建筑工程施工合同【熱】
隨著人們對法律的了解日益加深,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:_____________________
(二)工程地點:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(_______,《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的_______%,工程保修金留結算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的.,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同2
甲方(買方單位):________________________________________
乙方(出賣單位): ________________________________________
依照《民法典》和其它有關法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點、數(shù)量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位,包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費(人工費、施工損耗、膠粉等輔材費)、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用,售后服務所需的相關費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整:因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動,均不影響合同執(zhí)行,并不得調(diào)整合同包干單價。
3、因合同為暫定量,供貨過程 中乙方不得因為供貨數(shù)量與合同不相符而提出任何異議,更不能以此為由調(diào)整單價。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢,甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工,提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應對花對縫,完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應無異味,甲醛等有毒氣體的含量(或揮發(fā)量)不超過國家相關標準和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場,場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間)。
五、交貨地點及方式: 寬城萬達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實測的暫估數(shù),乙方在備貨時應多于該數(shù)量,保證現(xiàn)場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應根據(jù)場地大小進行選板鋪裝,確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量,可選用全部型號,也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術要求及規(guī)范”條款進行驗收,對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結算
1、墻紙鑲貼工程完工,甲方驗收合格后,雙方按墻面面積進行收方,核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進行工程結算。用收方數(shù)量和合同單價計算結算金額。結算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆),保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關單位的關系。
1.3 進行施工質(zhì)量監(jiān)督工作,進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性,嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工,并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工,乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督。基層不合格,乙方可拒絕施工,并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻,即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護,乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工;有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的'水電管線,并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理:
1、 本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例,遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,如達不到安全文明工地標準,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工: 乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育,嚴格按安全規(guī)范組織施工,積極采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,全部由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
3.文明施工:
3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工,遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定,保證工地達到文明現(xiàn)場標準(乙方工作人員不能酒后進入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便,違者將處以每人每次1000元的罰款,罰款直接在工程款中扣除;情節(jié)嚴重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。)。
3.2 施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完場清,工程建設中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸?shù)降孛,嚴禁從高空直接向下拋物;以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮,不作任何調(diào)整。
十二、售后服務
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修,”的原則為甲方提供服務。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題,乙方修復或更換,若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果,乙方無條件在5天內(nèi)更換,更換后仍達不到標準或拒不更換,視為乙方違約。
2、在工程完工前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
日期:_______________
建筑工程施工合同3
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程,為使工程順利進行,遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī),結合本工程的具體情況,經(jīng)雙方洽商,特制定本合同如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:冷凍庫(177;5℃)、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸:冷凍庫:
3、工程地點:
4、工程合同總價款:元整(:元)
5、施工時間:合同簽訂之日,乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質(zhì)量標準及要求:
1、制冷系統(tǒng)符合制冷行業(yè)安裝規(guī)范;
2、實現(xiàn)全自動控制;
3、保鮮庫達到177;5℃,冷凍庫達到-18℃。
三、工程內(nèi)容及項目價格:
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3(27.543,計27540元)立方米數(shù)按實際測量為準。保鮮庫制冷系統(tǒng):采用高配制冷系統(tǒng)機組采用國產(chǎn)原裝比澤爾壓縮機8.2,8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器:2500元原裝足平吊頂風機:5800元國標貯液罐:650元國標膨脹閥:400國標電磁閥:330元冷庫專用低溫制冷劑:850元銅管及保溫材料:1500元支架及排水管:150元包裝、長途運輸費:350元國標過濾器:150元國標電線、電纜:200元冷庫專用微電腦電控箱:800元高密聚氨酯發(fā)泡保溫門:1650元高低壓油壓壓力表:120元(60215;
2)安裝調(diào)試費:1600元合計:25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣,冷凍庫保溫門1500元,255XXXX0215;2-150元50950元總計:78490元
四、合同付款方式:
1、合同簽訂后,甲方應付總工程款的60%即47094元后開工承建,同時合同生效。
2、機組設備到現(xiàn)場后,再付余款的80%即25117元。余款待工程結束后,一次性結清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。
五、甲、乙雙方責任:
1、甲方責任:
。1)負責施工現(xiàn)場的臨時用電,將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內(nèi)。
。2)負責提供庫房供乙方存放冷庫必用的設備和材料,協(xié)助乙方搞好安全保衛(wèi)工作。
。3)履行本合同應盡其他未盡事宜。
2、乙方責任:
。1)嚴格按照國家有關規(guī)范,安全文明施工,如發(fā)生責任事故應由乙方承擔。
。2)工程未交付使用前,協(xié)助甲方做好保護工作。
(3)冷庫內(nèi)部涉及的土建工程由甲方負責施工,達到乙方工程要求標準。
(3)堅持質(zhì)量第一、信譽至上的原則,乙方采購的設備應符合國家有關規(guī)范要求,手續(xù)齊全,并附有國家質(zhì)檢部門認可的質(zhì)量證書。
(4)乙方對其所承包的.工程保修期為________年,終身維護。________年內(nèi)因質(zhì)量問題乙方負責維修或更換(除電網(wǎng)電壓不穩(wěn)、缺相或其他人為因素造成損壞,乙方不負任何責任)。
六、合同生效及其他:
。1)本合同雙方代表人簽字蓋章,乙方收到工程款后,本合同生效。
(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
。3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態(tài)度,簽署書面修改或增補協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比澤爾機組,相差3000元215;26000元。如采用國產(chǎn)谷輪機8機組,相差1000元215;220元。
甲方簽字:__________
乙方簽字:________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:本工程預算價為萬元
元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委托有資質(zhì)的中介機構結算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的`90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總日歷天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件:施工圖紙及工程預算書
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
建筑工程施工合同5
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況,雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關要求
1.7合同價款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量,進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第5條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內(nèi),甲方支付總計工程款的30%,計人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的10%,實際面積的`差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用號,墻,地粉砌使用號;
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質(zhì)量 驗收效果 生產(chǎn)安全
建筑工程施工合同6
甲方:____________________
乙方:____________________
根據(jù)《民法典》、《____市保護消費合法權益條例》,《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一.概況 裝飾施工地點: 住房結構:室廳廚衛(wèi)陽臺,施工面積____平方米
二.價格 清包工總費用:______元,大寫(人民幣):_______________元,其中,水電工:______元,木工:_______元,瓦工:_______元,油漆工:______元,垃圾清運費:_______元,材料搬運費:_______元,其他費用(注明內(nèi)容)_______________________元。 經(jīng)雙方認可,在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動,雙方將不更改工程款,當有大的變更時應在變更前友好協(xié)商,按實另計。
三.工期 自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。 以上規(guī)定工期為指導工期,為保證施工質(zhì)量,原則上不少于以上工期,也不應超過工期______天。如遇甲方材料供應不及時等問題,或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的,則相應順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期,甲方允許乙方春節(jié)期間停工______至______天)。
四.設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五.材料 甲方負責采購需用材料,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。 乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單,甲方應在______天內(nèi)及時將采購材料供應到現(xiàn)場供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失。 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。 如若甲方授權乙方購買所需材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發(fā)票。 乙方應幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質(zhì)量,核對數(shù)量和配件的準確性,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。 甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)常 乙方應做好對施工完成的成品保護工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,未經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按材料價格雙倍補償給甲方。
六.付款方式 工程款付款方式:經(jīng)雙方認可,工程款付款時間表如下: 工程款付款時間表,付款時間付款內(nèi)容金額,協(xié)議簽訂完畢,正式開工____日內(nèi)預付______鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗收本項目全部,強弱電路管線鋪設到位并經(jīng)過甲方驗收本項目全部,瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗收后本項目全部,完成木工工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,完成油漆工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當天本項目全部,保修尾款。
七.關于工程質(zhì)量及驗收的約定 甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。 凡每一單項施工項目完工后,雙方應在工程質(zhì)量驗收單上簽字確認。(詳見附表) 工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準______《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
八.垃圾清運處理 乙方應盡可能將垃圾袋裝化,并有責任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應把所處理垃圾清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九.工地現(xiàn)場管理和安全
1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的`,乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,由施工產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方自行負責。
十.違約及違約責任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金支付給對方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期______天后,每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時間付款的,每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給乙方。
3.甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
5.工程未辦理驗收、結算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
十一糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應先協(xié)商調(diào)解。 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十二.附則
1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,乙方將房屋外門鑰匙歸還。
2.本合同簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
十三.其它約定
1.質(zhì)量保修期為________年,中間出現(xiàn)任何施工質(zhì)量問題乙方無條件負責維修,但因是包清工形式,乙方無質(zhì)保金,如乙方在保修期內(nèi)無辜推委,甲方有權利通過其他途徑采取相應措施直至訴諸法律。
2.對于不能確定的工程量雙方應該事先談好單價,按照實際工程量結算。
3._________
4.__________
5.__________
甲方:__________
乙方:__________
簽章:__________
簽章:__________
聯(lián)系電話:__________
聯(lián)系電話:__________
簽約日期:__________
簽約日期:__________
建筑工程施工合同7
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議,實驗室裝修承包合同范本。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:1.2、工程地點:
1.3、承包方式:1.4、施工面積:
1.5、工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6、合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1、開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件的手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,定施工方案計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方的同意,并支付乙方趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,合同范本《實驗室裝修承包合同范本》。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第5條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.2、甲、乙應及時辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程及中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按時辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工、工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知三日內(nèi)組織驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工工期,并承擔乙方的看管費用及相關費用。
第6條付款方式
6.1、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次付清。
備注:
6.2、本工程裝修保修期為12個月。
第7條獎勵和違約責任
7.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
7.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
7.3、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的`損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔。
7.4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔。
7.5、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
7.6、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由負責方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第8條爭議或糾紛處理
8.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工作進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
8.2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第9條其它約定
本工程施工內(nèi)容以《工程預算單》的內(nèi)容為準,如施工中有增加項目應在單項施工完成后簽定項目增減單,按市場價結算。如報價單中有未施工項目應在工程結算后扣除。本工程以項目單價為準,數(shù)量按實結算。工程施工時甲方如對施工成品提出修改,由此產(chǎn)生的延誤工時及材料損耗費由甲方承擔。
第10條附則
10.1、本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
10.2、本合同正本倆份,雙方各執(zhí)一份。副本叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。 10.3、本合同履行完成后自動終止。
第11條附件
施工圖紙或作法說明工程預算書
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
年月日
建筑工程施工合同8
甲方:______________
乙方:______________
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、承包范圍:_______________
4、承包方式:_______________
5、合同價款:合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工后以實際丈量面積為準進行結算)。
二、技術要求
1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面,寬___米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度___厘米天然級配砂礫石,寬度________米。
3、___厘米厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發(fā)包人的權利和義務
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:_______________
職務;_______________
職權:對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、發(fā)包人主要工作:負責場地三通一平;
3、承包人的權利和義務
項目負責人姓名:_______________
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發(fā)包人負責。
4、承包人主要工作:
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付___%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下?铐。工程質(zhì)量保證金為總造價的.___%,質(zhì)保期________年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后________天內(nèi)給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
建筑工程施工合同9
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承包方:________(以下簡稱乙方)
甲方在____區(qū)____社區(qū)____地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____市____區(qū)____社區(qū)____地
2、工程地址:____市____區(qū)____社區(qū)____地
3、建筑面積:全框架結構共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注:括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。
4、承包范圍及內(nèi)容
(1)主要內(nèi)容:按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,±0.00以下按實結算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
(2)配套附屬工程,另行按實計算。
。3)水、電由甲方負責。
(4)室內(nèi)留門洞,粉好門套,預制構件由甲方購買。
5、材料材料及工程質(zhì)量要求
。1)主體工程質(zhì)量必須達到一次性驗收合格。
。2)乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
。3)因乙方原因工程質(zhì)量達不到規(guī)范質(zhì)量標準,乙方承擔一切責任,工程質(zhì)量達不到規(guī)范標準的部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規(guī)范標準合格為止,所有費用由乙方負責。
(4)若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負責。
(5)外墻為100×100或(100×200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
6、承包方式及合同價款
。1)工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責。
。2)澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內(nèi)鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁扎,外架由乙方負責。
7、工期要求
工期總共為180天,自____年____月____日開工到____年____月____日竣工。
8、付款方式
工程總價約為____萬元,簽訂合同預付乙方的進場費及備料款____萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的'33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
9、雙方責任
。1)甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。
(2)甲方未按合同規(guī)定履行自己應負的責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。
。3)承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
。4)甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協(xié)助保密等義務。
。5)本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務,承包人自發(fā)包人交付竣工結算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_____________年____月____日____________年____月____日
建筑工程施工合同10
甲方:______________
乙方:______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1、工程名稱:__________________。
2、工程地點:__________________。
3、承包方式:__________________。
第二條工程期限
合同工期總日歷天數(shù)______天。
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內(nèi)支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的',違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
建筑工程施工合同11
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就乙方承包甲方新鄉(xiāng)市平原新區(qū)東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責施工。
二、承包費用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進場預付_________________元,5天后再付_________________元,經(jīng)驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質(zhì)量,如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責,與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的'材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內(nèi)乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
建筑工程施工合同12
發(fā)包人(全稱):
法定代表人或其委托代理人:
承包人(全稱):
法定代表人或其委托代理人:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:___________________________。
2、工程地點:___________________________。
3、工程立項批準文號:__________________。
4、資金來源:___________________________。
5、工程內(nèi)容:___________________________。
6、工程承包范圍:__________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日歷天數(shù):_________天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
其中:
。1)安全文明施工費:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
。2)材料和工程設備暫估價金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
。3)專業(yè)工程暫估價金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
。4)暫列金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
2、合同價格形式:__________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理:__________________。
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
。6)圖紙;
。7)已標價工程量清單或預算書;
。8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的.文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應的工程維修責任。
3、發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、簽訂時間
本合同于_________年______月_____日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)_________份,承包人執(zhí)_________份。
發(fā)包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
承包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
建筑工程施工合同13
甲方(業(yè)主):_________ 乙方(承包方):_________ 依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況 裝飾工程施工地點:_________ 施工內(nèi)容:_________ 承包方式:_________ 合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。 合同總價款(金額大寫):_________ 其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表
一)
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施,并經(jīng)乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
。1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
。3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃ追綉a償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
四、工程價款支付 開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元; 工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元; 驗收合格____日內(nèi),甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
五、材料供應
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表
二)。甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的',由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場____日內(nèi),經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表(見附表
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更 在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見附表
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質(zhì)量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表
五)。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________.
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為:_________.(本條
2.2和
2.3款的內(nèi)容過多可另加頁)
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責任 甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1.由_________仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定_________
二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4.補充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。 業(yè)主(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日 承包方(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:大雄寶殿____㎡,____元天王殿____㎡,____元鐘鼓樓____ ㎡,元住宿樓及食堂____㎡,____元
二、合同價款(固定價格)
金額(人民幣大寫):____;(小寫) ;
三、工期:
合同工期:
開工日期:
竣工日期:
四.工程質(zhì)量標準
1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的.內(nèi)容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
五.安全生產(chǎn)乙方必須安全、文明施工,必要時工地現(xiàn)場應采用圍護等措施,施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責,所發(fā)生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付:
進場付款____元;
基礎±0付款____元;
完成主體一層付款____元;
主體完工付款________元;
工程竣工付款____元。
如甲方未按以上進度付款,乙方可停工,因停工造成乙方損失的由甲方承擔。
七、質(zhì)保期:____一年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標準《建設工程質(zhì)量管理條例》,缺陷期內(nèi)由乙方負責保修,費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起,保修期結束后產(chǎn)生的維修費由甲方承擔。
八.合同的生效
合同訂立時間:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后,當事雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請上級業(yè)務主管部門進行調(diào)解,解決不了的,可向仲裁委員會申請仲裁,或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
____年____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包人(甲方):_____________________
地址:________________________________
法定代表人:__________________________
聯(lián)系電話:____________________________
承包人(乙方):_____________________
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的'原則,雙方就本建設工程施工事項訂立本合同。
第1條
甲方將位于_______市_______內(nèi),所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍:_______市_______廠房地面工程施工,包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔,包工包料,乙方為安全施工、文明施工第一責任人。
第2條
開工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
第3條
合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結算工程款,乙方承包單價一次包定。如有個別因素發(fā)生最終按乙方實際完成工程量據(jù)實結算工程款。
第4條
甲方開工前提供具備開工條件的施工場地,需要與有關部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。
第5條
乙方在開工過程中,嚴格按國家和地方有關規(guī)定及甲方
要求執(zhí)行,而如發(fā)生安全責任事故對第三人人身財產(chǎn)損害,由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。
第6條
施工所需要的機械設備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內(nèi),甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。
第7條
工程款支付(兩次性支付)
7。1第一次付款_______年_______月_______日前,付給人工費_______萬元。
第二次付款_______年_______月_______日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收據(jù)為憑)
7。2若甲方到期未給付工程款,承擔違約責任,違約金為_______萬元。
第8條
本合同正本兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。
甲方:_____________________
乙方:________________________
法人代表:_________________
責任人:______________________
________年________月______日
________年________月________日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑工程施工合同10-19
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同11-15
關于建筑工程施工合同11-28
標準建筑工程施工合同04-24
有關建筑工程施工合同02-20
建筑工程施工標準合同10-18
建筑工程施工勞務合同11-30
標準建筑工程施工合同03-13