裝飾工程合同【熱】
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,很多場合都離不了合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編收集整理的裝飾工程合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
裝飾工程合同1
甲方(委托單位):
乙方(承建單位):濟南世紀三強廣告有限公司
以上雙方就店面裝飾工程一事,經(jīng)過友好協(xié)商達成以下協(xié)議。
一、乙方工作范圍:
甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商,負責甲方店面裝飾工程。
二、工程概況:
1.工程各稱:
2.工程地點:
3.工期:
4.XXX字的項目增加單追加工程款。
5.工程造價:元。
三、雙方責權
1.乙方負責按照甲方確認的設計圖紙完成店面裝飾工作。
2.店面裝飾期間的'電費、場地管理費、由甲方承擔,甲方還需協(xié)助乙方辦理進場手續(xù)。
3.乙方在店面裝飾過程中派專業(yè)工作人員負責巡場維護,如在無外力情況下, 展臺倒塌,乙方應承擔一切損失。
4.甲方在施工過程中需要增加項目,需與乙方協(xié)商,簽定了工程追加項目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔。
5.因商場客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導致乙方未能按原計劃完成施工,乙方不承擔責任,甲方不以此為由扣款。
6.甲方因不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付工程款,導致乙方不能按時開工或工期延誤,因此造成的損失、后果由甲方自行承擔。
7.工程開工日期為合同簽定日期。
四、雙方違約責任:
1.甲方如未能按合同約定付乙方合同款,每遲1工作日,甲方將向乙方支付合同總價 1%的違約金。
2.乙方如未能按本合同規(guī)定的時間完成店面裝飾工作,每遲1工作日,乙方將向甲方支付合同總價1%的違約金。
五、驗收標準:
以甲方簽字確認的設計圖紙制作要求為驗收標準。
六、付款方式:
1.合同簽定后,甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 (大寫 )作為裝修材料預付款。
2.乙方完成店面裝飾后,甲方于工程結束第2天將總工程余款付清給乙方,即工程總額 %人民幣 元。(大寫 )
七、本合同不因簽約當事人離職或變動而改變。在甲方未付清全部工程款之前,店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權歸乙方所有。
八、未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等效力。
九、雙方如有異議,雙方協(xié)商解決。
十、合同附件:設計圖紙(效果圖、施工圖)
十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效,履約完畢后自動終止。
甲方:乙方:濟南世紀三強廣告有限公司
甲方代表人:乙方代表人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:日期:
裝飾工程合同2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程甲方委托乙方負責施工任務,為明確雙方權利和義務。
結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地址:
2、工程名稱:
3、工程總造價:
4、工程對象:對工程房屋內(nèi)的水、電、地面清光,地磚鋪貼、吊頂、墻面扇灰、乳膠漆、門窗、卷窗門、廣告牌、遮陽傘、實木桌椅進行施工。
5、工期“雙方商定本工期為工任務,即日年月日起至年月日止。
二、付款方式
1、簽定開工之日付款總工程40%;
2、總工程進度的.60%付款40%;
3、完成全部施工驗收完畢后付20%;
三、甲方工作
1、保證乙方的順利正常施工;
2、為乙方的工作人員提供生活居住條件、生活用品乙方自理;
3、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
四、乙方工作
1、指定為乙方駐工地負責人,負責合同履行。按要合組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執(zhí)行施工工藝規(guī)范,安全操作規(guī)程。
3、嚴格按照甲方要求和甲方指定樣板施工,做好各項質(zhì)量自檢和施工記錄。
五、工程竣工驗收
工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方接到通知后天內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù),如甲方未能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方驗收。若另定驗收日期,甲方應承認竣工日期。
六、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
七、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決或補充合同,補充合同與本合同具有同等的法律效力。
甲方:
代表人:
地址:
電話:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
年月日:
裝飾工程合同3
供方(甲方):
合同簽訂地:
需方(乙方):
簽訂時間:xx年x月x日
本合同由______(以下簡稱甲方)與____________(以下稱乙方),就乙方采購甲方的___________達成以下協(xié)議:
一、產(chǎn)品采購:
乙方同意向甲方采購產(chǎn)品____________。
二、產(chǎn)品質(zhì)量:
甲方向乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量,必須符合甲方的質(zhì)量說明書,并經(jīng)乙方驗收合格。乙方在收到產(chǎn)品的`十日內(nèi)向甲方出具產(chǎn)品驗收證明,逾期不出具合格證明或不合格說明,則視產(chǎn)品合格。
三、地板磚:60cm×60cm,25元/張×23000張=575000元,木工板:2870×120元/張=344400元,油漆:210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元
合計:壹佰叁拾陸萬伍仟元整(1365000元)
四、貨款支付:
乙方在收到甲方全部貨物后,向甲方支付_________%的貨款總額,于7月15日前支付完所有材料款。
收款單位:______
開戶行:________________________
賬號:________________________
五、交貨時間:_____年___月__日前。
六、違約解決:
1、未盡事宜,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的,對雙方都有約束力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同用中文書就,并受中國法律約束。本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份。
甲方:
代表人:
xx年x月x日
乙方:
代表人:
xx年x月x日
裝飾工程合同4
合同編號:
需方(以下稱甲方):
簽訂日期:年 月 日
供方(以下稱乙方):
簽訂地點:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸
準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責。貨物經(jīng)甲方驗收后,交由甲方負責保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權為指
定簽收人,若授權有變更,以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式
。1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結清。
。2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結算貨款。
(3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時,必須提供等額的相應票據(jù),否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任:按時保證質(zhì)量交貨,提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權保留追究乙方相關經(jīng)濟損失及相關法律責任之權力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權解除本合同,且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任:負責工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛,?jīng)有關主管機關證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責任:
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設計到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應當賠償乙方因此承受的實際損失(當乙方收到甲方書面指令時,乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔責任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的.,乙方須對此承擔一切相關經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責
(1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
代表人:(簽章)
代表人:(簽章)
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
裝飾工程合同5
建筑單位:_______施工單位:_______工程項目:_______
電話:___________電話:___________工程地址:_______
一、工程項目及施工期限:__________________________。
二、工程總造價:______________(大寫)
三、質(zhì)量標準:依照本工程施工詳圖施工,說明書及驗收技術規(guī)范辦理,施工中雙方應做好隱蔽工程,分項工程竣工工程的驗收工作,如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用,乙方包工包料由乙方負責,甲供材料造成的由甲方負責。
四、材料供應:乙方包工包料由乙方自行采購,甲供材料由甲方負責采購到場,并由乙方認可,由甲方支付材料總價,乙方應按合同的.約定及安全文明施工。
五、其它事項
1、甲方在開工前應辦好各項施工準備手續(xù),做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更,應有有關部門批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責,乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯,在本合同有效期內(nèi)審合修正,竣工結算時以工程決算為準。
六、本合同一式貳份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效,至工程驗收合格、款項結清后失效,本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
建設單位(甲方)蓋章:______________
施工單位(乙方)蓋章:______________
_____________年_______月_______日
裝飾工程合同6
雇主:(以下簡稱“甲方”)
承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證項目的順利進行,結合項目的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商,簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同),以資共同遵守。
第一個項目概述
1.1項目名稱:。
1.2項目地點:。
1.3項目內(nèi)容和做法(詳見:項目預算報價表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應承包勞務和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細表》和《乙方提供裝修材料明細表》);
(3)乙方承包勞務,甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細表)。
1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預算報價表》。施工過程中如有增減,雙方應協(xié)商并簽字確認后增加或減少費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應由下列人員提供:
(1)甲方設計并提供施工圖一式兩份,甲方一份,乙方一份(詳見裝飾工程設計圖);
(2)甲方委托乙方設計施工圖一式兩份,甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設計圖),設計費為人民幣元
第三條甲方的義務
3.1開工前__________天,為乙方進入施工現(xiàn)場創(chuàng)造條件。包括:拆除室內(nèi)家具陳設或堆放遮蓋不易移動的室內(nèi)家具陳設,以不影響施工為原則;如甲方未采取必要的保護措施,造成家具和陳設的損失,由甲方負責。
3.2負責辦理施工涉及的申請、審批手續(xù),支付物業(yè)管理辦公室及審批的全部費用。
3.3負責施工用水、用電;
3.4負責協(xié)調(diào)乙方與其鄰居及物業(yè)管理辦公室的關系;
3.5不要拆除室內(nèi)承重結構。如需拆除原有建筑的非承重結構或設備管線,應向有關部門辦理相應審批手續(xù);
3.6施工期間,甲方仍需部分使用現(xiàn)場,并負責施工現(xiàn)場的安全和消防;
3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查和監(jiān)督,辦理驗收、變更登記等事宜,負責材料進場和竣工驗收。
3.8按時、保質(zhì)、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務
4.1被任命為乙方的現(xiàn)場監(jiān)督,負責本合同的履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務,處理和解決乙方負責的一切事宜。
4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)程、消防安全規(guī)定、施工規(guī)范和質(zhì)量標準,保質(zhì)保量按期完成工程;
4.3嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按照圖紙或說明進行安全文明施工,并做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;
4.4保護原有的家具陳設,保證室內(nèi)上下管道暢通;
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責施工現(xiàn)場的`清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前,負責保護現(xiàn)場的所有設施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法,雙方應協(xié)商一致,并簽字確認,同時調(diào)整相關工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應滿足設施要求,因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成的工程損失由甲方負責。材料到達施工現(xiàn)場前,甲方應通知乙方,雙方共同接受并辦理交接手續(xù);驗收后由乙方負責保管。
6.2乙方提供的材料和設備(詳見乙方提供的裝修材料清單),乙方應在材料運至施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方的檢查。質(zhì)量不符合要求或者規(guī)格不同的,應當禁止使用;如已使用,給工程造成的損失由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因?qū)е驴⒐と掌谘诱`,經(jīng)甲方確認后,工期相應順延;
(1)工程量變更和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協(xié)議完成其負責的工作,影響工期,工期順延;甲方提供的不合格材料設備影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款,合同期相應順延。
7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期,工期不予順延;如因乙方原因造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
第八條項目資金支付方式
8.1本合同生效后,甲方應按下列規(guī)定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時,甲方應向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當電風扇灰漆進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗收,結算完成后,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%,即人民幣。
8.2工程驗收后,乙方應向甲方提出工程結算,并向甲方發(fā)送相關資料..甲方在收到信息后天內(nèi)無異議的,視為同意。雙方填寫工程結算表并簽字,甲方在簽字時向乙方結算工程最終付款。
8.3項目資金全部結清后,乙方應向甲方出具正式統(tǒng)一的收據(jù)..甲方支付的工程款以乙方財務部門出具并蓋章的收據(jù)為準
8.4工程驗收合格后,保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負責,工期順延:
(1)無法提供水電;
(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班);
(3)未能按期提供自購材料和設備;
(4)未按期支付工程款,影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加建設項目;
(6)同意順延工期的其他情況。
(7)無故遲收或懶收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的,工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的,工期不予順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)范,造成人身傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失由乙方承擔..
(6)如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,由乙方負責修復,工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同,責任方應承擔責任,并賠償對方造成的經(jīng)濟損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失,由甲方負責。
9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,另一方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),責任方應賠償另一方相應的經(jīng)濟損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款,每延期一天,應向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,應向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。
第十條設計、施工和驗收協(xié)議
10.1乙方設計人員完成的施工圖必須在約定時間內(nèi)與甲方共同審核,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進行施工..
10.2乙方必須嚴格按照甲方批準的圖紙進行施工(安裝)..
10.3在施工過程中,甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目,應以書面形式通知乙方,并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點、時間和材料等。根據(jù)變更要求,乙方應盡快向甲方提交因變更、增加或減少費用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費用損失而采取的措施清單,并向甲方報告..甲方應在收到報告后兩天內(nèi)做出簽字回復或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,乙方應通知甲方到現(xiàn)場進行驗收,驗收期限為兩天。如甲方未能按時驗收貨物,乙方可在自檢后如實填寫隱藏記錄,甲方應認可乙方的自檢結果..
10.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應在收到通知后的日內(nèi)接受貨物,并辦理驗收交接手續(xù)。如甲方未能在上述規(guī)定的時間內(nèi)接受檢驗,應及時書面通知乙方,并另行確定驗收日期;否則,視為甲方通過檢驗。如另定驗收日期,甲方應確認竣工日期,并承擔乙方的保管費用及相關費用。
10.6如雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住,視為合格,由此造成的損失由甲方承擔..
第十一條“工程預算報價表”、“施工圖”等文件經(jīng)雙方同意并簽字確認,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可以由東莞裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或者調(diào)解不成的,可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補充規(guī)定
13.1本合同未盡事宜,雙方應本著友好互利的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商簽訂補充協(xié)議的,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后,本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
裝飾工程合同7
發(fā)包人:(甲方)
承包人:(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程安裝承包合同規(guī)定》、《居室裝飾裝修管理實行辦法》以及有關法律法規(guī)的的規(guī)定,結合本裝修項目具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開和誠實守信的原則,為保質(zhì)保量地完成施工任務,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同:
第1條工程概況:
1.1工程名稱:裝飾工程
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.3.1裝修方面:二期客房樓1F-5F客房,樓層走道、樓梯等公共區(qū)域裝飾工程;1F-5F樓層服務室,強、弱電室墻面及頂面涂料等(具體內(nèi)容詳見施工圖、樣板間效果圖、設計師提供的材料樣品等)。
1.3.2家私方面:根據(jù)施工圖配置的固定及活動家具(不含床具)。
1.3.3水、電、空調(diào)、消防安裝方面:施工圖中所涉及的開關、插座、燈具的預埋管線及控制面板、燈具安裝,不含空調(diào)、消防、弱電系統(tǒng)
1.4承包方式:包工包料、包工期、包質(zhì)量(施工圖及報價清單內(nèi)所含之項目)達到營業(yè)標準。
1.5工期:本工程自___年___月___日開工,___年___月___日竣工。合同工期總日歷天數(shù)為___天。
1.6合同價款:¥ ___元(大寫:___元整)
1.6.1本合同價款采用固定總價包干合同方式確定。即對施工圖范圍內(nèi)的總價包干。承包人如有缺項、漏項視為此項費用已包含在投標工程量清單的其它單價和合價中。所有可能發(fā)生的風險費用都應包含在投標報價中,如:人、材、機因市場波動的風險、政策性調(diào)整的風險等,承包人在投標時已納入投標報價中。
1.6.2采用固定總價包干合同,只有發(fā)包人指令和發(fā)包人同意的設計變更才能產(chǎn)生造價變更。經(jīng)發(fā)包人書面確認后作為結算依據(jù)。
1.7工程質(zhì)量:合格。
1.8保修:根據(jù)國家《建設工程質(zhì)量管理條例》,本工程質(zhì)保期兩年(自驗收合格之日起算)。
第2條甲方工作:
2.1負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變
2.2協(xié)助辦理施工圖審查及報監(jiān)手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的'證件除外)。
第3條乙方工作:
3.1嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照施工規(guī)范進行施工,隱蔽工程應于48小時前以書面形式通知監(jiān)理及甲方檢查驗收,驗收合格方能進行隱蔽和繼續(xù)施工,驗收不合格乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收,若因此造成工期延誤,乙方承擔第9條約定的違約責任。工程完工先先自檢合格再申請竣工驗收。
3.2嚴格依照設計文件、圖樣及說明書進行施工,接受設計師、監(jiān)理和甲方的監(jiān)督和檢查,確保工程其材料之質(zhì)量、尺寸、規(guī)格等符合設計要求。
3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.4 精心組織施工嚴格管理自身施工人員。維持現(xiàn)場清潔,創(chuàng)建文明的施工現(xiàn)場。做好成品和半成品的保護工作。
3.5乙方負責全部工程實施及現(xiàn)場施工進度、協(xié)調(diào)、品質(zhì)、安全的管理。
3.6乙方須選擇一間標準間先于其他房間裝修完畢,時間約45天,供設計、監(jiān)理及甲方檢查,通過后再全面進行裝飾施工,同一時間內(nèi)其他房間作基礎施工。上述施工包含在總工期內(nèi)。
第4條關于工期的約定
4.1因甲方原因,影響工期的,工期順延。
4.2因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,承包人承擔違約責任。
4.3非乙方原因造成的停電、停水,及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
4.4承包人因上述情況要求順延工期應在情況發(fā)生后7天內(nèi)以書面形式向甲方提出延期報告,甲方收到報告后14天內(nèi)予以確認。若承包人逾期未提出延期報告。則不得就該情況要求順延工期;若甲方收到報告后逾期不予以確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
第5條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應依據(jù)《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準,達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.2乙方應對竣工工程質(zhì)量進行自檢并達到合格標準。同時應于竣工驗收前10日向甲方提供完整的竣工資料(一式兩份)及竣工驗收申請報告,甲方收到竣工驗收申請報告后組織驗收。
第6條關于工程價款支付方式的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。如果甲方有變更或新增項目,則費用另計。施工用水、電費由甲方負
6.2本合同生效后,甲方支付工程款的方式為:
6.3工程竣工甲方組織驗收小組進行預驗收,同時申請政府質(zhì)監(jiān)部門辦理工程正式驗收,驗收合格并所有手續(xù)完結,付至工程總價90%,余款10%作保修金,保修期兩年(自驗收合格后起算),保修金分兩次支付,保修期滿一年付5%,保修期滿兩年復驗合格后付清(5%)。
6.4每次付款前乙方應提供同額發(fā)票,甲方于15日內(nèi)支付。
第7條履約保證金
承包人于合同協(xié)議簽字生效后10日內(nèi)向發(fā)包人支付合同價款2%的履約保證金,保證金的保證期自開出之日至整個工程辦完竣工驗收手續(xù)后一個月止。工程竣工驗收合格后一個月無息退還。
第8條關于裝修材料的約定
8.1裝修材料的燃燒性能等級要求必須符合GB5222《建筑工程內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定及機電配套安裝的燈、線、開關、插座等必須滿足規(guī)范及驗收的要求。
8.2裝修材料應選用低毒性、低污染、低放射,即住宅裝飾裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應符合GB50325-20__《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的規(guī)定。
8.3本工程所用主要材料需經(jīng)設計師、監(jiān)理及甲方選樣確認后方能使用。
8.4主要材料乙方應先報詳細清單一覽表和樣品,并標明尺寸、規(guī)格、材質(zhì)、性能、價格、品牌、顏色、產(chǎn)地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分,主要材料應有產(chǎn)品合格證書,有特殊要求的應有相應的性能檢測報告和中文說明書、以及環(huán)保檢測報告。
8.5若承包人的施工材料不符合合同要求應無條件予以更換至符合要求。因此造成的財力損失及工期延誤損失由承包人承擔。
第9條有關安全生產(chǎn)和防火的約定
9.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
9.2應注意安全施工,若發(fā)生一切事故,責任由承包人自負,工程施工人員的人身保險和人身安全由承包方自行負責。
第10條違約責任處理
10.1因承包人原因造成的工期延誤,每延遲一天按合同價的萬分之三處罰。
10.2若承包人施工的工程質(zhì)量不能達到合格要求按違約處理,發(fā)包人沒收其履約保證金,若承包人整改仍不能達到合格要求則應終止合同并追究承包人違約責任,承包人賠償一切損失。
10.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.4當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由上海仲裁委員會仲裁。
第11條附則
11.1本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份
11.2本合同有未盡事宜,由合同雙方協(xié)商解決,必要時可簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
11.3本合同需要進行保險時,應另訂協(xié)議。
11.4本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。
發(fā)包方:法人代表:
承包方:法人代表:
___年___月___日
裝飾工程合同8
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:____室_____廳____廚_____衛(wèi)。
3、建筑面積________平方米。
第二條:施工工期
總工期:_______天;
工程開工日期:_____年____月____日;
工程竣工日期:_____年____月____日。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止,如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第三條:工程價格
工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________元;
金額大寫:____________。
第四條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市家居裝飾專業(yè)委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第五條:乙方義務
1、乙方應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2、指派(姓名)_______為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第六條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的.10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(____年____月____日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更報告,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_____仲裁委員會申請仲裁。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方:
_____年____月____日
乙方:
_____年____月____日
裝飾工程合同9
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現(xiàn)已審理終結。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(結)算報價表,總工程造價為306406元,按八折結算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結)算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結)算報價表及清楚其內(nèi)容,故應視為雙方已結算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的`問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認,該案所涉法律關系中的權利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同10
委任人:
施工人:
本裝飾工程經(jīng)雙方充分溝通友好協(xié)商的情況下簽訂本合同書,共同遵守如下內(nèi)容:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目內(nèi)容:
四、工程期限:本工程自年月日至年月日完工。
五、工程造價為人民幣(大寫):________。
六、付款方式:
1、首期60%
2、中期37%
3、尾期3%
4、工程結束后,在甲方工程驗收合格三個工作日內(nèi)甲方應付乙方工程造價余額(共計:________元)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個良好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理到小區(qū)指定位置。
八、工程施工:
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有變動需和甲方共同協(xié)商決定。否則所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料樣品明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部分。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,遵守施工技術規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量:
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的.無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質(zhì)量保修________年。
十、工程驗收:
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任:
任何一方違反本合同的條款,所造成的損失,均由違反方負責賠償給守約方。
十二、施工配合:施工過程所有當?shù)匦姓块T的協(xié)調(diào)工作由甲方協(xié)調(diào)解決。
十三、備注:本合同有不詳之處,甲、乙雙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。(本合同及預算不包含稅金)
十四、其他約定:
十五、本合同報價表一式份,甲、乙方雙方各執(zhí)份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字)
代表人:代表人:
日期:日期:
裝飾工程合同11
發(fā)包方(甲方):_____________________
身份證號碼:______________
聯(lián)系(通信)地址:_______________________________________________
電話:①_______________②____________
手機:____________________
承包方(乙方):_________________________________________________
公司總部地址:___________________________________________________
法定代表人:_________________________
電話:____________________
法人營業(yè)執(zhí)照號:_____________________
資質(zhì)證號:________________
分公司(分部)地址:_____________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號:_________________________
電話:____________________
負責人:_____________
職務:_________
電話:____________________
簽約代理人:_________________________
電話:____________________
工程代表人(或項目經(jīng)理):___________
電話:____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《湖北省合同監(jiān)督條例》、建設部第110號令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律法規(guī),結合家裝工程施工特點,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1.工程地址:________________________________________________.
2.建筑面積:_______________.
3.戶型:______室______廳______衛(wèi),為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)
4.承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:
、僖曳桨ぁo助施工材料、包全部主材□或部分主材□(以“甲方托乙方代購主材清單”為準)。
、谝曳桨、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
、燮渌绞絖_____________________________.
5.施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6.施工日期:________年_____月_____日至_______年____月_____日。
7.合同金額:(寫)______________________元?⒐ず髶(jù)實復核結算□;合同款包干□。
8.支付方式:合同簽訂后,甲方按合同_____%首期預付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)支付尾款__________元。
9.甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時,應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據(jù)或發(fā)票等字據(jù)。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供
1.甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2.甲方托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行設計的,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單,雙方簽字認可。
3.開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清居室內(nèi)家具、陳設,并歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關手續(xù)。
5.負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系。
6.及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規(guī)廠家生產(chǎn)的自備材料和設備。
7.組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中期及竣工階段的.質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防和環(huán)境保護等規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2.若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
3.施工中不得拆改建筑主體或承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦
理相應審批手續(xù)。
4.確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題,負責返工返修,費用由乙方負責。
5.遵守有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全及圍護工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6.保護好原居室內(nèi)的家具和陳設,保證施工現(xiàn)場的`整潔,負責將垃圾定點堆放。
7.組織好工程質(zhì)量的自檢,配合甲方(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。
五、工程監(jiān)理
本工程實行工程監(jiān)理,甲方托_______________監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理,甲方自行支付監(jiān)理費用。
六、工期
1.乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。
2.由于甲方原因?qū)е轮型就9さ,工期順延。且每停工一天,由甲方按合同金額的__________%的比例補償乙方誤工費。
3.若甲方增加工程內(nèi)容,經(jīng)雙方書面認可后,按新增加工程量順延工期,費用由甲、乙雙方協(xié)商支付。
七、材料供應
1.本工程甲方采購的材料、設備,應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并按時供應施工現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔。
2.凡由乙方供應的材料、設備,應向甲方提供其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及產(chǎn)品合格證等,并經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1.工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(附:設計(施工)變更單);
2.無故未按期支付工程款的,工期相應順延。
3.若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔。
九、工程質(zhì)量驗收及保修
1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內(nèi)容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-20xx)及《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評定的標準;以《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb503252001)為室內(nèi)環(huán)境達標標準。
2.在水、電等隱蔽工程完工后,甲、乙雙方應共同進行中期驗收(實行工程監(jiān)理的,監(jiān)理方應參加驗收)。
3.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續(xù)。(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)。
4.在隱蔽工程和中期驗收過程中,甲、乙雙方(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)確認的質(zhì)量問題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質(zhì)量問題,乙方負責返修(返工)和承擔費用,并重新約定返修(返工)工期。
5.未辦理驗收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。
6.工程竣工后,乙方負責對所施工項目進行保修,并出具《工程保修單》,保修期按《建設工程質(zhì)量管理條例》的相關規(guī)定執(zhí)行。
十、違約責任
1.甲方未辦理有關手續(xù),擅自決定拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。
2.未經(jīng)有關部門批準,未辦理有關手續(xù),乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。
3.在施工過程中,甲方未與乙方主要負責人協(xié)商,私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔責任。
4.若因違施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防法規(guī)、環(huán)保規(guī)定及雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
5.因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時,應及時通知對方辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失,違約金按合同金額的______%支付。
十一、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議應優(yōu)先協(xié)商解決;當事人協(xié)商不成時,甲乙雙方同意以第_____種方式解決:
、賍_________仲裁員會仲裁;
、谙蛉嗣裉崞鹪V訟。
十二、其它___________________
十三、附則
1.本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉包,否則合同無效,由此造成的一切損失由轉包方承擔。
3.合同附件為本合同的有效組成部分。
甲方(簽章):_____________
乙方(簽章):_______________
法定代表人:_______________
簽約代理人:___
合同簽訂日期:
裝飾工程合同12
委托方:________(簡稱甲方)
地址:________
施工方:________(簡稱乙方):
地址:________
茲有____________工程,經(jīng)雙方確定設計、預算,決定由乙方施工,結合本工程的實際情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著相互協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程造價:預算價(人民幣)
四、工程承建范圍:
所有項目以甲乙雙方確定的預算書中內(nèi)容為準。
承包形式:
、虐ぐ
⑵包工
⑶部分包料
、葮I(yè)主自購
五、付款方式:
1. 合同簽定當天,甲方應支付乙方工程款人民幣___________;
2.乙方水電驗收后,甲方應付乙方工程款人民幣___________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成,甲方應付乙方工程款人民幣________;
4.竣工驗收后____天內(nèi),如無工程質(zhì)量遺留問題,甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結清后,乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。
六、工程期限:
1. 雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為_____年____月___日,竣工日期為_____年_____月_____日。
2. 對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期順延;
、殴こ藤|(zhì)量變化或設計變更;
⑵不可抗力;
、羌追酵夤て陧樠拥钠渌闆r。
七、甲乙雙方職責:
甲方職責:
1. 對乙方進行監(jiān)督管理;
2. 對 乙方的施工進度進行審核;
3. 協(xié)助乙方安排施工場地;
4. 負責辦理乙方進場前的報批,報建及工人進場的一切手續(xù);
5. 按時支付乙方工程款,確保工程進度。
6. 無償提供施工期間的水源、電源。
7. 甲方在堅定合同時認可的設計方案,乙方在按設計方案正常施工或已施工完畢的.項目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方應補償乙方施工人員每人每天80元,材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。
乙方職責:
1. 乙方提供免費設計,設計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx年)
2. 必須嚴格按照執(zhí)行安全施工圖施工,確保工程質(zhì)量,按合同或補充協(xié)議所規(guī)定的時間,如期完工,并保證正常使用。
3. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
4. 嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
5. 有責任做好材料、設備的采購、保管工作。
6. 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
7. 參加工程驗收工作,準備驗收報告單。
8. 嚴格按照雙方認可的合同附件《裝修預算》所約定的供材方式和內(nèi)容進行提供。
9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標準,和經(jīng)行政部門批準具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
八、增減項目:
1. 甲方要求減項的,應在材料進場前提出。否則應按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用,并納入結算。
2. 甲方要求增加的項目,應在進行 此道工序一周前提出,并與乙方簽定項目追加單,工期相應順延。
3. 增加項目造價累計超過1000元的,應納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期,則應在簽字項目追加單三日內(nèi)支付,否則乙方可不做此增項。
4. 如須更改設計圖紙的,提出一方應在進行此項施工五天前提出,并出具相應變更圖紙。
九、違約責任:
1. 甲方未按時支付工程款,如經(jīng)乙方通知三日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應賠償乙方人工損失,人工按80元/工日計。工期順延。
2. 乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣,并納入結算。
3. 結算款的尾款必須嚴格按照付款方式支付,否則乙方將根據(jù)相關法律要求甲方履行。
4. 施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失,均由乙方承擔,與甲方無關。
十、驗收及保修;
1. 驗收日期以乙方向甲方提交書面申請6日期為準。
2. .在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收;
、挪牧向炇;
⑵隱蔽工程驗收;
、强⒐を炇;
3. 工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電改造圖。
4. 雙方進竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全與清潔。
5. 雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔。
6. 保修范圍為:乙方施工過程由于手工,用材不合規(guī)范,造成甲方使用不便及損壞的,屬保修范圍。
7. 保修期為兩年:
十一、其他說明:
1. 所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認后可用作施工,甲乙雙方不得隨意更改。
2. 所謂不可抗力,是指不能預見、不能克服的客觀情況,包括自然界的原因引起的不可抗力(如風暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰(zhàn)爭等)。
3. 合同一式兩份,甲乙雙方個執(zhí)一份,具同等法律效力,經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜,甲乙雙方可進行協(xié)商另定補充協(xié)議作為合同之附件。
4. 本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
裝飾工程合同13
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本省家庭裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事項,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程名稱:住宅裝修。
1.2工程詳細地點:
1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:家裝工程預算書)
1.4合同價款(此報價不含稅收)。
1.5工程承包方式種承包方式:
(1)基礎裝修部分,詳見(工程預算書)。
(2)588套餐,詳見(套餐表)
。3)整裝方式(包基礎施工材料、包部分或全部主材等),詳見(工程預算書)。
注:以上關于雙方承包方式,甲、乙雙方應認真按照預算書中明確的要求執(zhí)行,不經(jīng)雙方書面簽字同意,不得變更。
1.6合同工期
(1)開工進場時,甲、乙雙方共同對原土建、水、電工程進行質(zhì)量確認,如有問題,由甲方負責解決后,乙方開始進場施工,并從此時計算工期(超出確定開工日期的,工期順延)。
。2)合同工程期限__________天(不含國家規(guī)定的節(jié)假日,節(jié)假日工期順延)
開工日期:年 ___ 月__ 日,竣工時間為年 ___ 月__ 日;
1.7本工程建筑面積________平方,工程總造價為¥:___________元(人民幣);
。ù髮懀┰ㄈ嗣駧牛;主材另見主材代購清單及(工程預算書)。
詳見:工程預算書(預算由甲方簽字認定,完工后乙方按實際成品工程量、按預算單價結算)。
第二條 甲方責任
2.1 開工前 3天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設或室內(nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;乙方不對余留陳設損壞負責。
2.2 施工期間的水源、電源由甲方承擔其費用。否則由此造成的工期拖延由甲方承擔。
2.3不拆動室內(nèi)承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
2.4負責辦理物業(yè)部門或小區(qū)管委會和有關部門辦理有關手續(xù)及相關費用的開工手續(xù),并承擔物業(yè)部門的裝修期間管理費、電梯使樓復費、垃圾外運費、裝修押金(包含甲方、乙方)等任何名目的收費由甲方負責繳納,乙方不承擔小區(qū)物業(yè)方收取任何費用,負責協(xié)調(diào)施工過程中與鄰居之間的關系。(施工人員出入證費用由乙方承擔)。
2.5參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,積極配合材料進場驗收、隱蔽驗收、分項驗收以及工程竣工驗收。
2.6 甲方因事不能參與驗收,應書面委托專人對材料進場驗收、隱蔽驗收、分項驗收以及工程竣工驗收及工程變更進行簽認。
第三條 乙方責任
3.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,3.2嚴格執(zhí)行本省有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3.3 保護好原居室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
3.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第四條 工程變更
4.1甲方變更或增減施工項目時,應與乙方協(xié)商,雙方簽署《工程變更單》并列明調(diào)整的價款和工期的相應順延后,乙方按《工程變更單》執(zhí)行。(依照建筑裝飾行業(yè)慣例,減項不縮減工期)。
4.2合同履行中的各項協(xié)商事宜、項目變更等均須由乙方簽約代理人或監(jiān)理與甲方共同商定并簽署書面協(xié)議或《工程變更單》,任何口頭承諾或口頭協(xié)議均無效,任何非乙方簽約代理人簽署的協(xié)議及一切變更手續(xù)無效。
4.3施工中甲方與乙方施工人員違背4.2條約定所做的變更洽商內(nèi)容所引起的一切后果均由甲方承擔,給乙方造成額外費用和損失的應予承擔和賠償。
4.4工程增項或變更應適當順延工期。
4.5合同簽訂后,如甲、乙兩方,其中任何一方要求解除合同,須按合同額的10%支付對方違約金。
4.6合同簽訂后,工程開工前,如甲、乙兩方,其中任何一方要求減少合同規(guī)定的項目時,為部分違約,須向另一方支付減項全額10%的違約金。
4.7工程施工后,如甲乙雙方任何一方要求減少合同規(guī)定的施工項目時,為部分違約,須向另一方支付減項全額30%的'違約金。若甲方要求減掉的項目乙方材料已進場或已經(jīng)施工,甲方須另外向乙方支付該項目所發(fā)生的費用。
4.8如甲方增加項目,其價款應由甲方先確認,并交納增項工程全款后,乙方方予施工。
第五條 材料供應
5.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(甲方填寫裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
5.2按合同約定由乙方提供材料、設備(乙方填寫裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢查確認。
5.3如由乙方提供的材料,在使用中出現(xiàn)不符合預算要求的,甲方有權要求更換,乙方應無條件予以更換。造成的工程質(zhì)量問題的,乙方應無條件整修并承擔其費用。
5.4由甲方負責采購供應的材料應該是符合設計及施工要求的合格產(chǎn)品,并按施工進度送到工地現(xiàn)場。甲方應在材料進場前一天通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。因甲方供應材料延誤或發(fā)生規(guī)格差異等質(zhì)量問題,造成工期延誤,由甲方承擔。
5.5甲方委托乙方代購材料的,須在合同中列明“甲方委托乙方代購材料清單”,并將代購全款交乙方財務部,需有乙方蓋章簽字,甲方未書面委托乙方代購而經(jīng)由其他任何個人(設計師、施工經(jīng)理)推薦或代購的,乙方不承擔任何責任。
5.6甲方所提供的材料,設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管由乙方負責。
第六條 工期延誤
6.1 對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應順延。
⑴ 設計變更和工程量增加;
、撇豢煽沽Γòǖ幌抻谧匀粸暮、政府行為等非人力所能控制的因素);
⑶停水、停電或物業(yè)管理部門原因要求暫時停工。
、缺竞贤浮肮て凇敝阜衔锕懿块T及國家有管規(guī)定的準許施工的有效期(如靜音施工工期屬非有效工期,應相應順延)。遇國家法定節(jié)假日、物管部門禁止施工則工期順延。
、梢蚣追轿窗春贤s定未完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
、始追轿窗雌谥Ц豆こ炭睿曳接袡嗤9,合同工期相應順延,同時甲方應承擔由此造成的一切責任和損失。
⑺因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;工程完工驗收時乙方工程質(zhì)量存在問題,由乙方返工或整改,其費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條工程驗收與結算
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
、烹[蔽工程驗收
中期驗收(含水電隱蔽工程驗收、防水工程、吊頂基層、其它木作基層)或(水電隱蔽工程驗收、泥作工程過半)
、品猪楎炇
、强⒐を炇
7.2 中期驗收結束后,甲方應在接到乙方進度款催款通知(口頭或書面)兩日內(nèi)到乙方財務部交付工程進度款。甲方未按約定交付足額工程進度款,乙方有權暫停施工,同時,由于甲方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元;由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元;工期延誤最高封頂為3000元。
7 .3工程驗收前2日,乙方通過口頭或書面形式通知甲方對工程進行驗收,甲方接到乙方驗收通知單2日內(nèi)進行驗收。工程驗收后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)無異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款,如果甲方未按上述時間足額支付尾款,每拖延一天應乙方支付50元違約金。驗收時甲方簽署驗收單,付清尾款后,乙方簽署保修單,并與辦理工程移交手續(xù)。
裝飾工程合同14
根據(jù)_____________年___________月___________日簽訂的建筑裝飾工程施工合同(乙種本),簽訂本補充協(xié)議,由承包方(乙方)自行承擔的責任及辦理的有關事項:_________________
1、工程施工過程中做好與城管等工程管理部門以及相鄰住戶居民的協(xié)調(diào)工作,確保施工正常進行,所產(chǎn)生的費用由乙方負責。
2、合同中第二條甲方工作中2.6項協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作,由(承包方)乙方自行辦理,出現(xiàn)一切事故責任全部由(承包方)乙方承擔。
3、工程施工過程中變更項目須經(jīng)甲方確認,核量出具書面簽證。變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按投標書的綜合單價結合實際工程量執(zhí)行。如變更項目,投標書中沒有的按審計事務所審計價格下浮15%結算。
4、工程嚴格按照圖紙及合同施工,不得擅自增加項目,確需工程變更,必須經(jīng)聯(lián)社工程負責人批準,施工單位填制“工程增加項目審批單”,經(jīng)施工單位、工程監(jiān)理、使用單位負責人、聯(lián)社工程負責人現(xiàn)場確認簽字方可有效,未經(jīng)批準,擅自增加項目的以及批準增加項目但現(xiàn)場確認簽字不全或沒有簽字的,甲方不予決算。
5、在工程施工中,乙方購進材料未經(jīng)甲方監(jiān)理、使用單位負責人驗收簽字確認的,甲方不予決算。
6、所有裝修及設備安裝必須符合并達到省聯(lián)社、公安及消防部門的相關規(guī)定要求。
7、工程竣工,凡施工項目與圖紙設計不符的,均進行返工處理,不能進行返工的,除其該項不予結算外,同時每項乙方應當向甲方支付10000元違約金并賠償由此產(chǎn)生的全部損失,并對下一投標工程評價總分倒扣一分。所用材料品牌、質(zhì)量、型號、顏色其中一項與甲控要求不符的,除其材料費用不予結算外,每項乙方應當向甲方支付10000元違約金并賠償由此產(chǎn)生的全部損失,并對下一投標工程評價總分倒扣一分。
8、不能按約定工期完成工程的,每逾期一天乙方應當向甲方支付1000元違約金。工期結束二十天內(nèi)辦結《建筑工程消防驗收合格同意使用意見書》,每逾期一天乙方應當向甲方支付1000元違約金,未取得《建筑工程消防驗收合格同意使用意見書》的`,不予結算工程款,工程完工驗收不合格的不予進行決算。
9、工程保修期壹年。保修期以工程審計報告書定案單甲方蓋章日期計算。
10、工程所涉及的圖紙設計費用、工程造價咨詢費用及圖紙審定費用等費用由(承包方)乙方負責。
11、工程決算通過審計后,合計核減率超過20%(含)的,該工程審計費用由施工方支付,若合計核減率不超過20%(含),裝飾、安裝、簽證三部分中單項超過20%(含)的,該單項審計費用由施工方支付。
12、工程中所涉及的防彈玻璃、聯(lián)動門,如需甲方提供,其款項從(承包方)乙方工程結算款中扣除。
13、工程驗收合格結算后留工程款的10%作工程質(zhì)量保證金,保證期限一年。
14、合同價50萬元以下的工程,設計費按1萬元支付,效果圖費用1000元;合同價50萬元以上的工程,設計費按合同價格的3%收取,金融自助區(qū)設計費3000元,工程設計結束后,設計費用由甲方直接扣除支付給設計公司。工程造價咨詢費3000元由甲方直接扣除支付給造價咨詢公司。
本補充協(xié)議與原合同不同的,以本補充協(xié)議為準。
甲方簽字(蓋章):_________________乙方(承包方)簽字(蓋章):_________________
________年____月____日
裝飾工程合同15
合同編號 簽訂日期
甲方(委托方): 代表人:
乙方(被委托方):代理人:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《江蘇省住宅裝飾裝修管理暫行辦法》及有關規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、裝飾施工項目:
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容及要求:(詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準,見附表一)。
二、工程期限:
1、工期:天(日歷)
自年月日起至年月日止。
三、工程造價及付款方式:
工程總造價:(大寫)小寫(¥元) 合同生效時,甲方支付預付款計總價的 %, 第二次付款(材料到現(xiàn)場再付總價的%), ,其余價款施工驗收結束后支付。
雙方款項往來,不出具發(fā)票,支付尾款統(tǒng)一開票。
四、材料、設備的供應:乙方提供材料設備
五、施工前準備細則
1、甲方
(1)向乙方提供施工需用的水、電必備 (2) 設施 (3)并說明使用注意
事項(4)甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查 (5)辦理驗收、變更、登記手續(xù)。
2、乙方
。6)工程竣工未移交甲方之前 (7)負責對現(xiàn)場的一切 (8)設施和工程成
品進行保護。 (9)乙方委派: 為駐工地代表
(10)負責合同 (11)履行 (12)按要求組織施工 (13)協(xié)調(diào)由乙方負
責的`各項事宜。
六、工程質(zhì)量、驗收及結算:
工程竣工驗收,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
七、違約責任:
1、甲方責任:
(1)工程未經(jīng)驗收提前使用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量總是自己承擔責任。
2、乙方責任:
。1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權要求限期無償修理或返工(2)造成損失
由乙方負責。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品,如有損失應視情況予以賠償。(4)本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預算總價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
八、爭議或糾紛的處理:
本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決。雙方協(xié)商或調(diào)解不成時,雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在合同中約定仲裁機構)事后又未達成書面仲裁協(xié)議的可以向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份,副本二份,有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字,須經(jīng)工商行政管理機關鑒證。
十、其他約定:
1、
2、
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
電話: 簽章: 電話:簽章
本合同附件有:1、預算表 2、平面圖
【裝飾工程合同】相關文章:
裝飾工程合同10-19
裝飾工程合同12-15
住宅裝飾工程合同11-18
裝飾工程補充合同03-22
外墻裝飾工程合同03-25
裝飾裝修工程合同12-12
裝飾工程合同模板11-08
住宅裝飾的工程合同11-17
建委裝飾工程合同09-02
建筑裝飾工程合同09-02