關(guān)于消防合同模板合集七篇
隨著人們法律意識的建立,很多場合都離不了合同,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編整理的消防合同7篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方:業(yè) 主
乙方:施工隊
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《武漢市保護(hù)消費合法權(quán)益條例》,《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一. 概況
裝飾施工地點:
住房結(jié)構(gòu): 室 廳 廚 衛(wèi) 陽臺,施工面積___平方米
二. 價格
清包工總費用:¥____元,大寫(人民幣):_______________ 元
其中
水電工:____元
木工:_____元
瓦工:_____元
油漆工:____元
垃圾清運費:_____元
材料搬運費:_____元
其他費用(注明內(nèi)容)_______________________元。
經(jīng)雙方認(rèn)可,在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動,雙方將不更改工程款,當(dāng)有大的變更時應(yīng)在變更前友好協(xié)商,按實另計。
三. 工期
自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期__天。
以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期,為保證施工質(zhì)量,原則上不少于以上工期,也不應(yīng)超過工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時等問題,或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的,則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期,甲方允許乙方春節(jié)期間停工7至天)。
四. 設(shè)計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五. 材料
甲方負(fù)責(zé)采購需用材料,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。
乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時將采購材料供應(yīng)到現(xiàn)場供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟損失。
未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
如若甲方授權(quán)乙方購買所需材料,乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料,并開具正式發(fā)票。
乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質(zhì)量,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場。
乙方應(yīng)做好對施工完成的'成品保護(hù)工作
乙方對甲方采購的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,未經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按材料價格雙倍補償給甲方。
六. 付款方式
工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時間表如下:
工程款付款時間表
付款時間 付款內(nèi)容 金額
協(xié)議簽訂完畢,正式開工三日內(nèi) 預(yù)付 1000
鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗收 本項目全部
強弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗收 本項目全部
瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗收后 本項目全部
完成木工工程,并由甲方驗收通過后 本項目全部
完成油漆工程,并由甲方驗收通過后 本項目全部
竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當(dāng)天 本項目全部
保修尾款
七. 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
消防合同 篇2
建設(shè)單位: (甲方)
安裝單位: (乙方)
根據(jù)中華人民共和國消防規(guī)范要求和甲方的實際,委托廣州政安電氣消防安全檢測有限公司消防安裝工程,確保防火安全,甲方委托乙方對該系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計、安裝施工,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下條款:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍:自動報警、自動噴淋消防栓系統(tǒng)安裝、。
四、承建方式:全包方式,即包工、包料。
五、工程總造價:經(jīng)雙方協(xié)商定價為¥ 元(不含稅金)
大寫人民幣:
六、工期:與甲方裝修工程同步完成。
七、工程結(jié)算辦法:以雙方協(xié)商價為準(zhǔn),工程價包干結(jié)算。
八、付款方式:
1、合同簽訂生效后,乙方進(jìn)場后甲方先付工程總造價30%。消防審核意見書出后甲方付工程總造價40%。工程完工,經(jīng)消防部門驗收,合格出證后,一次付清尾數(shù)。
九、工程質(zhì)量及驗收辦法:
1、乙方必須按照國家規(guī)范按圖施工,確保驗收工作順利進(jìn)行,工程完工后,雙方會同公安消防部門根據(jù)設(shè)計方案和國家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行驗收,評定質(zhì)量,簽證驗收單。
2、工程竣工后,乙方必須提供安裝技術(shù)資料,即竣工圖、系統(tǒng)說明書等給甲方,資料不全,甲方不結(jié)算。
3、凡驗收不合格的'項目,乙方必須無條件返工,工料及其它費用乙方負(fù)責(zé),且工期不能延長。
十、工期罰則:乙方須按照規(guī)定工期竣工交付,如超期,乙方須向甲方支付每天按總造價0.5%的罰金。
十一、補充事項:
1、工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)對甲方有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
2、乙方所有進(jìn)場施工人員均應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)章制度,文明施工,并指定專人為現(xiàn)場防火責(zé)任人。
3、乙方未包應(yīng)急燈、滅火器、走火指示、防火門、主機房、水泵房。
4、甲方提供所有消防報建手續(xù),并同物業(yè)公司溝通。
5、為使整項工程近期、按質(zhì)、按量順利進(jìn)行,乙方根據(jù)建設(shè)單位的要求,負(fù)責(zé)與公安消防部門聯(lián)系及時溝通情況,確保工程順利進(jìn)行及通過驗收。
本合同一式四份,甲方雙方各執(zhí)兩份,同樣具有法律效力,合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
建設(shè)單位:(甲方蓋章) 安裝單位:(乙方蓋章)
負(fù)責(zé)人: 負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話: 電話:
地址: 地址:
簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日
消防合同 篇3
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開電玩城,租期10年,租金每年30萬元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內(nèi)容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過期承擔(dān)一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),造成承租方無法正常經(jīng)營,給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔(dān),自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【分歧】
案件審理過程中,存在兩種不同意見:
第一種意見是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護(hù),對雙方當(dāng)事人均具有約束力,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當(dāng)事人的真實意思表示,該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示,應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿,但導(dǎo)致合同解除過錯在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【律師評析】
同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條“租賃合同涉及的'房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關(guān)驗收的,人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當(dāng)?shù)毓蚕罊C構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者,但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格,不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此,導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇4
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
住址:
承包人(以下簡稱乙方):
住址:
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,甲方愿將_________________項目水電消防工程委托給乙方施工,為了明確雙方在合同履行過程中的責(zé)任,依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律,在平等、自愿、誠信的原則下,雙方簽訂該合同,以資共同遵守。
1、工程概況:
2、工程名稱:
3、工程地點:
4、承包方式:
5、承包范圍:
6、工程量計算:
7、承包價格:
8、付款方式:前期預(yù)埋__________元∕㎡,砌墻__________元∕㎡,消防__________元∕㎡,給排水__________元∕㎡,穿線__________元∕㎡,避雷__________元∕㎡,外落水到總款的__________%,剩余__________%為質(zhì)保金。
9、質(zhì)量保證:
(1)乙方應(yīng)按圖施工保質(zhì)保量,注意成品保護(hù)。如乙方原因造成的材料浪費,乙方應(yīng)照價賠償。
。2)因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格,需要返工的,由乙方承擔(dān)一切費用。
10、工程期限:
計劃開工期限_______年_______月_______日,計劃完工期限_______年_______月_______日,總歷時_______日。
11、雙方職責(zé):
(1)甲方職責(zé):
、偌追綖橐曳教峁┩暾乃娛┕D紙。
、诘礁犊罟(jié)點時及時支付工程款。
③提供施工所需的水電及消防料。
。2)乙方職責(zé):
、侔磮D紙施工,節(jié)約材料,保質(zhì)保量,確保工程進(jìn)度。
、诎踩鳂I(yè),增強安全意識,確保每個工人的.人身安全,如違章作業(yè)出現(xiàn)安全事故,由乙方自行負(fù)責(zé)。
、郾仨毘肿C上崗,嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙和國家頒發(fā)的建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
、芤曳截(fù)責(zé)該工程的各項檢測并承擔(dān)全部費用。不負(fù)擔(dān)自來水,電力公司的入戶、安裝和驗收費用。防雷檢測應(yīng)由甲方辦理。
、荼仨殗(yán)格履行工序程序,積極配合土建施工,不得因水電預(yù)埋未到位而影響其他工序的施工。工期應(yīng)與主體工期同步,安裝,穿線等工序不得拖延其他工種的進(jìn)度,由乙方造成的工期拖延損失由乙方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
、薨磿r向甲方提供書面工程進(jìn)度報告及各種驗收報告和有關(guān)檢查驗收資料。
、吖こ炭⒐r,整理好所有資料,報甲方備案和驗收。
12、違約責(zé)任:
甲乙雙方,任何一方違反本協(xié)議均屬違約,守約方均可要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
13、爭議解決
雙方因履行合同所發(fā)生的爭議,應(yīng)本著友好的原則進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。
14、本協(xié)議的最終解釋權(quán)歸甲方所有
15、協(xié)議生效條款
。1)本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效,工程結(jié)算付款后廢止。
。2)本協(xié)議于_______年____月____日在__________________(地點)簽署。
(3)本協(xié)議一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。
16、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決
甲方:
代表人:
聯(lián)系電話:
簽約地點:
_______年____月____日
乙方:
聯(lián)系電話:
簽約地點:
_______年____月____日
消防合同 篇5
購貨單位:以下簡稱為甲方
供貨單位:以下簡稱為乙方
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額116415.00元)
產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),按下列第(1)項執(zhí)行:
(1) 以上產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,乙方提供產(chǎn)品的出廠檢驗報告、合格證等證明。
(2) 乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。
第二條:產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。
1、產(chǎn)品的.交貨單位:華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司平頂堡風(fēng)電場升壓站。
2、交貨方法,按下列第(1)項執(zhí)行:
(1)由乙方免費送貨到甲方平頂堡風(fēng)電場(平頂堡鎮(zhèn)小紅石村)。
第三條:對產(chǎn)品提出異議時間和辦法。
1、甲方在經(jīng)過鐵嶺市消防部門在本年度驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、和質(zhì)量不合規(guī)定,應(yīng)一方面妥善保管,然后通知乙方,乙方在接到通知后2日內(nèi)給予免費調(diào)換為合格產(chǎn)品。
第四條:結(jié)算方式
1、乙方產(chǎn)品進(jìn)入甲方風(fēng)電場升壓站經(jīng)過甲方驗收后,乙方開具增值稅發(fā)票,甲方交付乙方壹萬叁仟肆佰壹拾伍元(¥:13415.00)人民幣,待本年度通過鐵嶺市消防部門驗收合格后交付乙方剩余叁仟元(¥:3000.00)人民幣。 第五條:合同簽訂
2、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效,雙方按照合同約定履行責(zé)任。合同一式8份,正本2份,副本6份。甲方1份正本5份副本,乙方1份正本1份副本。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
年月日:
消防合同 篇6
需方: xxxx有限公司 地址:xxx xxx 號 法定代表人: 營業(yè)執(zhí)照編號: 供方: xxx消防器材經(jīng)營部 地址:xxx(消防大隊門口) 法定代表人: xxx營業(yè)執(zhí)照編號:xxx
依照《中華人民共和國合同法》、《消防法》等相關(guān)法律,供、需雙方在互惠互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,就消防器材的供給與服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容達(dá)成合意。供方根據(jù)需方的需要,按時、保質(zhì)、保量的向需方供應(yīng)消防器材。具體要求如下:
一、產(chǎn)品相關(guān)信息:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
供方提供的商品質(zhì)量(技術(shù)、計量、包裝等)必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),同時還應(yīng)能滿足需方的使用目的;否則,供方必須在 3個工作日內(nèi)調(diào)換,由此產(chǎn)生的一切費用(運費等)由供方承擔(dān)。經(jīng)兩次調(diào)換后仍不符合要求的`,需方可以要求供方退還貨款。 三、交貨方式、地點、付款方式等
1、供方負(fù)責(zé)貨物的運輸,送貨上門。供方將貨物運到需方指定地點后,需方進(jìn)行驗收。供方需隨貨配送合格證、出廠批次等相關(guān)資料。
2、供方在接到需方送貨(下單)通知后,應(yīng)在3天完成送貨;遇特殊情況應(yīng)及時通 知需方,經(jīng)需方同意后另行約定延期交付時間。
3、貨到票到后,一周內(nèi)需方將貨款以轉(zhuǎn)賬支票方式支付給供方。 四、違約責(zé)任:
供方提供的消防器材在使用中(非人為損害)前提下,出現(xiàn)質(zhì)量問題,供方要在3天內(nèi)賠付該消防器材的貨款。如超過3次因消防器材質(zhì)量問題而影響需方正常使用,需方有權(quán)終止合同,并追究供方責(zé)任。 五、期限
本合同有效期為1年,自 20xx 年 10 月 15 日起至 20xx 年 10 月 15 日止。 合同期滿自動終止。
六、因履行合同產(chǎn)生的糾紛,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。
七、本合同一式兩份,供、需雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
需方(簽章): 供方(簽章):
年 月 日 年 月 日
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
消防合同 篇7
發(fā)包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方) 身份證號碼:
為了加強工程管理,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《重慶市安全生產(chǎn)管理條例》及有關(guān)規(guī)定,甲方將南川香格里拉〃西苑一期9#樓的消防安裝工程(勞務(wù))部分承包給乙方施工。為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,本著平等互利的原則,結(jié)合本工程的實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下合同。
一、工程(工段)名稱及地址
1、工程名稱:重慶市南川香格里拉〃西苑一期消防安裝工程中的9#樓的消防安裝
2、工程地址:重慶市南川區(qū)
3、承包工種工程名稱:重慶市南川香格里拉〃西苑一期消防安裝工程中的9#樓的消防安裝。
二、承包形式和承包內(nèi)容
。ㄒ唬┏邪问剑喊、包機具不包材料的承包形式(但要包局部輔材,局部輔材明確如下:焊條、氧氣、乙炔、扎絲、釘子、扎帶、焊錫、鋼絲、元絲、膨脹螺絲、膠水、膠帶、泡模、鉆頭、切割片)以設(shè)計施工圖紙、設(shè)計變更及技術(shù)經(jīng)濟簽證單為準(zhǔn),實行固定綜合單價,一次性大包干不變。
(二)承包內(nèi)容
1、本工程設(shè)計施工圖紙、圖紙變更及技術(shù)經(jīng)濟簽證單所明確的
室內(nèi)消火栓水系統(tǒng)、噴淋水系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動系統(tǒng)、通風(fēng)防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明線路的管內(nèi)穿線及照明燈具安裝、管井、電井的一般照明、消防弱電用橋架、風(fēng)機配電箱出線下樁頭-風(fēng)機電機段的配管配線接線、管井的消防封堵安裝等分部分項工程內(nèi)容。消火栓水系統(tǒng)、噴淋水系統(tǒng)、強電配電、電氣照明系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)等分部分項工程安裝內(nèi)容。埋地管溝的開挖、回填,甲方不另補貼費用;原土建施工單位漏埋及線路不通的孔洞鑿打及處理不通的線管等發(fā)生的費用,按建設(shè)單位的簽證單*85%系數(shù)補貼給乙方(但要扣除甲方代購的材料費用)。
2、本工段所需的各種機械設(shè)備、工具。
3、文明施工,施工垃圾、各種殘余料做到工完場清,衛(wèi)生整潔清理等均包括在內(nèi)。
三、合同價款及計算辦法
以設(shè)計施工圖紙為依據(jù),以本工程建筑面積按9元/M2包干,中庭地下車庫部分單價增加5元/每平米。此價款包括竣工資料的辦理、收集、整理、裝訂及竣工圖的繪制(紙張及出圖、曬圖費用由甲方承擔(dān));包括辦理月進(jìn)度報表、工程竣工結(jié)算及核對等工作,甲方不再聘請施工員、預(yù)算員。
四、勞務(wù)費用的支付辦法
每月按建設(shè)方審批的月報產(chǎn)值做為計算基礎(chǔ),按批準(zhǔn)的月報產(chǎn)值金額的15%支付給乙方。承包內(nèi)容全部完成后,具備消防驗收條件時,甲方支付勞務(wù)費至總額的80%。經(jīng)檢查驗收合格一月內(nèi),甲方支付勞務(wù)費至總額的90%,竣工結(jié)算工作完成后支付至總額的95%,余下的5%作為工程的質(zhì)保金,待整個工程質(zhì)保期滿后一個月之內(nèi)付清。(如有甲方代維護(hù)費用的,先行扣除后,支付余額部分)。
五、工期
1、工期:乙方必須滿足本工程建設(shè)單位的要求和本工程土建施工進(jìn)度的要求,同時,乙方還必須滿足甲方根據(jù)工程實際施工情況所制定的月、周進(jìn)度計劃的要求。
2、本合同簽訂后,在乙方必須向甲方提交一份符合整個工程總工期要求的施工進(jìn)度計劃。該計劃經(jīng)甲方審核、批準(zhǔn)后由乙方嚴(yán)格實施。
3、工期順延的條件。乙方在接到總工期進(jìn)度計劃和實施工程施工時,必須充分考慮本工程的特點及其它各種不可預(yù)見因素的影響。除下列情況可以順延外,其余條件工期一律不予順延。
。1)受不可抗力的影響?如發(fā)生戰(zhàn)爭、動亂、地震及大型嚴(yán)重地質(zhì)災(zāi)害等;
。2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期順延的具體時間必須得到甲方的書面認(rèn)可。
4、工期延誤的處罰。乙方必須在本合同書約定的工期(含甲方同意順延的工期)內(nèi)完成施工承包內(nèi)容,因乙方原因不能在本合同約定工期內(nèi)完成承包內(nèi)容的施工任務(wù),工期每延誤一天,由甲方給予乙方500元人民幣的經(jīng)濟處罰,累計計算。甲方確定的月、周進(jìn)度計劃所要求的工期,每延誤一天,由甲方給乙方200元的經(jīng)濟處罰, 累計計算。當(dāng)總工期延誤或甲方確定的月、周進(jìn)度計劃所要求的工期累計延誤達(dá)到10日時,乙方除須按上述規(guī)定接受經(jīng)濟處罰外,還須另行承擔(dān)違約責(zé)任,且甲方有權(quán)單方面終止合同,此種情況下,甲方只按乙方已完工程量的70%結(jié)算乙方的工程款(勞務(wù)工資),其余的30%作為甲方重新組織施工班組的補償。
六、質(zhì)量
1、乙方必須認(rèn)真熟悉施工設(shè)計圖紙,嚴(yán)格按照設(shè)計施工圖、設(shè)計更改、甲方施工技術(shù)交底、施工規(guī)范、施工驗收標(biāo)準(zhǔn)、的要求進(jìn)行施工。
乙方對所承包施工內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé),工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方所承包施工內(nèi)容的工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),必須無條件返工重做至合格,并承擔(dān)違約責(zé)任和返工所需的所有費用;由此而延誤工期的',甲方將按照本合同第五條第4款工期延誤處罰的約定執(zhí)行。
3、雙方對工程質(zhì)量有爭議時,以重慶市南川區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站鑒定的意見為準(zhǔn)。重慶市南川區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站對乙方所承包內(nèi)容的施工質(zhì)量鑒定為不合格時,乙方必須承擔(dān)質(zhì)量鑒定所發(fā)生的一切費用和造成的其他經(jīng)濟損失,并同時承擔(dān)違約責(zé)任。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及發(fā)包人依據(jù)合同、設(shè)計、監(jiān)理工程師的指令而發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及有關(guān)職能機構(gòu)組織的檢查驗收。
5、乙方應(yīng)建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢驗制度和質(zhì)量監(jiān)督管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。乙方有關(guān)質(zhì)量管理方面的各種制度,必須報甲方備案。
6、隱蔽工程和中間驗收必須經(jīng)甲方和監(jiān)理工程師檢驗并簽字認(rèn)可后,方可進(jìn)行覆蓋或進(jìn)入下一道工序施工,否則,視為不合格,造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、質(zhì)量事故處理。在乙方承包范圍內(nèi)的施工中如果出現(xiàn)了質(zhì)量事故,屬乙方安裝原因造成的,解決質(zhì)量事故所涉及的各種費用,一律由乙方自行承擔(dān),由此給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔(dān)。
七、安全生產(chǎn)
1、乙方必須對所承包的施工內(nèi)容、所屬施工管理人員、所屬工人的安全負(fù)責(zé),應(yīng)牢固樹立“以人為本,安全第一”的思想,切實加強工人的安全思想教育、培訓(xùn)和管理,全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,采取強有力的安全生產(chǎn)保障措施,確保安全施工。
2、乙方在施工中必須嚴(yán)格按照安全施工技術(shù)規(guī)范的要求,確保安全,力求避免安全事故。萬一發(fā)生安全事故按以下原則執(zhí)行:工傷損失在3萬元以下的由乙方全額承擔(dān)經(jīng)濟損失;工傷損失在3萬元以上的,甲方承擔(dān)50%,乙方承擔(dān)50%。
八、甲方其他權(quán)利義務(wù)
1、提供相應(yīng)施工場地和施工臨時用電。
2、向乙方提供施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料。
3、向乙方有關(guān)人員進(jìn)行工程技術(shù)交底及安全技術(shù)交底。
4、甲方有權(quán)督促乙方按時足額發(fā)放工人工資并有采取相應(yīng)措施的權(quán)利,必要時)可直接將工資發(fā)放到人。
5、負(fù)責(zé)與本工程建設(shè)方、設(shè)計方、監(jiān)理工程師、其他相關(guān)部門及與其他工種的協(xié)調(diào)工作。
6、按照本合同的約定,及時足額的支付工程款(勞務(wù)費)給乙方。
7、對乙方的施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工及其他工作有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督檢查,并按本合同的約定進(jìn)行處罰。
8、負(fù)責(zé)免費向乙方提供施工用水用電、工人住宿房間及鐵床。
【消防合同】相關(guān)文章:
消防的合同02-07
消防維護(hù)合同04-06
消防服務(wù)合同04-20
消防購銷合同04-18
消防施工合同02-01
消防勞務(wù)合同01-10
消防檢測合同10-13
消防維修合同11-15
消防施工合同11-25
工程消防合同01-04