工承攬協(xié)議8

　　購貨單位（甲方）：

　　供貨單位（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。

　　一、產(chǎn)品名稱及價格

　　產(chǎn)品名稱

　　規(guī)格

　　數(shù)量（約）

　　M2

　　單價

　�。ㄔ�）

　　合計

　�。ㄔ�）

　　備注

　　60單面鋁塑窗

　　約

　　4000

　　300.00

　　1，200,000.00

　　中空白色玻璃，鋁隔條。

　　合計

　　1，200,000.00

　　人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整

　　備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材；

　　2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內(nèi)白色（塑鋼）

　　3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

　　4、以上價款包括：窗型設(shè)計、制作，運(yùn)輸，安裝費(fèi)用。

　　5、乙方根據(jù)實際情況對窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計，最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。

　　二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》（JGJ/103-96）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、供貨時間及安裝日期

　　根據(jù)甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。

　　四、施工方法

　　濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實際情況商定。

　　1、干法施工：膨脹螺栓固定，發(fā)泡膠保溫，打密封膠。

　　2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。

　　五、產(chǎn)品保護(hù)

　　門窗進(jìn)入現(xiàn)場后由甲方提供存放場地，安裝上墻，由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)（外包裝由乙方負(fù)責(zé)）。甲方提供必備的安裝條件，提供電源線位，垂直運(yùn)輸由甲方幫助協(xié)調(diào)，保證乙方順利安裝。

　　六、結(jié)算付款方式

　　1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。

　　2、

　　七、驗收

　　以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。

　　八、售后服務(wù)

　　1、本公司生產(chǎn)安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù)，隨叫隨到。

　　2、保修期外，仍然堅持門窗本身質(zhì)量問題免費(fèi)維修，人為造成的質(zhì)量問題給予維修，需收取工本費(fèi)。

　　九、其它事項

　　1、雙方在合作過程中，如果出現(xiàn)違反約定的`事情時，雙方盡量通過友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。

　　2、在本合同中如果出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議，雙方均應(yīng)以書面形式確認(rèn)，否則視為無效。

　　以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協(xié)商解決。

　　本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

加工承攬協(xié)議9

　　原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;

　　被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;

　　被告：______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址：_________________

　　負(fù)責(zé)人：_________________;電話：_________________

　　案由：_________________機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元，誤工費(fèi)__________元，護(hù)理費(fèi)__________元，住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元，營養(yǎng)費(fèi)__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費(fèi)__________元，財產(chǎn)損失__________元，鑒定費(fèi)__________元，交通費(fèi)__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計十一項，合計__________元。

　　本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____時許，原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時，被被告__________駕駛的.由_____向_____行駛的__________車(車牌號：_____________)撞到，原告當(dāng)場受傷，__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認(rèn)定書認(rèn)定，__________對事故負(fù)__________責(zé)任，原告__________責(zé)任。經(jīng)查，肇事車輛所有人為__________，車輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險和_____險。故__________、__________對相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，保險公司應(yīng)在保險責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險責(zé)任�，F(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，特向人民法院提起訴訟，請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。

此致

　　__________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

加工承攬協(xié)議10

　　甲方：

　　乙方：，身份證號：

　　經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：

　　一、乙方負(fù)責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：

　　1、日常清潔區(qū)域：

　　2、定期保潔區(qū)域：

　　3、垃圾區(qū)域：

　　二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正，直到達(dá)到甲方的要求。

　　三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的.全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。

　　四、乙方應(yīng)身體健康、誠實勤勞，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，確保衛(wèi)生質(zhì)量。

　　五、乙方在提供保潔服務(wù)過程中，必須遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經(jīng)營活動。

　　六、保潔加工承攬費(fèi)用為 元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：

　　七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負(fù)責(zé)，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、乙方提供保潔服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

　　九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的10%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費(fèi)用。

　　十、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議解決，書面補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年 月 日 年 月 日

加工承攬協(xié)議11

　　甲方：

　　法定代表人：_____________

　　乙方：

　　代理人：_________________

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達(dá)成如下和解協(xié)議：

　　1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

　　2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的`損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

　　3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　法定代表人：____________________

　　乙方：

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

加工承攬協(xié)議12

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　統(tǒng)一社會信用代碼：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　統(tǒng)一社會信用代碼：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產(chǎn)品情況

　　1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;

　　2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;

　　3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;

　　總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。

　　二、樣品約定時間

　　自本合同生效之日起 個工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作

　　樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、交貨時間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)

　　合同生效時甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))，運(yùn)費(fèi)由 承擔(dān)。

　　四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、驗收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限

　　以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

　　六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　七、結(jié)算方式和期限

　　合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預(yù)付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起 日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責(zé)任

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的.，雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　___年___ 月 ___日免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期 月，____年____月____日起至____年____月____日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方 ：

　　乙方：

　　日期：____年____月____日

加工承攬協(xié)議13

　　承攬方：_________

　　定作方_________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________

　　一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額簽訂時間：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價總金額合計人民幣金額(大寫)：

　　二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的.條件和期限：

　　三、交(提)貨時間、：_________年_________月_________日

　　四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：__________________

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________________

　　六、合理損耗及計算方式：__________________

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：__________________

　　八、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：__________________

　　九、結(jié)算方式及期限：_________；_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　十、違約責(zé)任：__________________

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。

　　定作方單位名稱：______________________________

　　(章)單位地址：______________________________

　　法定代表人：______________________________

　　委托代理人：______________________________

　　電話：_____________________________________________

　　傳真：______________________________

　　開戶銀行：______________________________

　　帳號：______________________________

　　郵政編碼：______________________________

　　承攬方單位名稱：______________________________(章)

　　單位地址：______________________________

　　委托代理人：______________________________

　　電話：______________________________傳真：______________________________

　　開戶銀行：_______________

　　帳號：______________________________

　　郵政編碼：______________________________

　　稅號：______________________________

　　鑒(公)證意見經(jīng)辦人：______________________________

　　監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)______________________________

　　_______________年_______________月_______________日

加工承攬協(xié)議14

　　定作方：_______________（簡稱甲方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規(guī)格____________

　　型號____________

　　單位____________

　　數(shù)量____________

　　單價____________

　　價款或酬金元

　　金額：________________________

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量____________包裝____________加工方法________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格____________數(shù)量____________質(zhì)量________________________

　　三、履行的期限____________地點(diǎn)____________方式：_________________________

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1.承攬方的.違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

　　承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

　　_______年______月_____日

加工承攬協(xié)議15

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的`項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________

　　項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5、質(zhì)量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

　　6、結(jié)算方式：

　　____________________。

　　7、違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年 月 日

【加工承攬協(xié)議】相關(guān)文章：

加工承攬合同10-31

承攬加工合同10-19

加工承攬合同10-01

承攬加工合同【精選】07-18

承攬加工合同10-15

模板加工承攬合同05-30

加工承攬合同（精品）07-17

承攬加工合同（優(yōu)選）07-17

[熱門]承攬加工合同07-17

加工承攬合同【必備】07-17