建筑施工合同

時間：2023-04-09 15:15:14 合同范本我要投稿

建筑施工合同推薦度：
城市建筑施工合同推薦度：
地區(qū)建筑施工合同推薦度：
建筑施工合同協(xié)議書推薦度：
建筑施工合同補(bǔ)充協(xié)議書推薦度：
相關(guān)推薦

建筑施工合同

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編收集整理的建筑施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑施工合同

建筑施工合同 1

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲方承建的確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)助及分工負(fù)責(zé)等原則，根據(jù)本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

　　一、工程內(nèi)容：

　　二、承包造價：

　　三、組織領(lǐng)導(dǎo)：

　　1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負(fù)責(zé)安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)動、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。

　　2) 乙方必須確保進(jìn)場人員的政治素質(zhì)及身體、技術(shù)素質(zhì)，嚴(yán)禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)場的工人須持有效證件。在合同期內(nèi)，未經(jīng)甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術(shù)實力和隊伍的穩(wěn)定性。

　　3) 乙方應(yīng)服從甲方的`統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理制度，如質(zhì)量、安全、進(jìn)度文明施工制度及宿舍、伙房紀(jì)律。

　　4) 合同期內(nèi)，未經(jīng)雙方商妥并正式辦理解除合同手續(xù)，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導(dǎo)致施工現(xiàn)場生產(chǎn)停頓、延誤工期等造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方單方負(fù)責(zé)，同時，甲方有權(quán)單方面凍結(jié)乙方的承包工程款。

　　四、雙方責(zé)任：

　　1、甲方責(zé)任：

　　1) 負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督與管理。

　　2) 甲方預(yù)付工程款伍仟元人民幣,待工程結(jié)束驗收合格后,付清余款。

　　2、乙方責(zé)任：

　　3) 提倡文明施工，工完場清并遵守甲方現(xiàn)場的各項文明施工管理制度，搞好與建設(shè)、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關(guān)系。必須要求每一個工人遵守紀(jì)律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔(dān)責(zé)任。

　　4) 絕對服從甲方的工程進(jìn)度安排。班組長必須在作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)經(jīng)理同意不準(zhǔn)離開工地。應(yīng)保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切后果均由乙方承擔(dān)。負(fù)責(zé)組織工人進(jìn)退場，其費用由乙方負(fù)責(zé)。

　　5) 嚴(yán)格按照甲方規(guī)定下料，不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收，做到工完場清。

　　8) 乙方必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行以上各項規(guī)定和要求，否則，甲方有權(quán)逐項予以罰款處理，所罰款項在結(jié)算款中一次扣除，情節(jié)嚴(yán)重者則予清除離場。

　　五、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)：

　　工程質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范以及建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的要求(能抗擊12級以內(nèi)臺風(fēng))。由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負(fù)責(zé)，所造成的材料浪費及經(jīng)濟(jì)損失全部由乙方負(fù)責(zé)賠償。工程完工三年內(nèi)有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)，并與以免費維修。

　　六、工期：

　　工程必須保證在年月日進(jìn)場，于年月日前完工。

　　七、付款方法：

　　1) 預(yù)付款伍仟元人民幣,待工期結(jié)束,工程驗收合格后付95%，待3個月后付清余款。

　　八、其他

　　1) 由于他人違章作業(yè)而造成的傷害，其經(jīng)濟(jì)損失由肇事者負(fù)責(zé)。

　　2) 凡操作者違反操作規(guī)程和工地有關(guān)規(guī)定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負(fù)責(zé)。

　　3) 因工程質(zhì)量問題而造成人員傷亡的，一切后均由乙方負(fù)責(zé);

　　4)傷者費用不管何種原因均由乙方自理。

　　九、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　十、甲方對以上各條款負(fù)有解釋權(quán)。

　　十一、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。

　　發(fā)包方(甲方)：代表：

　　承包方(乙方)：代表：

　　簽約日期：年月日

建筑施工合同 2

　　甲方在劍川縣金華鎮(zhèn)鼎興路以北建房屋一棟，總體設(shè)計以5層下基礎(chǔ)底柱，均為全框架，現(xiàn)根據(jù)乙方情況先建造到3層封頂后預(yù)留和處理好往上面一層的鋼筋和樓梯頂面，以及安全防護(hù)等;由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：肆佰柒拾元(470元)含水電安裝，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　按工程進(jìn)度支付勞務(wù)費，每完成一層支付一次。

　　五、雙方責(zé)任

　　甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時進(jìn)場。

　　乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料。

　　六、質(zhì)量要求

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的'房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。

　　八、工期要求

　　從簽訂合同之次日起，乙方須在年內(nèi)完成主體工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

　　十、其它

　　因甲方長期在外工作，特委托董樹棋代理施工，全權(quán)處理相關(guān)具體事宜，特此說明。

　　其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

　　甲方：姓名：身份證號碼：__________

　　乙方：姓名：身份證號碼：______

建筑施工合同 3

　　建設(shè)單位：(甲方)

　　施工單位：(乙方)

　　根據(jù)工程需要，甲方現(xiàn)將工程委托乙方承建。雙方本著平等互利、公正自愿的原則，遵守《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程具體情況，為明確雙方合作的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成如下條款：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程結(jié)構(gòu)：

　　4、建筑面積：㎡

　　5、工期：自開工之日起天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發(fā)生損失由甲乙雙方協(xié)商解決賠付事宜。

　　6、質(zhì)量等級：合格

　　7、未列明事項按圖紙進(jìn)料、施工和驗收。

　　二、工程價款及承包方式：

　　乙方以包工包料方式承包。工程預(yù)算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸元整，(小寫)￥：4420xx元。最后決算以財政評審價格為準(zhǔn)。

　　三、工程進(jìn)度要求：

　　1、合同簽定后按照雙方協(xié)定的工期要求，乙方在收到圖紙后7天內(nèi)編制工程進(jìn)度計劃。

　　2、對甲方因延誤工期的`任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負(fù)擔(dān)被索賠費用。

　　四、工程質(zhì)量的要求：

　　乙方要嚴(yán)格按照工程施工圖紙、說明及相關(guān)驗收規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量要求或出現(xiàn)不合格工程，甲方書面通知乙方在規(guī)定日期內(nèi)無償修復(fù)，至合乎上述規(guī)定。

　　五、材料供應(yīng)：

　　乙方必須選用合格材料，甲方對乙方自行采購的材料須經(jīng)建設(shè)方和監(jiān)督方驗收，如不合格，禁止使用。

　　六、安全生產(chǎn)：

　　文明施工必須要高起點嚴(yán)要求，按公司頒發(fā)的文明工地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實，同時乙方要服從甲方及上級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

　　七、工程價款的支付與結(jié)算：財政評審后工程款付清。

　　八、工程保修期

　　工程竣工驗收后，乙方對工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行保修，保修期一年。保修期內(nèi)發(fā)生屬于施工原因造成的返修，乙方應(yīng)無償修理。

　　九、雙方責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任

　　(1)負(fù)責(zé)提供施工圖以及必要資料，進(jìn)行單位工程技術(shù)交底，檢查施工的監(jiān)督工作。

　　(2)負(fù)責(zé)現(xiàn)場“三通一平”施工條件。

　　(3)負(fù)責(zé)施工總平面圖的設(shè)計與管理及施工組織設(shè)計的審核。

　　(4)負(fù)責(zé)總平面的測量工作，并對單位工程定位放線進(jìn)行審核復(fù)測。

　　(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督試驗工作。

　　(6)負(fù)責(zé)組織單位工程的竣工驗收質(zhì)量評定與核驗工作。

　　(7)甲方派人員參與乙方施工質(zhì)量、工期的組織、施工及驗收工作。

　　2、乙方責(zé)任

　　(1)為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數(shù)量的與工程配套的管理人員和勞動力，負(fù)責(zé)制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進(jìn)度計劃。

　　(2)已完工程項目，在交工前負(fù)責(zé)保管，現(xiàn)場如發(fā)生損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　(3)乙方必須接受甲方對工程質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)資料、材料等的監(jiān)督檢查和處理。

　　十、其他條款：

　　1、本合同簽字生效。本合同正本兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　2、未盡事宜雙方另行協(xié)商。

　　3合同執(zhí)行中雙方發(fā)生分歧，以《建設(shè)工程施工合同》GF-1999-0201)為準(zhǔn)。

　　甲方：簽字：年月日

　　乙方：簽字：年月日

建筑施工合同 4

　　甲方（房主人）：乙方（承包人）：

　　甲乙雙方在平等自愿的原則上，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達(dá)成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的`民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴(yán)格執(zhí)行，共同遵守。

　　一、建筑工程概況：

　　開工期為xxx年xx月xx日，竣工期為xxxx年xx月x日。本工程為一層磚混結(jié)構(gòu)，面積約125平方米，以實際建筑面積為準(zhǔn)。

　　二、工承承包方式：

　　1、工程承包價格：本工程為甲方包料，乙方包工，每平方米包工價為：xxx 元人民幣，總包工價以實際面積為準(zhǔn)。

　　2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的鋼材、水泥、磚、石灰、砂石、瓷磚等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機(jī)械設(shè)備,如攪拌機(jī)、振動設(shè)備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、工程內(nèi)容: 從基礎(chǔ)以上開始，主體按圖施工。包括：地板、墻體粉刷、貼瓷磚、水、電安裝、化糞池；室內(nèi)刮瓷、室內(nèi)外石膏線條。

　　4、工程質(zhì)量要求:乙方必需按圖紙要求施工，磚頭縫滿漿,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保證工程質(zhì)量合格，如不合格乙方必須返工直到甲方滿意為止，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　三．雙方的責(zé)任：

　　1、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，要及時通知甲方，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致。

　　2、安全問題由乙方負(fù)全責(zé)，發(fā)生任何安全事故，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機(jī)制和措施。

　　四、付款方式：從正式施工開始先支付一定的伙食用具費3000元，一層封頂后再付10000元，甲方工程完工后，如無重大質(zhì)量問題即一次性付清余款。五、施工電費由乙負(fù)責(zé)。

　　六、未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　七、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，望甲、乙雙方遵守執(zhí)行，違約方負(fù)全部責(zé)任。

　　甲方簽字（手�。�

　　乙方簽字（手印）：

　　20xx年月日

建筑施工合同 5

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）____ ___________________________________________

　　承包方：（以下簡稱乙方）___ ____________________________________

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容：

　�。ㄔ斠妶D紙）。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、開工日期：本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　三、工程合同價款：

　　經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。

　　四、承建方式

　　乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。

　　2、施工期間甲方負(fù)責(zé)甲方施工發(fā)生的水電費用。

　　五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

　　（１）合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)分三次支付。第一次：工人進(jìn)場后5月15日預(yù)付總工程費用的40%。

　　第二次：工程進(jìn)入第二階段7月1日預(yù)付總工程費用的30%。

　　第三次：工程進(jìn)入最后階段7月30日付總工程費用的30%。

　�。�2）此合同所描述款項不含稅金。

　　六、工程質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結(jié)算：

　　乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于十個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

　　八、延期違約責(zé)任：

　　乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的.工期

　　延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　九、質(zhì)保內(nèi)容

　　質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　十、質(zhì)保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質(zhì)保期為六個月。保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：

　　1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀(jì)守法。

　　3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進(jìn)度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。

　　十二、合同生效與終止：

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決。可補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議，補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。合同附件一：《工程款項支付表》.

　　委托代表：

　　簽名：（甲方）

　　簽名：（乙方）

　　簽訂日期：

建筑施工合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)法律法規(guī)精神，雙方在平等、友好、互惠互利的原則下，為確保工程順利進(jìn)行，保障雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以此共同遵照執(zhí)行。

　　一、承包形式：包工不包料

　　二、結(jié)構(gòu)形式：地下室現(xiàn)澆屋頂，一層底商，二層以上磚混。

　　三、建筑面積：按建筑物外圍計算。

　　四、承包范圍：按圖紙上的要求及甲方技術(shù)交底。

　　五、工程工資：地下室及一樓底商元/平方米，二層以上元/平方米。

　　六、付款方式：每上一層板付總價%，每粉刷一層付元，工程施工結(jié)束后，雙方進(jìn)行實際測量，然后按實際所作的'面積乘以造價為工程總造價，按工程總價2%留保質(zhì)金，一年后若無質(zhì)量問題，保質(zhì)金一次性付給乙方。

　　七、質(zhì)量要求：乙方嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，符合建筑標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約原材料，如乙方工程質(zhì)量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　八、工期要求：自開工之日起完工

　　九、甲、乙雙方責(zé)任和義務(wù)。

　　1、甲方提供圖紙一份及技術(shù)交底，及時保證水電路三通，保證建筑材料按時到位為乙方做好準(zhǔn)備(建筑材料不能噪施工現(xiàn)場50米以外)，甲方負(fù)責(zé)工人住宿、就餐、場地的安排。

　　2、乙方負(fù)責(zé)施工中機(jī)械設(shè)備、腳手架等設(shè)備工具，包括鐵釘、鐵絲。

　　3、確保施工人員安全、設(shè)備小問題均由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　十、其它事項：

　　1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計超過8小時，由甲方按每人每天100元計算工資。

　　2、合同未盡事宜，補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)于本合同具有同等法律效力。

　　3、本工程不含內(nèi)外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚，保證粉刷質(zhì)量。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同 7

　　發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）

　　承包單位：（以下簡稱乙方）

　　因甲方承包的工程的需要，現(xiàn)將該工程部分分項承包給乙方，雙方本著平等、自愿、公平、公正和誠信的原則就本協(xié)議各項條款協(xié)商達(dá)成一致并訂立如下協(xié)議以資甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程項目：

　　二、工程地點：

　　1、承包方式及范圍：

　　2、勞務(wù)大包，含本工程部分勞務(wù)費用、輔材、耗材、周轉(zhuǎn)材料（包括木板、方木）機(jī)械設(shè)備，如塔吊、施工電梯、攪拌機(jī)、鋼筋機(jī)械，各種小型工具材料現(xiàn)場運費。臨時辦公用房（不含甲方辦公用房）配電總柜一級電箱以下所有電線、電纜、照明用具，配電箱，所有工人的人身意外傷害保險，特殊工種上崗證的費制。

　　3、承包范圍：主體工程如木工、鋼筋工、砼工、二次結(jié)構(gòu)如：砌磚、預(yù)制過梁、欄板、構(gòu)造柱，粉刷工程如（內(nèi)端粉刷，外端粉刷、細(xì)托毛、上爐渣、屋面找平）。室外1.5米以內(nèi)的散水不包括散水以外的工程。

　　4、乙方不包括：鋼筋、水泥、沙子、石了、磚、沙漿添加劑、植筋膠、防水、門商，外墻保溫材料及人工費，室內(nèi)外油漆涂料，地板磚，廚房瓷磚、衛(wèi)生問瓷片、水電暖安裝、樓梯扶手。室內(nèi)外回填土方等。

　　5、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提供水電到位，道路通暢、硬化及施工場區(qū)安全圍護(hù)和住房，排除外部干擾。

　　三、合同T期處罰條款：

　　1、年月年月日完工。

　　2、由于乙方原兇造成工期延誤，甲方給予乙方每延誤一天，按壹仟元人民幣的處罰，南于氣候和不可抗力原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延。屬于甲方原因造成的誤工、停工、資金不足、手續(xù)不全、材料供應(yīng)不及時，水電安裝跟不上，誤工費按入場人員名單每人每天貳佰元計算。（包括塔吊、鋼管、扣件、絲桿等所有租賃費由甲方承擔(dān)）。

　　四、安傘生產(chǎn)，文明施工。

　　（一）安全生產(chǎn)

　　1、乙方在施工過程中，必須健全自己內(nèi)部的安全保證體系、嚴(yán)格按照《施工現(xiàn)場安全檢查評分》JGJ59—99、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律的要求進(jìn)行施工。確保在建筑行政主管部門及甲方安全生產(chǎn)部門組織的安全檢查中，施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)文明施工達(dá)標(biāo)，進(jìn)行整改直到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方對乙方承擔(dān)的勞務(wù)項目做安全生產(chǎn)總交底，提出明確要求并監(jiān)督執(zhí)行，乙方應(yīng)嚴(yán)格提供的安全生產(chǎn)設(shè)施、安全帽、安全帶等勞動保護(hù)用品由乙方妥善保護(hù)與管理，如遺失、損壞等現(xiàn)象南乙方按成本價賠償。

　　3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對職工遵紀(jì)守法教育，對乙方人員參與打架、斗毆、偷盜工地財物等違法違紀(jì)現(xiàn)象，甲方每次給予乙方伍佰元罰款，并寫出書面檢查，情節(jié)嚴(yán)重的移送當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。

　　五、付款方式

　　1、承包單價：不含稅金按建筑面積每平方米結(jié)算。

　　2、工作范圍以外用工單位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。

　　3、面積計算方式：

　�。�1）基礎(chǔ)筏板按其建筑面積的計算。

　�。�2）其它層按建筑面積計算。陽臺按計算。

　　（3）有柱子的陽臺按全面積計算。

　　（4）結(jié)節(jié)、屋面架等沒有建筑面積的按砼方量計算。每立方米元整。

　�。�5）不增減建筑面積的工程變更，勞動報酬不予增減。

　�。�6）每層樓的彩光井按全面積計算。

　　4、結(jié)算方式：

　　生棟樓乙方墊資至層完，甲方應(yīng)付乙方已完成工程量的，以后主體封頂應(yīng)付已完成工程量的%，二次結(jié)構(gòu)砌磚至元，粉刷部分到層甲方付乙方元。剩余部分驗收合格后十日內(nèi)甲方付乙方總工程款的97%。余款3%做保修金一年后十個工作日付清。

　　六、甲方的權(quán)利和義務(wù)。

　　1、全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場的施工管理工作，制定整個工程的生產(chǎn)計劃，資金閉幕，勞動力計劃等，以確保生產(chǎn)的均衡性和連續(xù)性。

　　2、向乙方提供四套圖紙和技術(shù)資料樣本，并對乙方進(jìn)行質(zhì)量、安全、技術(shù)交底，負(fù)責(zé)對乙方各項工作進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查、驗收。

　　3、甲方根據(jù)施工需要，及時向乙方提供工程施工中需要的各種材料，提供的材料必須保證質(zhì)量。

　　4、甲方應(yīng)建立現(xiàn)場各種管理制度，并定期檢查落實情況。對違反制度的乙方人員，甲方有權(quán)進(jìn)行批評教育，處罰，情節(jié)嚴(yán)重的清退出場。

　　5、甲方向乙方每月下達(dá)質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全、技術(shù)、文明施工等指標(biāo)和任務(wù)。乙方無條件接受甲方下達(dá)的指標(biāo)利任務(wù)。

　　七、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、進(jìn)場人員必須是年滿18周歲以上，身體健康、遵紀(jì)守法、有身份證的公民，技術(shù)工人占80%以上，乙方應(yīng)將進(jìn)場人員名單，技能操作資格證、安全合格證、身份證復(fù)印件及時報甲方備案，乙方對備案人員過去和將來的行為負(fù)責(zé)，對未備案的人員，不得進(jìn)入現(xiàn)場。

　　2、乙方必須是有資質(zhì)的，成建制的法人企業(yè)，乙方按要求設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。

　　3、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方制定的各項管理制度，乙方施工人員進(jìn)入施工區(qū)域，必須服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、對甲方的現(xiàn)場違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，對甲方供應(yīng)的不合格材料有權(quán)拒絕接受作用。造成的.一切損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　5、乙方負(fù)責(zé)適時提供材料計劃，按月上報工程費完成情況報表。

　　八、其它

　　1、甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工協(xié)議》對甲方的約束，兩樣適用十對乙方的約束。

　　2、簽訂合問時，甲、乙方必須具備以下條件：

　�。�1）營業(yè)執(zhí)照（未經(jīng)年檢或過期的執(zhí)照無效），勞務(wù)承包的資質(zhì)證書。

　�。�2）進(jìn)場人員花名冊：

　　3、乙方委派代表，負(fù)責(zé)乙方現(xiàn)場及住宿管理工作，施工人員如中途變動，應(yīng)及時通知甲方。

　　九、違約責(zé)任：

　　甲乙雙方按合同約定履行自身的權(quán)利和義務(wù)，任何一方違約須承擔(dān)對方因此而造成的所有損失。

　　十、爭議和糾紛處理程序

　　本合同履行過程中`發(fā)生爭議或糾紛時按以下程序處理。

　　1、甲乙雙方組織協(xié)商解決；

　　2、甲乙雙方協(xié)商不能解決時，可通過仲裁委員會仲裁解決。

　　十一、本合同相關(guān)的《招竟標(biāo)文件》、《勞務(wù)投標(biāo)書》、乙方簽收和各種文件及雙方在合同履行過程中的結(jié)算資料均為本合同的附件，具有同等法律效力，內(nèi)容如與本合同沖突的，以本合同為準(zhǔn)。

　　十二、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，簽字蓋章后即可生效，合同條款履行完畢時自行終止。未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并可另行補(bǔ)充協(xié)議，享有本合同同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：__________________乙方：_________________________

　　代表人（簽字）：________________身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

建筑施工合同 8

　　發(fā)包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：

　　工程立項批準(zhǔn)文號：

　　資金來源：自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預(yù)埋工程的施工和竣工所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備、施工機(jī)械和服務(wù)等全部內(nèi)容（其中部分材料和鋼結(jié)構(gòu)由發(fā)包人提供）

　　三、合同工期

　　開工日期：_____年____月___日（實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達(dá)開工令為準(zhǔn)）；

　　竣工日期：_____年____月___日；

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格（其中主體為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)）

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：________；預(yù)算價約計_______萬元。

　　六、組成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書；

　　2、圖紙；

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、違約、索賠和爭議

　　1、發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償；

　　2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、工程結(jié)算

　　1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后____天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的.合同價調(diào)整內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工結(jié)算。

　　2、辦理工程價款竣工結(jié)算的一般公式為：

　　竣工結(jié)算工程款=預(yù)算（或概算）或合同價款+施工過程中預(yù)算或合同價款調(diào)整數(shù)額－預(yù)付及已結(jié)算工程價款－保修金。

　　3、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定質(zhì)量保證金，發(fā)包人從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行維修的資金，質(zhì)量保證金為___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。

　　十、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

　　1、合同訂立地點：________________________。

　　2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。

　　發(fā)包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

　　承包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

建筑施工合同 9

　　一、建筑施工合同中管理費

　�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。” 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以收繳。

　　最高人民法院審理認(rèn)為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系，及時制裁違法行為，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費，認(rèn)定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn)，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達(dá)公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當(dāng)。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認(rèn)定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。

　�。ㄈ└鶕�(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結(jié)算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認(rèn)定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認(rèn)定為合同無效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實結(jié)算的工程款；盡管此約定是當(dāng)事人真實意思表示，但合同被認(rèn)定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當(dāng)。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任�！鄙鲜霭讣�，非法轉(zhuǎn)包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責(zé)任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費數(shù)額。

　�。ㄋ模└鶕�(jù)合同履行情況結(jié)算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認(rèn)為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關(guān)會議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實進(jìn)行結(jié)算。因此，二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當(dāng)。

　　上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，認(rèn)定涉案管理費屬于工程價款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價款時，亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實結(jié)算管理費。

　�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當(dāng)事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進(jìn)行過管理并支付相應(yīng)管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當(dāng)。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的'協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機(jī)構(gòu)費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當(dāng)期就計入當(dāng)期的損失或是利益。

　　企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費用的費用項目進(jìn)行明細(xì)核算。

建筑施工合同 10

　　建設(shè)單位： (以下簡稱甲方)

　　施工單位： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律，法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同書。共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　根據(jù)工程建設(shè)需要，甲方委托乙方全面負(fù)責(zé)XX企業(yè)展廳的建設(shè)施工，以實際圖紙為準(zhǔn)。(含、土建、地坪、埋件、鋼構(gòu)、門窗等全部)。工程鋼結(jié)構(gòu)為主，墻面填空氣磚，內(nèi)外粉刷，正面玻璃幕墻。

　　三、工程承包方式：在甲方監(jiān)理的統(tǒng)一監(jiān)理和協(xié)調(diào)下，乙方包工包料，保證質(zhì)量，保證工期，保證安全，保證文明施工及保證資質(zhì)合格(資料確保甲方能通過質(zhì)量驗收)，不得分包，轉(zhuǎn)包。

　　四、合同工期：

　　乙方承諾將在簽訂本合同之日起個日歷天內(nèi)完成鋼結(jié)構(gòu)工程施工�？⒐と掌跒開_______年____月____日。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　本工程質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)為：合格。

　　為此甲方要求乙方所有建筑構(gòu)建必須使用標(biāo)準(zhǔn)材，總體工程符合建筑國家標(biāo)準(zhǔn)。并應(yīng)能通過相關(guān)質(zhì)檢部門驗收。

　　六、合同價款

　　工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發(fā)票及相應(yīng)產(chǎn)生的各種不可預(yù)見費等有關(guān)費用(如無重大設(shè)計變更，總價不得調(diào)整;如有重大設(shè)計變更，總價5%以外可協(xié)商調(diào)整)本工程固定合同總價為萬元整(即：人民幣 )

　　(1)以本工程設(shè)計圖紙做為本合同附件。

　　(2)如有重大變更雙方以簽字為結(jié)算依據(jù)。

　　七、付款方式

　　本合同簽訂后，土建完成一周內(nèi)付工程預(yù)付款萬元(總造價的10%)。鋼柱、鋼梁進(jìn)場后一周內(nèi)付工程款萬元(總造價的30%)。墻面粉刷完成一周內(nèi)付工程款萬元(總造價的20%)。工程完工后一周內(nèi)付工程款萬元(總造價的20%)。工程驗收合格后一周內(nèi)付工程款萬元(總造價的15%)剩余5 %做為質(zhì)保金，即萬元，________年后未出現(xiàn)質(zhì)量問題時付清余款。

　　八、乙方承諾按照合同約定進(jìn)行施工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。工程交工后________年內(nèi)非因甲方人為造成的.鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修;________年內(nèi)乙方對所建工程的防水維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負(fù)責(zé)工程的終生有償維修及服務(wù)，只收取成本費并負(fù)責(zé)甲方工程的改造。

　　九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費用

　　十、乙方向甲方承諾，將全面履行合同的內(nèi)容，如不能按期竣工，將自愿按2元每天向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。如質(zhì)量達(dá)不到要求，將自愿按50元每平方米向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方還承諾，上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質(zhì)量問題等造成損失的其他賠償要求。

　　十一、本工程甲方指派同志，乙方指派同志為現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)解決施工中有關(guān)問題。

　　十二、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，確保安全施工，施工中發(fā)生的工傷事故由乙方自己負(fù)責(zé)。要求乙方必須購買工人工傷意外險。

　　十三、本合同解釋權(quán)由甲方負(fù)責(zé)，未盡事宜，可協(xié)商解決，如發(fā)生爭議，可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　合同訂立時間：________年____月____日

　　合同訂立地點：

　　本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)

　　(公章) (公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人

建筑施工合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。

　　2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

　　3、工作內(nèi)容：基礎(chǔ)工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。

　　4、工程規(guī)模：大小住戶約40戶左右。

　　二、工程造價和付款方式：

　　1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎(chǔ)余土，砼振動棒、電機(jī)小型機(jī)具等)計算。

　　2、付款方式：

　�、俨挥韪督痤~;

　�、谥型景垂こ踢M(jìn)度的工程量可借支;

　�、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r的80%;

　　④工程竣工，經(jīng)驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內(nèi)付清余款。

　　三、工程質(zhì)量：合格。

　　四、工程保修金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔(dān)工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)退還給乙方。

　　五、甲方責(zé)任

　　1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

　　2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石)，攪拌機(jī)組織進(jìn)場，一次性向乙方提供斗車五架。

　　3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的`各種技術(shù)指標(biāo)工作。

　　六、乙方責(zé)任

　　1、乙方必須嚴(yán)格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進(jìn)行施工。

　　2、合同簽訂后，乙方應(yīng)立即組織各種施工人員、各種機(jī)具、建筑輔材進(jìn)入施工場地。

　　3。乙方必須嚴(yán)格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規(guī)章制度進(jìn)行管理和文明施工，并嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)紀(jì)律、操作規(guī)程進(jìn)行管理和施工，嚴(yán)禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和民事法律責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟(jì)損失和工程延誤時間一律由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機(jī)具、食宿住處的設(shè)施的經(jīng)濟(jì)損失按現(xiàn)有價格的兩倍懲罰。

　　6、乙方在施工現(xiàn)場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)、父老鄉(xiāng)親搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)管理，使施工能夠順利進(jìn)行。

　　七、單方違約：按總造價的5%進(jìn)行罰款。

　　八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同 12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方xx改造，現(xiàn)委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。為確保質(zhì)量，按時完成任務(wù)，甲乙雙方本著平等互惠，公平公正的原則，就有關(guān)事項達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、工程名稱：xxxx。

　　二、工期：xx年xx月至xx年xx月

　　三、工程議價：xx元。

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程內(nèi)容：大門拆建，門衛(wèi)房拆建，圍墻拆建，硬化籃球場，排球場，操場墊高整平鋪石粉，教學(xué)樓內(nèi)外粉，校路鋪花磚，樓前區(qū)鋪花磚等。

　　六、乙方在建設(shè)施工時，一定要保證質(zhì)量，如有不符合質(zhì)量問題，要求翻工，造成的浪費由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)翻工費用。

　　七、乙方在施工期間要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的.責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方負(fù)責(zé)。

　　八、在改造期間，任何一方修改施工內(nèi)容，增加工程項目，必須甲乙雙方商量，雙方達(dá)成一致后，方可施工。

　　九、甲方需為乙方施工提供便利，保證施工期間施工場地通水通電。

　　十、付款方式：完工后，經(jīng)甲方或有關(guān)單位驗收合格后全部付清。

　　十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，意見一致后可作補(bǔ)充條文。

　　十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方確認(rèn)后，雙方法人簽字即可生效，雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　十三、結(jié)算付清工程款后，本合同書自然終止無效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑施工合同 13

　　甲方：________

　　乙方：________

　　應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補(bǔ)充協(xié)議：

　　一、工程范圍：________年________月________日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的增項工程制作與安裝。

　　二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》

　　四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設(shè)計師提供施工標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、付款方式：按原合同執(zhí)行。

　　六、其它：施工合同補(bǔ)充協(xié)議

　　1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。

　　2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方：________(蓋章)乙方：________(蓋章)

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　簽約日期：________年________月________日

建筑施工合同 14

　　合同編號：_______

　　發(fā)包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積(工程形式)：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　(1)開工：____年__月__日;

　　(2)竣工：____年__月__日;

　　(3)合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。

　　9、質(zhì)保期：____年。

　　10、雙方的責(zé)任義務(wù)

　　(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)

　�、贋槌邪教峁┝己檬┕龅亍⒌缆�、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;

　�、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點、標(biāo)高點;

　�、馨磿r給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結(jié)算;

　　2、承包方的責(zé)任義務(wù)

　�、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;

　�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�(wù);

　　③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;

　�、茇�(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);

　�、萁逃┕と藛T愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　�、蕹袚�(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的`，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點，即義務(wù)清償?shù)攸c。

　　建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計人交付設(shè)計文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設(shè)計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。

　　發(fā)包方：_________承包方：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　20___年__月__日20___年__月__日