居間的合同(匯編15篇)
隨著法律觀念的日漸普及,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編幫大家整理的居間的合同,希望對大家有所幫助。
居間的合同1
合同編號:______
甲方(出售方):______身份證號碼:______
乙方(買售方):______身份證號碼:______
丙方(居間方):______
甲、乙、丙三方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)及______市相關規(guī)定,
本著自愿、公平、平等、誠實信用原則,經協商一致訂立本合同。
第一部分關于房屋買賣
第一條成交房屋基本情況
房屋登記地址:______
房屋權屬證號:______土地使用證號:______房屋用途:______
登記所有人房屋抵押情況:
房屋共有人是否同意出售:□是□否
目前是否已出租:□是□否承租人是否放棄優(yōu)先購買權□是□否
房屋權屬情況:□私有產權房□使用權的公房□可以出售的經濟適用房□其他
房屋狀況建筑面積:______平方米房型:______樓層
其他情況
1.1經協商,甲方愿將上述房屋出售給乙方,甲方對上述房屋信息的真實性、準確性負責,并保證房屋交付乙方時的狀況與乙方實地看房時的狀況保持一致,否則愿承擔相應的違
約責任、賠償乙方因此而受到的一切損失。
1.2乙方確認,對該房屋已作了充分了解并實地查看過房屋,對房屋現狀沒有異議,愿意購買該房屋。
第二條成交價格
甲乙雙方協商后確定的成交價格為:人民幣______元,(大寫:______)。
第三條付款方式
3.1現金或貸款支付
如甲方認可乙方貸款方式付款時:甲方有義務配合一方辦理貸款手續(xù)
乙方提出終止貸款行為或因乙方原因不能取得貸款機構貸款的,乙方應于______前以現金
方式補齊房款。
3.2資金監(jiān)管服務
______房地產中介有限公司可以為本次交易提供免費的資金監(jiān)管服務,雙方自愿選擇該項服務,并于簽訂本協議當日簽訂《資金監(jiān)管委托協議》。
雙方自愿將本次交易所涉及的全部款項暫存于指定的銀行監(jiān)管帳戶中,并按本合同及《資金監(jiān)管委托協議》所約定的程序及方式辦理。
盡管上述款項存于指定帳戶,但甲乙雙方同意:視為乙方已向甲方實際支付。如甲乙雙方協商一致,可不選擇資金監(jiān)管服務,但由此帶來的一切風險由雙方自行承擔。
第四條稅、費的承擔
4.1甲乙雙方保證,按國家及地方相關規(guī)定、交易習慣各自繳納與本次交易相關的各項稅費。
4.2盡管有上述約定,雙方同意:
甲方承擔______乙方承擔______。
第五條權屬過戶及房屋交付
5.1雙方承諾,在本合同簽訂之日后,于______年______月______日前共同到房屋所在地房產管理部門辦理房產過戶手續(xù)。
5.2甲乙雙方應于本合同簽訂之日起日內將房屋權屬過戶所需的全部真實、有效的合法手續(xù)、材料(包括但不限于房證、契證等)交予丙方保管,丙方協助雙方辦理過戶手續(xù)。
5.3雙方同意,甲方于騰空房屋并將房屋鑰匙交于乙方。
5.4雙方在房屋交接前,應辦理有關物業(yè)的交接,包括但不限于水、電、煤氣、采暖、有線電視、電話、物業(yè)費、戶口等相關手續(xù),并結清費用。房屋毀損、滅失等風險,自房屋鑰匙交于乙方時轉移至乙方。
5.5丙方應甲乙雙方的要求協助雙方辦理上述物業(yè)交接事宜,并由雙方在《房屋交接單》上簽字確認。
第六條違約責任
6.1甲方保證所售房屋不存在任何權屬爭議,債務糾紛或其他瑕疵。甲方保證有權出售該房屋,并已得到房屋共有人或其他權利人的同意,保證全面履行合同義務。否則,乙方有權要求甲方支付本合同成交價格10%的違約金,并賠償因此受到的其他損失。
6.2乙方保證所提供的資料真實、有效。具備訂立合同的資格,并保證全面履行合同義務。否則,甲方有權要求乙方支付本合同成交價格10%的違約金,并賠償因此受到的`其他損失。
6.3因甲乙任何一方原因導致本合同不生效、無效、被解除、被撤銷或任何一方發(fā)生違約等,丙方不承擔任何責任。
第七條免責條款
如因不可抗力致使本合同不能全面履行,三方互不承擔責任。
第八條爭議的解決
甲乙雙方在本合同履行過程中發(fā)生任何糾紛,應首先協商解決協商不成的,任何一方均有權向人民法院起訴。
第九條其他約定:______。
第二部分關于居間服務
第十條丙方責任
10.1依本合同約定為甲乙雙方提供房屋買賣居間服務
10.2免費為甲乙雙方提供房地產買賣相關法律、法規(guī)、政策咨詢。
第十一條居間服務費及支付
11.1甲乙雙方確認,雙方達成本次房屋交易是基于丙方所提供的居間服務但該交易是
雙方獨立、自愿做出的決定。
11.2丙方一次性收取居間服務費人民幣______元,大寫:______元,由______方承擔。
11.3該服務費于本合同簽訂時以現金形式一次性支付給丙方。
第十二條特別聲明
12.1甲乙雙方同意:因甲乙任何一方的過錯導致本合同無效、交易不成功或買賣合同
不能全面履行,丙方所收取的居間服務費均不予退還。
12.2如甲乙任何一方或雙方在履行本合同過程中發(fā)生違約或其他爭議,雙方一致同意:在雙方就違約責任及其承擔達成協議之前或人民法院做出生效法律文書之前,丙方有權將暫
存在指定帳戶中的款項予以保留,不向任何一方返還或支付。
第十三條合同生效及其他
13.1本合同于三方簽字或蓋章后生效。
13.2本合同一式三份,甲方雙方各執(zhí)一份,丙方執(zhí)一份。
甲方:______乙方:______丙方:______
代理人:______代理人:______
簽約日期:______年______月______日
居間的合同2
原告:______________________男,_____族,__________年__________月出生,身份證號:_________________,住址,電話:_________________;
被告:_________________男,_____族,__________年__________月出生,身份證號:_________________,戶籍:_________________,住址
訴訟請求:
1、請求法院判令被告支付給原告貨款__________________元;
2、請求法院判令被告支付給原告逾期欠款利息(利息的計算:_________________元為基數,從原告正式向法院起訴時起,至本案生效判決規(guī)定的履行期限的最后一日止,按中國人民銀行規(guī)定的金融機構的同期同類貸款的利率標準計收利息);
3、本案受理費等訴訟費由被告承擔。
事實和理由:_________________
為了維護原告的`合法權利,根據《民事訴訟法》第108條的規(guī)定,特向貴院起訴,請人民法院依法支持原告的以上訴訟請求。
此致
__________________人民法院
具狀人:_________________
________年_______月_____日
居間的合同3
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的 。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后的日內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付 萬元,做為乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的,居間活動的費用,由居間人負擔;居間人未促成合同成立的',有權不予返還居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
居間的合同4
根據中華人民共和國民法典第二十三章居間合同協議書第四百二十四、第四百二十六條規(guī)定,經委托方和居間方當事人協商一致,本著誠實信用、互惠互利的原則,雙方訂立以下合同條款,共同遵守并執(zhí)行。
委托方:_____________居間方:_____________
工程名稱:_____________工程地點:_____________
第一條:事項確認
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方__________公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條:委托方責任:
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議,誠實信用履行該工程項目的`居間協議。
第三條:居間方責任:
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方______公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
第四條:委托方與礦主方
_______________有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
第五條:付款方式
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,仲裁或申請支付令。
按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人:_____________居間人:_____________
身份證:_____________身份證:_____________
電話:_____________電話:_____________
______年____月____日
居間的合同5
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
姓名:
聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方)
姓名:
聯系電話:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程,(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況:
1、工程地點:
2、經甲乙雙方協商,采取乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料的承包方式;
3、工程期限天
開工日期年月日
竣工日期年月日
4、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:(詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單)
二、甲方工作:
1、開工前搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、如果需要拆除原建筑的非重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相關的審批手續(xù)。
三、乙方工作:
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防為規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工作:
2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的`規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
四、工程變更:
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
五、工程款支付方式:
雙方約定按以下方式支付工程款:合同簽訂后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的65%);工期過半后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的30%)工程結束、雙方驗收合格后,甲方向乙方支付工程款元(工程總造價的5%);
六、其他:
1、因工程施工產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到物業(yè)公司指定的地點,不負責外運。如需外運,費用單計。
2、施工期間,甲方將屋門鑰匙把,交給乙方施工隊負責人負責保管,工程竣工驗收后,歸還甲方。
3、施工期間,乙方嚴格按照物業(yè)公司規(guī)定的工作時間施工;
七、保修期:
1、本工程保修期一年,自竣工驗收之日起計算;
2、保修期內由于乙方施工不當造成質量的問題,乙方無條件地進行維修;
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,乙方可酌情收費進行修理;
八、附則:
1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效;
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;
4、本合同履行完后自動終止;
甲方(簽字):
年月日
乙方(簽字)
年月日
居間的合同6
委托人:__________________
居間人:__________________
依據國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在自愿、平等和守信的基礎上,就乙方接受甲方委托,按其要求,為其提供訂約機會及提供訂立合同的媒介等事項達成一致意見,訂立本協議。
一、甲方愿意委托乙方居間購買下列條件的房地產。
二、委托交易房地產的基本情況:
2.1物業(yè)類別:□住宅□別墅□商鋪□辦公樓□廠房□其他:
2.2坐落:
2.3建筑面積:平方米;戶型:室廳衛(wèi);
2.4總房款:人民幣元至元內;
2.5裝修標準:附屬配套設施:
2.6付款方式:購房:□需商業(yè)貸款□需公積金貸款□需商業(yè)與公積金混合貸款□不需貸款
2.7其他:
三、傭金支付
3.1傭金:傭金為所交易的房地產實際成交總價款的1%;
3.2甲方應于乙方完成本協議所約定的委托事項后,即甲方與乙方介紹的出賣方簽訂了房地產買賣合同時,將傭金支付給乙方;
3.3甲方若未能按時將傭金支付給乙方,逾期每日加收滯納金為傭金的萬分之五;
3.4甲方在看過乙方介紹的出賣方的房地產后六個月內,與乙方介紹的出賣方完成買賣交易或者利用了乙方提供的信息、機會等條件但未通過乙方面與出賣方完成買賣交易的,都應按照本協議
3.5甲方與乙方介紹的出賣方簽訂房地產買賣合同后,非因乙方原因導致該房地產買賣合同無法完全履行,乙方收取的傭金不予退還。
四、協議的履行
4.1乙方應隨時依甲方之查詢,向甲方報告業(yè)務處理情況;
4.2乙方應積極、努力為甲方尋找房地產信息,盡快完成甲方委托事項;
4.3為了盡快完成甲方委托的.事務,甲方同意乙方在需要時,由另外一方代替乙方或另外一方與乙方共同完成甲方委托的事務;
4.4本協議履行期間,甲方要求變更本協議條款的,應及時書面通知乙方,征得乙方同意后,在約定的時限內,變更約定條款或簽訂補充協議,并注明變更事項。甲、乙雙方因履行本協議而簽署的補充協議及其他文件,均為本協議的組成部分,與本協議具有同等效力。
五、甲方在本協議中提供的聯系地址、電話,是乙方寄發(fā)郵件或聯系的依據,如有變更,應以書面形式及時通知乙方,否則,乙方所發(fā)出的任何書面郵件均視為甲方已收悉。
六、爭議的解決:甲、乙雙方在履行本協議過程中發(fā)生爭議,由雙方協商解決,協商不成可向人民法院提起訴訟。
七、本協議經雙方簽字后即為生效,一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
委托人:______________
居間人:______________
_____年___月___日
居間的合同7
編號:
本合同當事人
委托人(甲方):
居間人(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,委托人與居間人在平等、自愿的基礎上,就房屋租賃居間的有關事宜達成協議如下:
第一條 委托事項
甲方委托乙方在委托期限內為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內劃鉤,參考條件請劃圈,未選條件請劃斜線),并協助促成其與出租人簽訂房屋租賃合同:
坐落:____□;樓房為___室___廳___衛(wèi)□;平房為___間□;無裝修□;一般裝修□;精裝修□;防盜門□;有線電視接口□;空調□;天然氣□;煤氣□;集中供暖□;土暖氣□;熱水器□;電話□;電視機□;電冰箱□;洗衣機□;上下水□;家具□____□;樓層:___□;結構:____□;朝向:____□;建筑面積:_____平方米□;月租金標準:____元□;租期:____□;房屋用途:_____□;
房屋權屬:________
其他條件:________
乙方還應提供以下服務:___________。
第二條 委托期限
自____年___月___日至____年___月___日。
超過以上期限仍需要居間服務的,雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委托期限延長。
第三條 現場看房
乙方應陪同甲方到房屋現場看房。
乙方應當制做看房的書面記錄,列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項?捶坑涗浶杞浖追胶炞执_認,由雙方各執(zhí)一份。
乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的,甲方有權拒絕簽字并拒絕支付看房費。
第四條 甲方義務
。ㄒ唬⿷鍪旧矸葑C_______等真實的身份資格證明;
(二)應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合;
。ㄈ⿷獙σ曳教峁┑姆课葙Y料保守秘密;
(四)不得在委托期限內及期限屆滿后____日內與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條 乙方義務
。ㄒ唬⿷鍪緺I業(yè)執(zhí)照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明;
。ǘ⿷M力完成甲方的.委托事項,按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯絡、協助、撮合等服務,并促成甲方與出租人的房屋租賃合同成立;
(三)應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實,并且甲方滿足出租人提出的特別條件要求;
。ㄋ模┎坏锰峁┨摷傩畔、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;
(五)對甲方的經濟情況、個人信息、商業(yè)秘密等保守秘密;
。⿷WC為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份資格證明;保證出租房屋產權明晰,不存在所有權糾紛或者其他權利糾紛;
。ㄆ撸┦杖】捶抠M、傭金、居間活動費用的,應向甲方開具合法、規(guī)范的收費票據;
。ò耍┍竞贤炗喓,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。
第六條 委托事項的完成
“完成委托事項”是指完成本合同第一條所列全部委托事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方看房并與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
第七條 費用與傭金
。ㄒ唬┛捶抠M
看房費是指乙方陪同甲方到房屋現場看房實際發(fā)生的費用。
看房費用由甲方承擔?捶抠M用為:每次____元。甲方可以一次性交納看房費用_____元,可看房_____次。
乙方完成委托事項的,甲方支付的看房費用費抵作傭金。
。ǘ﹤蚪
傭金是指乙方完成委托事項后應得的報酬。
乙方完成委托事項的,甲方應按照實際月租金的___%向乙方支付傭金。
傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后 日內支付。
傭金的支付方式:現金□;支票□;____。
委托事項未完成或未在委托期限內完成的,乙方不得要求支付傭金。
(三)居間活動費用
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用(不包括看房費、傭金)。
乙方完成委托事項的,居間活動費用由乙方承擔。
非因乙方故意或過失導致委托事項未完成或未在委托期限內完成的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲方支付上述費用的,應當如實列明,并出具相關票據,做出合理解釋。
除看房費、傭金和居間活動費用外,乙方不得向甲方收取其他任何費用(押金、信息費等)。
第八條 轉委托
乙方將委托事項全部或部分轉委托給第三人處理,應當事先征得甲方的同意。
第九條 本合同解除的條件
雙方可以以書面形式協商解除合同。
第十條 違約責任
。ㄒ唬┘追竭`反保密義務的,應按照_____標準支付違約金;
。ǘ┰诒竞贤谒臈l約定的期限內,甲方與乙方介紹的出租人私下成交的,應按照______的標準支付違約金,乙方仍有權取得約定的傭金;
。ㄈ┘追轿慈缂s支付看房費、傭金、居間活動費用的,應按照_____的標準支付違約金;
。ㄋ模┮曳竭`反保密義務的,應按照_____標準支付違約金;
。ㄎ澹┮曳降∮诼男斜M力義務的,不得向甲方要求支付看房費、傭金、居間活動費用;
。┮曳教峁┨摷傩畔ⅰ㈦[瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的看房費、傭金、居間活動費用外,應按照_____標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外,還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
。ㄆ撸┮曳綖榧追浇榻B的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明,或所介紹房屋存在所有權糾紛或者其他任何權利瑕疵的,除退還已收取的看房費、傭金、居間活動費用外,應按照______標準支付違約金,甲方除按約定支付違約金外,還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
第十一條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解;協商或調解解決不成的,按下列第___種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛴泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條 其他約定事項
第十三條 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。經雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同一經生效,即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對合同內容進行變更或對未盡事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式,與本合同具有同等效力。
第十五條 本合同相關條款的約定是在不違背國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)的前提下做出的,如果國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)對委托人、居間人及出租人的資質、資格及其他有關方面有特別規(guī)定的,從其規(guī)定。
委托人(章:) 居間人(章):
住所: 住所:
身份證號: 法定代表人:
法定代表人: 營業(yè)執(zhí)照號碼:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 簽約代表:
委托代理人: 房地產經紀機構資質證書號碼:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼; 郵政編碼:
合同簽訂時間: 合同簽訂時間:
合同簽訂地點: 合同簽訂地點:
居間的合同8
簽訂日期:
簽訂地點:
甲方(委托方):
乙方(委托方):
根據《中華人民共和國合同法》第二十三章第四百二十四條,四百二十五條,四百二十六條,四百二十七條及相關法律法規(guī)之規(guī)定,經雙方協商,甲方就 項目工程施工事宜,委托乙方負責對該項目的業(yè)主方進行工程承包的前期洽談和協商工作,乙方接受此委托,特訂立本合同。
一、基本情況
1、工程名稱: 。 2、工程地址: 。 3、工程內容:施工合同內約定的圖紙內的全部施工工程。
4、合同總價: 萬元人民幣(按 定額計算,最終以實際結算為準)。
二、甲方責任和義務
1、負責提供項目業(yè)主方所需的資料和資信證明,并負責其資料的真實性、合法性和可靠性。
2、積極配合乙方辦理相關手續(xù)。
3、維護乙方的正當合法權益。
三、乙方責任和義務
1、充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢,負責對該項目工程承包的前期洽談和協商工作,并向甲方提供項目方的相關資料和證明材料,明確合作方案。在乙方辦理完甲方與項目業(yè)主方的工程承包合同簽訂工作后,乙方的全部工作即視為完成。
2、全面協調甲方與項目業(yè)主方的關系。
3、維護甲方的正當合法權益。
四、居間服務費的計算方法、支付的時間和方式
1、計算方法:甲方按實際工程總價的 %約 萬元人民幣居間服務費(稅后所得),轉入乙方指定的銀行帳戶內,由乙方自行支配和使用。
2、支付時間和方式:合同簽定后按合同總金額 %支付居間費用,甲方進場施工第一次撥款后,按合同總金額 %支付居間費用,第三次撥款后,按合同總金額 %支付居間費用,余下部分按實際結算金額支付 %,簽章部分額外增加支付居間費用 %。
3、合同簽定 月內,完成第一項工程合同的簽定。
4、居間人未促成合同成立的,不得要求支付報酬,但可以要求委托人支付從事居間活動支出的必要費用。
五、違約責任
1、該項目在實施過程中,甲乙雙方應積極配合,甲方不得因項目負責人或財務人員的變動而拖欠居間服務費或拒絕履行本合同,否則,乙方有權要求項目業(yè)主方在甲方工程款中予以扣除。
2、甲方應保證將居間服務費全額支付到乙方指定帳戶,每延誤一天,甲方按應付總額的5‰向乙方支付滯納金,若未按上述條款支付居間服務費超過15日的',還須按應付金額的10%的承擔違約金。
六、合同生效及其它
1、本居間服務委托合同在甲方與項目業(yè)主方正式簽訂工程承包合同前簽訂,經甲乙雙方簽字蓋章后,在甲方與項目業(yè)主方所簽工程承包合同生效之日起本合同生效,履約完畢后自行終止。
2、凡與該項目有關的所增加的相關工程內容和工程量,其居間服務費亦按上述條款執(zhí)行。
3、如因國家政策調整及甲方未能與項目業(yè)主方簽訂工程承包協議的,雙方對此不承擔違約責任,本合同無效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5、本合同未盡事宜,甲乙雙方可協商解決,協商不成的,可提交有管轄權的仲裁會員會進行仲裁或向人民法院提起訴訟,裁決是終局的,甲乙雙方須共同遵守,仲裁費、訴訟費、律師費及相關費用由敗訴方承擔。
6、本合同內容雙方均有義務保守機密,不得擅自對外泄露。
委托方(章): 委托方(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
公民身份證號碼: 公民身份證號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
郵政編碼: 郵政編碼:
居間的合同9
委托人(甲方):
居間人(乙方):
簽訂地點:
鑒于:
1.甲方為完成項目缺乏資金,并獲知乙方能夠提供融資相關信息并協助甲方完成融資,現委托乙方尋找、介紹出資方;而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2.甲乙雙方共同確認:甲方同意委托乙方為尋找、介紹出資方,乙方同意接受委托,雙方簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。
雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
甲方:
地址:
證號:
法人:
乙方:
身份證號:
第一條委托事項
1.甲方計劃進行:
項目一,
項目二,
地址。
甲方委托乙方為完成該項目所需的全部或部分資金尋找或介紹出資方,乙方接受甲方委托。
2.乙方應盡力為甲方尋找或介紹出資方,并盡可能促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式與甲方簽訂融資合同。甲方委托乙方協助融資的數額為 元人民幣,大寫 整。
第二條居間人的權利義務
1.乙方在接受甲方的委托時,甲方應出示營業(yè)執(zhí)照等合法的經營資格證明。
2.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹甲方融資
工程項目的相關情況。
3.乙方應認真完成甲方的委托事項,即,按照合同第一條所規(guī)定的內容積極為甲方尋求機會,并未甲
方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
4.乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,由甲方自行承擔一切后果。
5.乙方對甲方所借款項不承擔任何性質的擔保責任。
第三條居間報酬與費用
1.若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同,甲方應向乙方支付融資總額的,共計 萬元(大寫)作為乙方酬金,此酬金的有關稅款由甲方負擔,居間費用由乙方自行承擔。酬金的支付方式為:
1)現金□
2)銀行轉賬□
銀行賬戶名稱:開戶人:
賬號:
經雙方同意,此次酬金按照融資款項實際到達甲方賬戶之日起5個工作日內即需支付完成。除本條規(guī)定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。
2.如融資額度超過本合同最初擬定總額度,則超過部分酬金仍然以本合同約定方式支付,如未達合同規(guī)定額度,則按照實際到賬額度支付酬金。
3.若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同,乙方無權要求甲方支付酬金。
4.乙方提供酬金收取憑證(不包括發(fā)票)。
5.若甲方未能按時支付酬金,乙方有權要求甲方按照日千分之五的比例支付滯納金。
第四條合同的解除
發(fā)生下列情形之一,甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同:
1.甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
2.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
4.當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
第五條違約責任
本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的,都應當賠償另一方因此而遭受的損失。
第六條聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的權屬人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方具有完整的民事行為能力,有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的`判決、裁定、裁決或具體形成行為。
3.本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行、本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為1年。
第八條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,有責任方承擔。
第九條合同權利義務的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
第十一條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并與本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律法規(guī)等。
第十二條合同的解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原意進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十三條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十四條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期截止日期為酬金支付完成并通過雙方書面確認之日起三個月。本合同正本一式 份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):乙方(簽字):法定代表人(簽字)
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
簽訂地點:簽訂地點:
居間的合同10
甲方(出售方):張三
乙方(買受方): 李四
丙方(居間方):北京
在丙方居間服務下,甲乙雙方于 x 年 x 月 x 日簽訂了編號為 x x x x x x 的《北京市存量房屋買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》),涉及房屋地址為:坐落在豐臺區(qū)風荷曲苑18號樓3單元205號 。
第1條信息確認
1、甲方已對乙方的身份信息和購房資格情況進行了必要的審核確認,接受乙方作為房屋的買受方。
2、乙方對房屋進行了實地查驗,對房屋本身現狀及權屬情況均已了解并認可,乙方對甲方提供的【房屋產權證明】、【土地使用權證明】、【產權人身份信息】、【產權人的委托授權書】、【其他】 以上所有涉及 資料進行了審核。
第2條居間服務確認
本合同的內容均為甲乙丙三方自愿真實的意思表示。甲方確認丙方已按其委托銷售并發(fā)布房屋銷售信息;乙方確認丙方已按其要求向其提供房源,并帶其查看了房屋;甲乙雙方確認丙方已提供訂立買賣合同的信息和機會,并確認丙方協助甲乙雙方訂立了房屋地址為 的房屋《買賣合同》。
第三條居間服務費
1、甲方向丙方支付居間服務費人民幣(大寫) _× 元整( _× 元)。
乙方向丙方支付居間服務費人民幣(大寫) 伍仟 元整( 5000 元)。
2、甲乙雙方確認,在簽署本合同時,甲方所售房屋不存在任何可以對交易造成實質影響的未披露情形,甲乙雙方簽訂《買賣合同》后,甲乙雙方均認可本合同第2條約定的丙方居間服務已完成。甲乙雙方應于簽訂《買賣合同》當日向丙方支付本合同約定的居間服務費。
第四條權利義務
1、丙方有權接受甲方售房委托;丙方有權接受乙方委托購買房屋,并帶看房屋;丙方應為甲乙雙方提供訂立買賣合同的信息和機會;丙方協助甲乙雙方訂立買賣交易合同。
2、丙方在提供居間服務過程中如實向委托人陳述其所獲知的關于交易房屋的相關信息,不得有故意隱瞞和誤導。但基于丙方為民事主體,對于交易房屋及交易對象的資質情況,丙方只能進行形式審查,僅根據從業(yè)經驗進行判斷與預測,不作為丙方約束性義務。有關交易房屋的實際情況,以房屋登記主管機關作出的書面文件為準,甲乙雙方需按照丙方的要求進行相關查驗;有關交易對象的資質及資信能力,有賴于甲乙雙方自行判斷,丙方不對交易任何一方的資信及資質承擔任何責任。
3、甲乙雙方有如實向丙方及交易辦理機關提供房屋交易資料的`義務,丙方有審查雙方提供資料的義務,但丙方該審查義務只限于形式審查,提供資料方應對資料的真實及有效性負責。
4、甲乙雙方共同授權丙方辦理房源核驗、購房資質核驗、網簽及注銷手續(xù)、資金監(jiān)管、資金存管、物業(yè)交驗等手續(xù);甲乙雙方在履約過程中對授權事項提出中止或終止,需向丙方出具書面告知書,如因此導致丙方不能履行授權事項,丙方不承擔任何責任。
5、甲乙雙方認可網簽合同價格以《買賣合同》銷售價為準,甲乙雙方另有約定的,需簽署書面補充協議,并自行承擔相關法律責任。
第五條違約責任
1、甲乙雙方利用丙方所提供信息、條件、機會等,私自或另行通過其他居間方簽署《買賣合同》,甲乙雙方除應向丙方支付本合同約定的全部居間服務費之外,還應當向丙方承擔居間服務費20%的違約責任。
2、甲乙雙方或一方延遲向丙方支付本合同約定的居間服務費,該延遲方除應向丙方支付居間服務費外,每逾期一日按未付款的2%的標準向丙方支付遲延違約金;延遲超過5個工作日的,丙方有權暫停辦理該房屋買賣合同約定的后續(xù)協助事項,并不承擔因此導致的任何責任,上述責任及交易中已經發(fā)生的費用由延遲向丙方支付費用的一方承擔。
3、甲、乙任何一方違反本合同第四條或《買賣合同》的約定,導致丙方不能繼續(xù)協助其辦理買賣交易后續(xù)事項的,丙方不承擔責任,且丙方有權收取本合同約定的居間服務費用和交易中已經發(fā)生的費用。如已交付的,丙方無須退還,如支付居間服務費方為守約方,支付方可向違約方追償該筆費用。如未交付的,丙方有權利通過包括但不限于法律途徑催促支付義務方支付居間服務費。
第六條爭議解決
與本合同相關的任何爭議,三方應協商解決;協商不成的,任何一方可向房屋所在地的人民法院提起訴訟解決。
第七條其他
1、本協議書一式三份,三方各執(zhí)一份,自各方簽字(蓋章)之日起生效,如丙方未蓋章對丙方不生效,但并不影響本合同中關于甲乙雙方權利義務約定的效力。
2、除本合同另有約定或三方協商一致外,各方不得擅自單方解除或變更本協議。
3、三方同意,任何口頭承諾、未經本人簽字或加蓋公章的任何書面承諾及合同條款的變更等行為均不產生法律約束力。
甲方(簽章): 張三
乙方(簽章): 李四
代理人(簽章):
代理人(簽章):
x 年 x 月 x 日 x
年 x 月 x 日
居間的合同11
甲方: 代表簽字:
乙方: 代表簽字:
甲乙雙方充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》經友好協商,依照平等互利的原則,達成如下協議.
一.委托事項:
1.乙方引見本合同中的甲方與直接洽談,向甲方提供該項目的重要信息,并最終促成甲方與長城萬鼎簽訂該項目的運輸合同。
2.居間成功:是指甲方與簽訂的書面的合同成功。
二.乙方義務:
乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的相關信息真實有效,如達到現場無法簽訂合同成功,將有乙方承擔甲方的往返費用。
三.甲方義務
甲方提供營業(yè)執(zhí)照及資質證書等相關資料,負責和進行合同談判。如果居間成功,則有甲方全面履行和
所簽的專業(yè)合同,甲方因履行合同所產生的權利和義務均與乙方無關。
如果居間成功,甲方應向乙方一次性支付居間報酬,如果未及時支付居間報酬,則逾期每日居間報酬的`1%向乙方支付違約金。
四.居間報酬的支付方法及支付時間:
1.按照第一次支付本合同中的甲方資金時,甲方一次性支付乙方居間報酬3000萬元。
2.采用現金方式支付。
五.保密事項;
1.甲乙雙方應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密,雙方不得以其在區(qū)間過程中獲得的商業(yè)秘密做出不利于對方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
六。居間終止,支付居間報酬后,本合同終止。
七爭議解決方案
如發(fā)生爭議雙方協商解決,反之,交當地仲裁委員會解決。
八,其他事項
未經雙方同意,任何一方不得將本合同委托事項轉委托。本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
居間的合同12
甲方:(公司)_______________
乙方:(中間人)______________
甲、乙雙方本著友好合作互惠互利的原則,就乙方向甲方推薦的賣方(以下簡稱丙方)采購氧化鐵紅居間合同,并甲方委托乙方協助甲方完成商務談判等事宜達成如下協議:
一、甲方委托乙方為甲方與丙方就建立購銷合作相關事項提供商務談判及相關服務。甲方授權乙方為與丙方建立購銷意向合作的唯一中介代理,并有對本業(yè)務的運營狀況享有知情權。
二、乙方向甲方提供商務資訊及其他方面的服務的范圍包括:
1、利用自己的信息渠道和信息資源與甲方進行溝通和聯系,及時了解和獲取丙方銷售氧化鐵紅的相關信息和意向;
2、向甲方介紹丙方的基本情況和相關事宜,并將丙方詳細地供應信息提供給甲方;
3、參與銷售經營的談判,就購銷合作事項跟各方一起進行價格商談,技術調研和技術分析;
三、乙方負責與丙方就甲方采購氧化鐵紅事宜進行深入的溝通、聯系和協商,對此甲方認可乙方此前所作的這些工作,并同意將這些工作作為乙方為甲方提供商務資訊服務的一部分。
四、甲方與丙方訂立氧化鐵紅購銷合同且達成交易,甲方應當向乙方支付居間費用元人民幣噸做為傭金,每月每批次按實際供貨噸位計算;甲方無論有沒有在當次洽談中訂立合同,但只要在簽訂居間協議后與丙方訂立合同且達成交易的仍應向乙方支付居間費用;
五、甲方同意與丙方建立購銷合同,并同時與乙方建立傭金合同。
六、甲、乙雙方承諾簽約傭金合同確定之后,在重大經營方針和政策、重大事項的決策以及日常經營活動方面應相互支持、相互合作,共同維護雙方的利益。
七、傭金支付的時間和方式:雙方同意傭金在甲方和丙方達成簽約后并在甲方每次給乙方付款后的兩個工作日內把經紀人傭金現金轉賬到乙方指定的公司或個人賬戶。時間以銀行到賬時間為準。
開戶行:
戶名:
卡號:
八、甲方承諾如果甲方、乙方和丙方三方之間達不成購銷合作,甲方、甲方的子公司或者甲方的關聯公司不得單獨與丙方、子公司或其關聯公司另行洽談采購本合同涉及到的氧化鐵紅購銷業(yè)務。如果乙方發(fā)現甲方、甲方子公司或者甲方的關聯公司單獨與丙方、其子公司或其關聯公司洽談上述購銷之事宜,并達成協議,視為本協議已經完全履行,本協議的目的已經達到,甲方應按照本協議第四條的規(guī)定向乙方支付相應的傭金。
九、雙方同意丙方與甲方協議簽署采購氧化鐵紅協議,即視為乙方向甲方提供資訊服務和其他服務的義務全部完成。甲方不得以任何理由向乙方拒付和少付本協議規(guī)定的傭金。
十、違約責任,甲方若不按合同第七條執(zhí)行,逾期一天應支付乙方滯納金,滯納金系數為總傭金的5天;甲方同意凡乙方所提供資訊服務的合作商,其將來與甲方發(fā)生的每筆業(yè)務,甲方都將按本合同的第四條條款支付傭金給乙方,否則,甲方愿按受合同成交額的30%罰款支付給乙方。續(xù)簽后的傭金可____市場和交易價格變動而雙方協定。對本次業(yè)務保密協定不以任何理由越過乙方操作,如越過乙方操作即認為自愿違約并支付交易額的30%作為罰款。
一、本協議簽訂之后即發(fā)生法律效力,對簽約雙方均具有法律約束力,雙方都應該嚴格遵守協議的條款,任何一方違約,造成協議目的無法實現,另一方有權解除協議,并有權要求賠償經濟損失。
二、本協議一經簽署,未經另一方的書面同意,任何一方無權擅自變更協議的條款。
三、雙方承諾在簽訂本協議過程中提供的`所有文件和資料均具有完全的真實性、有效性、合法性和連續(xù)性,復印件與原件相一致。并愿意就各自因提供虛假材料所引發(fā)的一切后果承擔相應的法律責任。
四、雙方承諾在本協議談判過程中及本協議簽署后________年內,雙方對本協議相關的信息、資料具有保密的義務。除參與本協議談判和制定的雙方行政和管理人員、聘用律師和其他相關人員有權知曉外,任何一方不得將協議另一方有關本協議的相關信息、資料透露給任何第三方。
五、本協議附件若與本協議的條款不一致,應以本協議的條款為準。
六、雙方在履行本協議過程中若發(fā)生爭議,應首先通過友好協商的方式解決。若協商不成,應提請守約方所在地仲裁委員會依照其仲裁程序進行仲裁。該仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
七、本協議未盡事宜,雙方應通過協商,制定書面補充條款加以約定,補充條款與本協議具有相等的法律效力。
八、本協議壹式貳份,甲乙雙方相關人員各執(zhí)一份,經雙方簽章后生效,本協議附件包含甲方資質,甲方和丙方簽定的正式合同復印件一份,及補充條款若干。
甲方(印章):_______乙方:_______
經辦人:_______
____日期:____日期
居間的合同13
委托人:××(個人寫明姓名性別住址,單位寫明名稱、法定代表人和地址) 居間人:×××(個人寫明姓名性別住址,單位寫明名稱、法定代表人和地址)
委托人與居間人就下列事項達成協議如下(也可以寫為:委托人與居間人經過協商一致,簽訂本合同):
第一條 委托事項
。▽懨魑惺马椀膬热荨⒎秶,例如,委托對方提供訂約機會等情況)
第二條 時間范圍(寫明在什么期限內提供的媒介有效)
第三條 報酬(寫明居間報酬的數額、計算方法、支付時間和方式)
第四條 保密條款(寫明需要保密的內容)
第五條 違約責任
第六條 ??(雙方約定的其他事項)。
第七條 本合同一式份,當事人雙方各執(zhí)份。本合同自雙方簽字之時起生效。
委托人:×××(簽章)
居間人:×××(簽章)
×年×月×日
。ㄈ绻欠ㄈ藛挝,可附雙方法人代表、電話、開戶銀行、戶名、帳號等內容。)
說明
居間合同也稱為中介合同。它是指當事人雙方約定,一方為另一方提供成交機會或者充當訂立合同的媒介,另一方支付相應的報酬的協議。在居間合同關系中,提供居間服務的一方為居間人,另一方為委托人。訂立居間合同應當注意的問題有: (1)委托人應當在合同中載明所委托居間從事的活動內容,包括種類、范圍和要達到的要求,給付酬金的數額、方式和時間。
。ǎ玻┚娱g人應當如實向委托人說明自己能夠做到什么程度、需要什么條件完成委托人的委托事項。
。ǎ常┖贤袘斢喢鬟`約責任條款。居間人不盡職守而給委托人造成損失的,應當承擔違約責任,并賠償委托人的損失。居間人對所提供的信息、成交的機會負有保密的義務。
居 間 合 同
甲方(委托人):
聯系地址: 聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址: 聯系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的'義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付***元整;在正常施工的兩個月內,應支付***;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按***%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔**差*等**費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
居間合同樣本
商務居間合同
甲方:___________________
乙方:___________________
茲為乙方推薦下列甲方產品和介紹客戶給甲方,雙方同意簽訂本居間合約書,并共同遵照下列各條款。
第一條 相關甲方產品______________________(以下簡稱產品)
第二條 服務區(qū)域和排他性
1.乙方推薦產品的區(qū)域為_____地區(qū)。乙方若需增加區(qū)域,須提前書面通知甲方并得到甲方書面同意。如有違反,甲方有權隨時取消本合約。
2.乙方所介紹之客戶經甲方書面確認后,甲方亦不得以直接方式繞過乙方向其銷售產品,除非乙方同意或乙方已放棄該客戶。
3.未經甲方書面同意,乙方合約期限內不得推薦、介紹、代表、制造或銷售除e-saver節(jié)電裝置以外的任何節(jié)電產品。
第三條 服務內容
1.乙方推薦產品和介紹客戶給甲方,甲方視乙方要求協助接觸洽談。
2.甲方對乙方介紹之客戶提供(1)售前產品解說、客戶用電測量計算及產品導入方案規(guī)劃。(2)產品安裝、施工及保固(保固年限:產品節(jié)能主機_____年,其它零件_____年)。
3.甲方向乙方提供的任何資料屬于甲方的財產,乙方不得為非履行本合約目的而使用。本合約終止時,乙方應主動歸還剩余資料給甲方。
第四條 產品瑕疵
甲方交付之產品若有瑕疵,由甲方自行對銷售之客戶負責,與乙方無涉。
第五條 付款
1.甲方于買賣成立并交貨安裝驗收完畢且收到全部貨款后,三日內通知乙方清款,甲方在收到乙方正式發(fā)票后七日內按該筆貨款總價(未含稅)百分之_____給乙方作為傭金。
2.乙方居間活動所需要的一切費用,由乙方自行承擔。
第六條 管轄法院和違約責任
1.乙方中的兩公司向甲方承擔連帶責任,其中任何一公司的違約均視為乙方兩
公司的共同違約,甲方有權向其中的任何一家公司或兩公司追償。
2.乙方履行本合約過程中(包括簽訂本合約前)所獲得的甲方任何經營或技術信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密,應向甲方賠償違約金人民幣_____萬元,另甲方保留進一步索賠的權利。
3.本合約的部分無效不影響其余條款的效力。甲乙雙方如因本和約有關事項發(fā)生訴訟時,均同意以_____市人民法院為一審管轄法院。
第七條 合約期限
1.本合約有效期限自公元________年________月_______日起至________年________月________日止,為期一年。
2.合約期滿前一個月內雙方均無終止合約書表示時,本合約自動生效一年,其后亦同。
3.正常情況下,若任一方有特殊原因,欲提前終止本合約時,應于一個月前,以書面形式通知對方,并在得到對方書面同意后,終止本合約。
第八條 合約生效
1.本合約經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
2.本合約一式丙份,甲乙雙方各持一份。
甲方:______________ 乙方:______________
地址:______________地址:______________
電話:______________電話:______________
代表人:____________代表人:____________
蓋章:______________蓋章:______________
日期:______________日期:______________
居間的合同14
根據中華人民共和國合同法第二十三章居間合同協議書第四百二十四、第四百二十六條規(guī)定,經委托方和居間方當事人協商一致,本著誠實信用、互惠互利的原則,雙方訂立以下合同條款,共同遵守并執(zhí)行。
委托方:______________________________
居間方:______________________________
工程名稱:____________________________
工程地點:____________________________
第一條:事項確認
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條:委托方責任
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的`施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議,誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條:居間方責任
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
第四條:委托方與礦主方龍里縣
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
第五條:付款方式
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人:___________________
居間人:___________________
身份證:___________________
身份證:___________________
電話:_____________________
電話:____________________
__________________年________________月_______________日
居間的合同15
委托人:_______________________居間人:_________________________
住址:_________________________法定代表人:_____________________
身份證號碼:__________________住所:____________________________
電話:_________________________電話:____________________________
甲方欲出售其名下________房屋,特委托乙方提供購房
委托人:_________________________
住址:___________________________
身份證號碼:____________________
工作單位:_______________________
電話:___________________________
居間人:_________________________
法定代表人:____________________
住所:___________________________
甲方欲出售其名下________房屋,特委托乙方提供購房人的信息,幫助甲方與購房人簽定《房屋買賣合同》。經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,以咨雙方共同遵守。
第一條 出售房屋的基本情況
甲方房屋位于:_______________;建筑面積:_______________;房屋所有權證號為:_______________。
本房屋為央產房或經濟適用房、房改房,甲方已取得上市出售備案表,可以合法出售。
本房屋用于自住,未出租,無它項權利設置;或,本房屋用于出租,租期____年____月____日終止,承租人已書面聲明放棄優(yōu)先購買權,不購買此房。(附聲明附件)或,本房屋的共有權人__________,其已書面聲明放棄優(yōu)先購買權,不購買此房。(附聲明附件)
第二條 甲方委托事項
1.乙方代為尋找購房人;
2.乙方帶領有購房意向的人實際參觀房屋;
3.乙方向購房意向人提供甲方房屋情況的證明文件等。
第三條 甲方義務
甲方保證其有權出售該房屋。如基于該房屋發(fā)生任何糾紛,均由甲方負責。
甲方向乙方提供房屋的權屬證書復印件,甲方承諾該復印件與原件一致;
甲方向乙方提供房屋鑰匙一套。
第四條 乙方義務
乙方應當為甲方尋找合適的買方。
乙方帶領購房意向人參觀甲方房屋時,不得損壞屋內設施。
乙方對甲方房屋不享有任何的權利。
第五條 委托期限
本合同委托期限為____月,期滿之前,甲方不得解除委托。
或甲方可以解除本委托,但因其解除委托行為給乙方造成損失的,應當承擔賠償責任。
合同期滿乙方未找到買家的,本合同終止,乙方向甲方返還甲方提供的材料。
經雙方協商一致,可以續(xù)定委托合同。
第六條 乙方報酬
乙方完成居間事項,即甲方與乙方提供的買房人簽訂《房屋買賣合同》,甲方向乙方支付____元的居間服務報酬。該報酬于甲方與乙方提供的買房人簽訂《房屋買賣合同》之日支付。
第七條 違約責任
甲乙雙方應認真履行本合同,如有違約,應賠償守約方的損失。
第八條 爭議解決
雙方在履行本合同中的爭議應先協商解決;如協商不成,任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選擇其一)。
本合同共____頁,自雙方簽字之日起生效。
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
甲方:______________________乙方:_____________________
_________年_______月______日__________年______月______日
二手房居間合同范本簡單2
委托人:__________________(以下簡稱甲方)
居間人:__________________(以下簡稱乙方)
依據國家法律、法規(guī)有關規(guī)定,雙方在自愿、平等和協商一致的基礎上,就居間方接受委托人的委托,促成委托人與賣方訂立居間合同,并完成其他委托的服務事項達成一致,訂立本合同。
一、委托事項
委托人授權居間人為辦理購買本合同第二條所要求的房屋各項事宜。
二、委托人購買房屋的具體要求
1、地段:__________________
2、面積:__________________
3、套型:__________________
4、結構:__________________
5、朝向:__________________
6、樓層:__________________
7、裝潢:__________________
8、建筑年限:______________
三、希望購房金額
1、希望購房金額應在______元至______元之間。
2、支付方式:______.
四、居間期限
自______年______月______日起至______年______月______日止。
五、報酬及支付方式
居間人促成委托人與賣方簽訂《房地產買賣契約》時,委托人一次性向居間人支付合同標的物成交總金額的______%作為服務報酬。委托居間人辦理房產過戶手續(xù)則與______省產權交易市場另行簽訂《代理辦證協議》。
六、合同的變更與解除
1、委托人或居間人就解除合同協商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的。
七、違約責任
(一)委托人有下列情形之一的,應承擔違約責任:
1、本合同存續(xù)期間,委托人不得私下與經居間人居間的賣方達成房屋買賣交易,損害居間人利益,否則視為違約,委托人應向居間人一次性支付委托標的物銷售總價______%的違約金;
2、《房地產賣契約》訂立后,委托人即向居間人支付報酬,委托人與居間人之間的合同履行完畢;若委托人拖延或不予支付,視為違約,委托人應向居間人一次性支付委托標的物銷售總價______%的違約金;
3、簽訂《房地產買賣契約》后若委托人委托居間人辦理房屋按揭、貸款等業(yè)務,不按照銀行規(guī)定向______省產權市場交付按揭、貸款手續(xù)資料,視為違約委托人應向居間人一次性支付委托標的物銷售總價______%的違約金。
(二)居間人有下列情形之一的,應承擔違約責任:
1、在合同存續(xù)期間,與他人私下串通,損害委托人利益的,居間人按照合同約定的委托標的'物銷售總價的______%支付給委托人;
2、在合同存續(xù)期間,違反服務約定手去看房費的,居間人按照合同約定的委托標的物銷售總價的______%支付給委托人;
3、在合同存續(xù)期間,賺取差價,損害委托人利益的,按照合同約定的委托標的物銷售總價的______%作為違約金支付給委托人。
委托人同意按______產權交易市場交易流程支付標的物銷售總價的3%斡旋金或______元不高于標的物銷售總價的20%作為定金,委托人與賣方簽訂《房地產買賣契約》后,居間人代收的斡旋金轉為定金,定金沖減購房款。
八、解決爭議的方式
本合同在履行的過程中如發(fā)生爭議,由雙方當事人協商解決,或向當地消費者協會申請調解。協商或調解不成的,按下列第______種方式解決;
1、提交______仲裁委員會仲裁;
2、依法向居間人所在地人民法院起訴。
九、其它約定事項
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。
本合同一式三份,合同雙方各執(zhí)一份,______產權交易市場留檔一份。本人明白并同意遵守本合同書之約定內容。
甲方(公章):__________________
乙方(公章):__________________
____________年______月______日
【居間的合同】相關文章:
融資居間合同股權融資居間合同10-20
居間的合同01-31
居間的合同11-16
居間合同04-23
居間合同04-23
交易居間合同08-23
工程居間合同04-25
正規(guī)居間的合同01-05
房產居間合同01-13
貸款居間合同01-07