工程居間合同【推薦】
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同起到的作用越來越大,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?以下是小編收集整理的工程居間合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程居間合同1
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立條款,共同遵照執(zhí)行。
施工承包方:
居間人:
工程名稱:
工程總價:
施工地點:
一、 委托人與建設(shè)方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的總造價支付 給居間人作為酬金。
二、 居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費15%,第二次撥款付中間費60%,第三次全部付清中間費)。
三、 居間人促成委托方與建設(shè)方或承包方合同成立的委托,應(yīng)當按照約定支付酬金。
四、 如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權(quán)委托業(yè)主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、 本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、 本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:1、該委托人委托以上居間人聯(lián)系取得本工程項目。
2、居間酬金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居間合同2
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該工程項目)引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的`重要信息,并最終促成甲方與該項目的建設(shè)單位簽訂該工程項目的工程設(shè)計合同。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成工程設(shè)計合同,那么在甲方的工程設(shè)計過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料,協(xié)助乙方和建設(shè)單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的工程設(shè)計合同。甲方因履行工程設(shè)計合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、 如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
4、工程合同稅費以及乙方合同報酬相關(guān)的稅費均由甲方承擔。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、甲方工程設(shè)計合同金額超出元/平方米的部分均為本項目居間費用。(工程設(shè)計總費用為單位平方價格乘總建筑面積)
2、居間成功后,在每次甲方收到建設(shè)單位撥付工程款后3個工作日內(nèi),按建設(shè)單位撥款70%比例進行計算支付乙方居間費,直至完成居間費用支付。
3、甲方以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
六、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
工程居間合同3
業(yè)主或總承包方:____________________________(以下簡稱甲方)
委托人及單位:__________________________(以下簡稱乙方)
居 間 人:______________________________
依照《中華人民共和國合同法》第二十三章居間第四百二十四條、第四百二十九條之規(guī)定,經(jīng)當事人雙方協(xié)商一致。訂立如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
工程名稱:
一、委托人及單位與業(yè)主方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程量的總造價支付叁拾伍萬人民幣給居間人作為酬金。
二、居間人酬金付款方式,具體支付時間: 委托人與總承包方簽訂合同后支付貳萬元給居間人,余款第一個月付進度款時付貳拾萬元,第二次付款支付壹拾叁萬元居間費付清。
三、居間人促成委托人及單位與業(yè)主方或總承包方合同成立的委托人,當按約定支付酬金。
四、如委托人及單位不按本合同約定的條款和時間支付酬金給居間人時,居間人可以持此合同向居間人戶口所在地人民法院或委托人及單位所在地人民法院提請訴訟仲裁申請支付令,并承擔工程總價款每天千分之一的.違約金。委托人及單位放棄一切抗辯權(quán)力,居間人也有權(quán)委托業(yè)主方或總承包方在施工承包工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金稅金由委托單位交納,居間人無須向委托人及單位出具相關(guān)票據(jù)。對居間方有無具備經(jīng)營內(nèi)容無提出具體要求和異議。
六、該委托人及單位委托以上居間人聯(lián)系取得本工程項目。居間酬金以現(xiàn)金支付或以轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)入居間人指定的個人帳戶。
七、本合同與總合同同時生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居間合同4
建設(shè)單位:_________,以下簡稱甲方; 咨詢單位:_________,以下簡稱乙方。 為使_________建筑安裝工程的構(gòu)想科學,設(shè)計和施工經(jīng)濟、合理,建設(shè)速度快,誤差小,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,供雙方遵守執(zhí)行。
第一條 甲方應(yīng)于________年____月____日以前將規(guī)劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。
第二條 乙方根據(jù)甲方要求,對_________建筑安裝工程的地形、地質(zhì)條件、建筑安裝構(gòu)想等進行可行性研究,最后編制出設(shè)計任務(wù)書及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方。
第三條 甲方根據(jù)國家計委頒發(fā)試行的《工程設(shè)計收費標準》,承付乙方咨詢費_________元。自本合同簽訂之日起____日內(nèi),甲方先付給乙方_________元,待乙方將設(shè)計任務(wù)書及匡算交付甲方后____日內(nèi),再付給乙方_________元。
第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調(diào)研、收集資料人員的差旅費,由甲方負擔。
第五條 甲方的違約責任
1.甲方如不按本合同規(guī)定的時間向乙方送交有關(guān)文件、圖紙和資料,乙方可按耽誤的時間順延交付設(shè)計任務(wù)書及匡算表的時間。
2.甲方如不按本合同規(guī)定的時間向乙方交付咨詢費,遲延一天,按遲延交付款額數(shù)罰款_________‰。
3.甲方如果中途中斷咨詢請求,乙方咨詢工作已經(jīng)過半的,應(yīng)付給乙方全部咨詢費;咨詢工作尚未過半,按總咨詢費的_________%收費。
第六條 乙方的違約責任
1.乙方如不按本合同規(guī)定的時間交付設(shè)計任務(wù)書及匡算表,遲延一天,按總咨詢費金額數(shù)罰款_________‰。
2.乙方如中途中斷咨詢,應(yīng)按總咨詢費向乙方交付罰款。
3.乙方所提供的`技術(shù)咨詢服務(wù),因質(zhì)量缺陷或過錯給甲方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)負責賠償。如果由此引起重大事故,造成嚴重后果的,還應(yīng)追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。
第七條 其他約定條款 _________。
第八條 本合同自簽訂之日起,甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜,需經(jīng)雙方協(xié)商解決。本合同正本一式兩_________,甲乙雙方各執(zhí)_________份。合同副本一式_________份,分別交_________各一份。 建設(shè)單位(甲方)(蓋章):_________
咨詢單位(乙方)(蓋章):_________ 地址:_________
地址:_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ 電話:_________
電話:_________ 聯(lián)系系人:_________
聯(lián)系人:_________ 銀行帳戶:_________
銀行帳戶:_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點:_________
簽訂地點
工程居間合同5
合同編號:_________
委托人:_____ 簽訂地點:_________
居間人:_____ 簽訂時間:__年__月__日
第一條
委托事項及具體要求:___________________________________________________________________________________________________________
第二條 居間期限:從____年____月____日至____年____月____日。
第三條
報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的____%或者(大寫)_________元。委托人應(yīng)在合同成立后的_____日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條
居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應(yīng)向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條 本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的.行為表明不履行主要義務(wù);
4.當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條 委托人的違約責任:_______________________________________________________
第七條
居間人的違約責任:_____________________________________________________________
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項:____________________________________________________________
第十條 本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章): 居間人(章): 鑒(公)證意見:
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
居民身份證號碼: 居民身份證號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行: 鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號: 賬號: 經(jīng)辦人:
郵政編碼: 郵政編碼: 年 月 日
工程居間合同6
甲方(委托人):___________________________
乙方(居間人):___________________________
甲方聯(lián)系地址:___________________________
乙方聯(lián)系地址:___________________________
甲方聯(lián)系電話:___________________________
乙方聯(lián)系電話:___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦_______________工程項目給甲方_______________單位直接洽談,向甲方提供_______________的重要信息,并最終促成甲方與_______________簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_______________公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)_______________公司的有關(guān)信息,內(nèi)容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對_______________公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于_______________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。促成_______________公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和_______________公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和_______________公司所簽訂的.工程承包合同。甲方因履行承包合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為_________萬元。
2、本協(xié)議簽訂后_______個工作日內(nèi),甲方向乙方支付居間報酬_________萬元,存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_______________公司簽訂工程承包協(xié)議并辦理工商變更登記手續(xù)后_______個工作日內(nèi),甲方應(yīng)為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,_______個工作日內(nèi),乙方?jīng)]有促成甲方與_______________公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應(yīng)將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務(wù)專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務(wù)之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉(zhuǎn)入以乙方名義開設(shè)的甲乙雙方共管賬戶后,應(yīng)當為甲方出具收條;乙方完成居間任務(wù),實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與_______________公司在本合同委托期內(nèi),未能達成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應(yīng)再與_______________公司進行協(xié)商并簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,否則居間方有權(quán)請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與_______________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓合同,居間方有權(quán)請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為_______個工作日(自甲方將居間報酬轉(zhuǎn)入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_______________公司與甲方進行實質(zhì)性洽談,并協(xié)助甲方和_______________公司達成實質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4.當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方仍未完成居間任務(wù)促成甲方與_______________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______________乙方(蓋章):_______________
甲方法定代表人或委托代理人:_____________________乙方法定代表人或委托代理人:_____________________
工程居間合同7
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、 委托事項
1、 乙方接受甲方委托,負責()。 )工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要資料與信息,并最終促成甲方與()簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、 “居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的'工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成)。
二、 乙方的義務(wù)
1、 乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目的進行實地考察。
2、 乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
三、 甲方義務(wù)
1、 甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)
3、
4、 如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 甲方如不履行本合同的承諾,乙方可憑承諾向本合同簽訂地的人民法院起訴執(zhí)行。乙方向甲方追索欠款期間所發(fā)生的一切費用,經(jīng)法院確認均由甲方承擔相關(guān)的法律違約責任。
四、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后,甲方同意按總工程量百分之(稅后),進場施工預付人民幣元給乙方,其余按甲方收到工程進度款時按工程量的百分之支付給乙方,直到工程完工為止。
3、 甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付。
五、 居間費用的承擔
居間費用是指乙方完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔部分費用)。
六、 保密事項
1、 甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、 合同相關(guān)義務(wù)
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方代表 無關(guān)。
2、 如果居間成功,本次工程交易過程所涉及的相關(guān)原件一樣具有同等的法
律效力。
3、 本合同完全履行完畢后終止。
八、 爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、 其它事項
1、
2、
甲方:(蓋章)乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日: 甲乙雙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。 本合同一式叁份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
工程居間合同8
合同編號:___
甲方:___
乙方:________________
身份證:__________________
身份證:______________________________________________ __________________
職位:____________________________________
通訊地址:________________________________________
郵政編碼:________________________________________
聯(lián)系人:______________________
聯(lián)系人:______________________
電話:________________________
電話:________________________
傳真:________________________
傳真:________________________
E—mail:______________________
E—mail:______________________
鑒于甲方自有合法的工程承接資質(zhì),甲方委托乙方為該公司尋找工程項目;乙方亦獲知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。雙方愿意簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。鑒于此,雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條委托事項
1.甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2.乙方應(yīng)盡力為甲方尋找合適的工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條居間人的權(quán)利和義務(wù)
1.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹該公司的相關(guān)情況,但甲方書面確認為是商業(yè)秘密的除外。
2.乙方應(yīng)認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規(guī)定的內(nèi)容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關(guān)對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)。
3.乙方應(yīng)盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發(fā)包意向的第三方的情況。
4.乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5.乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關(guān)合同、協(xié)議以及債權(quán)債務(wù)承擔任何責任。
第三條居間報酬與費用
1.若乙方促成有發(fā)包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應(yīng)向乙方支付工程造價總額的百分之五(5%),即合人民幣_____________________________________元整(¥:__________)作為乙方酬金,(該項目所產(chǎn)生的營業(yè)稅由方承擔,若該居間費所產(chǎn)生的所得稅由甲方承擔);該酬金包含其它相關(guān)居間、咨詢、應(yīng)酬費用。酬金的支付方式為:現(xiàn)金或個人賬戶劃賬;
2.付款時間:甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后,支付合同總價的百分之三(3%),即合人民幣____________________元整(¥:__________)作為居間首期款,其余2%(合同總價)的居間費,根據(jù)發(fā)包方工程進度按比例分兩次支付,所收款以收據(jù)為憑。
3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權(quán)要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關(guān)必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應(yīng)酬費、咨詢費及其它隱性費用)
乙方自行承擔。
第四條合同的解除
1.委托期限屆滿,約定目的未能實現(xiàn)而甲乙雙方不再續(xù)簽本合同將自動解除;
2.本合同約定目的已經(jīng)實現(xiàn),乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務(wù)已履行完畢本合同將自動解除;
3.委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協(xié)議同意解除本合同的;
4.委托期限屆滿之前,因不可抗力致使本合同約定目的不能實現(xiàn)的;
5.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.在本合同履行過程中,乙方實際產(chǎn)生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應(yīng)酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經(jīng)濟損失由甲方全部承擔。
7.______________________________________________________。
第五條違約責任
甲方應(yīng)按時支付相應(yīng)費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應(yīng)向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金,乙方協(xié)助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務(wù)。
第六條聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有能力簽署并履行本合同;
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切相關(guān)手續(xù)均已辦妥并真實合法有效;
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權(quán)代表人(需有法人委托授權(quán)書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力;
5.甲方保證自有資質(zhì)的真實性及合法性。
乙方:
1.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效;
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
3.本合同的簽署人是合法公民或授權(quán)代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其它商業(yè)或企業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的.原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)或有損客戶利益的活動。
第八條通知
1.根據(jù)本合同需要,一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用、書信快遞、傳真、E—mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.一方變更通訊方式或通訊地址,應(yīng)自變更之日起三日內(nèi),以書面或短信形式通知對方,否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)通知責任。
第九條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決
、伲峤挥泄茌牂(quán)的仲裁委員會仲裁;
、冢婪ㄏ蚝贤炇鹚诘厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后及時向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除本合同
或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第十一條合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十二條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權(quán)的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
第十三條備注
_______________________________________________________________________________________________________________
甲方(簽章):______________
乙方簽字(指。篲_____________
法定代表人:_______________ _______________
委托代理人:_______________ _______________
_________年______月______日
_________年______月______日
工程居間合同9
甲方(委托方):
乙方(受托方):
為了發(fā)揮甲乙雙方各自優(yōu)勢,依據(jù)國家“合同法”等法律法規(guī),遵照自愿平等、公開透明,互利互惠,誠實守信的原則,由甲方授權(quán)委托乙方為其承擔建設(shè)工程(輕工),為明確雙方的責、權(quán)、利,經(jīng)充分協(xié)商達成以下居間勞務(wù)服務(wù)合同條款,雙方共同遵守履行。
一、委托事項:
乙方受甲方委托、聯(lián)系、承攬施司工程發(fā)包方(以下簡稱第三方)簽訂的施工合同為準,合同期年。
二、甲方的責任和義務(wù):
1、為乙方提供甲方授權(quán)委托書,合同責任人身份證復印件、照片及工隊相關(guān)資料。
2、甲方與第三方簽約前,應(yīng)對第三方的法人資格、資金資信、履約能力及工程施工內(nèi)容等方面進行全面考察、審驗,自主行使決策、獨立承擔簽約法律責任。
3、甲方與第三方簽約生效后,在履行合同期間,雙方發(fā)生糾紛,由其雙方協(xié)商處理,并各自承擔其相應(yīng)的法律、經(jīng)濟責任。
4、甲方與第三方簽約生效后,即為乙方受托居間服務(wù)任務(wù)完成。若甲方避開乙方單獨與第三方達成簽約,仍視為乙方居間服務(wù)報酬。若甲方后續(xù)與第三方簽約,支付乙方居間服務(wù)報酬亦同。
5、乙方完成甲方委托任務(wù)后,并出具乙方完成其委托任務(wù)的`證明文件。甲方應(yīng)給乙方提供其與第三方簽訂的施工承包合同、補充協(xié)議,月完成工程量清單等全部相關(guān)法律文件。
6、甲方應(yīng)按本合同約定,按時按量支付乙方居間勞務(wù)服務(wù)報酬,乙方的居間勞務(wù)服務(wù)報酬所涉及的勞務(wù)、工資等各類稅費。由甲方據(jù)實全額承擔,乙方不提供任何發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。
三、乙方的責任與義務(wù):
1、乙方應(yīng)按照甲方授權(quán)范圍實施委托工作,授權(quán)期間不得從事各類違法活動,若其發(fā)生違法后果由乙方承擔。
2、乙方應(yīng)為甲方提供有關(guān)承攬工程項目的發(fā)包、施工等真實信息資訊,協(xié)助甲方對第三方資訊了解和對工程項目內(nèi)容實地考察。
3、做好協(xié)調(diào)工作,及時傳達第三方發(fā)包條件及要求,努力促成甲方與第三方簽訂工程施工協(xié)議或合同。
4、乙方居間勞務(wù)服務(wù)未能促成甲方與第三方簽約,乙方不收取居間服務(wù)報酬。但因甲方原因無故抵制簽約、失信事前承諾造成居間服務(wù)失敗,甲方應(yīng)承擔乙方前期開支的全部差旅費,工資等經(jīng)濟損失,具體損失按實際發(fā)生額計算或一次性的補償元人民幣。
四、居間服務(wù)報酬標準、計算方法與支付方式:
1、報酬提取標準:乙方按甲方每立方合約單價中提取元),或按甲方每月實際完成工程量輕工總工資額的%提取。擴增的工程量及后續(xù)年份完成的工程提取服務(wù)報酬額亦同。
2、報酬計算方法:甲方實際完成工程量×提取單價金額或報酬提取率=居間服務(wù)報酬。
3、報酬支付方式:
由甲方按其月實際完成工程量輕工工資總額應(yīng)提居間服務(wù)報酬,按乙方指定銀行賬戶每月日前足額劃撥支付。酬足額劃撥到銀行工資卡內(nèi),直至服務(wù)報酬付清。
4、預付居間服務(wù)報酬:甲方與第三方簽約生效后,為了更好地開展委托任,預付報酬在乙方最后一筆應(yīng)付報酬中一次扣清。
五、違約責任:
1、本合同生效后,任一方毀約,承擔總價款百分之%)違約金。
2、甲方未按時按量支付乙方服務(wù)報酬,每日承擔百分之%)滯納金,發(fā)生一次,支付一次,以此類推。直至乙方應(yīng)付報酬結(jié)清。
3、因乙方阻礙甲方與第三方簽約,給乙方造成直接損失,由乙方承擔。
六、其他:
1、本合同未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議執(zhí)行,補充協(xié)議與本合同均具有法律效力。
2、本合同居間服務(wù)報酬全部兌付結(jié)清(包括后續(xù)施工合同),本合同自行終止。
3、本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議不能自行解決,任一方可向有關(guān)政府主管部門或人民法院訴訟仲裁解決。
4、本合同一式四分,雙方各執(zhí)兩份。雙方蓋章(或按手印)、直接責任人簽字生效。均具有法律效力。
七、補充條款:
八、合同附件:
1、甲方授權(quán)委托書;
2、甲方與第三方簽訂的施工協(xié)議或合同書;
3、甲方出具乙方完成其授權(quán)委托任務(wù)的證明文件;
4、雙方責任人身份證件復印件及照片。
九、合同簽署:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程居間合同10
甲方(委托人):______________聯(lián)系地址:______________聯(lián)系電話:______________
乙方(居間人):______________聯(lián)系地址:______________聯(lián)系電話:______________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_______省_______工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(____)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為____萬元整
2、居間成功后,在甲方施工隊伍入場后施工的.一個月內(nèi)必須向乙方一次性付清(_______)萬元整大寫(_______);
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
合同簽訂日:____年____月_____日
工程居間合同11
甲方(委托人):乙方(居間人):甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項1、乙方接受甲方委托,負責就( )工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業(yè)承包施工合同,協(xié)助甲方完成整個合同履行期間的協(xié)調(diào)工作,保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。二、乙方的義務(wù)1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的.信息,最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù),達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內(nèi)),乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與項目管理方的關(guān)系,特別是在工程結(jié)算問題上,乙方全面負責協(xié)調(diào),乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務(wù)1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結(jié)算(完稅后) 。2、甲方每周為乙方結(jié)算一次,每周一為乙方結(jié)算上周居間費用,乙方有權(quán)向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務(wù)向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現(xiàn)不實結(jié)算乙方有權(quán)索回,并保留雙倍賠償?shù)臋?quán)利。3、合同簽訂后甲方應(yīng)向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據(jù),甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據(jù)合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協(xié)商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節(jié)及項目合作中相關(guān)利益人的秘密,任何乙方發(fā)現(xiàn)對方出現(xiàn)泄密行為均有權(quán)提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結(jié)束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結(jié)束。
八、爭議解決方式 如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地址:合同簽訂日:甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
工程居間合同12
甲方:______________
乙方:______________
鑒于:_________公司(以下簡稱甲方)與先生(以下簡稱乙方)通力合作,就承包“中國建設(shè)銀行四川分行金融運轉(zhuǎn)中心工程”一事,達成以下合作協(xié)議。
甲方的權(quán)利和義務(wù):
一、甲方保證為承包該工程建設(shè)項目所提供的資質(zhì)和有關(guān)資料真實,合法。
二、甲方為配合乙方的工作,指定專人負責溝通聯(lián)絡(luò),并承諾配合乙方支付相關(guān)的差旅費,招待費等費用。
三、在本協(xié)議簽訂后兩日內(nèi),首先向乙方支付誠信金三百萬元人民幣,并按乙方要求匯入指定帳戶。
四、為感謝乙方的大力合作和辛苦勞動,甲方同意按工程總投資金額的4%做為勞務(wù)費和合作獎勵金保證開工后三個月內(nèi)分期支付給乙方,可以提前付清,具體情況雙方另行協(xié)商。
五、甲方確認乙方是該工程項目簽約的唯一合作伙伴。甲方有權(quán)向乙方詢問該項目運作的進展情況,并有權(quán)提出合理化建議和意見。
乙方的權(quán)利和義務(wù):
一、乙方在簽定本協(xié)議并收到甲方的誠信金后,積極為甲方總承包該項目而努力工作,做好甲方與建設(shè)銀行總行相關(guān)負責人直接洽談,促使甲方盡快進入實質(zhì)性工作。
二、乙方應(yīng)全力協(xié)助甲方完成該項目的'招、投(議)標事宜,并確保甲方對該項目投標成功。
三、乙方應(yīng)為甲方在取費標準,預算金額等方面做出努力(確保甲方按一類取費),為甲方爭取利益的最大化。但項目的總投資及標準以簽定正式合同為準。工程保證金交納標準及交納時間按照正式合同約定執(zhí)行。
四、方如果沒有按照本協(xié)議約定,在30個工作日內(nèi)完成該項目的正式簽約,乙方應(yīng)無條件的在5個工作日內(nèi)退還全部誠信金三百萬元給甲方,過期視為違約,乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。
違約責任:
甲乙雙方的任何一方未按照協(xié)議執(zhí)行,所造成的相關(guān)損失由違約方承擔(國家政策變動或建總行計劃變動及大自然的不可抗力所造成的結(jié)果,雙方均不負任何責任,乙方應(yīng)無條件的在5個工作日內(nèi)退還甲方誠心金,乙方產(chǎn)生的費用,雙方另行協(xié)商)。
其他:
一、本協(xié)議白簽定之日起,甲乙雙方簽字蓋章后生效。
二、本協(xié)議一試四份,甲、乙雙方各持兩份,均有同等法律效力。
三、本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方另行商議確定,并做為本協(xié)議的附件存在,與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
工程居間合同13
發(fā)包方(甲方):_______承包方(乙方):_______
為了明確雙方在合同期中的權(quán)利與義務(wù),按時、保質(zhì)、保量完成本工程,按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第1條工程概況
1、工程名稱:_______
2、工程地點:_______
3、承包范圍:_______
4、承包方式:_______
5、工期:_______天,自____年____月____日至____年____月____日
6、工程質(zhì)量:_______
第2條甲方工作
1、向乙方提供水、電、氣等設(shè)備,并提供施工現(xiàn)場辦公室、工人住宿與材料倉庫給乙方使用。
2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
3、如確定需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
4、負責保護周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應(yīng)費用。
5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保護、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
第3條乙方工作
1、參加甲方組織的施工圖或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。施工中發(fā)生傷亡事故均由乙方自負。
4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
5、工程竣工未移交甲方之前,負責對本工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的`工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工所產(chǎn)生的相應(yīng)費用。
2、因甲方未按約定完成工作而影響工期的,工期順延。
3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延。
4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
5、因甲方未按合同約定支付工程款工作而影響工期的,工期順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范規(guī)定制作為質(zhì)量驗收標準。
2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標準。
3、甲方對乙方進場材料和施工過程的質(zhì)量及時檢查和驗收,乙方配合。甲方不及時檢查,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第6條關(guān)于工程價款、工程結(jié)算及工程款支付方式的約定
1、工程單價及數(shù)量清單見報價表:
2、合同初定價款為:B)單價為320。36元2(不含面板),以上造價含稅金,但不包含總包配合費。
3、工程結(jié)算時按石材面板展開面積計算,其綜合單價不變。
4、付款方式:甲方按以下方式支付工程款第1次:雙方簽訂合同后,甲方在三天內(nèi)支付合同總額的30%預付款,即金額為_______萬元;第2次:鋼架安裝完畢后,在三天內(nèi)支付合同總額的30%工程款,即金額為_______萬元;第3次:面板進場安裝后,在三天內(nèi)支付合同總額的25%工程款,即金額為_______萬元;第4次:面板板安裝完畢,清洗干凈后,在一周內(nèi)支付合同剩余工程款。
第7條關(guān)于工程材料要求的約定
1、掛件:選用304材質(zhì)。
2、鋼材:采用235鋼,成品外露面表面熱鍍鋅處理。
3、其他主要部件材料:均從正規(guī)廠家采購,并有質(zhì)量保證書和相關(guān)資料。
第8條爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,如有違約,由違約方承擔對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。如果合同文本出現(xiàn)含糊不清或不相一致及雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門進行調(diào)解。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方約定按下列第_______種方式解決:
、傧騙______仲裁委員會申請仲裁。
②向_______人民法院訴訟
第9條附則
1、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
3、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,履行完畢自動終止。
第10條補充條款
1、如有項目增加,雙方可再做協(xié)商;
2、如有設(shè)計變更,工程單價可再做調(diào)整。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):________
_________年____月____日________年____月____日
工程居間合同14
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:______________聯(lián)系電話:______________
乙方(居間人):______________聯(lián)系地址:______________聯(lián)系電話:
______________ 證件號碼:
乙方(居間人):______________聯(lián)系地址:______________聯(lián)系電話:
______________ 證件號碼:
乙方(居間人):______________聯(lián)系地址:______________聯(lián)系電話:
______________ 證件號碼:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分
協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_______省_______市(縣) 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談,向甲
方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______ 簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書
面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合
等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的.信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該
工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間,應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和
誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義
務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計),即 萬元
2、居間成功后,在甲方與建設(shè)單位簽定合同后支付萬元;
在施工隊伍入場后甲方必須向乙方支付萬支付 %即 萬元;
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉(zhuǎn)入三個居間人賬戶,(共計合同額的3% )
居間人 居間費用的 %;
居間人 居間費用的 %;
居間人 居間費用的 %.
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______ 乙方(簽字):_______
。ň娱g人共同簽字)
法定代表人或委托代理人:_______ 法定代表人或委托代理人:_______
合同簽訂地:_____________________
合同簽訂日:____年____月_____日
工程居間合同15
甲方(委托人):__________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯(lián)系地址:______________________________________
聯(lián)系電話:______________________________________
乙方(居間人):___________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯(lián)系地址:______________________________________
聯(lián)系電話:______________________________________
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《_____》經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯(lián)絡(luò)協(xié)助,撮合等服務(wù),均視為委托事項完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向運輸單位提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
三、運輸方的義務(wù)
1、運輸單位負責提供營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料,負責和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同,運輸單位所履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)力和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付________元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的`居間費x天______每車總趟數(shù)x天___________總數(shù)。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。
五、運輸單位在該項目提供的_____最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的_____為主
六、本協(xié)議所述項目的工期為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準
如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的,本合同有效期限同步延續(xù)到運輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務(wù)關(guān)系時,該協(xié)議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對方的行為,否則有權(quán)要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發(fā)生協(xié)議爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________________法定代表人:________________________
乙方:_______________________法定代表人:________________________
___________________________年________________月______________日
協(xié)議簽訂地:____________________________________________________
【工程居間合同】相關(guān)文章:
工程居間合同04-25
工程居間合同11-01
居間工程合同12-17
工程介紹居間合同10-27
工程居間合同模板11-08
建設(shè)工程居間合同12-19
工程居間費的合同01-06
工程居間服務(wù)合同12-01
正規(guī)工程居間合同12-01
工程中介居間合同12-12