包工不包料施工合同（精選13篇）

　　隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編收集整理的包工不包料施工合同，歡迎閱讀與收藏。

　　包工不包料施工合同 1

　　甲方：______________

　　_乙方：_______________

　　為了明確雙方在施工中權利義務和經濟責任雙方共同協(xié)商同意簽訂本合同。

　　1、在建筑工程面積約為平方米，完工后以實際建筑面積計算付款。甲方以單包形式，包工不包料的工程承包給乙方每平方米285____元（285____元整）。由乙方負責施工完成。

　　2、甲方責任：開工前甲方做好三通（水、電、路）準備工作。開工后必須保證建材及時運達工地，水電費甲方負責。甲方還提供住房給乙方，用于施工。開工及時付給施工費____元，因甲方造成的損失乙方有權要求賠償。

　　3、乙方責任：乙方施工，必須按圖施工，不得私自更改。必要更改時，雙方協(xié)議解決。在施工中所需的一切工具模板、架子等各種設備都由乙方全部解決。

　　4、關于建房標準：乙方保證地基牢固，墻體面要平面垂直，墻角垂直，必要時一定要該灌漿時灌漿，該滲透磚時滲透磚，鋼筋水泥符合一定的比例標準，前面墻面，廁所、廚房墻磚鋪好、樓面做好防水，水電安裝到位。其他墻體青灰抹光。

　　5、乙方要規(guī)范施工、標準施工，不得偷工減料，并且盡量做到不大量浪費材料。不得將甲方的材料借給他人，如果甲方一擔發(fā)現(xiàn)有材料無故流失，甲方有權終止合同。

　　6、甲方付款方式：根據(jù)工程進度、驗收合格、分段付款。干多少活，付多少錢，不干的活不付款。

　�。�1）開工

　　基礎完成驗收合格后，付____元，可分批次支付。

　　（2）一層樓面完成驗收合格后，付____元（整）。

　�。�3）二層主體完成驗收合格后，付____元（整）。

　�。�4）工程全部驗收合格，付____元（整）。剩余款項整體完工驗收合格后，留總工程費用的5%作為保修金，保修期一年，余款在1個月后全部付清。如果施工資金不到位，乙方有權甲方追究責任，并終止合同，一切損失甲方負責。

　　乙方在甲方監(jiān)督下進行施工，施工期間有事互相商量，不能無故生事端，如發(fā)生爭端應通過合法渠道解決。

　　7、施工工人的管理由乙方自行負責管理，在施工中的'一切安全由乙方自行負責。因違規(guī)操作等一切人身傷害所帶來的后果與甲方無關。因打架斗毆或私自外出發(fā)生事故以及從事違法行為所造成的后果與甲方無關。

　　8、乙方在施工中違規(guī)操作造成的不合格工程，甲方有權要求賠償、返工。

　　9、工程開工時間：雙方一致同意定于_______年_______月_______日前開工。主體于_______年_______月_______日前全部竣工。

　　10、此合同必須符合法律規(guī)范，違法的不能生效。此合同一旦簽訂雙方必須遵守，違者要承擔法律責任，并賠償50%違約金�？砂础逗贤�法》或其它法律條款的法律程序解決。

　　甲方（簽字）：_______________乙方（簽字）：_______________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　包工不包料施工合同 2

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　現(xiàn)甲方工地有工程需要施工，在公平、公正原則下；平等互利基礎上，通過甲乙雙方協(xié)商，特訂如下條款，望雙方互相遵守。

　　一、承包方式：

　　甲方將項目以包工不包料的形式承包給乙方，按建筑面積____元/平方結算。

　　二、乙方負責從基礎承臺起至主體工程、附屬工程中的車間和其它工程再議。

　　三、結算方式

　　甲方按工程進度付款，完成正負零工程按每完成一層工程量金額到位。主體驗收工程竣工到95%，金額到要驗收一個月內結清余款。

　　四、質量要求：

　　乙方按嚴格照施工圖紙和有關建筑工程施工規(guī)范施工，服從施工員的管理和調配。在施工過程中乙方造成的'材料消費或達不到質量要求所造成的費用，全由乙方負責。

　　五、文明施工：

　　乙方嚴格按照文明施工標準施工，做到人走場清，工地中嚴禁打牌、打架、斗毆、喝酒等，否則施工員有權罰款。

　　六、安全施工：

　　乙方嚴格按有關建筑施工安全規(guī)范施工，乙方在施工過程中所處的一切安全事故，分事故原因，如乙方不按安全施工，由乙方承擔，重擔責任，確保安全事故降到最低等。

　　七、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效后具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：_______________

　　乙方：（簽字）_______________

　　_______年_______月_______日

　　包工不包料施工合同 3

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑法》、《建筑安裝工程承包條例》及其他有關法律，行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、結構類型：框架

　　4、建筑面積：按實際面積計算

　　二、承包方式、范圍及內容：

　　1、方式：包工不包料

　　2、范圍：辦公樓和展廳。

　　3、內容：本工程圖紙設計或變更圖中所有工程。

　　4、現(xiàn)場所需機械、消耗材料、小五金，由乙方自購、自備、自維修、自保養(yǎng)，且要滿足施工需要，有合格證等。

　　5、工作范圍內不產生計時工。

　　三、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、提供乙方施工所必需的道路、場地。

　　2、工程施工前，甲方負責對乙方施工人員的施工質量、進度、安全、文明施工進行教育交底工作。

　　3、及時支付工程款。

　　4、負責澆筑前的標高引測。

　　5、甲方管理、技術人員有權責令其因乙方造成的工程質量問題的停工和復工，并有權對因此造成的材料損失、浪費及工期延誤處以罰款的權利。

　　6、因乙方原因造成的拖欠工人工資所引起的對甲方有負面影響的事件，甲方有權利對乙方實行拖欠工資十倍的罰款權利。

　　乙方責任：

　　1、遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度，加強自身施工人員的素質教育，一切聽從甲方的領導、指揮、調動;虛心接受業(yè)主、工程部、監(jiān)理部的管理，必須服從甲方管理人員管理和工作安排，如不服從將重罰，并清退出場。

　　2、班組必須指定現(xiàn)場負責人，負責與項目部、甲方現(xiàn)場管理人員聯(lián)系和協(xié)調工作，以及安全質量進度的`管理。

　　3、乙方必須派人收撿，每層做到工完場地清，如不及時收撿，甲方有權派人收撿，所產生的工費當天扣除。

　　4、嚴格按照工程設計圖紙及設計變更要求，依據(jù)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范精心組織進行施工。

　　5、原材料節(jié)約：甲方要求在保證工程質量的前提下，對各種原材料必須厲行節(jié)約，隨時利用，不能利用的及時清除出來以確保現(xiàn)場的整潔。

　　6、所用材料走料臺轉運，嚴禁將材料及機械放置在外架上轉運，否則每次罰款壹仟元。

　　7、原材料節(jié)約：甲方要求在保證工程質量的前提下，對各種原材料必須厲行節(jié)約，不能利用的及時清除出來以確�，F(xiàn)場的整潔;要精心計算長度，以確保滿足圖紙設計及規(guī)范要求的情況下，杜絕浪費，嚴禁隨手下料，如有發(fā)現(xiàn)每次罰款000元。

　　8、乙方必須對自己的班組工人加強文明施工和安全生產教育，施工中做到不安全不施工，因乙方原因所發(fā)生的一切工傷事故，包括在工地現(xiàn)場外和社會外界所發(fā)生的一切爭執(zhí)事故，均有乙方自己承擔全部責任及費用。

　　9、施工現(xiàn)場必須做到：場地整潔、料物分類堆放、隨時清理建筑垃圾、活完場地清，否則，因此造成的一切罰款均由乙方自己承擔。

　　10、遵守工地一切規(guī)章制度，對暫時領借使用的工具切實保管、及時保養(yǎng)，丟失原價賠償。嚴禁偷拿工地料物，否則，視情節(jié)輕重處以 年后付清。

　　11、甲方有權對乙方違章、違紀、浪費材料等其它行為進行罰款，不得無理取鬧，并在付款時扣除。

　　四、違約責任

　　如乙方分包的工程未達到合格工程和合同條款要求，甲方扣除應付乙方的余款外，乙方應賠付給項目部及甲方造成的所有損失。

　　五、自本合同簽訂之日起至本工程完工的過程中，乙方不得以任何理由提出任何調價和補償要求，如有發(fā)生人員不足或造成工程停工局面，甲方有權終止合同，乙方無條件退場，乙方所完成全部工程價款甲方按50%結付，給甲方造成直接、間接的經濟損失有乙方負責。

　　六、財務制度

　　1、嚴格按照合同付款條件執(zhí)行，沒達到付款條件，不得向甲方提出任何資金要求。

　　2、對班組的罰款、扣款每月統(tǒng)計，并在支付工程進度款或借支中按實扣除，班組不得有任何異議。

　　3、在領取借支或工程進度款時應按實提供職工領取工資花名冊，不得私自挪用人工工資，如發(fā)現(xiàn)班組挪用人工工資，并發(fā)生相應事件，由乙方自行承擔一切責任。

　　七、其他

　　1、因非班組原因導致工程連續(xù)三日以上停工，根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況協(xié)商解決。

　　2、工程進行中不得有任何影響公司名譽的事件發(fā)生，例如：私自關閉塔機電源、打架、與項目部或公司管理人員發(fā)生爭執(zhí)、封項目部大門等。發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　八、如乙方達不到以上條款，甲方隨時有權單方面的終止合同。

　　九、本合同一式肆叁份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，工程完畢，辦清財務手續(xù)，合同作廢。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　年 月 日

　　包工不包料施工合同 4

　　甲方：___________

　　電話：___________

　　乙方：___________

　　電話

　　甲方在____________路____________小區(qū)建房屋一棟，建筑總面積約____________平方米，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的`材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格

　　每平方米____元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米____計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50%。

　　四、付款方式

　　完成第一層磚砌并搗制好樓面付____元，完成第二層付款____元，完成第三層付款____元，工程全部完工，經驗收合格后一次付清。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　七、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為____個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在___年___月___日前完成主體工程，完工時間不能超過____天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

　　九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字（章）：____________

　　乙方簽字（章）：____________

　　日期：___________

　　包工不包料施工合同 5

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　甲方經相關部門批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層，約 平方米�，F(xiàn)經甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執(zhí)行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據(jù)。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的'材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高 米，一層二層 米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失。

　　十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理，雙方補充協(xié)議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。

　　十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　年 月 日

　　包工不包料施工合同 6

　　承攬方：

　　定作方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓

　　承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區(qū)地段

　　本工程自___年____月____日開工自___年____月____日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　承攬方式：包工不包料。

　　承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺120防水層、屋面120隔氣層、防水層、屋面防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質量標準：

　　材料由甲方自行進場。

　　施工質量：按照防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據(jù)定作方的.要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　___年____月____日

　　包工不包料施工合同 7

　　發(fā)包單位：____________________(以下簡稱甲方)

　　承包人：______________________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按________米計算。

　　第二條：施工方案

　　(1)、基底寬________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度為________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為____，磚要好質量的青磚或紅磚)。

　　(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

　　(3)、完工后做圍墻10米左右。

　　(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

　　第三條：合同工期

　　1、經雙方協(xié)商確定，工程期為____日，暫定于自________年____月____日起至________年____月____日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

　　2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

　　第四條：價格及付款方式

　　1、工程總承包價為________元。

　　2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

　　3、付款方式：竣工驗收后付________元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分________付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。

　　第五條：甲方義務

　　1、按合同向乙方撥付工程款。

　　2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。

　　第六條：乙方義務

　　1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。

　　2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

　　第七條：施工安全承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的'費用，均由乙方承擔。

　　第八條：驗收工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之________的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

　　第十條：其它本合同于________年____月____日由雙方在____________簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式____份，上方各執(zhí)一份，上交____份。

　　發(fā)包單位(甲方)(蓋章)

　　授權代理人(簽字或蓋章)：____________聯(lián)系電話：____________

　　承包人(簽字或蓋章)：________________聯(lián)系電話：____________

　　________年____月____日

　　包工不包料施工合同 8

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)

　　承包方(以下簡稱乙方)

　　為了明確責任，按質、按量、按時完成建筑安裝任務，依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑法》和國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本工程具體情況，經雙方協(xié)商，簽訂如下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內容：

　　四、工程總造價：

　　五、質量等級：

　　六、開工日期：_______全部工程自______年______月______日開工，至______年______月______日

　　第二條承包方式本工程采取下列第

　　1、按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算；

　　2、包工不包料；

　　3、按實結算；

　　4、其他。

　　如采取全部包干金額，一般不得調整。

　　但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價格的調整及人力不可抗拒的自然災害，可調整合同工程價格。

　　第三條價款支付與結算

　　一、開工前，發(fā)包方應按建筑工程量的__%預付工程備料款；

　　二、包工不包料工程，按工程工資及費用總金額%預付；

　　三、工程進度款雙方按協(xié)議，但工程竣工時應按工程總價的__%，其余%尾款，待工程竣工后結算；

　　四、由于工程設計變更而引起的增減價款按變更協(xié)議簽證手續(xù)，其中增減費用，于竣工時結算并報送經辦的銀行；

　　五、結算依據(jù)：

　　第四條工程變更本工程在施工中，任何一方不得任意變更設計。

　　如確需變更時，應由建設單位報原設計單位簽發(fā)變更通知(文字、圖)，雙方簽證協(xié)議后通知有關單位，方可變更，變更時必須在該工程施工前進行。

　　第五條工程驗收

　　一、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《工程施工驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據(jù)；

　　二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗?jié)B等記錄。

　　工程竣工質量經當?shù)刭|量監(jiān)督部門檢驗合格后，甲方必須及時辦理驗收簽證手續(xù)；

　　三、工程竣工驗收后，甲方方可使用。

　　第六條保修條件及期限在規(guī)定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方無償保修，其保修條件、范圍和期限按《房屋建筑工程質量保修辦法》執(zhí)行。

　　第七條雙方責任甲方：____

　　一、工程開工前，應交給乙方施工圖紙份，地質勘察報告份，并組織原設計單位向乙方進行技術交底和圖紙會審；

　　二、做好施工區(qū)域內“三通一平”(水通、電通、路通、場地平)及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作；

　　三、依照城市規(guī)劃及有關規(guī)定辦理施工應辦的手續(xù)；

　　四、按雙方商定的分工范圍和要求供應材料、設備；

　　1、包工不包料工程，甲方應負責把材料運至現(xiàn)場，按乙方指定位置堆放。

　　并按照協(xié)議約定的材料設備各類、規(guī)格、數(shù)量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供材料其產品合格證明。

　　如施工材料供應不及時，應在 天前通知乙方，否則應承擔停工待料損失，并順延工期。

　　2、包工包料工程，經雙方協(xié)議應由甲方供應的材料。

　　乙方：___________

　　一、根據(jù)甲方按合同提供的建設工程、文件、圖紙、資料和有關規(guī)定等，及時編制施工方案，做好各項施工準備工作；

　　二、負責施工現(xiàn)場布置，指定電源、水源、道路和材料堆放位置；

　　三、及時向甲方提出開工通知書、施工進度計劃表、施工平面布置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告；提供月份作業(yè)施工計劃、月份施工統(tǒng)計報表、工程事故報告以及提供應由甲方供應的材料、配件、設備的供應計劃。

　　四、嚴格按照施工圖和技術說明書進行施工，確保工程質量。

　　按合同規(guī)定的時間，如期完工并交付驗收；

　　五、工程竣工后，乙方應提供施工過程中一整套資料交給甲方；

　　六、已完工的房屋、建筑物和安裝的設備，在交工前應負責保管，并清理好現(xiàn)場。

　　第八條違約責任乙方的責任：

　　一、工程質量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。

　　由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、工程不能按合同規(guī)定的`工期將付使用的，按本合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。

　　甲方的責任：

　　一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失；

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工、應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運，人員和機構設備調遷，材料和構件積壓的實際損失；

　　三、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自使用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任；

　　四、乙方驗收通知書送達3日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金；

　　五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法規(guī)定的延付金額每日萬分之償付乙方賠償金。

　　第九條獎罰規(guī)定

　　一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工(竣工驗收合格日期計算)每逾期一天按該工程總造價的萬分之付給甲方違約金。

　　二、由于甲方要求提前竣工，而乙方又采取措施提前完工的，每提前一天由甲方付給乙方工程總造價的萬分之獎勵。特殊要求的要單獨會包干措施費元；

　　三、本工程質量的獎罰幅度，質量評定合格不獎不罰，符合優(yōu)良工程標準評定，按工程造價%罰款。

　　四、在建設中以提交設計施工圖開始，甲乙雙方或第三方提出合理化建議，經同意采納后，從節(jié)約投資金額中提取%獎勵建議方；

　　五、各種應付款項，甲方雙方不得借故拖欠，如逾期不付除償付銀行利息外，責任方每天按未付款總額萬分之付給對方逾期付款違約金；

　　六、乙方在工程竣工前十日，書面通知甲方屆時驗收，如果甲方不能按時組織驗收，必須提前通知乙方另訂日期，但甲方須承認竣工日。

　　如無故不按時參加驗收，所造成的管理費用和各項損失由甲方承擔，另每天按工程合同造價萬分之付給乙方逾期違約金。

　　如按乙方通知驗收甲方組織驗收時，乙方尚未完成合同規(guī)定全部內容按上述同樣標準付給甲方違約金。

　　七、其他獎罰，甲方雙方另行補充。

　　第十條安全、文明施工乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。

　　非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔和有關費用。

　　乙方應文明施工，按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》加強建設工程施工現(xiàn)場管理，保障施工順利進行。

　　第十一條附則

　　一、雙方協(xié)商同意的有關修改建筑設計變更文件、洽談記錄、會議紀要、以及資料圖表等，也是本合同的組成部分；

　　二、甲方指定為工地代表乙方指定為工地代表

　　三、本合同未盡事宜，由雙方補充協(xié)議，與本合同具有同等競爭力；

　　四、本合同須當?shù)亟ㄖ�管理部門審查簽章；由建筑所在工商行政管理機關鑒證后生效；

　　五、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓�管理部門調查解：協(xié)商或調查解不成的，按下列第__種方式解決;

　�、盘峤恢俨梦瘑T會仲裁;

　　⑵依法向人民法院起訴。

　　六、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份，副本分送甲乙雙方各有部門備案。

　　發(fā)包發(fā)(甲方)(蓋章)

　　法定代表人：(簽章)：

　　承包方(乙方)(蓋章)

　　法定代表人：(簽章)

　　______年______月______日：____________

　　包工不包料施工合同 9

　　甲方：________姓名:_________身份證電話

　　乙方：__________姓名:________身份證電話

　　甲方建住宅樓一幢，已具備施工條件。為使樓房盡快建設，明確雙方的權利義務，經甲乙雙方共協(xié)商，自愿達成以下建房協(xié)議，以便共同遵守。

　　一、工程名稱：私住宅樓。

　　二、工程結構：磚混結構。

　　三、圖紙?zhí)峁?協(xié)議書成立后，甲方交付施工圖兩套，交付乙方的圖紙由乙方保管，并作為施工資料、交工驗收憑據(jù)。施工中甲方變更設計應于五個工作日前通知乙方.不按時通知造成的損失由甲方自付，通知后乙方不按通知施工造成的損失由乙方承擔。

　　四、承包范圍及要求：承包范圍是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的專業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止。包括結構建造（土建施工），內外墻水泥粉墻(外墻貼瓷磚），室內水泥地平，房頂?shù)慕ㄔO及防水處理，木工施工，樓梯的建造。主體從地梁開始至屋面封頂蓋瓦（砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗、散水坡，鋼筋扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝，內外墻腳手架搭拆，內墻抹灰、地面找平、東西墻、南外墻貼面、化糞池、落水管、室內外垃圾清理、安全網掛設、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，澆水養(yǎng)護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理）。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備(振動器、攪拌機等）、安裝、修理與安全帽等。木工:模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。

　　要求：嚴格按照施工圖紙施工。

　　五、承包方式：包工不包料

　　六、工程期限：_年_月_日開工_年_月_日峻工，有效工期為 天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱，工程質量和進度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的`50%。自然條件造成不能施工的自動延長工期。乙方無正當理由停工5天以上，甲方有權解除協(xié)議，未支付施工費用不再對付。對因長時間停電、下雨等不良天氣造成停工或甲方同意給予順延的其它情況造成竣工日期推遲的，經甲方確認，工期可相應順延.

　　七、施工設備的提供：施工設備及機械由乙方全部提供，并與本協(xié)議書成立后，圖紙交付之日起3日內運到施工場地。施工設備、施工機械的數(shù)量，以有效保證正常施工為限。

　　八、支付方式:水泥工按實際建筑面積結算，每平方米單價為160元，屋面工程不計算面積。木工按模板實際平方結算，樓梯按實際平方×2結算，每平方單價為35元。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。采用現(xiàn)金分期支付的方式。施工機械、施工設備到施工場地付 元（其中水泥工 元，木工 元)，每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款 元（其中水泥工 元，木工 元），三層主體結構完成后付元(其中水泥工 元，木工 元)，全部主體結構完成后 元（其中水泥工 元，木工 元），墻體粉墻完成后付 元，全部工程完工經甲方驗收合格后付至價款的95%，下余5％作為保修費用一年以后支付。

　　九、材料供應：工程所需材料由甲方提供，乙方對不符合質量的材料有義務要求甲方更換，不履行此義務而發(fā)生的損失由乙方承擔責任。

　　乙方應提前3天報工程所需材料計劃，未提前報計劃至材料供應延誤工程的，由乙方負責，甲方因材料供應的原因至工程延誤的，乙方有權同等地延長施工期限。

　　對材料的使用應依合理為原則，不得有浪費的情形，否則甲方有請求乙方有賠償?shù)臋嗬��?/p>

　　十、質量要求：嚴格按施工圖紙和有關建設部門的規(guī)定施工。

　　1、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。

　　2、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。

　　3、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現(xiàn)建筑質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失.重新修繕的費用（包括修繕工時費用和材料費用），全部由乙方自行承擔。

　　4、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負責并修復。

　　十一、施工安全：乙方全面負責本施工過程中的施工安全，施工中出現(xiàn)的一切事故均由乙方承擔。

　　十二、工傷事故的處理：對到施工場地的施工人員，乙方必須按實際人員，辦理施工人員及第三人人身生命財產辦理保險，支付保險費用。

　　施工中發(fā)生的一切人身損害和第三人人身損害，由乙方承擔。

　　十三、質量保修:乙方按法律、行政法規(guī)對交付使用的工程保修，并保修期內承擔質量保修責任。屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年。

　　十四、違約責任：本協(xié)議書中各條款任何一方不履行或不完全履行即構成違約，違約方承擔守約因此而造的全部損失。

　　十五、本協(xié)議未盡事宜另行協(xié)商。發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決.

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、雙方必須共同遵守以上合同.如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　附：施工圖紙以及施工圖中對各項標準，參數(shù)及施工要求等是本協(xié)議書的組成部分。

　　甲方：

　　乙方:

　　_年_月_日

　　包工不包料施工合同 10

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　經過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程項目

　　1、 工程名稱：_____________________。

　　2、 工程地點：_____________________。

　　3、 承包范圍：_____________________。

　　4、 承包方式：包工不包料、包質量、包運輸、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。施工機械由乙方自行負責。

　　5、 合同價款：路面硬化每米______________元整。包括切縫、養(yǎng)護、模板安拆等與路面施工有關的工作。(竣工后以實際丈量為準進行結算)。

　　6、工期：自開工______________之日起，_______日內竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期順延。天雨三天工期順延。

　　二、 技術要求

　　路面為_______cm厚、_______水泥混凝土路面，寬_______米。

　　三、 施工及質量要求

　　嚴格控制路面寬度。，平整度、縱橫向的坡度，材料質量，并按監(jiān)理和規(guī)范的要求施工。墊層必須夯實，否則返工一切損失由乙方自負。

　　四、 雙方權利和義務

　　1、發(fā)包人的權利和義務

　　發(fā)包人委派 為工地代表：_____________________。

　　職權：對施工階段質量、進度以及現(xiàn)場工程質量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收的相關工作。

　　2、發(fā)包人主要工作：

　　負責現(xiàn)場協(xié)調工作；

　　3、承包人的權利和義務

　　項目負責人姓名：____________

　　項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發(fā)包人負責。

　　4、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的'費用；做好現(xiàn)場設備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質量檢查。

　　五、工程價款的支付

　　本工程施工后分階段視進度支付到總價款的_______% 。下�？铐椩诠こ炭⒐を炇蘸�30日內付清。(稅費由甲方支付)。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工。發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工、車輛運輸過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均由承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七、竣工驗收

　　承包人在工程具備竣工驗收條件后48小時通知發(fā)包人組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

　　八、本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工達標，結清工程尾款后合同自動失效。

　　甲方(簽章)：_____________________乙方(簽章)：_____________________

　　____________年__________月_________日____________年__________月_________日

　　包工不包料施工合同 11

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　為了明確雙方在施工中權利義務和經濟責任雙方共同協(xié)商同意簽訂本合同。

　　1、本施工建筑工程位置為浪琴灣安置小區(qū)安置房240平方米左右，乙方以單包形式（包工不包料）承包，工程總造價元，本工程包括：廚房、墻面磚到頂，排水溝，案板，地板磚，水電，廚房挖門，吧臺，大廳地板磚，包下水管，廁所4個，挑門，間墻，外墻貼磚，包柱子，墻漆88。

　　2、甲方責任：開工前甲方做好三通（水、電、路）準備工作.開工后必須保證建材及時運到工地，水電費由甲方負責.

　　3、乙方責任:乙方施工，必須按圖施工，不得私自更改。必要更改時，雙方協(xié)議解決。在施工中所需的一切工具模板，架子等各種設備都由乙方全部解決，乙方要規(guī)范施工，標準施工，不得偷工減料。

　　4、付款方式：根據(jù)工程進度，驗收合格，分段付款。整體完工驗收合格后，保修期壹年，余款在1個月后全部付清。開工前甲方預付5000元裝修啟動資金給乙方。

　　5、在施工中乙方必須保證施工工人工資，如不保障施工工人工資，甲方有權拒付或直接付給工人工資。

　　6、乙方在施工中甲方有權選擇施工工人，在甲方監(jiān)督下進行施工，施工期間有事互相商量，不能無故生事端，如發(fā)生爭端應通過合法渠道解決。

　　7、施工工人的管理由乙方自行負責管理，在施工中的`一切安全由乙方自行負責。因違規(guī)操作或其他原因導致的一切人身傷害所帶來的后果與甲方無關。因打架斗毆或私自處出發(fā)生事故以及從事違法行為所造成的后果與甲方無關。乙方施工人員因吸煙，屋內明火煮食導致發(fā)生火災事故所造成的損失由乙方負責賠償.

　　8、乙方施工中應遵循節(jié)約原則，不得浪費原材料，如乙方有浪費材料現(xiàn)象，甲方可給予其浪費材料價值的2倍以上賠償。乙方在施工中違規(guī)操作造成的不合格工程，甲方有權要求賠償、返工。

　　9工程開工時間：雙方一致同意定于_年_月_日前全部竣工。逾期由乙方負責賠償甲方5000元經濟損失。

　　10、此合同必須符合法律規(guī)范，違法的不能生效.此合同一旦簽訂雙方必須遵守，違者要承擔法律責任，如有異議可按《合同法》或其它法律條款的法律程序解決。

　　甲方簽字:_______

　　乙方簽字:___________

　　_________年__________月_________日

　　包工不包料施工合同 12

　　發(fā)包單位：_________________(以下簡稱甲方)

　　承包單位：_________________(以下簡稱乙方)

　　為了強化項目部的責任性，經公司相關部門進行審核、同意，將以下工程委托分包施工，為明確雙方責任，保證質量、安全和文明施工，按時完成如下作業(yè)，將簽訂如下條款。

　　一、工程概況

　　二、承包內容：詳見甲方與業(yè)主簽訂合同的.相關內容。

　　三、材料供應：

　　1、甲供：_________________

　　2、乙方供應：_________________

　　3、業(yè)主供應：凡甲方、業(yè)主提供的材料應運到乙方指定的地點，并按規(guī)定進行材料的檢驗。凡提供的材料必須有出廠合格證、質保書及相應的檢驗報告。

　　四、合同價款和付款方式參照甲方與業(yè)主簽訂合同的相關內容，并執(zhí)行公司相關規(guī)定，所有工程款項必須按照公司內部審批制度嚴格執(zhí)行，

　　五、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　發(fā)包單位：_________________

　　承包單位：_________________

　　簽訂日期：____________

　　包工不包料施工合同 13

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方請乙方建一幢日/田字型框架式水泥磚混結構二層住宅樓，現(xiàn)甲乙雙方自愿達成以下協(xié)議：

　　一，工程形式：

　　甲方負責建房所需的鋼筋、水泥、紅磚、沙石灰、碎石等材料。乙方負責樓房的主體工程施工，及建房中的一切機械工具。

　　二，工程工價：

　　按樓面投影面積計算，每平方米____元。

　　三，甲方責任：

　　1，提供施工用水、電。

　　2，及時提供一切需用建材。

　　3，整個工程搗基礎、樓面等時，一次性付給甲方生活費補貼____元。

　　四，乙方工程內容：

　　1，樓房主體建筑、柱、梁、墻、樓面等各種規(guī)格由甲方確實。

　　2，淋磚，工程結束后，清理各樓層。

　　3，墻內外批灰，但不包括門面。

　　4，樓頂砌圍封一米高。

　　5，用水泥砌樓梯三角。

　　6，安裝線盒、打出線槽、預留管道孔和線孔。

　　7，前檐階搗水泥。

　　8，柱、梁用全新模板。

　　9，負責安裝地磚、梯步磚、衛(wèi)生間墻磚、外墻磚、墻線磚

　　五，乙方必須保證達到如下要求：

　　1，保管好并合理使用甲方的.建筑材料。

　　2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超過1厘米。磚墻要求豎直，偏差不超過1.5厘米，磚體對縫不超過兩層。

　　3，搗水泥樓層時不得有水泥紙和其它大的雜物。

　　4，地磚、梯步磚與地面不密合率不超過磚總數(shù)1%，墻磚、墻線磚與墻面不密合率不超過磚總數(shù)2%

　　六，乙方要實行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承擔一切責任，與甲方無關。

　　七，乙方要確保施工質量，如達不到甲方要求，甲方有權要求乙方翻工，翻工所需工錢和材料由乙方負責。

　　八，工程付款：每完成一層主體工程后，甲方付給乙方%，余下工程款在全部完工驗收合格后一次性結清。

　　九，工程時間從_______年_______月_______日~_______年_______月_______日，乙方確保按工期完工，如不按時完工交方，則按工程款5%付給甲方。

　　十，以上不盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　十一，以上協(xié)議一式兩份，簽字后即生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　日期：_______________

【包工不包料施工合同】相關文章：

包工不包料施工合同03-11

包工不包料的合同03-30

包工不包料合同02-26

包工不包料建房合同08-01

農村包工不包料合同03-06

農村包工不包料合同03-06

最新包工不包料建房施工合同范本09-14

包工包料施工合同02-06

包工不包料合同15篇02-26