裝飾工程合同集錦15篇
隨著法律觀念的深入人心，合同的使用頻率呈上升趨勢(shì)，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的裝飾工程合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
裝飾工程合同1
供方(甲方)：
合同簽訂地：
需方(乙方)：
簽訂時(shí)間：xx年x月x日
本合同由______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)與____________(以下稱(chēng)乙方)，就乙方采購(gòu)甲方的___________達(dá)成以下協(xié)議：
一、產(chǎn)品采購(gòu)：
乙方同意向甲方采購(gòu)產(chǎn)品____________。
二、產(chǎn)品質(zhì)量：
甲方向乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量，必須符合甲方的質(zhì)量說(shuō)明書(shū)，并經(jīng)乙方驗(yàn)收合格。乙方在收到產(chǎn)品的十日內(nèi)向甲方出具產(chǎn)品驗(yàn)收證明，逾期不出具合格證明或不合格說(shuō)明，則視產(chǎn)品合格。
三、地板磚：60cm×60cm，25元/張×23000張=575000元，木工板：2870×120元/張=344400元，油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元
合計(jì)：壹佰叁拾陸萬(wàn)伍仟元整(1365000元)
四、貨款支付：
乙方在收到甲方全部貨物后，向甲方支付_________%的'貨款總額，于7月15日前支付完所有材料款。
收款單位：______
開(kāi)戶(hù)行：________________________
賬號(hào)：________________________
五、交貨時(shí)間：_____年___月__日前。
六、違約解決：
1、未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則應(yīng)提交北京仲裁委員會(huì)解決。仲裁結(jié)果是終局的，對(duì)雙方都有約束力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同用中文書(shū)就，并受中國(guó)法律約束。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方：
代表人：
xx年x月x日
乙方：
代表人：
xx年x月x日
裝飾工程合同2
合同編號(hào) 簽訂日期
甲方(委托方)： 代表人：
乙方(被委托方)：代理人：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《江蘇省住宅裝飾裝修管理暫行辦法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、裝飾施工項(xiàng)目：
1、裝飾施工地點(diǎn)：
2、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)，見(jiàn)附表一）。
二、工程期限：
1、工期：天（日歷）
自年月日起至年月日止。
三、工程造價(jià)及付款方式：
工程總造價(jià)：（大寫(xiě)）小寫(xiě)（￥元） 合同生效時(shí)，甲方支付預(yù)付款計(jì)總價(jià)的 %， 第二次付款（材料到現(xiàn)場(chǎng)再付總價(jià)的%）， ，其余價(jià)款施工驗(yàn)收結(jié)束后支付。
雙方款項(xiàng)往來(lái)，不出具發(fā)票，支付尾款統(tǒng)一開(kāi)票。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)：乙方提供材料設(shè)備
五、施工前準(zhǔn)備細(xì)則
1、甲方
（1）向乙方提供施工需用的`水、電必備 （2） 設(shè)施 （3）并說(shuō)明使用注意
事項(xiàng)（4）甲方代表對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查 （5）辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。
2、乙方
�。�6）工程竣工未移交甲方之前 （7）負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切 （8）設(shè)施和工程成
品進(jìn)行保護(hù)。 （9）乙方委派： 為駐工地代表
�。�10）負(fù)責(zé)合同 （11）履行 （12）按要求組織施工 （13）協(xié)調(diào)由乙方負(fù)
責(zé)的各項(xiàng)事宜。
六、工程質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算：
工程竣工驗(yàn)收，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
1、甲方責(zé)任：
�。�1）工程未經(jīng)驗(yàn)收提前使用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量總是自己承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方責(zé)任：
（1）工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求限期無(wú)償修理或返工（2）造成損失
由乙方負(fù)責(zé)。
�。�3）乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)陳設(shè)和其他物品，如有損失應(yīng)視情況予以賠償。（4）本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總價(jià)的10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
八、爭(zhēng)議或糾紛的處理：
本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下雙方可采取協(xié)商解決。雙方協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁（當(dāng)事人雙方不在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)）事后又未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的可以向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份，副本二份，有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字，須經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證。
十、其他約定：
1、
2、
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
電話： 簽章： 電話：簽章
本合同附件有：1、預(yù)算表 2、平面圖
裝飾工程合同3
合同編號(hào)：_______________
______年___月___日
發(fā)包方 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包方 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《_____》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合商鋪裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的商鋪裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 裝飾裝修工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程承包方式：
4、工程期限：
開(kāi)工日期：______年___月___日；
竣工日期：______年___月___日。
第二條 裝飾裝修工程價(jià)款
本合同總價(jià)為（大寫(xiě)）：_____________，（小寫(xiě)）￥______________元。
報(bào)價(jià)單根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見(jiàn)本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條 裝飾裝修工程設(shè)計(jì)
1、乙方根據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行本工程施工，甲方必須提供有關(guān)本工程的土建施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)要求。甲方不得隨意更改設(shè)計(jì)，合同簽訂后甲方若有設(shè)計(jì)更改必須提前______個(gè)工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用。
2、乙方需嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工，不得隨意更改，如因現(xiàn)場(chǎng)需要必須變更，需雙方協(xié)商后確定最終施工方案，乙方方可進(jìn)行施工。
3、乙方編制本工程的裝飾工程預(yù)算書(shū)提交給甲方，經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)后，作為本工程付款依據(jù)。
第四條 材料供應(yīng)
1、由甲方提供的材料、設(shè)備（詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的`材料、設(shè)備（詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用；如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第五條 裝飾裝修工程價(jià)款及支付方式
1、大寫(xiě)人民幣：______佰______拾_______萬(wàn)________千________佰________拾
________元________角________分整，（￥______________元）該款為工程施工項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)，如出現(xiàn)工程量增減或設(shè)計(jì)變更，以工程預(yù)算書(shū)確定的項(xiàng)目單價(jià)按時(shí)結(jié)算；
2、乙方申明：本公司的施工項(xiàng)目單價(jià)為工程定額報(bào)價(jià)，并非公司臨時(shí)定價(jià)，而是一定時(shí)期的固定價(jià)格，甲方簽字認(rèn)可的工程預(yù)算項(xiàng)目單價(jià)雙方不得調(diào)整。
第六條 工程工期
1、以下原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延
（1）工程項(xiàng)目增加或設(shè)計(jì)變更；
（2）非乙方原因停水、停電累計(jì)超過(guò)8小時(shí)；
�。�3）甲方自作項(xiàng)目影響乙方施工的；
（4）合同中約定或甲方同意工期順延的其它情況；
�。�5）甲方未按合同約定繳納給乙方中期、尾款、增項(xiàng)款的；
�。�6）其它不可抗力因素。
2、乙方在以上情況發(fā)生后3日內(nèi)，就延誤的原因向甲方提出報(bào)告，甲方代表在收到報(bào)告后3日內(nèi)應(yīng)與確認(rèn)、答復(fù)、延期不予答復(fù)，乙方即可視為延期要求已被確認(rèn)。
第七條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量符合___________________標(biāo)準(zhǔn)。
2、由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng)，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開(kāi)始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。
第八條 工程施工
1、乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。
4、乙方應(yīng)遵守甲方管理有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由乙方負(fù)責(zé)。
第九條 其他事項(xiàng)
1、開(kāi)工前，甲方全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具，陳設(shè)等甲方要采取保護(hù)措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設(shè)備（此費(fèi)用不計(jì)入合同價(jià)款中），并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
2、如須拆改建原建筑結(jié)構(gòu)，建筑外觀或設(shè)備管線，甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。
3、甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好保衛(wèi)、消防等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第十條 維修約定
本合同工程驗(yàn)收交付之日起，乙方負(fù)責(zé)為期_______年的保修（憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)），保修范圍：乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購(gòu)材料裝修項(xiàng)目，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的則不在保修范疇之內(nèi)。
第十一條 違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十二條 爭(zhēng)議解決
1、因本合同項(xiàng)下工程施工發(fā)生的糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的，由甲方所在地人民法院管轄。
2、爭(zhēng)議期間，除出現(xiàn)下列情況，甲、乙雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程：
�。�1）雙方協(xié)議停止施工；
（2）一方違約導(dǎo)致合同確已無(wú)法履行而停止施工。
第十三條 合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補(bǔ)充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
附件：
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書(shū)（經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn)）共_____頁(yè)
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
5、其他：本合同共_____頁(yè)
�。ǜ郊�
____________________________工程裝修預(yù)算書(shū)
序號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng)
單位
數(shù)量
合計(jì)
材料及共計(jì)說(shuō)明（包括備注）
1
2
3
4
5
6
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
（附件）
____________方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
金額單位：________元
材料名稱(chēng)
單位
品種
規(guī)格
數(shù)量
單價(jià)
金額
供應(yīng)時(shí)間
供應(yīng)至的地點(diǎn)
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
裝飾工程合同4
發(fā)包人：(甲方)
承包人：(乙方)注意事項(xiàng)別忽視
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程安裝承包合同規(guī)定》、《居室裝飾裝修管理實(shí)行辦法》以及有關(guān)法律法規(guī)的的規(guī)定，結(jié)合本裝修項(xiàng)目具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開(kāi)和誠(chéng)實(shí)報(bào)價(jià)清單守信的原則，為保質(zhì)保量地完成施工任務(wù)，就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同：
第1版條工程概況：
1.1工程名稱(chēng)：裝飾工程
1.2工程注意事項(xiàng)別忽視地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.3.1裝修方面：二期客房樓1F-5F客房，樓層走道、樓梯等公共區(qū)域裝飾工程;1F-5F樓層服務(wù)室，強(qiáng)、弱電室墻面及頂面涂料等(具體內(nèi)容詳見(jiàn)施工圖、樣板間效果圖、設(shè)計(jì)師提供的材料樣品等)。
1.3.2怎么寫(xiě)家私方面：根據(jù)施工圖配置的固定及活動(dòng)家具(不含床具)。
1.3.3水、電、空調(diào)、消防安裝方面：施工圖中所涉及的開(kāi)關(guān)、插座、燈具的預(yù)埋管線及控制面板、燈具安裝，不含空調(diào)、消防、弱版電系統(tǒng)
1.4承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量(施工圖及報(bào)價(jià)清單內(nèi)所含之項(xiàng)目)達(dá)到營(yíng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
1.5工期：本工程自年月日開(kāi)工，年月日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為天。
1.6合同價(jià)款：￥書(shū)元(大寫(xiě)：元整)
1.6.1本合同價(jià)款采用固定總價(jià)包干合同方式確定。即對(duì)施工圖范圍內(nèi)的總價(jià)包干。承包人如有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)視為此項(xiàng)費(fèi)用已包含在投標(biāo)書(shū)工程量清單的其它單價(jià)和合價(jià)中。所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用都應(yīng)包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中，如：人、材、機(jī)因市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、政簽訂需要注意的細(xì)節(jié)策性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)等，承包人在投標(biāo)時(shí)已納入投標(biāo)報(bào)價(jià)中。
1.6.2采用固定總價(jià)包干合同，只有發(fā)包人指令和發(fā)包人同意的設(shè)計(jì)變更才能產(chǎn)生造價(jià)變更。經(jīng)發(fā)包人書(shū)面確認(rèn)后作為結(jié)算依據(jù)。
1.7工程質(zhì)量：合格。
1.8保修：根據(jù)國(guó)家《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，本工程質(zhì)保期兩年(自驗(yàn)收合格之日起算)。
第2條甲方工作：
2.1負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變
2.2協(xié)助辦理施工圖審查及報(bào)監(jiān)手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)。
第3條乙方工作：
3.1嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，隱蔽工程怎么寫(xiě)應(yīng)于48小時(shí)前以書(shū)面形式通知監(jiān)理及甲方檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方能進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工，驗(yàn)收不合格乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收，若因此造成工期延誤，乙方承擔(dān)第9條約定的違約責(zé)任。工程完工先先自檢合格再申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
3.2嚴(yán)格依照設(shè)計(jì)文件怎么寫(xiě)、圖書(shū)樣及說(shuō)明書(shū)進(jìn)行施工，接受設(shè)計(jì)師、監(jiān)理和甲方的監(jiān)督和檢查，確保工程其材料之質(zhì)量、尺寸、規(guī)格等符合設(shè)計(jì)要求。
3.3遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)書(shū)場(chǎng)保版衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.4 精心組織施工嚴(yán)格管理自身施工人員。維持現(xiàn)場(chǎng)清潔，創(chuàng)建文明的施工現(xiàn)注意事項(xiàng)別忽視場(chǎng)。做好成品和半成品的`保護(hù)工作。
3.5乙方負(fù)責(zé)全部工程實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、協(xié)調(diào)、品質(zhì)、安全的管理。
3.6乙方須選擇一間標(biāo)準(zhǔn)間先于其他房間裝修完畢，時(shí)間約45天，供設(shè)計(jì)、監(jiān)理及甲方檢查，通過(guò)后再全面進(jìn)行裝飾施工，同一時(shí)間內(nèi)其他房間作基書(shū)礎(chǔ)施工。上述施工包含在總工期內(nèi)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1因甲方原因，影響工期的，工期順延。
4.2因乙方責(zé)任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
4.3非乙方原因造成的停電、停水，及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
4.4承包人因上述情況要求順延工期書(shū)應(yīng)在情況發(fā)生后7天內(nèi)以書(shū)面形式向甲方提出延期報(bào)告，甲方收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)。若承包人逾期未提出延期報(bào)告。則不得就該情況要求順延工期;若甲版方收到報(bào)告后逾期不予以確認(rèn)也不提出修改意見(jiàn)，視為同意順延工期書(shū)。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程質(zhì)量應(yīng)依據(jù)《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安報(bào)價(jià)清單裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2乙方應(yīng)對(duì)竣工工程質(zhì)量進(jìn)行自檢并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)于竣工驗(yàn)收前10日向甲方提供完整的竣工資料(一式兩份)及竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，甲方收到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后組織驗(yàn)收。
第6條關(guān)于工程價(jià)款支付方書(shū)式的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格。如果甲方有變更或新增項(xiàng)目，則費(fèi)用另計(jì)。施工用水、電費(fèi)由甲方負(fù)
6.2本合同生效后，甲方支付工程款的方式為：
6.3工程竣工甲方組織驗(yàn)收?qǐng)?bào)價(jià)清單小組進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，同時(shí)申請(qǐng)政府質(zhì)監(jiān)部門(mén)辦理工程正式驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并所有手續(xù)完結(jié)，付至工程總價(jià)90%，余款10%作保修金，保修期兩年(自驗(yàn)收合格后起算)，保修金分兩次支付，保修期滿(mǎn)一年付5%，保修期滿(mǎn)兩年復(fù)驗(yàn)合格后付清(5%)。
6.4每次付款前乙方應(yīng)提供同額發(fā)票，甲方于15日內(nèi)支付。
第7條履約保證金
承包人于合同協(xié)議簽字生效后10日內(nèi)向發(fā)包人支付合同價(jià)款2%的履約保證金，保證金的保證期自開(kāi)出之日至整個(gè)工程辦完竣工驗(yàn)收手續(xù)后一個(gè)月止。工程竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月無(wú)息退還。
第8條關(guān)于裝修材料的約定
8.1裝修材料的燃燒性能等級(jí)要求必須符合GB5222《建筑工程內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定及機(jī)電配套安裝的燈、線、開(kāi)關(guān)、插座等必須滿(mǎn)足規(guī)范及驗(yàn)收的要求。版
8.2裝修材料應(yīng)選用低毒性、低污染、低放射，即住宅裝飾裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)符合GB50325-20__《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的規(guī)定。
8.3本工程所用主要材料需經(jīng)設(shè)計(jì)師、監(jiān)理及甲方選樣確認(rèn)后方能使用。
8.4主要材料乙方應(yīng)先報(bào)詳細(xì)清單一覽表和樣品，并標(biāo)明尺寸、規(guī)格、材質(zhì)、性能、價(jià)格、品牌、顏色、產(chǎn)地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分，主要材料應(yīng)有產(chǎn)品合格證書(shū)，有特殊要求的應(yīng)有相應(yīng)的性能報(bào)價(jià)清單檢測(cè)報(bào)告和中文說(shuō)明書(shū)、以及環(huán)保檢測(cè)報(bào)告。
8.5怎么寫(xiě)若承包人的施工材料不符合合同要求應(yīng)無(wú)條件予以更換至符合要求。因此造成的財(cái)力損失及工期延誤損失由承包人承擔(dān)。
第9條有關(guān)安版全生產(chǎn)和防火的約定
9.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全版技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
9.2應(yīng)注意安全施工，若發(fā)生一切事故，責(zé)任由承包人自負(fù)，工程施工人員的人身保險(xiǎn)和人身安全由承包方自報(bào)價(jià)清單行負(fù)責(zé)。
第10條違約責(zé)任處理
10.1因承包人原因造成的報(bào)價(jià)清單工期延誤，每延遲一天按合同價(jià)的萬(wàn)分之三處罰。
10.2若承包人施工的工程質(zhì)量不能達(dá)到合格要求按違約處理，發(fā)包人沒(méi)收其履約保證金，若承包人整改仍不能達(dá)到合格要求則應(yīng)終止合同并追究承包人違約責(zé)任，承包人賠償一切損失。
10.3本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
10.4當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)簽訂需要注意的細(xì)節(jié)商、怎么寫(xiě)調(diào)解解決或書(shū)者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由上海仲裁委員會(huì)仲裁。
第11條附則
11.1本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份
11.2本合同有未盡事宜，由合同書(shū)雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
11.3本合同需要進(jìn)行保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。
11.4本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。
發(fā)包方：法人代表：
承包方：法人代表：
年月日：
裝飾工程合同5
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：______________________________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：______________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《_____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門(mén)審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點(diǎn)：____區(qū)(縣)______路______弄(村)______號(hào)____樓______室。
3.住房結(jié)構(gòu)：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價(jià)款：￥________元，大寫(xiě)(人民幣)：__________其中：
材料費(fèi)：____________，人工費(fèi)：____________
管理費(fèi)：____________，設(shè)計(jì)費(fèi)：____________
垃圾清運(yùn)費(fèi)：____________，稅金(3.41%)：________，其他費(fèi)用：__________
經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7.工期：自______年______月______日開(kāi)工，至______年______月______日竣工，工期______天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》略。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件三《主材料報(bào)價(jià)單》略。
3.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4.乙方供應(yīng)的.材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由______方設(shè)計(jì)施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5.在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見(jiàn)附件略)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
6.工程驗(yàn)收。甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
7.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》略)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的，亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。
1.工程結(jié)算：詳見(jiàn)附件六《工程結(jié)算單》略。
2.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件七略)，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
3.雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開(kāi)具發(fā)票。
六、其它事項(xiàng)
1.甲方工作：
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明________份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2.乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，可向_____市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門(mén)或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向__________市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁______人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款______%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
十、其它約定：_____________________________________________________________
十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：__________乙方(簽章)：____________
委托代理人：____________ 法定代表人：______________
住址：__________________ 地址：____________________
電話：__________________ 電話：____________________
郵編：__________________ 郵編：____________________
簽訂日期：______________
簽訂地點(diǎn)：______________
裝飾工程合同6
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn)：
1.2工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料（見(jiàn)附表二：乙方提供裝飾材料明細(xì)表）；
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（見(jiàn)附表一：甲方提供裝飾材料明細(xì)表，見(jiàn)附表二：乙方提供裝飾材料明細(xì)表）；
�。�3）乙方包工、甲方提供全部材料（見(jiàn)附表一：甲方提供裝飾材料明細(xì)表）。
1.3工程期限天
開(kāi)工日期年月日
竣工日期年月日
1.4合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（人民幣）元
金額大寫(xiě)：。
（詳見(jiàn)附表三：工程報(bào)價(jià)表）
第二條工程設(shè)計(jì)
見(jiàn)重慶市住宅裝飾設(shè)計(jì)合同書(shū)（附后）
第三條甲方工作
3.1委派為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對(duì)工程的意見(jiàn)均需通過(guò)甲方代表與乙方接洽；
3.2開(kāi)工前天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)確認(rèn)的施工圖紙或作法說(shuō)明份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
3.3負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用；
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系；協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.5如確需原建筑物或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理響應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用；
3.6施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防工作。
第四條乙方工作
4.1委派為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù)，解決有乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
4.2嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，防火、安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。做好施工現(xiàn)場(chǎng)管
理，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備干粉滅火器。
4.3保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝唬ň用瘢┑年P(guān)系。
4.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔，做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的`一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條工程變更
工程項(xiàng)目及做法如需變動(dòng)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書(shū)面變更單，支付增減項(xiàng)目差后再施工，同時(shí)調(diào)整相關(guān)費(fèi)用及工期（見(jiàn)附件五：工程變更單）。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)；給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
第六條材料供應(yīng)
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)（見(jiàn)附表一：甲方提供裝飾材料明細(xì)表），雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題的損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見(jiàn)附表二：乙方提供裝飾材料明細(xì)表），雙方共同驗(yàn)收；如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用，對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期
7.1因下列原因造成工期延期，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更；
2）不可抗力；
3）甲方同意工期順延的其它情況。
7.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，支付乙方趕工費(fèi)并簽定工期變更協(xié)議。
7.3因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。因甲方未按期支付工程價(jià)款，合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程施工質(zhì)量按下列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
1）以施工圖紙、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》
2）雙方約定：
�、偈┕み^(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，認(rèn)證所需費(fèi)用采取“誰(shuí)提出誰(shuí)墊付”的原則。經(jīng)認(rèn)證，工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)；工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
�、谀静�、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務(wù)提醒甲方。
第九條工程驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)算及保修
9.1甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，若造成停工，工期順延，若復(fù)驗(yàn)不合格，其驗(yàn)收返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期應(yīng)予順延。
9.2雙方約定在施工過(guò)程中分為下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收。
1）
2）
3）
乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)添寫(xiě)工程驗(yàn)收單（見(jiàn)附表六：工程驗(yàn)收單）；
9.3工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知后三天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
9.4工程竣工驗(yàn)收后，乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方，甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內(nèi)結(jié)清尾款。
9.5本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗(yàn)收合格簽字并結(jié)清尾款后，填寫(xiě)工程保修單（見(jiàn)附件八：工程保修單）。
9.6驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工，甲方不得使用，否則使用房屋視為合格。
9.7因甲方購(gòu)買(mǎi)材料未達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方不負(fù)責(zé)保修。
9.8因甲方原因工程價(jià)款未結(jié)清，乙方不負(fù)責(zé)保修。
裝飾工程合同7
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工、安裝任務(wù)(包工包料) 為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合裝修工程的具體情況，雙方達(dá)成如 下協(xié)議：
一、工程概況
工程地點(diǎn)：
房屋結(jié)構(gòu)：
1、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式：
(1) 乙方包工、包料(乙方提供裝修材料明細(xì)表);
(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
2、工程總造價(jià)和工程內(nèi)容:，設(shè)計(jì)費(fèi)元，管理費(fèi)_____________元，稅金________元，工程內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)算清單、施工圖。
3、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費(fèi)用以本工程報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。增加項(xiàng)目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計(jì)費(fèi)。
4、工期：雙方商定本工程工期為，按時(shí)按質(zhì)完成全部施工及安裝任務(wù)，即簽定開(kāi)工報(bào)告之日起。
二、甲方工作
1、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
2、甲方向乙方提供施工所需的水、電。
3、甲方在開(kāi)工前到物業(yè)辦理好一切裝修手續(xù)。
三、乙方工作
1、指派工地施工監(jiān)理，按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2、按照國(guó)家建設(shè)部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，做好防火工作。
3、按照施工圖紙進(jìn)行施工。
4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的.一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
四、關(guān)于工程款結(jié)算的約定
1、簽訂施工合同當(dāng)日付整。
2、工程進(jìn)場(chǎng)木工完工付整。
3、工程驗(yàn)收后全部結(jié)清計(jì)元尾款。
五、關(guān)于材料的約定
1、乙方根據(jù)圖紙的要求供應(yīng)材料。
六、關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1、甲方責(zé)任
A、不能按期付款而造成的損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
B、因甲方原因變更設(shè)計(jì)造成材料、人工浪費(fèi)，損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
C、因甲方原因(乙方違約除外)終止合同而工程量未過(guò)半，乙方應(yīng)收取實(shí)際工程款。
2、乙方責(zé)任
A、不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。
B、在施工中違反操作規(guī)則造成人員傷害，責(zé)任由乙方自負(fù)。
C、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)在工程結(jié)算款中扣除。
D、其它未約定事項(xiàng)由雙方協(xié)商解決。
七、關(guān)于設(shè)計(jì)與施工及驗(yàn)收的約定
1、乙方設(shè)計(jì)師完成施工圖后必須在商定的時(shí)間內(nèi)約見(jiàn)甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)后簽字認(rèn)可，乙方方可施工。
2、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙施工(安裝)。
3、在施工過(guò)程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。
八、違約責(zé)任
按《合同法》有關(guān)規(guī)定。.
九、裝飾工程報(bào)價(jià)單，施工圖經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成一致的其他具體問(wèn)題協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙各執(zhí)一份。
十一、本合同一經(jīng)雙方簽章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同8
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：__________
委托代理人（姓名）：__________
單位：__________
住所地址：__________
聯(lián)系電話：__________
承包方（以下稱(chēng)間乙方）：__________
注冊(cè)地址：__________
法定代表人：__________
聯(lián)系電話：__________
委托代理人：__________
聯(lián)系電話：__________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的，規(guī)定結(jié)合本市家庭裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：__________
2、工程地點(diǎn)：__________
3、合同總價(jià)：__________
4、承包范圍：__________
5、承包方式：__________
6、工期：本工程自__________年__________月__________日__________日開(kāi)工，預(yù)計(jì)于__________年__________月__________日竣工，合計(jì)總工期：__________天。
第二條工程監(jiān)理
若本工程衽工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：
1、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。
2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)元由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第四條甲方工作
1、前天，向乙方提供確認(rèn)的土建結(jié)構(gòu)圖，水電線路圖，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水、電等；并辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)手續(xù)。
2、甲方要改變房屋結(jié)構(gòu)的，應(yīng)提供相關(guān)部門(mén)的合法手續(xù)，乙方方能開(kāi)工。如無(wú)合法手續(xù)甲方要強(qiáng)行施工的，所造成的一切損失由甲方承擔(dān)。
3、就提供相關(guān)部門(mén)的保衛(wèi)、消防、垃圾處理、物業(yè)管理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
4、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督及驗(yàn)收。
第五條乙方工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定、擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定簽字后實(shí)施。
2、確保工作的質(zhì)量及安全，乙方負(fù)責(zé)在施工工地的安全措施的落實(shí)，因乙方施工造成的安全后果，由乙方負(fù)責(zé)。
3、裝飾施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線，不得任意改變審定的設(shè)計(jì)方案及作法。
4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工作成品進(jìn)行保護(hù)。
第六條關(guān)于工期的約定
1、乙方嚴(yán)格按預(yù)定工期完工，因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工影響工期，工期不順延。
2、因設(shè)計(jì)變更或甲方原因或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工，一周內(nèi)累計(jì)八小時(shí)以上，工期相應(yīng)順延。
3、因甲方未按期付款待料等原因，造成停工，工期順延。
4、甲方要求此合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費(fèi)用。
5、甲方后期負(fù)責(zé)安裝的項(xiàng)目，不納入工期考核。
第七條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、合同約定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更以，附，件為準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、乙方提供的材料的質(zhì)量要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，要符合預(yù)算清單上標(biāo)明的品牌、規(guī)格、價(jià)格。如不符合，乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、由于甲方提供的材料質(zhì)量規(guī)格不合格而影響工程質(zhì)量的`，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、乙方負(fù)責(zé)的施工項(xiàng)目全部完工，應(yīng)通知甲方即時(shí)驗(yàn)收。甲方接到通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，結(jié)算清所有款項(xiàng)。如甲方未能在三日內(nèi)組織驗(yàn)收。甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)，每日50元，辦理移交手續(xù)后，甲方三日內(nèi)沒(méi)結(jié)清所有款項(xiàng)，每超過(guò)一天向乙方交納滯納金30元，特殊原因經(jīng)雙方協(xié)商后，可不執(zhí)行本條例。
第八條關(guān)于售后服務(wù)的約定
1、水電氣線路部分免費(fèi)保修半年。
2、裝飾工程保修一年。如因甲方使用造成的損壞（無(wú)乙方責(zé)任），乙方負(fù)責(zé)維修并收取工本費(fèi)。由不可抗拒的因素引起的損傷，由乙方負(fù)責(zé)維修，甲方支付成本費(fèi)用。
3、保修期結(jié)束后，甲方可委托乙方負(fù)責(zé)維修并支付相應(yīng)費(fèi)用。
4、乙方保修期內(nèi)采用定期回訪（包括電話回訪，現(xiàn)場(chǎng)回訪），甲方也可電話通知乙方的方式進(jìn)行售后服務(wù)。
5、在竣工交付使用后，甲方要對(duì)裝飾工程改動(dòng)的，由乙方負(fù)責(zé)施工，甲方支付其費(fèi)用。
6、單包工程的保修由甲方提供材料，乙方負(fù)責(zé)施工。
第九條關(guān)于工程價(jià)款支付及結(jié)算的約定
其它支付方式：
3、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
第十條違約責(zé)任
1、凡因本合同雙方中任一方不履行合同或違反國(guó)家法律法規(guī)受到罰款或給對(duì)方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)由此造成的損失。
2、在合同履行中，乙方單方面終止合同的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同預(yù)算工程總金額的10%支付，并結(jié)算已發(fā)生項(xiàng)目的金額。
3、在合同履行中，甲方單方面終止合同的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按合同預(yù)算工程總金額的10%支付，并結(jié)算已發(fā)生項(xiàng)目的金額。
4、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提供使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。
5、如因乙方原因未按期完工的，按每天30元罰款，如因乙方提供材料不符造成的損失由乙方承擔(dān)責(zé)任及損失。
6、如因甲方不按期付款，乙方有權(quán)，在三日內(nèi)后停工。甲方支付每天30元違約金。
7、裝修各項(xiàng)目按預(yù)算書(shū)執(zhí)行，否則承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條爭(zhēng)議或糾紛處理
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第種方式解決；
1、向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
第十二條幾項(xiàng)具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）元（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
2、施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
1、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同生效后乙方方能施工，工程竣工后失效。
2、附件與合同具有同等法律效力（附件包括設(shè)計(jì)方案、預(yù)算書(shū)、施工進(jìn)度表）。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、其它未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾工程合同9
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省家庭裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程名稱(chēng)：住宅裝修。
1.2工程詳細(xì)地點(diǎn)：
1.3工程內(nèi)容及做法（詳見(jiàn)：家裝工程預(yù)算書(shū)）
1.4合同價(jià)款（此報(bào)價(jià)不含稅收）。
1.5工程承包方式種承包方式：
�。�1）基礎(chǔ)裝修部分，詳見(jiàn)（工程預(yù)算書(shū)）。
�。�2）588套餐，詳見(jiàn)（套餐表）
�。�3）整裝方式（包基礎(chǔ)施工材料、包部分或全部主材等），詳見(jiàn)（工程預(yù)算書(shū)）。
注：以上關(guān)于雙方承包方式，甲、乙雙方應(yīng)認(rèn)真按照預(yù)算書(shū)中明確的要求執(zhí)行，不經(jīng)雙方書(shū)面簽字同意，不得變更。
1.6合同工期
�。�1）開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲、乙雙方共同對(duì)原土建、水、電工程進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，如有問(wèn)題，由甲方負(fù)責(zé)解決后，乙方開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)施工，并從此時(shí)計(jì)算工期（超出確定開(kāi)工日期的，工期順延）。
�。�2）合同工程期限__________天（不含國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日，節(jié)假日工期順延）
開(kāi)工日期：年 ___ 月__ 日，竣工時(shí)間為年 ___ 月__ 日；
1.7本工程建筑面積________平方，工程總造價(jià)為￥:___________元（人民幣）；
�。ù髮�(xiě)）元（人民幣）；主材另見(jiàn)主材代購(gòu)清單及（工程預(yù)算書(shū)）。
詳見(jiàn)：工程預(yù)算書(shū)（預(yù)算由甲方簽字認(rèn)定，完工后乙方按實(shí)際成品工程量、按預(yù)算單價(jià)結(jié)算）。
第二條 甲方責(zé)任
2.1 開(kāi)工前 3天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或室內(nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；乙方不對(duì)余留陳設(shè)損壞負(fù)責(zé)。
2.2 施工期間的水源、電源由甲方承擔(dān)其費(fèi)用。否則由此造成的工期拖延由甲方承擔(dān)。
2.3不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
2.4負(fù)責(zé)辦理物業(yè)部門(mén)或小區(qū)管委會(huì)和有關(guān)部門(mén)辦理有關(guān)手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用的開(kāi)工手續(xù)，并承擔(dān)物業(yè)部門(mén)的裝修期間管理費(fèi)、電梯使樓復(fù)費(fèi)、垃圾外運(yùn)費(fèi)、裝修押金（包含甲方、乙方）等任何名目的收費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)繳納，乙方不承擔(dān)小區(qū)物業(yè)方收取任何費(fèi)用，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過(guò)程中與鄰居之間的.關(guān)系。（施工人員出入證費(fèi)用由乙方承擔(dān)）。
2.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，積極配合材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收、分項(xiàng)驗(yàn)收以及工程竣工驗(yàn)收。
2.6 甲方因事不能參與驗(yàn)收，應(yīng)書(shū)面委托專(zhuān)人對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收、分項(xiàng)驗(yàn)收以及工程竣工驗(yàn)收及工程變更進(jìn)行簽認(rèn)。
第三條 乙方責(zé)任
3.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，3.2嚴(yán)格執(zhí)行本省有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3.3 保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
3.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第四條 工程變更
4.1甲方變更或增減施工項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)與乙方協(xié)商，雙方簽署《工程變更單》并列明調(diào)整的價(jià)款和工期的相應(yīng)順延后，乙方按《工程變更單》執(zhí)行。（依照建筑裝飾行業(yè)慣例，減項(xiàng)不縮減工期）。
4.2合同履行中的各項(xiàng)協(xié)商事宜、項(xiàng)目變更等均須由乙方簽約代理人或監(jiān)理與甲方共同商定并簽署書(shū)面協(xié)議或《工程變更單》，任何口頭承諾或口頭協(xié)議均無(wú)效，任何非乙方簽約代理人簽署的協(xié)議及一切變更手續(xù)無(wú)效。
4.3施工中甲方與乙方施工人員違背4.2條約定所做的變更洽商內(nèi)容所引起的一切后果均由甲方承擔(dān)，給乙方造成額外費(fèi)用和損失的應(yīng)予承擔(dān)和賠償。
4.4工程增項(xiàng)或變更應(yīng)適當(dāng)順延工期。
4.5合同簽訂后，如甲、乙兩方，其中任何一方要求解除合同，須按合同額的10%支付對(duì)方違約金。
4.6合同簽訂后，工程開(kāi)工前，如甲、乙兩方，其中任何一方要求減少合同規(guī)定的項(xiàng)目時(shí)，為部分違約，須向另一方支付減項(xiàng)全額10%的違約金。
4.7工程施工后，如甲乙雙方任何一方要求減少合同規(guī)定的施工項(xiàng)目時(shí)，為部分違約，須向另一方支付減項(xiàng)全額30%的違約金。若甲方要求減掉的項(xiàng)目乙方材料已進(jìn)場(chǎng)或已經(jīng)施工，甲方須另外向乙方支付該項(xiàng)目所發(fā)生的費(fèi)用。
4.8如甲方增加項(xiàng)目，其價(jià)款應(yīng)由甲方先確認(rèn)，并交納增項(xiàng)工程全款后，乙方方予施工。
第五條 材料供應(yīng)
5.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（甲方填寫(xiě)裝飾裝修材料明細(xì)表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
5.2按合同約定由乙方提供材料、設(shè)備（乙方填寫(xiě)裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方檢查確認(rèn)。
5.3如由乙方提供的材料，在使用中出現(xiàn)不符合預(yù)算要求的，甲方有權(quán)要求更換，乙方應(yīng)無(wú)條件予以更換。造成的工程質(zhì)量問(wèn)題的，乙方應(yīng)無(wú)條件整修并承擔(dān)其費(fèi)用。
5.4由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)及施工要求的合格產(chǎn)品，并按施工進(jìn)度送到工地現(xiàn)場(chǎng)。甲方應(yīng)在材料進(jìn)場(chǎng)前一天通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。因甲方供應(yīng)材料延誤或發(fā)生規(guī)格差異等質(zhì)量問(wèn)題，造成工期延誤，由甲方承擔(dān)。
5.5甲方委托乙方代購(gòu)材料的，須在合同中列明“甲方委托乙方代購(gòu)材料清單”，并將代購(gòu)全款交乙方財(cái)務(wù)部，需有乙方蓋章簽字，甲方未書(shū)面委托乙方代購(gòu)而經(jīng)由其他任何個(gè)人（設(shè)計(jì)師、施工經(jīng)理）推薦或代購(gòu)的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
5.6甲方所提供的材料，設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 工期延誤
6.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，工期相應(yīng)順延。
�、� 設(shè)計(jì)變更和工程量增加；
�、撇豢煽沽Γòǖ幌抻谧匀粸�(zāi)害、政府行為等非人力所能控制的因素）；
�、峭Ｋ�、停電或物業(yè)管理部門(mén)原因要求暫時(shí)停工。
�、缺竞贤浮肮て凇敝阜衔锕懿块T(mén)及國(guó)家有管規(guī)定的準(zhǔn)許施工的有效期（如靜音施工工期屬非有效工期，應(yīng)相應(yīng)順延）。遇國(guó)家法定節(jié)假日、物管部門(mén)禁止施工則工期順延。
⑸因甲方未按合同約定未完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
�、始追轿窗雌谥Ц豆こ炭�，乙方有權(quán)停工，合同工期相應(yīng)順延，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和損失。
⑺因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延；工程完工驗(yàn)收時(shí)乙方工程質(zhì)量存在問(wèn)題，由乙方返工或整改，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第七條工程驗(yàn)收與結(jié)算
7.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
⑴隱蔽工程驗(yàn)收
中期驗(yàn)收（含水電隱蔽工程驗(yàn)收、防水工程、吊頂基層、其它木作基層）或（水電隱蔽工程驗(yàn)收、泥作工程過(guò)半）
�、品猪�(xiàng)驗(yàn)收
�、强⒐を�(yàn)收
7.2 中期驗(yàn)收結(jié)束后，甲方應(yīng)在接到乙方進(jìn)度款催款通知（口頭或書(shū)面）兩日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部交付工程進(jìn)度款。甲方未按約定交付足額工程進(jìn)度款，乙方有權(quán)暫停施工，同時(shí)，由于甲方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元；由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元；工期延誤最高封頂為3000元。
7 .3工程驗(yàn)收前2日，乙方通過(guò)口頭或書(shū)面形式通知甲方對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，甲方接到乙方驗(yàn)收通知單2日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。工程驗(yàn)收后，甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)無(wú)異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款，如果甲方未按上述時(shí)間足額支付尾款，每拖延一天應(yīng)乙方支付50元違約金。驗(yàn)收時(shí)甲方簽署驗(yàn)收單，付清尾款后，乙方簽署保修單，并與辦理工程移交手續(xù)。
裝飾工程合同10
本合同雙方當(dāng)事人：
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
姓名：_____
身份證號(hào)碼：__________
住所：__________
聯(lián)系電話：__________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
姓名：_____
身份證號(hào)碼：______
住所：__________
聯(lián)系電話：__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方發(fā)包的家庭居室裝飾工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、工程內(nèi)容：
3、工程承包方式：
4、工程期限
開(kāi)工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日(為了確保質(zhì)量，工期可適當(dāng)延工。)
第二條施工場(chǎng)地要求
1、開(kāi)工前三天由甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行清場(chǎng)騰場(chǎng)地，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)等。
2、甲方免費(fèi)提供施工期間用水、用電，并要保證施工用水用電暢通。
3、房管、消防及物業(yè)管理對(duì)房屋裝修的各法規(guī)、條例及相關(guān)手續(xù)，均由甲方負(fù)責(zé)。
4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設(shè)備管線，由甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù).
5、施工期間甲方需部分使用該居室的，由甲方負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等工作。
第三條工程變更
施工過(guò)程中甲方如要求有變動(dòng)，則須報(bào)請(qǐng)?jiān)摴こ特?fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由設(shè)計(jì)師據(jù)情提供新方案且經(jīng)甲方重新簽字認(rèn)可，方可生效。施工現(xiàn)場(chǎng)人無(wú)權(quán)私自更改。變更部份增加的人工、材料等全部費(fèi)用甲方承擔(dān)，按實(shí)際數(shù)量計(jì)算，單價(jià)不變，如屬新立項(xiàng)則由雙方協(xié)商解決，工期順延。否則乙方有權(quán)按原圖施工。
第四條工期變更
1、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
2、因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延。
3、因工程變更或非原因造成的停水、停電及其他自然、非自然不可抗力因素而影響工期的，工期相應(yīng)順延。
4、甲方應(yīng)積極配合乙方施工，若因雙方配合問(wèn)題引起的`工期延誤，乙方不負(fù)責(zé)任。
第五條工程驗(yàn)收和保修
1、每個(gè)單項(xiàng)施工應(yīng)分段查驗(yàn)(包括隱蔽工程)，每種代購(gòu)材料須請(qǐng)甲方配合乙方驗(yàn)收。全部工程完工后，乙方向甲發(fā)出書(shū)面通知，甲方需在三日內(nèi)到場(chǎng)驗(yàn)收，若超時(shí)未驗(yàn)則視為驗(yàn)收合格。在工程款結(jié)算后，辦理移交手續(xù)。
2、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修二年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后，即填寫(xiě)工程保修單。
3、承諾范圍為因乙方裝修施工質(zhì)量而出現(xiàn)的破損，由乙方保修。如屬于甲方人為損壞及不可抗拒自然力或甲方自購(gòu)材料而引起的質(zhì)量問(wèn)題，則不在保修范圍之內(nèi)。
4、乙方負(fù)責(zé)終身維護(hù)，并只收取材料與人工的成本費(fèi)。
第六條工程價(jià)款及結(jié)算
1、雙方商定，本工程的價(jià)款為人民幣元整。
2、本合同生效后，甲方按上表直接向乙方支付工程款項(xiàng)，增補(bǔ)項(xiàng)目款隨補(bǔ)隨付。
3、工程驗(yàn)收合格，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)清單送交甲方。甲方接到資料后三日內(nèi)如沒(méi)有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字后次日內(nèi)支付所有工程余款。
第七條違約責(zé)任
1、凡因本合同雙方當(dāng)事人中一方未嚴(yán)格履行本合同或違反國(guó)家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對(duì)方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的損失。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償相對(duì)應(yīng)的損失(至少按裝修合同總額15%罰收)。
第八條其它約定條款
1、在裝修過(guò)程中，若因乙方不符合本合同要求施工而產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題，則乙方應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)返工費(fèi)及負(fù)擔(dān)有關(guān)所需材料費(fèi)。
2、若因甲方項(xiàng)目的增補(bǔ)，造成工期延誤，則工期以雙方確認(rèn)的工程變更所規(guī)定的時(shí)間順延。
3、裝修稅金由甲方自理，甲方確定的材料品牌和等級(jí)，只要符合要求，乙方有權(quán)選擇有信譽(yù)的商家購(gòu)買(mǎi)。
第九條附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽署后即時(shí)生效，共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。
2、乙方提供給甲方的工程預(yù)算單，已得到甲方的簽字認(rèn)可，作為結(jié)算依據(jù)。結(jié)算時(shí)單價(jià)不變，數(shù)量則按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算，對(duì)此雙方已不再有異議。
3、本合附包括甲、乙雙方簽字的《平面布置圖》、《立面圖》各一套，《工程預(yù)算單》一份。上述附件均為本合同的組成部分，與合同正本具有同等效力。
4、施工過(guò)程中甲、乙雙方所簽署的有關(guān)《工程變更單》、〈工程驗(yàn)收單〉、〈甲乙雙方裝飾材料供應(yīng)明細(xì)表〉等文件均可作為工程完工時(shí)雙方的結(jié)算依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。
5、補(bǔ)充協(xié)議：
甲方：
_____年_____月_____日
乙方：
_____年_____月_____日
裝飾工程合同11
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：委托代理人：聯(lián)系電話：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：委托代理人：聯(lián)系電話：風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承包甲方的室內(nèi)親子主題樂(lè)園裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn)：_______________。
2、施工項(xiàng)目及要求：________________________。
3、工程承包方式，雙方商定采取下列第______種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書(shū)中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
4、工程期限_________天；開(kāi)工日期________年____月____日；竣工日期________年____月____日；
5、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（人民幣）_________元，金額大寫(xiě)：_________元。
第二條 工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門(mén)各執(zhí)一份；
2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門(mén)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)元由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第四條 甲方工作
1、開(kāi)工前_________天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；
4、如需拆改原建筑的結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，按本合同
第七條、
第十條約定負(fù)責(zé)材料及工程竣工驗(yàn)收。
第五條 乙方工作
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；
2、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)，交付前應(yīng)打掃衛(wèi)生一次。
第六條 工程變更工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第七條 材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的'義務(wù)與責(zé)
承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。
第八條 工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
�。�1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更；
�。�2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
1、《____市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。
2、雙方商定條款：施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由_________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以鑒定，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：_________，乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單；
2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專(zhuān)用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)_______年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為_(kāi)_______年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
�。�1）此合同簽訂地為：本市_________住宅裝飾裝修市場(chǎng)，工程款分兩次支付：
第一次開(kāi)工前____日，甲方向乙方支付合同總金額的60%，即_________元；
第二次于工程進(jìn)度過(guò)半，將剩余工程款的40%，即_________元，由市場(chǎng)的有關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)代收。（注：此種工程款支付方式僅限于在市場(chǎng)內(nèi)簽訂的合同使用，合同需經(jīng)市場(chǎng)有關(guān)管理部門(mén)認(rèn)證）
�。�2）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：支付次數(shù)支付時(shí)間支付金額（元）
第一次開(kāi)工前____日
第二次工程進(jìn)度過(guò)半
第三次雙方驗(yàn)收合格
�。�3）其它支付方式：____________。
2、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后____日后如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單、并簽字，甲方應(yīng)在簽字時(shí)間向乙方結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來(lái)督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償對(duì)方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失；
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；
4、甲方未按期支付
第二（三）次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元；
5、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延；
6、由于乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第_________種方式解決：
1、向岳陽(yáng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
2、向_________人民法院起訴。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的_________地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）_________元（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）；
2、施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙_________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人_________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條 其它約定條款________________。
第十六條 附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后，經(jīng)房地產(chǎn)管理部門(mén)鑒證之日起生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、凡在本市住宅裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的，本合同一式______份，甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)管理部門(mén)各執(zhí)_____份。
4、合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方（簽章）：委托代理人：________年____月____日
乙方（簽章）：委托代理人：________年____月____日
裝飾工程合同12
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
本工程甲方委托乙方負(fù)責(zé)施工任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
結(jié)合裝修工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程地址：
2、工程名稱(chēng)：
3、工程總造價(jià)：
4、工程對(duì)象：對(duì)工程房屋內(nèi)的水、電、地面清光，地磚鋪貼、吊頂、墻面扇灰、乳膠漆、門(mén)窗、卷窗門(mén)、廣告牌、遮陽(yáng)傘、實(shí)木桌椅進(jìn)行施工。
5、工期“雙方商定本工期為工任務(wù)，即日年月日起至年月日止。
二、付款方式
1、簽定開(kāi)工之日付款總工程40%;
2、總工程進(jìn)度的60%付款40%;
3、完成全部施工驗(yàn)收完畢后付20%;
三、甲方工作
1、保證乙方的'順利正常施工;
2、為乙方的工作人員提供生活居住條件、生活用品乙方自理;
3、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
四、乙方工作
1、指定為乙方駐工地負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同履行。按要合組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝規(guī)范，安全操作規(guī)程。
3、嚴(yán)格按照甲方要求和甲方指定樣板施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量自檢和施工記錄。
五、工程竣工驗(yàn)收
工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方接到通知后天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，如甲方未能驗(yàn)收，需及時(shí)書(shū)面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，否則視為甲方驗(yàn)收。若另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。
六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
七、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決或補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
甲方：
代表人：
地址：
電話：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
年月日：
裝飾工程合同13
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過(guò)程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱(chēng)，由于被告沒(méi)有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對(duì)該辯稱(chēng)不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱(chēng)：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的.義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請(qǐng)求：
1、撤銷(xiāo)（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求；
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱(chēng)：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無(wú)效合同，不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題，另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同14
發(fā)包人： 承包人：
住所： 住所：
委托代理人： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
電話： 法定代表人：
電話： bp機(jī)號(hào)：
委托代理人： 電話：
本工程設(shè)計(jì)人： 電話：
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人： 電話：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)：____________________________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn)附表1：家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見(jiàn)附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見(jiàn)附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________________天，開(kāi)工日期_________年_______月_______日， 竣工日期_________年_______月_____日;
1.5 合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě))：_______________________元(詳見(jiàn)附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))______________________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開(kāi)工前_______天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條 工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條 工期延誤
8.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更：
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______________________________________________
施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由_____________________________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)_______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________________;
(3)_______________________________________________________________。
承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。
10.2 工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見(jiàn)附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。
10.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽之日起保修期為_(kāi)_________________________月。驗(yàn)收合格簽后，填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：
(1) 合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù) 支付時(shí)間 支付金額
第一次 開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
第二次 開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
第三次 開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
工程進(jìn)度過(guò)半指：___________________________________________________________
(2) 其他支付方式：_______________________________________________________
11.2工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單(見(jiàn)附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽，發(fā)包人應(yīng)在簽時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的`經(jīng)濟(jì)損失。
12.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
12.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：
(一)提交_________ _____________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫(xiě))_____________________________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
14.2 施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3 施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：
上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
第十五條 其他約定事項(xiàng)________________________________________________
第十六條 附則
16.1 本合同經(jīng)雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3 本合同一式_________份，雙方各執(zhí)____________份，___________部門(mén)_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附表1-1：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(一)
附表1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(二)
附表1-3：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(三)
附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單
附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙
附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表 8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單
附表 9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單
附表 10：家庭居室裝飾裝修工程保修單
發(fā)包人 (簽)：_____ 承包人(蓋章)：______
法定代表人：__________
委托代理人：__________
________年____月____日 ________年____月____日
鑒證意見(jiàn)：____________
鑒證機(jī)關(guān)(章)________
經(jīng)辦人：______________
________年____月____日
裝飾工程合同15
委托設(shè)計(jì)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)____________
受委托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)____________
甲方委托乙方承擔(dān)本合同所列室內(nèi)裝飾工程總體方案的設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，作為雙方共同遵守的依據(jù)。
一、設(shè)計(jì)細(xì)節(jié):
甲方委托乙方設(shè)計(jì)京昆高速公路保定段所有服務(wù)區(qū)和停車(chē)區(qū)的餐廳、超市、工藝美術(shù)區(qū)和辦公室的整體室內(nèi)裝修方案。本項(xiàng)目戶(hù)型面積為平方米。
二.設(shè)計(jì)費(fèi)的收取:
第一條:本委托設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)費(fèi)為人民幣_(tái)___________/平方米，設(shè)計(jì)費(fèi)總額為人民幣_(tái)___________(大寫(xiě)____________)萬(wàn)元整。
第二條:簽訂委托設(shè)計(jì)合同時(shí)，甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的60%，計(jì)人民幣(大寫(xiě)____________)____________萬(wàn)元整。初步設(shè)計(jì)方案確定后，甲方按現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量面積支付設(shè)計(jì)費(fèi)余額，乙方繪制全套圖紙。
第三條:小型公共工程裝飾工程設(shè)計(jì)費(fèi)或其他方法計(jì)算的設(shè)計(jì)費(fèi)(非面積單價(jià))的支付方式和比例，必須報(bào)設(shè)計(jì)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。
三.設(shè)計(jì)周期:
第一條:乙方應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后____________天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)方案。
第二條:甲方確定初步設(shè)計(jì)方案后，乙方應(yīng)在天內(nèi)完成整套圖紙的繪制。
四.甲方的權(quán)利和義務(wù):
第一條:本合同簽訂時(shí)，甲方應(yīng)向乙方提供設(shè)計(jì)所需的原建筑的相關(guān)圖紙和資料。
第二條:甲方在接到乙方初步設(shè)計(jì)方案(平面布置圖、總平面圖、效果圖、預(yù)算)已完成的通知后，有義務(wù)在7天內(nèi)以書(shū)面形式確認(rèn)方案設(shè)計(jì)文件。甲方認(rèn)為設(shè)計(jì)方案需要修改的，應(yīng)當(dāng)提出書(shū)面修改意見(jiàn)。雙方應(yīng)根據(jù)修訂內(nèi)容確定修訂文件的提交日期。乙方負(fù)責(zé)在約定的日期內(nèi)修改原計(jì)劃并按期提交。
乙方的權(quán)利和義務(wù):
第一條:乙方應(yīng)按照甲方簽署確認(rèn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，乙方應(yīng)在約定的期限內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)方案，并與甲方溝通討論。初步設(shè)計(jì)方案確定后，乙方有義務(wù)在甲方要求的約定設(shè)計(jì)時(shí)間內(nèi)(不少于2個(gè)工作日)完成設(shè)計(jì)方案。
第二條:經(jīng)雙方同意，如該工程由乙方設(shè)計(jì)施工，設(shè)計(jì)完成后，甲方應(yīng)與乙方簽訂家裝合同并支付工程首付款，同時(shí)乙方應(yīng)向甲方提交一套完整的相應(yīng)設(shè)計(jì)文件。在施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)方負(fù)責(zé)處理相關(guān)圖紙中的所有技術(shù)問(wèn)題，并按公司要求參與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和階段驗(yàn)收工作。
第三條:如甲方未委托乙方施工，甲方在支付全部設(shè)計(jì)費(fèi)用后，可索取相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件。乙方設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)向甲方或甲方指定的施工負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底。但乙方不再有義務(wù)修改雙方確認(rèn)的方案。甲方如需修改，可與乙方協(xié)商，并支付人民幣/次的變更費(fèi)。
第四條:乙方設(shè)計(jì)方提交的方案，甲方認(rèn)為與其預(yù)期值偏差較大，乙方應(yīng)為甲方更換設(shè)計(jì)方，但只能更換一次，設(shè)計(jì)周期順延。
不及物動(dòng)詞設(shè)計(jì)方案和版權(quán)的修改:
第一條:對(duì)總體方案進(jìn)行一次以上(含一次)的修改(指甲方的修改意見(jiàn)在功能和風(fēng)格上與甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求不一致)，甲方每次應(yīng)提前向乙方支付本合同設(shè)計(jì)費(fèi)總額的30%，同時(shí)約定修改文件的提交日期。
第二條:兩次以上的局部方案修改(不含兩次，每次修改不限)，甲方每次向乙方支付人民幣/次的追加方案修改費(fèi)，同時(shí)約定修改文件的提交日期。
第三條:本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)版權(quán)歸乙方所有，甲方有責(zé)任保護(hù)，不得將本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)模型、設(shè)計(jì)文件及相關(guān)技術(shù)參數(shù)提供給第三方或其他項(xiàng)目使用。如果甲方將上述圖紙用于其他目的或公開(kāi)出版，必須事先獲得乙方的書(shū)面同意。
第四條:為保證甲方的利益，乙方應(yīng)對(duì)甲方的身份背景和項(xiàng)目的'各項(xiàng)內(nèi)容保密。
七.違約責(zé)任:
第一條:因乙方原因造成本合同約定的設(shè)計(jì)竣工日期延誤的，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的1%作為違約金。
第二條:因乙方原因中途停止設(shè)計(jì)的，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方，向甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的20%作為違約金，并將甲方支付的設(shè)計(jì)費(fèi)返還給甲方。
第三條:因甲方原因終止委托的，甲方應(yīng)將已支付的費(fèi)用作為違約賠償，乙方有權(quán)不予退還。
八、爭(zhēng)議解決方法:
第一條:雙方協(xié)商解決不了的問(wèn)題，雙方同意按以下方式解決。
1.到乙方所在地區(qū)的行業(yè)管理仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2.向乙方所在地人民法院起訴。
第二條:因不可抗力導(dǎo)致合同終止的，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
九.其他:
第一條:本委托書(shū)可作為《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》的附件，與《北京市家庭居室裝飾工程施工合同》具有同等法律效力。
第二條:本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，如有未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
甲方:乙方:裝飾設(shè)計(jì)有限公司。
代理人簽名:____________代理人簽名:____________
電話:____________電話:____________
日期:____________日期:____________
【裝飾工程合同】相關(guān)文章：
裝飾工程合同10-19
裝飾工程合同12-15
裝飾裝修工程合同03-03
方圓裝飾工程的合同11-02
方圓裝飾工程合同09-22
裝飾裝修工程合同11-17
工程裝飾合同11-08
裝飾裝修工程合同12-12
建筑裝飾工程合同10-09
住宅裝飾的工程合同11-17