- 規(guī)范的工程裝修承攬合同 推薦度：
- 工程承攬合同 推薦度：
- 工程承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
工程承攬合同【熱門】
隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編精心整理的工程承攬合同，希望對大家有所幫助。
工程承攬合同1
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱：北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價(jià)格：
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法：
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容：
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a、 材料由甲方自行進(jìn)場。
b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式：
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的.保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法：
工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
工程承攬合同2
甲方：
乙方：
簽約地點(diǎn)：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》，并經(jīng)充分協(xié)商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項(xiàng)目相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項(xiàng)目的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)該顯示系統(tǒng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總費(fèi)用。
二、項(xiàng)目類型、費(fèi)用構(gòu)成
顯示屏項(xiàng)目總費(fèi)用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構(gòu)成如下：
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價(jià)8800，合價(jià)381304.00元
小計(jì)：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注：紅管為臺(tái)灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍(lán)，亮度需滿足標(biāo)書中的要求。
2、屏體鋼結(jié)構(gòu)、外設(shè)、控制系統(tǒng)等費(fèi)用
包括：鋼結(jié)構(gòu)（框架結(jié)構(gòu)、立柱）、控制系統(tǒng)（接收卡，發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設(shè)備（音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎(chǔ)、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等。
小計(jì)：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高項(xiàng)目總費(fèi)用。
4、乙方報(bào)價(jià)應(yīng)是招標(biāo)文件所確定的招標(biāo)范圍內(nèi)的全部項(xiàng)目內(nèi)容的價(jià)格體現(xiàn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括全部費(fèi)用，任何漏報(bào)、少報(bào)的費(fèi)用均視為已包含在報(bào)價(jià)中，以后不得追加任何費(fèi)用。
三、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)顯示屏的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、乙方承擔(dān)的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運(yùn)輸。
�。�2）顯示屏的`現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
�。�3）對甲方操作人員的培訓(xùn)。
3、甲方承擔(dān)的具體工作。
�。�1）及時(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
�。�2）甲方責(zé)施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的協(xié)調(diào)。
�。�3）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。
�。�4）在顯示屏安裝、調(diào)試開始時(shí)，即派出熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓(xùn)。
四、項(xiàng)目維護(hù)
1、乙方負(fù)責(zé)對顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體免費(fèi)維修兩年（自顯示屏安裝并驗(yàn)收合格后三日算起），質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費(fèi)；顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問題，乙方在接到甲方通知后24小時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。
五、項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收
1、顯示屏系統(tǒng)項(xiàng)目期總計(jì)30工作日，從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi)，甲方應(yīng)對整個(gè)顯示屏項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范，乙方需提供整個(gè)項(xiàng)目各個(gè)部分的質(zhì)量檢測報(bào)告，以保證項(xiàng)目整體的質(zhì)量問題。
3、驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫顯示屏采購及安裝項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告，并由雙方代表在驗(yàn)收報(bào)告上簽字蓋章。
4、項(xiàng)目完工后，乙方需向甲方提供整個(gè)采購安裝項(xiàng)目的走線分布、框架結(jié)構(gòu)等相關(guān)圖紙，供甲方備用存檔。
六、項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個(gè)工作日內(nèi)，甲方預(yù)付乙方項(xiàng)目款20%，計(jì)：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。
2、項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，甲方在五個(gè)工作日內(nèi)將工程總價(jià)50%付給乙方，計(jì)：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內(nèi)無質(zhì)量問題，甲方再付乙方工程總價(jià)20%，計(jì)：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項(xiàng)目總價(jià)余款10%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期到期后十個(gè)工作日付清，計(jì)：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方：
乙方：
工程承攬合同3
甲方：
乙方： 住址：
身份證號(hào)碼：
甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
框架 結(jié)構(gòu)，層數(shù)： 四層，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米。
二、工程地址：
雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道
三、承包形式：
1、本工程中的 砌體，二次構(gòu)造砼 勞務(wù)工程，以分項(xiàng)包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品： 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動(dòng)棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個(gè)人安全防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。
四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價(jià)：
1、工作內(nèi)容：
�。�1）、施工圖以內(nèi)所有磚砌體，包括主體構(gòu)造，零星砌體等所有內(nèi)容；
�。�2）、根據(jù)主控線放（彈）砌體線；
（3）、現(xiàn)場所有二次構(gòu)造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁，零星等；
（4）、現(xiàn)場的砌體所需砂漿，二次構(gòu)造砼的自拌，攪拌機(jī)由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員安排，人員必須持證上崗且到項(xiàng)目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理，其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無專業(yè)機(jī)操人員，甲方將另行安排，其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé)；
�。�5）、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn)，所搭架體必須滿足安全需要，嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架；
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范，同時(shí)按項(xiàng)目部的具體要求進(jìn)行施工。
2、承包方式：采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機(jī)具費(fèi)，承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi)，搶工費(fèi)及輔料費(fèi)、民工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，暫住證費(fèi)用，交通費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用，按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式。
3、承包單價(jià)：
4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達(dá)到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費(fèi)中扣除）。
5、計(jì)量方式：計(jì)算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行，無約定的按現(xiàn)行計(jì)算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式： 每月25日計(jì)量，次月15日按計(jì)量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項(xiàng)目工期進(jìn)度要求進(jìn)行；
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度情況，配合項(xiàng)目部進(jìn)行工期調(diào)整；
3、甲方確定的工期月計(jì)劃、周計(jì)劃作為本協(xié)議附件，乙方必須遵照執(zhí)行；
4、乙方必須按甲方的工期計(jì)劃，組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的`施工，使整個(gè)工期計(jì)劃不能按時(shí)完成，造成工期拖延，按500元/天進(jìn)行處罰，此款項(xiàng)將在工程結(jié)算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi)。
6、如乙方勞動(dòng)力不足，達(dá)不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權(quán)另請人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求：
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外，同時(shí)還要嚴(yán)格按照業(yè)主、甲方項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工；
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標(biāo)；
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作，配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題，由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個(gè)工作日內(nèi)必須整改完備，如乙方超出規(guī)定的時(shí)效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰，并承擔(dān)由此返工造成的全部工時(shí)及材料費(fèi)。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項(xiàng)目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負(fù)責(zé)本次事故所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的要追究當(dāng)事人及責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責(zé)任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費(fèi)用（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、違約金及返工費(fèi)等一切費(fèi)用）均由乙方承擔(dān)，方單結(jié)算時(shí)在乙方工程款中扣除；
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責(zé)任：
1、安全學(xué)習(xí)及交底：乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作，嚴(yán)禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報(bào)告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)處理、及時(shí)整改消除事故隱患。隨時(shí)接受和配合項(xiàng)目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項(xiàng)安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責(zé)：乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
4、嚴(yán)禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)禁酒后上班，嚴(yán)禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個(gè)人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。
5、安全防范：乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理，必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項(xiàng)目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
工程承攬合同4
浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 (甲方)
建德市龍?jiān)措娏τ邢薰?(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的'要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作 。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料， 應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購， 并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20xx版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì)：102496元；
�。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收）
3、本工程款分 2次結(jié)清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計(jì)70000元)
(2) 、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等) ，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。
3、施工期間, 甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全, 做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
工程承攬合同5
發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，
保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)： XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫）：
施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條：施工圖紙
2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報(bào)價(jià)單。
2.2 甲方對乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書面簽字確認(rèn)。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更
(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
�。�1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；
�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；
�。�3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的；
�。�4）本合同履行期限屆滿自行終止；
�。�5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
�。�1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
�。�2）不可抗力因素；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的`工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式
6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。
6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；
6.3 工程款支付方式
（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；
�。�2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；
�。�3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；
�。�3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；
（4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后，如無質(zhì)量問題，由乙方書面向甲方申請支付。
�。�5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
第七條：工程驗(yàn)收和工程保修
7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫工程驗(yàn)收單，不得無故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過。
7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
�。�1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))
7.4 保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。
第八條： 違約責(zé)任
8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方
工程承攬合同6
甲方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價(jià)款 元，工程總價(jià)款計(jì) 元。
3、承包方式：承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標(biāo)的'物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運(yùn)作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項(xiàng)目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔(dān)。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補(bǔ)充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同7
發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）
地址：
聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章） （以下稱乙方）
地址：
聯(lián)系電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的.違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
工程承攬合同8
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點(diǎn)：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
二、承包方式及內(nèi)容：
1、承包方式：
2、承包內(nèi)容：
3、承包范圍及說明：
三、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：
四、工期及說明：
根據(jù)甲方工期計(jì)劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責(zé)任及義務(wù)：
1、提供施工項(xiàng)目的場地并作技術(shù)交底，組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進(jìn)行。
2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場地，水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費(fèi)，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的`一切后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進(jìn)場施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責(zé)任及義務(wù)：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅(jiān)決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過錯(cuò)，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。
6、乙方進(jìn)場施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
七、其他：
1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同9
發(fā)包方： 江西省億鑫裝飾工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將 新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修 工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱： 金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內(nèi)容：包工包料裝修（甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）
3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程地點(diǎn)： 新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。（以效果圖為準(zhǔn)）
三、工程價(jià)款
合同總造價(jià)： （大寫）（￥： 元），本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目內(nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。
四、工期要求
年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延（以甲方簽字為準(zhǔn)）。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
（一）甲方權(quán)利和義務(wù)：
由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。
�。ǘ┮曳綑�(quán)利和義務(wù)：
1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求）。
2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的`一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償?shù)�，甲方有�?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。
5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。
七、其它約定事項(xiàng)
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。
2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工 徐龍、張濤兩人 到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。
八、違約責(zé)任
雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守上述約定事項(xiàng)。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項(xiàng)時(shí)，按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)向守約方支付合同價(jià)款20%的違約金，如違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失時(shí)，違約方應(yīng)于3日內(nèi)補(bǔ)足守約方的實(shí)際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：
地址： 地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同10
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等、自原、公平和誠實(shí)信用的`原則，雙方就本建設(shè)施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點(diǎn)：華同公司
工程內(nèi)容：彩板房主體，外墻，內(nèi)部截?cái)�，室�?nèi)外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。
三、承包工程價(jià)格及面積
1、工程面積約為400平方米，最后結(jié)算按照實(shí)際面積結(jié)算，實(shí)際面積以東南西北墻體邊緣計(jì)算；
2、承包價(jià)格按實(shí)際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內(nèi)完工。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合安全標(biāo)準(zhǔn)。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設(shè)計(jì)施工，保證工程質(zhì)量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規(guī)范施工，若發(fā)生工傷事故一切責(zé)任由乙方自負(fù)。
九、結(jié)算方式：工程驗(yàn)收合格后，工程量按實(shí)際完工的面積結(jié)算，一次付清。
十、付款方式
1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工驗(yàn)收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內(nèi)因施工質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方負(fù)責(zé)維修，但人為損壞和自然災(zāi)害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；
十三、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
電話：電話：
簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日
工程承攬合同11
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整，大寫金額： 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日，時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的.手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話： 電 話：
傳真： 傳 真：
工程承攬合同12
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗(yàn)的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間 。
第七條 乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的 ‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值 %的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的'損失。
2、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值 %的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
工程承攬合同13
甲方（業(yè)主):
乙方（承攬方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：
一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況
1.施工地點(diǎn)：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號(hào)樓2單元1503室。
2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。
二、雙方權(quán)利義務(wù)
1．乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財(cái)產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
4.施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，防止被盜丟失，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從20xx年10月 日開始建設(shè)，到20xx年11月 日止。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的`原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
四、違約責(zé)任
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
年月
乙方簽字： 年日日 月
工程承攬合同14
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購，并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20xx版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì)：102496元；
�。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收）
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的.70%
(計(jì)70000元) (2) 、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
開戶行：
帳號(hào)：
簽訂日期：______年______月______日
工程承攬合同15
委托單位：
承攬單位：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附屬文件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)____________元，由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整。
二、施工時(shí)間
工程期限__日，時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的'定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。
委托方：
承攬單位：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
【工程承攬合同】相關(guān)文章：
工程承攬合同10-22
工程承攬的合同12-01
工程承攬的合同12-19
工程承攬合同12-28
項(xiàng)目工程承攬合同10-17
工程最新承攬合同10-17
施工工程承攬合同11-09
工程業(yè)務(wù)承攬合同06-20
工程安裝承攬合同10-24
承攬建設(shè)工程合同10-20