供應的合同15篇
在當今不斷發(fā)展的世界,越來越多事情需要用到合同,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編收集整理的供應的合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
供應的合同1
甲方:今日創(chuàng)業(yè)同盟(或指定公司)
乙方:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著“平等、自愿、誠實、信任”的原則,結成“互惠互利,共同發(fā)展”的合作關系,F(xiàn)達成如下協(xié)議:
一、協(xié)議項目
1、乙方給予甲方 產(chǎn)品代理商的待遇。
2、代理范圍或區(qū)域為:
1)在甲方網(wǎng)站注冊時間超過一個月的會員;
2)第三條所規(guī)定的甲方下級代理商;
3)嚴禁甲方在授權以外的區(qū)域進行銷售,以避免惡性競爭。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由乙方進行協(xié)調(diào)解決,情節(jié)嚴重者乙方將取消甲方的代理待遇。
3、經(jīng)銷體系:
1)甲方應充分利用其全球會員資源,依據(jù)乙方市場管理體系,為乙方發(fā)展各區(qū)域的代理商。
2)甲方會員若成為乙方代理商,則屬甲方下級代理商,歸甲方統(tǒng)一管理,但受乙方的市場管理體系監(jiān)督和規(guī)范。
3)甲方為會員付款提供信用擔保,并負責對會員信用的考核和評估。
4、代理時間自XX年 月 日至200 年 月 日,期滿后雙方再另行簽訂協(xié)議。
5、在甲方注冊完成以前,暫時依據(jù)由理事長郭祥簽署的授權書,授權 公司代為處理雙方的所有業(yè)務事宜。
二、銷售指標、價格政策、價格保護、銷售返點及市場支持:
1、銷售指標:
1)代理范圍1)甲方的會員市場是乙方現(xiàn)有市場的補充,不影響和占有乙方現(xiàn)有的市場,因而乙方不得給甲方硬性規(guī)定銷售任務指標。
2)代理范圍2)依據(jù)乙方的市場管理體系進行。
2、價格政策:
1)乙方根據(jù)市場情況制定包含代理價、最低售價和公開報價的價格體系,
2)乙方書面通知甲方最新的價格體系,甲方必須嚴格遵守。
3)價格的制定權、發(fā)布權歸乙方,甲、乙雙方均有保守價格和庫存機密的責任。
4)甲方在外部媒體上發(fā)布的價格不得低于乙方規(guī)定的公開報價,但甲方可給予注冊時間超過一個月的會員對代理價的查詢權利,以便于其購買。未收到乙方書面調(diào)價通知或未經(jīng)乙方書面同意,甲方及下線經(jīng)銷商不得違反乙方公開報價規(guī)定操作。
5)價格與費用:
a.甲方向下級代理商以代理價提供產(chǎn)品;
b.甲方可在代理范圍內(nèi)以代理價進行銷售;
c.乙方向今日創(chuàng)業(yè)同盟按甲方下級代理商銷售收入的.0.5%收取贊助費用,收取時間為三年。
d.乙方向甲方按銷售收入的 %支付渠道管理費用,乙方開具服務發(fā)票。
6)甲方接到大客戶或行業(yè)訂單以及招標項目或一次性批量訂貨時,可向乙方申請?zhí)貎r(附件1),實行一單一批,乙方審批特價時如認為有必要了解甲方市場銷售和與客戶洽談情況時,甲方應給予配合。
3、價格保護:
1)為保證甲方的利益,實行自訂貨之日起一個月的價格保護。
2)乙方下調(diào)價格時,乙方按甲方上月直接從乙方進貨數(shù)量返還差價。
3)甲方有以下情況者不享受價格保護:
a.貨款結算嚴重滯后,尚有應收款項。
b.未經(jīng)乙方同意跨協(xié)議規(guī)定區(qū)域銷售。
c.違反價格體系規(guī)定進行銷售。
4、銷售返點:
1)為獎勵甲方積極達成銷售業(yè)績,制定返點政策。
2)甲方下級代理商每月達成協(xié)議規(guī)定銷售業(yè)績,則可享受返點。
3)甲方有如下情況者不享受返點:
a.未能達成當月協(xié)議規(guī)定銷售業(yè)績。
b.當月貨款未能結清。
c.未經(jīng)乙方同意跨協(xié)議規(guī)定區(qū)域銷售。
d.違反價格體系規(guī)定進行銷售。
5、市場支持
1)為更好拓展區(qū)域市場,乙方對甲方進行銷售、技術等培訓支持。
2)乙方配合和幫助甲方進行渠道的開拓和產(chǎn)品的銷售。3)乙方進行廣告及宣傳支持,根據(jù)甲方實際完成的銷售額,提撥 %作為對甲方在當?shù)亻_展所有廣告宣傳活動的費用。此費用作為甲方廣告宣傳等活動費用的50%,甲方負擔另外的50%。甲方所做廣告宣傳等活動50%的費用不得超過提撥的額度。此費用可累計一次使用,也可多次分批使用。
4)市場開拓初期,乙方將在甲方所在區(qū)域進行公司及產(chǎn)品的宣傳和推介活動,以支持甲方的市場開拓。
5)乙方支持甲方進行市場形象建設,如賣場形象、系統(tǒng)展示廳建設等。
6)其它宣傳資料、宣傳工具的支持等。
三、商務體系
1、購買權:甲方在協(xié)議期內(nèi)從乙方購買指定產(chǎn)品享有相對于非授權代理商和其它區(qū)域代理商有優(yōu)先購買權。
2、訂貨:
1)甲方訂購產(chǎn)品前,應就訂購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、品牌、包裝、數(shù)量、單價、交貨時間、付付款等方面同乙方進行溝通,以便乙方確認訂貨類型。
2)甲方同乙方進行溝通達成一致意見后,甲乙雙方簽署《產(chǎn)品訂貨單》(見附件2),甲乙雙方加蓋公章和授權代表簽字后生效。
3、付款:
1) 本協(xié)議簽訂三個月內(nèi),原則上實行現(xiàn)款現(xiàn)貨,甲方將款項直接以匯票、電匯方式付至乙方賬戶,并將憑證傳真至乙方,以便乙方按付款時間先后安排發(fā)貨或通知當?shù)胤謳旃┴洝?/p>
2)本協(xié)議簽訂三個月后,乙方應給予甲方第三個月銷售收入的30%的信用額度。
3)甲方如在訂單確認后三個工作日內(nèi)未付貨款,原訂單視同撤單。
4)甲方付款后,甲方應按乙方要求所要求的客戶名稱開具等額的發(fā)票。
5)乙方每月10日前支付甲方及今日創(chuàng)業(yè)同盟相關的費用。
4、運費:乙方只承擔鐵路或公路運費,其它運輸方式(航空、ems)由甲方承擔。
5、驗貨:
1)甲方在收到貨物后,應及時對貨物的外觀及裝箱內(nèi)容進行驗收,填寫《驗貨回執(zhí)單》(見附件3),將驗收結果在收貨后三天內(nèi)通知乙方,以便乙方對問題及時處理,過期不報,視為驗收合格。
2)對驗收不合格的產(chǎn)品,經(jīng)乙方確認后,可在5個工作日內(nèi)辦理退貨手續(xù)。
四、技術和維修服務
1、技術支持
1)乙方設立技術支持熱線,解答甲方的疑難問題。
2)乙方將通過郵寄、傳真、e-mail或公開網(wǎng)站的方式向甲方提供最新機型的技術資料、升級程序、各種driver以及常見故障解決方案。
3)乙方通過電話、技術資料等非現(xiàn)場方式對甲方進行技術支持不能解決問題時,乙方將提供現(xiàn)場的技術支持。
2、技術培訓
1)對于所代理的商品,甲方應有專門的技術支持人員。
2)乙方對甲方提供免費技術培訓,同時發(fā)給培訓資料。
3、維修服務
1)產(chǎn)品保修按乙方制定的條款執(zhí)行。
2)保修期以保修卡標明的期限為準。保修期從用戶購買商品的時間開始計算。
3)甲方有義務在用戶購買產(chǎn)品前向用戶講解乙方保修服務政策,如沒向用戶解釋而造成的糾紛由甲方承擔責任。
4)甲方對用戶的承諾超過乙方的承諾范圍,由此造成的損失由甲方承擔。
五、市場公關和廣告宣傳
1、甲方有義務進行當?shù)厥袌龅氖袌鲩_拓和廣告宣傳工作。
2、甲方有義務維護乙方形象和渠道體系。未經(jīng)書面授權,甲方不得以“xx總(獨家)代理”等具有排他性的內(nèi)容進行廣告宣傳及其他商業(yè)活動,不得以任何形式損害乙方的利益。
3、甲方如主辦大型公關活動,需乙方提供技術支持和談判支持時,應提前向乙方提出書面申請。六、法律效力
1、本協(xié)議自雙方代表簽字,加蓋公章之日起生效,一式兩份,雙方各持壹份,連同附件具有同等的法律效力。
2、一方當事人如果要對協(xié)議內(nèi)容作變更,應與另一方當事人協(xié)商,取得一致意見并簽署書面文件方可生效。
3、甲甲方若發(fā)現(xiàn)對方的行為嚴重違反本協(xié)議條款,嚴重違背商業(yè)道德或損害對方利益,可以書面形式終止本協(xié)議的效力。
4、本協(xié)議期滿后自行終止,如雙方有意繼續(xù)合作可以續(xù)簽。
5、本協(xié)議所屬附件為:
附件1:《特價申請表》
附件2:《產(chǎn)品訂貨單》(代合同)
附件3:《驗貨回執(zhí)單》
供應的合同2
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
甲方:_________公司
法定代表人:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
根據(jù)中國法律的規(guī)定,甲乙雙方遵循白愿、平等、誠信的原則,就甲乙雙方合作銷售乙方貨物的具體事宜達成如下條款,供雙方共同遵照執(zhí)行。
一、合作內(nèi)容
甲方與乙方合作銷售乙方貨物如下:
1、對于乙方交付甲方的貨物,甲方應及時驗收,妥善保管。
2、乙方對甲方市場售價有限額要求的,需明確注明在上述表格。
3、甲方按照本合同約定的結算周期與乙方進行結算,實際銷售的貨物市場售價與供貨價格之間的差額為甲方的收益。
4、乙方向甲方交付的每一件貨物都要附有意外險。
二、所有權轉(zhuǎn)移
1、乙方按甲方為其貨物預留的存儲空間或按市場需求提交的訂單向甲方提供貨物,交付甲方時雙方為代理銷售關系,貨物所有權及除甲方保管不善造成的貨物風險均歸屬于乙方。
2、乙方貨物在甲方或甲方加盟店內(nèi)實現(xiàn)銷售時,視為乙方同時對甲方實現(xiàn)該項貨物的銷售,此時該項貨物所有權轉(zhuǎn)移至甲方,再由甲方轉(zhuǎn)移至顧客。由甲方按實際銷售價格(市場售價)向顧客開出貨物銷售發(fā)票。
三、結算
1、甲方按照每個白然月為一個銷售結算周期,以乙方在該時間段內(nèi)的供貨價格和甲方實際銷售貨物數(shù)量為計算依據(jù)。
2、該結算總金額為供貨價格的總額,未銷售商品不計算在內(nèi)。具體計算方式如下:
供貨價格總額=乙方供貨價格*甲方實際銷售數(shù)量
3、甲方于乙方供貨的下個月3日進行對帳后,5個工作日內(nèi)向乙方結算上月供貨金額,乙方于甲方支付供貨金額的同時依法向甲方開具全額發(fā)票。
四、活動支持
在合作期內(nèi),為了促進和提高貨物銷售,甲方可根據(jù)貨物銷售情況及實際需要,對相關貨物開展促銷活動。對于甲方提出的促銷需求,乙方應積極配合。甲方提供促銷的場所及人員配置,乙方應為甲方提供貨物促銷價格以及現(xiàn)場指導等支持。
五、商品質(zhì)量
1、乙方保證委托甲方銷售的商品品牌為正品無假冒;保證產(chǎn)品質(zhì)量(包括商品包裝)應符合國家標準、行業(yè)標準以及雙方約定的質(zhì)量標準。
2、乙方提供樣品的,商品的質(zhì)量應同時與該經(jīng)甲方確認的'樣品質(zhì)量相同。
3、乙方對其提供的商品承擔售后服務責任,直到商品的質(zhì)量保證期限屆滿之日為止。
六、發(fā)貨及物流費用
乙方必須在 年 月 日交貨到甲方指定之地點,運費由__________承擔。
七、退換貨物
甲方在銷售過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的商品,或根據(jù)市場需求或甲方存放場地的情況,甲方有權要求乙方予以更換、退貨。辦理退(換)貨按下列方式辦理:
1、乙方應白甲方發(fā)退(換)貨通知之日起七日內(nèi)辦理退(換)貨手續(xù)。逾期不退(換)貨的,甲方每日按商品金額的______%收取場地占用費和管理費,逾期二十日未撤走,甲方有權削價處理或予以報廢,并沖減乙方貨款。
2、乙方未在上述時間內(nèi)辦理退貨手續(xù),影響了甲方倉庫商品存放、流通的,甲方有權停止乙方的貨款結算,直至乙方辦理完退貨手續(xù)為止
3、甲方有權要求乙方清退一定數(shù)量的滯銷的商品,乙方新品方可入場。
八、合同終止時商品處理
1、合同履行完畢或出現(xiàn)其它終止合同情形,乙方承諾無條件收回其所有未銷售的商品,由此發(fā)生的折扣或損失由乙方白行承擔。
2、本合同終止,不影響乙方承擔其在甲方已銷售、尚未銷售商品的質(zhì)量保證的相關責任。
3、對商品白然損耗或其它任何原因造成賬實不符,雙方對賬存在的差額,由甲乙雙方協(xié)商解決。
九、違約責任
1、乙方應嚴格按照合同規(guī)定質(zhì)量標準交付貨物,如因為乙方的貨物質(zhì)量問題引起消費者不滿或傷害事件,從而導致甲方商譽受損,其所有經(jīng)濟及商譽損失全部由乙方承擔。
2、如甲方按照實際經(jīng)營需求向乙方發(fā)出訂貨要求的,乙方應嚴格按照甲方訂貨單進行供貨。
3、甲方應按照合同約定與乙方進行結算。如甲方逾期支付,應按逾期支付金額的______%向乙方支付違約金。
十、免責條款
由于不可抗力、無法解決的技術原因及其它意外情形所造成的損失,甲乙雙方不承擔責任。宣稱發(fā)生不可抗力的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)將不可抗力事件通知另一方,并提供發(fā)生不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)
十一、其他
1、本協(xié)議是在雙方完全平等、白愿的基礎上簽訂的。本協(xié)議未盡事項,經(jīng)雙方協(xié)商,可另立補充協(xié)議。
2、本合同在履行中發(fā)生爭議,由當事人通過協(xié)商解決,如協(xié)商不成,則向甲方所在地人民法院起訴。
3、本協(xié)議一式兩份,均具同等法律效力。甲乙雙方各執(zhí)一份,白簽署之日生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
供應的合同3
(以下簡稱甲方)與 (以下簡稱乙方),經(jīng)過雙方平等協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守本合同所列的各條款。
1.標的、數(shù)量、交貨及合同有效期
1.1 標的名稱、品種、型號規(guī)格、單價、金額見合同附件“貨物清單”,乙方交付的貨物必須與合同附件“貨物清單”的內(nèi)容要求相一致。
1.2 供貨數(shù)量和交貨時間:本合同“貨物清單”的供貨數(shù)量是預計數(shù),實際供貨數(shù)量以每次甲方實際要求的供貨數(shù)量為準。
1.3 合同期限:從 年 月 日起至 年 月 日止(四個月)。
1.4 除技術規(guī)格另有規(guī)定外,計量單位使用公制。
2.價格
2.1 合同金額暫定為人民幣(大寫) 元整(¥: 元)。詳見合同附件“貨物清單”。
2.2 本合同總價格為預計數(shù),實際價格按每次實際供貨數(shù)量乘以本合同單價為準,本合同實際結算金額超合同暫定總額 時,甲、乙雙方簽訂補充協(xié)議。合同單價已包含各種稅費、設計、制造、檢驗、包裝、運輸、安裝、保險、售后服務等發(fā)生的所有費用及一切稅費,乙方按甲方要求的交貨地點交貨。
2.3 除雙方同意根據(jù)合同規(guī)定對合同進行變更或修改外,不論實際數(shù)量大于或小于合同預計數(shù)量,在合同執(zhí)行期間合同單價按2.4、2.5條執(zhí)行。
2.4 單價:按合同規(guī)定的單價,在合同執(zhí)行期間合同貨物清單上的單價固定不變。
2.5 貨物的單價詳見合同附件“貨物清單”。
3.履約保證金
3.1 履約保證金為合同金額的3%( 元)。乙方在合同生效后十(10)天內(nèi)交到甲方財務部。
3.2 在乙方不能履行本合同任何一項義務而承擔違約責任的情況下,甲方有權用履約保證金的資金補償違約金和其任何損失。
3.3 履約保證金在最后一批貨物交貨完并經(jīng)甲方驗收合格后在一個月內(nèi)將無息退回。如在退還履約保證金時發(fā)生銀行費用,則在履約保證金金額內(nèi)扣減銀行費用后將履約保證金余額退回。
4交貨時間
4.1在合同有效期內(nèi),乙方按合同附件“貨物清單”中的貨物(包括數(shù)量增加部分),按甲方的要求分批供貨。
4.2乙方接到甲方的當批交貨通知后, 2天內(nèi)將當批貨物送到合同規(guī)定的地點。
4.3交貨時必須攜帶送貨清單(一式三份,加蓋乙方公章并注明物資編碼、名稱、型號規(guī)格、廠家/品牌、單位、數(shù)量、單價、總價和本合同編號)及本合同;并同時開具有效發(fā)票(發(fā)票顧客名稱為:廣州地鐵環(huán)境工程有限公司,且注明本合同編號)
5. 支付
本合同以人民幣為貨幣單位,采用支票或電匯方式支付。
5.1按合同單價和乙方實際送貨數(shù)量,且每批貨物通過質(zhì)量驗收合格后每月結算一次。
乙方需先提交下列完整單據(jù):
1)乙方出具的金額為本次支付金額百分之一百100%的有效發(fā)票正本一份;副本一份;
2)經(jīng)甲方簽收的送貨清單。
6. 專利權
6.1 乙方應保證甲方在使用該貨物或其任何一部分時免受第三方提出侵犯其任何專利、注冊的設計、版權、商標或商品名稱或其他知識產(chǎn)權工業(yè)設計權的起訴及索賠。若甲方受到此類索賠或起訴,則所有責任由乙方承擔。
7. 交貨地點
7.1廣州地鐵環(huán)境工程有限公司的紫薇花園綠化工程工地。
7.2廣州市內(nèi)甲方指定的其它地點。
8.包裝和裝運
8.1 包裝必須與運輸方式相適應,包裝方式的確定及包裝費用均由乙方負責;由于不適當?shù)陌b而造成貨物在運輸過程中有任何損壞由乙方負責。
8.2 包裝應足以承受整個過程中的運輸、轉(zhuǎn)運、裝卸、儲存等,充分考慮到運輸途中的各種情況(如暴露于惡劣氣候等)和廣州地區(qū)的氣候特點,以及露天存放的需要。
8.3 包裝費、運費、保險費及其他相關費用已包含在合同價內(nèi)。
9. 質(zhì)量標準
9.1 按貨物清單要求驗收,甲方專業(yè)人員驗收。
9.2 綠化苗木必須是假植苗,假植半年以上。
10. 驗收與質(zhì)量保證
10.1驗收標準
a)、甲方對貨物制訂的檢驗標準。
b)、以經(jīng)甲方確認貨物清單要求的標準作為對貨物的檢驗標準。
10.2 檢驗方法
a)、甲方專業(yè)人員驗收.
b)、采取目測和簡易測量的方法對貨物的外觀檢驗,對產(chǎn)品進行檢驗。
c)、采取送驗的方法對貨物進行檢驗。如檢驗不合格,檢驗費由乙方支付。
d)、采取使用的方法對貨物進行檢驗。
10.3 質(zhì)量保證
a)、乙方保證合同物資是完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格等要求,嚴禁提供假冒偽劣產(chǎn)品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權解除本合同,且因此而產(chǎn)生的一切費用和責任由乙方承擔。
b)、合同貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方在七天內(nèi)負責更換,不能更換的,予以退貨,造成甲方的損失,由乙方負責,甲方應盡快以書面形式或口頭通知乙方,并向乙方提出索賠。
c)、履行乙方在其投標書中的服務承諾。
11. 違約索賠與賠償
11.1 誤期索賠
11.l.1 除非雙方書面同意延遲到貨,若乙方未能按雙方協(xié)商確定的到貨期交貨,且延遲超過兩周,甲方有權對超過兩周以后的延期追索違約金。該違約金應是延遲交貨的貨款以每滿一周2%計算,一周為七個自然天,不足一周的按一周計算。誤期索賠金額最高不得超過貨物總價的'5%。如果延遲是由于不可抗力事件造成,到貨時間可相應延長。如果乙方未按合同執(zhí)行或因疏忽而未能履行本合同項下義務以致嚴重影響項目進行時,或由于乙方延誤導致其應支付的違約金額達到合同規(guī)定的限額時,乙方應在甲方限定的時間內(nèi)補救上述失誤或疏忽,并負責賠償由此對甲方造成的經(jīng)濟損失。
11.2 質(zhì)量索賠
11.2.1 乙方應提供與合同要求相符的貨物,如經(jīng)檢驗,證實所供貨物與合同不符或存在缺陷,或使用的材料不合適,甲方可根據(jù)本合同有關質(zhì)量保證或檢驗的規(guī)定,在質(zhì)量保證期內(nèi)及時提出索賠,乙方同意甲方選擇下述一種或多種結合的方法解決索賠事宜:
1) 乙方同意甲方退貨,并將貨物被拒收前甲方已付的所有款項退還甲方,乙方承擔由此發(fā)生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續(xù)費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保管、維護和退回被拒收貨物所發(fā)生的其它所需的費用。
2) 根據(jù)貨物的疵劣和受損程度以及甲方因此遭受損失的金額,經(jīng)甲乙雙方商定,降低貨物成交價格。
3) 用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件來更換有缺陷的部份和/或修補缺陷部份,以使貨物達到合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能,乙方承擔一切費用和風險并負擔甲方遭受的一切損失。同時乙方相應延長被更換貨物的質(zhì)保期。
4) 乙方收到索賠通知后10天內(nèi),未給甲方答復的,視為索賠已被乙方接受。乙方未能在收到索賠通知后10天內(nèi),或征得甲方同意的延長期限內(nèi),按照甲方從上列方法中選擇的方案解決索賠事宜的,甲方將有權從未付貨款或履約保證金中扣回索賠金額,同時保留進一步要求索賠的權利。
11.3 所有違約金和賠償金的支付不減輕乙方合同項下的任何責任和義務。如果甲方所遭受的損失超過違約金,乙方應對超出違約金部分的損失給予賠償。
11.4 乙方在履行合同過程中造成的人身傷亡事故,及其對第三方造成的人身和財產(chǎn)損害,一切責任由乙方自行負擔,并不得因此影響交貨期。
11.5 乙方在履行合同義務時,因其過失(合同項下的過失、侵權或其他)直接對甲方設備或財產(chǎn)造成的物質(zhì)損失或損害,乙方應向甲方賠償。
12. 不可抗力
12.1 簽約各方任何一方由于受不可抗力事件的影響而不能執(zhí)行合同時,履行合同的期限應予以延長,其延長的期限應相當于事件所影響的時間。不可抗力事件是指簽約各方在締結合同時所不能預見的、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰(zhàn)爭、洪水、臺風、地震等。
12.2 受阻一方應在不可抗力事件發(fā)生后盡快用電報、傳真或電傳通知對方,并于事件發(fā)生后十四天內(nèi)將有關當局出具的證明文件用特快專遞或掛號信寄給對方審閱確認。一旦不可抗力事件的影響持續(xù)一百二十天以上,雙方應通過友好協(xié)商在合理的時間內(nèi)達成進一步履行合同的協(xié)議。
13. 合同變更與修改
13.1 因甲方的原因變更合同貨物的,甲方應以書面形式通知乙方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致簽署有關變更文件。如因此造成乙方履行合同義務的價格或時間增減,將對合同價格、交貨時間進行公平調(diào)整。乙方據(jù)此要求的調(diào)整必須在收到甲方通知后15天內(nèi)提出。
13.2 無論是按原合同要求,或是根據(jù)現(xiàn)場實際情況作出變更提供貨物,乙方都不能免除其對貨物應承擔的責任。
13.3 除了甲乙雙方簽署書面修改協(xié)議,并成為本合同不可分割的一部分的情況之外,本合同的條件不得有任何變化或修改。
14. 爭端的解決
14.1 凡與合同有關的一切爭端,甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決。如果友好協(xié)商后還不能解決,雙方同意任何一方可以向法院起訴。
14.2 訴訟地為廣州。
14.3 法院的判決對甲乙雙方均具有約束力。
14.4 訴訟發(fā)生的費用除法院另有判決外均應由敗訴方負擔。
14.5 在法院審理期間,除正在進行審理的部分外,本合同其他部分應繼續(xù)執(zhí)行。
15. 合同解除和終止
15.1 合同自然終止
甲乙雙方各自完成合同規(guī)定的責任和義務,合同自然終止。
15.2 違約違規(guī)終止合同
在甲方對乙方違約違規(guī)而采取的任何補救措施不受影響的情況下,甲方可向乙方發(fā)出書面通知書,提出終止部分或全部合同。如果乙方
1) 在二十八天內(nèi)未能遵守本條款的通知,或
2) 沒有甲方的書面同意轉(zhuǎn)讓合同或?qū)⒄麄合同項目分包出去,或
3) 破產(chǎn)或無力償還債務,收到法院對他發(fā)出的宣告破產(chǎn)并指定破產(chǎn)財產(chǎn)管理人的命令或與債權人達成有關協(xié)議,或為了其債權人的利益在財產(chǎn)管理人、財產(chǎn)委托人或財務管理人的監(jiān)督下營業(yè)或停業(yè)清理;或
4) 由于乙方違約而導致違約金金額達到合同規(guī)定的最高限額;
5) 如果乙方未能在合同規(guī)定的限期或甲方同意延長的限期內(nèi)提供部分或全部貨物;或
6) 如果乙方未能履行合同規(guī)定的其它任何義務;或
7) 如果甲方認為乙方在本合同的投標競爭和實施過程中有違反有關招標投標的法律、法規(guī),涉嫌用不正當手段影響甲方采購過程,包括謊報或隱瞞事實、損害甲方利益、干擾甲方、評委的招標、評標等行為。
15.3 定期評估不合格時的終止:甲方每半年對乙方的服務進行評估,評估內(nèi)容包括但不限于貨物質(zhì)量、交貨期、售后服務等,評估不合格,甲方有權終止合同,對乙方不做任何補償。
15.4 合同的終止都不應損害合同規(guī)定的甲方或乙方的任何其它權利或權力。
15.5 如乙方違約違規(guī)合同終止后,甲方可自己或由任何其他供應商(承包商)完成本合同項目,甲方有權從乙方處收回完成本合同項目所招致的所有額外費用。
15.6 如果甲方根據(jù)本條的規(guī)定,終止了全部或部分合同,甲方可以依其認為適當?shù)臈l件和方法購買與未交貨物類似的貨物,乙方應對購買類似貨物所超出的那部分費用負責。但是,乙方應繼續(xù)執(zhí)行合同中未終止的部分。
15.7 乙方應在甲方提出索償要求后三十天內(nèi)對甲方作出賠償。
15.8 由于乙方未盡責任或違約,甲方有權終止合同,并沒收乙方的履約保證金。
16. 適用法律
本合同適用中華人民共和國的現(xiàn)行法律。
17. 合同生效
合同雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章后本合同生效,合同生效日期以最后簽字日為準。
18. 主導語言
本合同語言為中文。
19. 合同生效
合同雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章后本合同生效,合同生效日期以最后簽字日為準。
20. 其它
21.1 中標通知書、投標文件、招標文件及本合同之所有附件均為本合同的有效組成部份,與本合同具有同樣法律效力,解釋的順序以文件生成時間在后的為準。
21.2 在執(zhí)行本合同的過程中,所有經(jīng)甲乙雙方法定代表人或其授權代表簽署確認的文件(包括會議紀要、補充協(xié)議、合同修改書、往來信函等)均為本合同的有效組成部分,其生效日期為雙方均簽字蓋章或確認之日期。
21.3 除甲方事先以書面形式確認同意外,乙方不得部分或全部轉(zhuǎn)讓其應履行的合同項下的義務。
21.4 本合同一式肆份,其中正本貳份,副本貳份。雙方各執(zhí)正、副本壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
法定代表人或授權代表人:
法定代表人或授權代表人:
簽字日期: 簽字日期:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
供應的合同4
甲方:______(供方)
乙方:______(需方)
因施工需要由乙方為甲方負責砂子的供應,為明確雙方的職責和權利,經(jīng)充分協(xié)商,按照《中華人民共和國合同法》達成如下協(xié)議本著公平公正的原則經(jīng)雙方友好協(xié)商特達成如下協(xié)議。
一、貨物名稱:0.5cm—2cm,2cm—4cm,石子、水洗沙。
二、質(zhì)量標準:石子、水洗砂、細沙、粒度均勻。水洗砂、細沙的質(zhì)量在國家標準范圍內(nèi)。砂子應級配良好、質(zhì)地堅硬、顆粒潔凈、粒徑小于5㎜,含泥量應小于3%,其它指標也應貼合《集料試驗規(guī)程》有關規(guī)定。
三、供貨方式:汽運
四、價格:甲方將以上貨物從運至____________的乙方工地,到貨價格為水洗砂____元m,0.5cm—2cm石子____元m,2cm—4cm石子____元m,細沙____元m,戈壁料____元m,以上價格均為含稅價(出具發(fā)票)。
五、供用量:按乙方實際要求用量供應。對所購砂料的數(shù)量由甲乙雙方在甲方指定的卸料點現(xiàn)場按照裝車收方計量或由乙方現(xiàn)場堆料必須數(shù)量后,甲乙雙方共同收方。具體采用那種方式收方,由甲方根據(jù)工程具體施工情景而定。此收方數(shù)量經(jīng)現(xiàn)場核實后,將作為結算的依據(jù)。
六、供貨時光:供貨期從本合同簽定之日起至工程結束止。
七、結算方式:乙方每壹個月將甲方所運砂石料貨款的60%結清。______年____月____日之前將所有剩余款結清。
八、乙方提前一天通知甲方供貨量,如甲方不能按時供應造成乙方損失。按此供應量價款的20%支付違約金(計每車付160元違約金)。
九、雙方職責與義務
。ㄒ唬⒓追铰氊熍c義務
1、向乙方供給所需砂料的規(guī)格和技術要求;
2、按照雙方確定的支付方式向乙方支付材料款額;
4、甲方有權拒絕乙方供給的'不合格材料,卸車時發(fā)現(xiàn)材料不貼合質(zhì)量要求或乙方不按甲方指定地點卸料時,甲方有權拒收;
5、甲方委托聯(lián)絡人,以保證乙方及時供應。
電話:______
(二)乙方職責與義務
1、保證按甲方要求供應砂料(此要求包括砂子的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、供應時光、供應地點等);
2、乙方為甲方供給所需的一切材料過程中的安全職責由乙方全部負責,甲方不負任何職責。
3、乙方聯(lián)絡人:電話:乙方接到甲方材料使用要求后在24小時內(nèi)供貨到現(xiàn)場。
甲方貨到現(xiàn)場后所發(fā)生的因自身原因造成他人及第三方的損失和人生傷害與乙方無關。
十、此合同自簽訂之日起生效,此合同一式四份,甲方一份,乙方三份。工程結束,本合同自動失效。
甲方:______乙方:______
代表:代表:______
____年____月____日____年____月____日
供應的合同5
長葛市第三糧油供應站(以下簡稱糧油供應站)于1998年4月23日在鄭州鐵路分局長葛站托運玉米五車,貨票記載到站為杭州鐵路分局寧波北站,貨物重量及計費重量均為61噸,每車玉米670件,每車運雜費543551元,五張領貨憑證的收貨人均是張巖(河南省糧食貿(mào)易公司工作人員)。隨后,糧油供應站依收貨人張巖的要求,將五張領貨憑證郵寄給在寧波市良茂有限公司(以下簡稱良茂公司)任經(jīng)理的同學薛飛。承運當日,糧油供應站向中國人民保險公司河南長葛市支公司貨運險長葛市代理處投保貨物運輸綜合險,被保險人為張巖,投保金額30萬元,交納保險費1200元。同年4月28日、5月1日、5月2日,五車玉米到達寧波北站后,該站依據(jù)寧波市人民政府下發(fā)的市政(1988)55號文件批轉(zhuǎn)的《關于寧波鐵路北站貨物疏運暫行規(guī)定》,將五車玉米交寧波鐵路北站客貨運輸服務公司,該服務公司在上述日期內(nèi)又將五車玉米交于寧波市汽車運輸總公司。1998年5月7日,良茂公司向?qū)幉ū闭境鼍呓榻B劉孝君提貨的介紹信,從寧波市汽車運輸總公司將五車玉米提走。1999年4月7日,糧油供應站到寧波北站查詢時,寧波北站貨運安全室阮時平向其出具了“請客貨運輸服務公司查交付情況,共五車”的字據(jù)。1999年4月16日,收貨人張巖向糧油供應站出具證明稱:至今未收到這五車玉米,未給任何單位、任何人出具有關身份證件。
1999年4月26日,糧油供應站向鄭州鐵路運輸法院提起訴訟,稱:被告所屬寧波北站在未見到領貨憑證及張巖身份證明情況下,將爭議貨物讓與其沒有關系的“寧波鐵路北站客貨運輸服務公司”提走,致使貨款無法收回。請求判令被告賠償貨款及包裝費損失43。3萬元,賠償運費及保險費用67881。60元,賠償追索貨款支出的差旅費5000元。
被告杭州鐵路分局答辯稱:原告是于1998年4月23日托運的貨物,寧波北站至次月2日先后將貨物交付給持領貨憑證的收貨人,已交付完畢。原告于1999年4月7日才來人查詢貨物,已超過《鐵路貨物運輸合同實施細則》第二十二條、《鐵路貨物運輸規(guī)程》第五十四條及最高人民法院《關于審理鐵路運輸損害賠償案件若干問題的解釋》第十五條所規(guī)定的索賠時效,喪失了實體請求權,應依法駁回原告的訴訟請求。貨物運單是鐵路貨物運輸合同的主要形式,故《鐵路貨物運輸規(guī)程》第三十四條明確規(guī)定貨物到站應向貨物運單內(nèi)記載的收貨人交付。本件貨物運單記載的收貨人為良茂公司,又有良茂公司的介紹信及有關領貨憑證,故對持證人辦理了交付,此不構成誤交付。因按貨規(guī)規(guī)定已將貨物運單隨貨交給了收貨人,現(xiàn)已無法取證。但根據(jù)編組記錄、卸貨記錄、發(fā)站回函,均能證明貨物運單載明的收貨人是良茂公司;特別是良茂公司提貨時出具了與五車貨物票號、車號相符的領貨憑證,表明原告已將領貨憑證即領貨權利交給了良茂公司,良茂公司是真正的收貨人。原告因發(fā)貨后未收到貨款,欲將商業(yè)風險轉(zhuǎn)嫁給已履行正常交付義務的鐵路運輸企業(yè),不符合《民法通則》的公平原則。
【審判】
鄭州鐵路運輸法院經(jīng)審理認為:原告按鐵路運輸?shù)囊?guī)定填寫了運單,提交了所運貨物,交納了運雜費,與鐵路運輸企業(yè)建立了貨物運輸合同法律關系,應受法律保護。被告未按貨票和領貨憑證記載的收貨人交付,屬于誤交付。被告辯稱五車玉米運單記載的收貨人是良茂公司,卻又提供不出該運單,應負舉證不能的責任。誤交付行為發(fā)生后,被告未編制貨運記錄。原告于1999年4月7日到北站查找貨物時得知誤交付,至同月26日向法院起訴,不超過《鐵路貨物運輸合同實施細則》關于承運人同托運人或收貨人相互間要求賠償?shù)臅r效期限180日的規(guī)定。除去丟失的1件貨物不屬于到達站的責任外,被告應賠償原告五車玉米款37991656元、運雜費2667755元、貨物運輸保險費1200元。原告請求被告支付的包裝費及其他費用因缺乏證據(jù)不予認定,其主張的差旅費因不屬于貨物運輸規(guī)定賠償?shù)姆秶,亦不予保護。依照《鐵路貨物運輸規(guī)程》第三十四條、第五十六條第三款,《鐵路貨物運輸合同實施細則》第九條第三款、第二十二條第一款,《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條,最高人民法院《關于審理鐵路運輸損害賠償案件若干問題的解釋》第八條的規(guī)定,該院于XX年1月31日判決如下:
一、被告杭州鐵路分局賠償原告糧油供應站玉米款、運雜費、運輸保險費407794。11元。
二、駁回原告糧油供應站關于運輸玉米包裝費、利息及差旅費的訴訟請求。
杭州鐵路分局不服判決,提出上訴,稱:1痹判決認定事實錯誤。(1)被上訴人對領貨人張巖未如期提到貨早已“知道”,其訴狀中的表述即是明證。拖了近一年的時間因貨款未收回而到寧波北站查找該批貨物由誰提走,原判關于被上訴人在時效內(nèi)不知權利被侵害的事實認定,顯然不能成立。(2)《鐵路貨物運輸規(guī)程》第五十四條第一項、《鐵路貨物運輸合同實施細則》第二十二條第二款第二項對賠償時效期限起算均有規(guī)定,且其內(nèi)容經(jīng)國家公布,明示于眾,作為合同當事人的被上訴人“應當知道”。被上訴人未在已知的法定索賠期限內(nèi)向上訴人主張權利,其實體權利已經(jīng)喪失。2痹判適用法律不當。3北景覆還鉤晌蠼桓丁I纖呷訟蚍ㄍヌ嶠渙碩嚳蒞椿蹺鐫說ゼ竊氐氖櫓ぃ均記載本案所涉貨物的收貨人是良茂公司,交付時已按《鐵路貨物運輸規(guī)程》三十四條規(guī)定辦理,貨、單一并交付給了運單記載的收貨人。4鄙纖呷似笠狄?guī)r婪ǚ至ⅲ原所屬寧波北站已移交蕭甬鐵路有限責任公司(以下簡稱蕭甬公司),上訴人現(xiàn)已非本案訴訟主體。請求二審法院裁定變更蕭甬公司為本案訴訟主體,依法改判上訴人在本案中不承擔賠償責任。
被上訴人糧油供應站答辯稱:其是在張巖明確答復未收到貨后前往寧波北站追查時才知道張巖確未收到貨。從1999年4月7日寧波北站書面同意查詢至我方起訴未超過六個月,未喪失追償權。鐵路貨物運輸中運單、貨票和領貨憑證所記載的收貨人是相互吻合的,未經(jīng)發(fā)貨人同意,他人無權變更。上訴人稱運單記載的收貨人是良茂公司,但又不能提供運單,所羅列的編組記錄、卸車記錄及貨運記錄,都不能和貨票、領貨憑證對抗,應負舉證不能的責任。
一審判決正確。
鄭州鐵路運輸中級法院經(jīng)審理還查明:1998年4月24日,糧油供應站作為供方與需方良茂公司簽訂了供貨合同,約定品種玉米,以實收數(shù)為準;供方貨到需方寧波北站后十日內(nèi)一次性付清貨款,價格、數(shù)量以雙方協(xié)商后需方電報為準。1998年5月4日上午,良茂公司收到糧油供應站吳金剛發(fā)來的傳真件,內(nèi)容是五車玉米的車號。1998年5月15日,良茂公司以匯票方式給吳金剛匯款16萬元。另上訴人提交的編組記錄、卸車記錄上記載的收貨人是良茂公司。
鄭州鐵路運輸中級法院經(jīng)審理認為:本案系鐵路運輸合同糾紛,當事人向鐵路運輸企業(yè)要求賠償?shù)恼埱髾啵瑫r效期間應依據(jù)最高人民法院《關于審理鐵路運輸損害賠償案件若干問題的解釋》第十五條第一款的規(guī)定,適用180日的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條的規(guī)定,訴訟時效期間應從知道或者應當知道權利被侵害時起計算。
糧油供應站于1998年4月23日辦理托運五車玉米,隨后將領貨憑證寄給良茂公司經(jīng)理薛飛,5月4日良茂公司收到糧油供應站發(fā)來的關于五車玉米車號的傳真件,5月7日良茂公司從到站將五車玉米提走,5月15日糧油供應站收到良茂公司給付的部分玉米款16萬元,此時糧油供應站就應當知道所托運的玉米不是由領貨人張巖領走,糧油供應站即應在自此時起180日內(nèi)向鐵路運輸企業(yè)請求賠償。但糧油供應站于1999年4月26日才向法院起訴主張權利,顯然已超過了訴訟時效期間。故上訴人關于本案已過訴訟時效的上訴理由成立,本院予以支持。上訴人關于其現(xiàn)已非本案訴訟主體的上訴理由,因上訴人未當庭舉證,故不予審議。依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條,最高人民法院《關于審理鐵路運輸損害賠償案件若干問題的解釋》第十五條第一款,《鐵路貨物運輸合同實施細則》第二十二條第一款,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項、第(三)項之規(guī)定,該院于XX年9月1日終審判決如下:
一、撤銷鄭州鐵路運輸法院一審民事判決。
二、駁回被上訴人糧油供應站的訴訟請求。
【評析】
處理本案的關鍵問題在于原告起訴是否超過訴訟時效。如果超過訴訟時效,一切賠償都無從談起。
根據(jù)最高人民法院《關于審理鐵路運輸損害賠償案件若干問題的解釋》的規(guī)定,托運人向鐵路運輸企業(yè)的索賠時效為180天,但訴訟時效如何起算,有不同的理解:第一種意見認為應自運到期限屆滿后第30日起算;第二種意見認為應自鐵路企業(yè)交給貨運記錄的次日起算;第三種意見認為應自原告向到站查詢得知誤交付時起算;第四種意見認為應自知道或應當知道權利被侵害時起算。第二種意見明顯不妥。因為本案情況特殊,承運人一直未編制貨運記錄,當然不存在交給貨運記錄的事實,所以不能以交給貨運記錄的次日作為起算日期。第三種意見也不妥,因為從本案情況看,托運人并非在查詢時才得知誤交付。第一種意見的不妥之處在于其引用的自第30日起算,是司法解釋對于承運中的貨物發(fā)生損失或逾期的一般規(guī)定,并非對誤交付的專門規(guī)定。最高人民法院法交(1993)14號《關于運輸貨物誤交付法律責任問題的復函》中明確指出:“承運人應編制而未編制貨運記錄交給收貨人的,依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條規(guī)定,訴訟時效從知道或應當知道權利被侵害時起算!币虼耍谒姆N意見是正確的。原告作為托運人與良茂公司簽訂了供貨合同,后又將車號告知,隨后又收到良茂公司的.匯款。在其于5月15日收到良茂公司的匯款時就應當知道貨物已被良茂公司領走,其權利被侵犯。所以,以此時間作為起算日期,是恰當?shù)摹?/p>
被告能否構成誤交付也是處理本案的一個難點問題。被告向法庭提交了多份按貨物運單記載的書證,如編組記錄、卸車記錄,這些記錄均記載貨物的收貨人是良茂公司。但是,領貨憑證上顯示的收貨人是張巖。根據(jù)《鐵路法》的規(guī)定,應以貨物運單記載的收貨人為準,但雙方都不能舉出貨物運單。在這種情況下,就要判定哪個證據(jù)效力更高。通常來講,領貨憑證與貨物運單是一致的,并且在發(fā)站經(jīng)過承運人的檢查,在效力上高于編組記錄、卸車記錄。但難點在于,本該托運人舉證的貨物運單,其未舉證,卻只舉證了領貨憑證,給法院認定事實帶來了難度。
責任編輯按:
在本案中,原告托運的五車玉米,從其與案外人良茂公司簽訂有玉米的供貨合同、合同約定的到站為寧波北站、1998年5月4日原告向良茂公司傳真五車玉米的車號、此后收到良茂公司的部分貨款以及原告依領貨憑證上收貨人張巖的要求將五張領貨憑證寄給良茂公司的經(jīng)理薛飛這些事實來看,實際是為了履行與良茂公司的供貨合同中其作為供方的交貨義務。在其已實際收到良茂公司給付的部分貨款時,無論是貨物運單,還是領貨憑證均已失去了主張?zhí)嶝洐嗬男ЯΓ冶砻髌鋸拇藭r起應知其權利(全部貨款的差額)受到侵害。也就是說,無論貨物運單、領貨憑證上的收貨人記載為誰,只要托運人(發(fā)貨人)與真正的實際收貨人,也即托運人作為合同供方與合同需方之間發(fā)生托運的貨物交付的有關指示和實際結算關系,就應該認為托運人已放棄了憑貨物運單向承運人主張誤交付的權利。特別是在本案這種情況下,作為托運人的原告的有關行為,實際上已成為作為到站的被告向良茂公司交付貨物的基本原因。因此,在原告自己十分明確真正收貨人是誰,且又在真正收貨人提取貨物中起了幫助作用,并接受了真正收貨人的合同部分對價的履行情況下,原告就尚未收到的部分貨款向到站的被告主張權利,應屬轉(zhuǎn)嫁商業(yè)風險的行為,是不符合誠實信用原則和公平原則的,原告只應當向其合同需方主張供貨合同下的權利,不能再依運輸合同主張其作為托運人的權利。從上述意義和本案事實上認定,被告向良茂公司交付貨物的行為是構不成誤交付的。故而既便原告依運輸合同享有的追索時效尚未超過,其訴訟請求也是應當被駁回的。
供應的合同6
公約編號_________________
簽訂日期_________________
簽證編號_________________
需方
經(jīng)────────兩邊會商,簽訂本公約,互助信守。
供方
┌───┬────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────┐
│品名│規(guī)格型號│單位│數(shù)量│單價│金額│交貨日期│超欠幅度%│
├───┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│││││││││
├───┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│││││││││
├───┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│││││││││
├───┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│││││││││
├───┴────┴──┴──┴──┴──┴────┴─────┤
│貨款總計人民幣(大寫)│
└───────────────────────────────┘
1,質(zhì)量標準:_____________________________________________
2,交貨(運輸)方法及地點:_________________________________
3,包裝要求及費用負擔:___________________________________
4,結算方法及期限:_______________________________________
5,別的:_________________________________________________
(1)未按公約法則的時候、數(shù)量交貨,少交而需方仍必要的,應按數(shù)補交,不必要的,可以退貨,并負擔每天負約貨款的千分之三違約金。
(2)品種,規(guī)格,質(zhì)量,包裝不符合同法則,需方贊成收貨的,根據(jù)供方所策劃的`品種,盡情抉擇,按質(zhì)講價。需方差別意收貨,允許退貨。
(3)別的:________________________________________________________________需方經(jīng)濟責任:
(1)對無端變動品名,數(shù)量,不踐諾公約,給供方造成吃虧,應給付供方實際吃虧的千分之一補償金。
(2)對無端不按公約法則時候取貨,事前未聲明,每延期一天,應負擔每天遲取貨款的千分之一違約金。
(3)別的:________________________________________________________________供需兩邊因為人力不可抗拒的災禍和確非企業(yè)本身釀成的因為,而不能踐諾公約時,經(jīng)兩邊會商贊成,由考核構造查實表明,經(jīng)當局承諾,可以裁減或免于經(jīng)濟責任。
別的未盡事變,由兩邊會商,可另訂附件。
本公約一式份,自工商行政辦理構造考核之日起見效,有效期到年月日
┌─────────────────┬────────────────┐
│供方(蓋印)│需方(蓋印)│
│││
│││
│年代日│年代日│
├─────────────────┼────────────────┤
│簽證構造(蓋印)││
│││
│││
││年代日│
└─────────────────┴────────────────┘
供應的合同7
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》雙方互惠互利的前提下,特定如下協(xié)議:
一、甲方所承建的,全部由乙方供應。
二、鋼材質(zhì)量標準:合格產(chǎn)品。
三、計算標準:螺紋、圓鋼、帶肋、按國家理論計點支計算。線材以過磅為準。
四、價格標準:送貨當天以武漢市意達武漢網(wǎng)站武鋼鄂鋼產(chǎn)品信息價格為在基準價上另加元噸為雙方成交價送合格產(chǎn)品,運費由乙方承擔,下費由甲方承擔。不含稅票。
五、結算標準:價格及數(shù)量以甲方指定收料員簽字為準。(收料員由甲方指定委派,甲方向乙方下達委派通知書,通知書上應注明收料員的姓名、身份證號及聯(lián)系方式,并附有身份證復印件。)
六、結算方法:甲方在收到乙方鋼材后,須在四十五日內(nèi)付清貨款,如果甲方不能按時付清貨款按鋼材總量每噸每天加5元。
七、如甲方不能按第六條付款方式付款給乙方,乙方有權停止供貨,并有權追回全部貨款。
八、違約責任:(1)乙方責任:乙方應按甲方用量的`計劃單在三日內(nèi)負責將鋼材送到甲方指定的地方,除自然條件不可抗拒的情況下,造成甲方停工或其他損失,應由乙方承擔甲方相應損失;(2)乙方送鋼
材應按甲方的質(zhì)量要求配送,如有鋼材不合格現(xiàn)象,(在接到甲方通知后)乙方應即時進行調(diào)換,上下費及運費由乙方承擔。(3)甲方責任:此工程的所有鋼材(螺紋鋼、圓鋼、線材、帶肋鋼)甲方不得向任何單位購進,否則甲方屬違規(guī)約,則乙方不僅有權停止供貨、而且有權按本合同第六條向甲方索要鋼材款以及從停止供貨起按已送鋼材總量每天每噸加5元計算違約金。
九、甲乙雙飛如果有未盡事宜另行協(xié)商,經(jīng)甲乙雙方同意后,達成書面協(xié)議。
十、如果甲乙雙飛未按合同|履行責任,經(jīng)過甲方雙方協(xié)商未妥,甲方或乙方則可向武漢市仲裁委員會提交訴訟。
十一、本合同一式二份簽字后即時生效。
甲方方簽章
乙方簽章
20xx年XX月XX日:
供應的合同8
需方: (以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)甲、乙雙方共同協(xié)商,本著公平、公正、質(zhì)量第一、信譽至上的交易原則,甲乙雙方達成如下協(xié)議條款:
一、 雙方簽訂供貨合同,供方必須出具企業(yè)資質(zhì),需方作為檔案保存。
二、 供方德州永強新型建材有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(防凍泵送劑)質(zhì)量必須符合GB8076-20xx中相關質(zhì)量標準及國家制定的相關混凝土技術標準。
三、 產(chǎn)品驗收要求○1摻量2.5%○2產(chǎn)品進場前由需方抽樣檢驗合格后方可進場。3產(chǎn)品每批次進場時供方隨產(chǎn)品提供產(chǎn)品出廠合○格證及產(chǎn)品檢驗證明,復印件需加蓋公司公章。
四、 產(chǎn)品質(zhì)量的違約責任:供方所供產(chǎn)品在需方使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題,經(jīng)有關技術權威檢驗部門檢驗確屬供方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,由供方承擔一切經(jīng)濟損失及法律責任。
五、 供方必須保證需方的.正常生產(chǎn),要供貨及時。
六、 防凍泵送劑單價為1770元/噸(含發(fā)票)包括運費,供方原材料市場有大變動時雙方另行協(xié)商。
七、 結算方式:1以需方地磅計量數(shù)為準○2數(shù)量由需方收料人員○簽字認可○3兩個月結80%,三個月結清,若超期按所欠貨款每天千分之三的滯納金支付。
八、 本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章起生效,并具有法律效力。
甲方簽字:年 月 日
乙方簽字: 年 月 日
供應的合同9
甲方(供應商)
乙方(買方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下條款,共同遵守:
一、訂單明細:乙方向甲方購買以下常規(guī)產(chǎn)品:
注:1。以上數(shù)量和尺寸主要根據(jù)實際交貨訂單計算
2.以上價格不含稅。
3.甲方負責運輸(僅限中山到哈爾濱的長途)。
二、質(zhì)量檢驗:
1.質(zhì)量標準:按照國家相關標準驗收
2.尺寸要求:以乙方訂購的尺寸為準。
3.包裝要求:貨物的包裝必須滿足易碎貨物的運輸和搬運要求,并符合乙方的.標準包裝,包裝費用包含在產(chǎn)品報價中。
4 .支付方式:
本合同簽訂后,乙方一次性支付合同總金額,即人民幣:元作為定金。甲方收到乙方定金后,應下單生產(chǎn),生產(chǎn)應在天內(nèi)完成。乙方應在第二天內(nèi)付清人民幣余額,貨物將從中山發(fā)貨,并在天內(nèi)到達上海。
三.交貨方式、交貨時間和交貨地點:
1.交貨方式:先付款后發(fā)貨,一次性送到乙方指定的上海工人處
2.交貨時間:貨物在收到定金之日起15天內(nèi)到達上海
3.交貨地點:上海
四、產(chǎn)品接收和檢驗:貨物到達指定地點后,供應商應以書面形式向買方提交到貨數(shù)量、型號和檢驗申請,買方應有專人(有委托書)負責清點和檢驗貨物,并簽字確認。檢驗應符合相關國家標準(根據(jù)客戶確定的型號標準進行驗收。)
五、對產(chǎn)品提出異議的時間和方法:
乙方在收貨當天發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量、品種、型號、質(zhì)量不符合國家標準和確認樣品的,應在2日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方將在7個工作日內(nèi)對乙方提出的異議給予書面說明。如果產(chǎn)品不符合國家標準和確認的樣品要求,甲方將免費更換。如果乙方在完工后2天內(nèi)未提出任何書面異議,則乙方已確認所有安裝產(chǎn)品均合格!
七.違約責任
1.如甲方未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)交貨,甲方應按日向乙方支付逾期付款萬分之三的違約金,并承擔由此造成的損失;
2.如果乙方未能及時收到貨物,導致貨物延遲交付,乙方應承擔所有延遲損失;
3.如乙方未按合同約定及時付款,乙方應按日向甲方支付逾期付款萬分之三的違約金,并承擔由此造成的損失;
八.其他條件
1.合同變更:雙方無權單方面變更合同規(guī)定的內(nèi)容。如需變更,應經(jīng)雙方協(xié)商后進行。
2.本合同經(jīng)雙方簽字后生效。雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的一切調(diào)解、訴訟和連帶責任,均同意以中山區(qū)法院的仲裁為主要方式。
3.未盡事宜,雙方可通過補充協(xié)議補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自簽字之日起生效。
甲方(公章):_____________
____年____月____日
乙方(公章):_______________
____年____月____日
供應的合同10
供方:簡稱甲方。
用方:簡稱乙方。
乙方在黔江城內(nèi)承建麗都花園二期房建工程,需要鋼材。甲方多年經(jīng)營建材業(yè)務。為了雙方互惠互利,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,根據(jù)我國《合同法》規(guī)定達成如下協(xié)議:
一、甲方向乙方提供不同型號的建筑鋼材800噸,價格按重慶市場同期同類供貨(建筑鋼材)時的雙方認可價格結算,所供鋼材質(zhì)量包檢并附質(zhì)檢報告書,數(shù)量以乙方選擇的過磅處過磅數(shù)量為準。
二、供貨方式:
1、乙方在20xx年11月1日至20xx年1月30日前根據(jù)乙方工程需要鋼材數(shù)量和甲方書面通知,由甲方組織約300噸建筑鋼材供給乙方。
2、由甲方組織車輛根據(jù)乙方所需的鋼材及時裝運至乙方建設工地(黔江城內(nèi))并由乙方組織裝卸及驗收,卸貨的費用由乙方承擔。
3、另外500噸在20xx年1月30日后,根據(jù)甲、乙雙方供需另行協(xié)商。
三、貨款結算方式:
1、墊資5個月。
2、中途根據(jù)雙方實際情況可以預支付部分貨款。
3、乙方在20xx年3月30日前與甲方結算貨款,如貨款不能及時支付,則由乙方按農(nóng)村商業(yè)銀行同期同類貸款利率的叁倍支付甲方利息。
4、甲方組織的貨運車輛由重慶至黔江(城內(nèi))所產(chǎn)生的`以下費用由乙方承擔,其中:鋼材運費160元/噸,吊裝費30元/噸(限重慶市場)乙方補助甲方差價650元/噸。
四、本合同生效后,甲、乙雙方應共同履行合同約定事項,若違約由違約方賠償履約方的經(jīng)濟損失,并支付違約金5萬元。
五、本合同未盡事宜由甲、乙雙方共同協(xié)商。
六、本合同一式二份,雙方簽字生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
20xx年XX月XX日
供應的合同11
使用方:(以下簡稱甲方)
供應方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《太原市建筑工程商品混凝土定額》、《太原市建筑工程造價管理信息》及市定額張下達的相關文件,本著平等互利的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,由乙方供應給甲方本工程所需的商品砼。為明確雙方的權利和義務,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程名稱:
二、工程地址:
三、工程概況:
1、結構類型:
2、層數(shù):
3、商品砼供應總量:約m,按照施工圖以實辦理結算。
四、施工日期:_____年_____月_____日至_____年_____月日
五、砼供應部位、數(shù)量、時間、強度等級、技術質(zhì)量要求詳見《商品砼供應計劃單》(附表二)
六、本工程商品砼單價、計量及結算方式
1、本工程主體砼計量方法:
按照圖紙用量進行計算,損耗1.5%,扣除所有洞口所占的體積,不扣除鋼筋所占的體積。
3、結算方法:
1)結算批次:
主體工程:按單體工程分別結算附屬工程:按單批砼供應量為結算批次
2)每批砼供應完后,甲乙雙方在一周內(nèi)辦理結算,由雙方代表簽字確認砼方量及結算金額。
3)付款方式:本工程施工至主體層澆筑完成后,日內(nèi)付至已完工程量的%,以后每月為一付款批次,每月的25日為結算日期,日內(nèi)付已完工程量的%,待主體封頂前付至總結算額的%,主體封頂后,遞交28d強度報告后三個月內(nèi)全部付清。
七、甲方責任:
1、在工程施工前辦理施工許可證和使用商品砼登記表,甲方應嚴格按照《混凝土結構施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50204-20xx)有關規(guī)定和山西省地方標準《預拌混凝土生產(chǎn)和施工規(guī)程》(DBJ/220-20xx)進行澆筑施工和養(yǎng)護。
2、砼運到現(xiàn)場后,甲方應按《普通混凝土力學性試驗方法標準》(GB/T50081-20xx)要求將原始砼見證取樣制作試塊,并進行標準養(yǎng)護,按《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ107-87)規(guī)定進行砼強度評定。甲方未經(jīng)乙方技術負責人同意,不允許在砼內(nèi)摻入外加劑、摻和料或水。
3、乙方將商品砼供至現(xiàn)場后,甲方應按《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》(GB/T50082-20xx)對砼的坍落度、和易性檢驗后簽字驗收并及時組織澆筑。
4、甲方需在供應前48小時把砼計劃單交至乙方工地代表,澆筑時間要準確至小時。如需臨時停工或變更計劃單內(nèi)容時,甲方應在計劃供應時間的1小時前用書面或口頭形式通知乙方。
5、甲方砼計劃下達準確,若因甲方下達計劃不準確而產(chǎn)生退灰現(xiàn)象,則乙方應積極配合處理。
八、乙方責任:
1、嚴格按照山西省《預拌混凝土生產(chǎn)和施工規(guī)程》(DBJ/T220-20xx)進行商品砼生產(chǎn),在合同簽訂后向甲方提供《預拌混凝土使用說明書》。
2、乙方接到甲方砼供應計劃單后,應立即做好機械、材料、生產(chǎn)準備。安排調(diào)度員、車隊長(或泵車司機)到工地查看現(xiàn)場情況,由甲方工地代表核準供應時間與相互配合事宜。如未按甲方需求時間及時達到,延誤超過4小時乙方承擔3000元違約金,此后每延誤1小時承擔20xx元的違約金,以此累積計算,直至砼達到現(xiàn)場為止。
3、乙方應按砼技術規(guī)定和質(zhì)監(jiān)部門規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)控手段組織生產(chǎn)隨機抽樣,制作試塊檢驗報告及有關資料及時供給甲方。否則甲方有權拒絕接受乙方的混凝土,如因此給甲方造成工期的延誤(以監(jiān)理公司文件為準)則乙方應每延誤一日向甲方支付合同總價款千分之二的`違約金。
4、乙方應逐車計量和檢驗,以保證砼數(shù)量和質(zhì)量,同時根據(jù)甲方施工要求,晝夜按時連續(xù)發(fā)貨,保證施工進度和工程連續(xù)澆搗需要。乙方砼罐車到場間隔時間不得超過半小時,否則每次承擔5000元的違約金,如不足以彌補甲方損失的按實際損失賠償。同時乙方由于坍落度不符合要求必須無條件退貨或由乙方技術人員摻加減水劑使砼符合坍落度要求。
5、乙方必須及時提交28d砼強度報告。
6、乙方在履行本合同過程中超過五天不能按甲方要求供貨則甲方有權終止本合同,并由乙方向甲方承擔合同總價款10%的違約金。
九、混凝土工程發(fā)生質(zhì)量事故后,甲方及時通知乙方,在國家標準的基礎上,查清事故原因,確定事故責任,提出處理方案協(xié)商解決。如對質(zhì)量有爭議,雙方委托質(zhì)量鑒定機構進行鑒定。
十、爭議的處理辦法:
甲、乙雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方均有權采取下列辦法解決:甲方住所地人民法院提起訴訟
十一、其他:
1、正常施工情況下,甲方不得擅自更換或者增加其他砼供應方。乙方在不能滿足甲方供應要求的情況下,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,方可更換砼供應方。
2、本合同項下的工程非因乙方原因中途停工超過一個月或遇甲方中途退場等原因,導致甲方停止使用乙方砼,甲方應自停工之日起三個月內(nèi)將乙方的所有砼款結清,重新開工后商品砼單價重商談。
3、其他未盡事宜,發(fā)生時雙方協(xié)商,簽訂合同補充條款。
十二、本合同一式份,甲方份,乙方份自蓋章之日起生效,有效期至供完帳清后止。
十三、未經(jīng)雙方加蓋公章本合同文本文字手工涂改、刪除無效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
供應的合同12
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就建筑材料公益事宜達成以下合理以便共同遵守。
第一條:
工程地點:
第二條:材料名稱及指標
第三條:計價方式
1、市場價格是指當前時期,當?shù)亟ㄖ袌鲈儍r,公認的市場合理價格。如市場價格有變動,乙方應提前5天與甲方協(xié)調(diào),如因價格方面未能達成統(tǒng)一協(xié)議,甲方在10內(nèi)將乙方貨款結清,甲方有權選擇另一供貨商,乙方不得干涉。
2、最終結算按甲方實際驗收合格的簽收票據(jù)數(shù)量為依據(jù)。
第四條:付款方式
1、主體完工后的15日內(nèi)支付總材料款的70%。
2、主體全總封頂后支付材料款的剩余部分。
3、工程內(nèi)外裝飾完工后的15日內(nèi),乙方剩余的材料款一次性全部結清。
4、而上述材料乙方一律不承擔發(fā)票、稅金,由甲方自行承擔。
第五條:交貨方式
1、由甲方通知乙方供貨時間,品種數(shù)量由現(xiàn)場實收數(shù)量為準,運至甲方施工指定的地點,并卸放整齊,并保證材料數(shù)量、質(zhì)量。
2、如甲方施工現(xiàn)場道路的`問題讓乙方運輸車輛未能按時間地點到達,甲方承擔一切責任。
3、如因乙方資金不足或其它原因,材料不按時到達,導致甲方工地因材料停工誤工,乙方必須承擔由此帶來的一切經(jīng)濟損失,甲方有權從材料款中扣除此費用。
第六條:質(zhì)量標準和驗收方式
1、乙方提供的材料必須符合甲方要求的標準和質(zhì)量,文明供貨。
2、乙方所送的材料甲方抽樣送實驗室復試,如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,甲方有權讓乙方更換合格的產(chǎn)品,乙方承擔一切經(jīng)濟損失。
第七條:違約責任
1、甲方未能按合同付款,乙方可以停止供貨,甲方需付乙方每日5%的違約金,甲方無權選擇其它的材料供應商
2、乙方交貨不符合質(zhì)量要求,甲方有權拒收或退貨。
甲方簽字: 乙方簽字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
供應的合同13
使用方:(以下簡稱甲方)
供應方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規(guī)和本項建設工程的具體要求,甲乙雙方在協(xié)商一致的基礎上,本著平等、自愿、公平和誠信的原則,宜賓誠展建設有限責任公司興文嘉記項目部所需的空心磚,配磚供應事宜簽訂本合共,共同遵守,具體條款如下:
第一條材料交貨地點、供貨期限
1.1交貨地址:興文縣僰山鎮(zhèn)僰王新城二期房建(項目工地內(nèi))
1.2供貨起止時間:合同簽訂之日至該項目用磚需求結束。
第二條供應要求及價格
2.1單價:空心磚205元/立方米(開據(jù)專用發(fā)票)
2.2上述價格為到貨價。(含運費、裝卸費和稅費)。
2.3放量以乙方卸下車堆放整齊收方。
第三條結算和資金支付款條
3.1結算方式:甲方每月25日按實進行計量,次月(15-25)日支付乙方全額貨款(乙方需開據(jù)專用發(fā)票)。
3.2送到工地,甲方應指定專人在發(fā)貨單上簽字作為收貨確認。
第四條質(zhì)量標準和驗收
4.1乙方對供應材料的質(zhì)量負責。
4.2材料應符合現(xiàn)行國家質(zhì)量要求和行業(yè)有關標準,符合業(yè)主要求。
第五條甲方的責任和義務
5.1甲方應根據(jù)施工進度,提前1至2天向乙方提出購貨要約。
5.2乙方按時送達材料后,甲方應及時組織驗收,現(xiàn)場簽收確認。
第六條乙方的責任和義務
6.1乙方應按合同要求及時保質(zhì)保量供應材料。
6.2乙方應按國家有關規(guī)定及時向甲方提供相關資料。
第七條甲乙雙方其他約定條款
7.1雙方約定材料在運到甲方指定的地點前,產(chǎn)品毀損、丟失由乙方承擔。
7.2乙方向甲方供應的產(chǎn)品規(guī)格:空心磚(六空磚)240mm×220mm×200mm
7.3乙方向甲方提供的產(chǎn)品應符合甲方圖紙上的設計要求。
第八條違約責任
8.1非質(zhì)量原因甲方中途退貨,應當承擔退貨價金50%的懲罰性違約金。
8.2乙方不能按期交貨的,(甲方將推遲付2個月支付乙方本月的全額貨款)。乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合雙方約定的'質(zhì)量標準,甲方有權退貨拒收。
8.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承擔違約責任。
8.4乙方如不能按時供貨,甲方有權單方面解除合同,乙方并負責甲方的損失費。
第九條爭議解決條款
9.1因本合同發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。
9.2如仍未解決,依法向甲方企業(yè)法人住所的有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條合同生效及其他
10.1合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,每份具有同等法律效力。
10.2本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供應的合同14
需方:(以下簡稱為甲方)
供方:(以下簡稱為已方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則,經(jīng)過雙方充分協(xié)商,特訂立如下買賣合同:
一、乙方向甲方提供苗木的名稱、數(shù)量、規(guī)格和價格,見下表或附清單:
二、供苗時間、地點、方式
1.供苗時間、地點:乙方于月月木。具體交貨日期由甲方在上述時間段內(nèi)自行確定,但須提前5天通知乙方。
2.苗木交貨地點和方式:乙方負責將苗木運送到甲方指定地點交貨,運輸費用由乙方承擔。
3.苗木栽植:本合同所供苗木由甲方負責栽植。
三、苗木質(zhì)量驗收標準及驗收方法
1.驗收標準:乙方向甲方提供的苗木除達到上表中的規(guī)格要求外,還應滿足如下質(zhì)量要求:植株強壯、完整、樹桿挺直、不偏冠、無病蟲害。
2.驗收方法:交貨時,甲方安排專人到交貨地點,按上述質(zhì)量要求現(xiàn)場驗收苗木數(shù)量和質(zhì)量。
四、付款方式
本合同中苗木單價為苗木的包干結算價格,包括苗木采購、起挖、包裝、裝車費用。貨到甲方指定工地位置驗收合格后,甲方向乙方支付苗木款的 70%,待甲方所需苗木乙方供貨完成驗收后甲方10個工作日內(nèi)付清最后到貨的苗木款。
五、責任
1.若甲乙雙方在簽署合同后,中途若有減少或增加苗木的購買數(shù)量,甲方應在乙方采購前三天至五天通知乙方實際數(shù)量。
2.乙方未能按甲方要求供貨造成苗木質(zhì)量達不到工程要求的,乙方將無條件退貨。
3.乙方未能按甲方要求的時間拖延三天后供貨的,苗木甲方拒絕接收,造成的損失均有乙方承擔。
六、其它約定
1.無論甲、乙方所在地遭遇人力不可抗的自然災害(如:瘟疫、戰(zhàn)爭、強震、冰雹、狂風、洪水),造成甲乙雙方不能完成履行本合同的.情況下,雙方不承擔違約。
2.本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成向可向雙方各自所在地的仲裁委員會尋求仲裁調(diào)解,仲裁調(diào)解不成,可向雙方各自所在地人民法院起訴。
3.本合同一式兩份,雙方各持一份,具有同等的法律效用,本合同自雙方簽字之日起有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供應的合同15
甲方:_________ 乙方:_________
一、本合約自簽署日_________年有效,欲終止本代理關系,需經(jīng)由甲乙雙方之任一方以書面通知,否則本合約效力將自行展延(付費項目則需另行付費本合約方為有效)。
。ㄒ唬┮曳酱砑追街我划a(chǎn)品供貨期間屆滿,甲方已不從事該產(chǎn)品之制造生產(chǎn)或代理,甲方需于終止供貨前一個月內(nèi)通知乙方使產(chǎn)品下架,該產(chǎn)品代理關系終止。
(二)甲方產(chǎn)品經(jīng)由乙方代理市場推廣銷售期間,甲方之產(chǎn)品銷售后如遇消費者糾紛,在甲方與消費者責任未厘清前,本契約代理關系效力自動中斷,如消費者交易糾紛事件已經(jīng)由甲方完成善后處理,甲方需另行以書面通知乙方進行續(xù)約,本契約時效始繼續(xù)。
。ㄈ┘追街a(chǎn)品在本契約時效期間于乙方網(wǎng)站展售之產(chǎn)品資料,其代工處理費用需先支付予乙方。
二、甲方供貨,需配合乙方服務申請流程制度,提供約定比例之利潤,作為本站進行產(chǎn)品市場推廣之勞務所得。
三、甲方不得提供違法、違禁或違反其它相關法令之商品,若因此而引起糾紛或訴訟,概由甲方負法律責任。
四、甲方于接到乙方傳送之訂單后,三個工作日內(nèi)(扣除法定假日),需將商品交由特約物流公司或掛號郵寄方式送出,所需之運費一律在售價(報價)中內(nèi)含。甲方產(chǎn)品送出時,務必核對由消費者本人親自簽收,關于產(chǎn)品之物及權利擔保責任,以及運送風險由甲方負擔。
五、消費者訂購之商品一律以貨到付款方式銷售,購物之發(fā)票由甲方開立寄送。
六、消費者于本公司系統(tǒng)中的訂購行為,除甲方于商名說明項上注明不得退貨外,其猶豫權利受相關法令保障,以收貨單為憑7日內(nèi)退貨,惟送貨成本由消費者負擔。
七、每月售貨額于每月15日及月底結算,甲方并于結算后10日前,將本公司網(wǎng)站代理銷售之勞務所得,存入本公司帳戶。
八、甲方與消費者之交易糾紛,應由雙方自行解決,乙方不負損害賠償責任。交易糾紛含客戶購買之產(chǎn)品有瑕疵、錯誤或其它因素導致消費者使用本系統(tǒng)后拒絕付款等情事。而糾紛經(jīng)_____單位_____后若屬甲方責任,則由甲方負擔上項交易款項之退還,乙方已收取之代理銷售勞務所得,無返還責任。
九、甲方有權參與乙方舉辦之各項促銷與展覽活動,需由甲方支付部份參加活動費用者需_____于本契約之外另行支付于乙方。
十、甲方于契約有效期間內(nèi),若商品短缺時,應于一周內(nèi)主動告知乙方,并于網(wǎng)站系統(tǒng)上將商品下架并公告之。
十一、甲方于契約有效期間內(nèi),若因故歇業(yè)時,應義務告知乙方,本合約得自動時效中斷。
十二、本合約如有疑議或爭執(zhí)依誠信原則解決。
十三、本合約未約定者依《_____》及其它相關法律之規(guī)定處理。因本合約引起之疑義、爭執(zhí)或糾紛雙方同意依誠信原則,以訴訟方式解決。
十四、本合約雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章):___________ 乙方(簽章):___________
郵遞地址:_______________ 郵遞地址:_______________
聯(lián)絡電話:_______________ 聯(lián)絡電話:_______________
_________年____月____日 _________年____月____日
【供應的合同】相關文章:
供應的合同02-06
產(chǎn)品供應合同11-17
石材供應合同10-11
有關供應合同12-18
豬肉供應的合同12-10
水泥供應合同12-11
石料供應合同12-15
砂石供應合同12-21
鋼材供應合同10-28
蔬菜供應合同11-03