建筑工程施工合同(15篇)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng)，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編幫大家整理的建筑工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
建筑工程施工合同1
甲方：______________
乙方：______________
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，在確保施工安全、質(zhì)量的前提下，將_________工程鋼筋制安工程委托給乙方施工，為明確雙方在履行合同中的責(zé)、權(quán)、利，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱：
____________
二、工程地點(diǎn)：
____________
三、結(jié)構(gòu)模式：
____________框架
四、承包方式：
____________
各幢樓鋼筋制安工程按包工包機(jī)械（不包料）由乙方承包施工，乙方自負(fù)盈虧，該項(xiàng)目乙方不得轉(zhuǎn)包或變相轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)責(zé)令其退場，并賠償甲方的一切損失。
五、承包內(nèi)容：
按圖紙要求（包括設(shè)計(jì)變更）在本單位工程砼項(xiàng)目中的鋼筋工種進(jìn)行全過程制作、安裝、套筒連接、搭接焊、對焊、立焊、場內(nèi)運(yùn)輸、固定柱筋、墊塊及除井架外一切機(jī)械和工具（包括女兒墻、欄桿、壓頂、過梁、構(gòu)造柱、水平墻梁、線條等）。
1、負(fù)責(zé)逐層拉結(jié)筋預(yù)插鋼筋、電焊拉結(jié)筋（包焊機(jī)、焊條），此項(xiàng)按每幢每層______元包干。
2、在砼澆筑過程中應(yīng)派員無償進(jìn)行看筋、保護(hù)。
3、負(fù)責(zé)每批進(jìn)場鋼筋的試驗(yàn)取樣（包括原材、電渣壓力焊、套筒連接、閃光對焊）。
4、負(fù)責(zé)扎線、搭接電焊、立焊、對焊的焊劑、焊條購買及支付工資等責(zé)任，以及套筒連接的所有工作。
5、文明施工：①安全帽自理；②尊師愛徒；③負(fù)責(zé)材料及工具的堆放整理工作；④保證施工場地的整潔。
六、工程結(jié)算：
1、鋼筋制安（包工、包鐵絲、包機(jī)械）項(xiàng)目，單價(jià)每噸按______元人民幣計(jì)取。
2、噸位計(jì)算數(shù)量按照甲方審核后的鋼筋抽筋數(shù)量為準(zhǔn)。
3、電渣壓力焊每點(diǎn)______元，套筒連接每個(gè)______元，閃光對焊每點(diǎn)______元計(jì)取。
4、除套筒連接外，試驗(yàn)送檢焊點(diǎn)由乙方負(fù)責(zé)制作，不計(jì)結(jié)算數(shù)量，由甲方負(fù)責(zé)送檢及送檢費(fèi)用。
5、以上單價(jià)均為一次性包干價(jià)，結(jié)算時(shí)不作任何調(diào)整。
七、工期要求：
本鋼筋項(xiàng)目基礎(chǔ)安裝工期為______個(gè)日歷天，逐層柱安裝工期為______個(gè)日歷天，逐層梁板安裝工期為______個(gè)半日歷天，工期的延誤甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，每延誤一天罰款人民幣______元整。
八、質(zhì)量與驗(yàn)收
1、組團(tuán)二各幢樓質(zhì)量應(yīng)達(dá)到合格以上，因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款且乙方承擔(dān)違約責(zé)任。爭取創(chuàng)一幢樓為優(yōu)質(zhì)工程，其鋼筋制安一定要達(dá)到優(yōu)質(zhì)，制安項(xiàng)目為不獎(jiǎng)不罰。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及委派人員的檢查驗(yàn)收，并為檢查驗(yàn)收提供便利條件。如驗(yàn)收不合格，所產(chǎn)生的返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，整改直至合格。如整改造成工期延誤，乙方必須承擔(dān)甲方對乙方的經(jīng)濟(jì)處罰，并承擔(dān)因返工所造成的原材料損失。
3、甲方代表及委派人員要求返工、修改、承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒�、修改的費(fèi)用。
4、工程施工中遇到質(zhì)量問題，乙方在收到通知若不及時(shí)整改，甲方將組織有關(guān)人員進(jìn)場整改，費(fèi)用由乙方雙倍承擔(dān)。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出，由甲方承擔(dān)。
九、雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追截�(zé)任：
1、對本工程行使經(jīng)營管理、質(zhì)量管理和決策指揮權(quán)，進(jìn)行成本控制和資金管理。
2、負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等全面管理，負(fù)責(zé)圖紙自審。參加圖紙會審，制定施工組織設(shè)計(jì)并貫徹落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)施工技術(shù)與安全交底工作，施工放樣，技術(shù)復(fù)核，沉降觀測、分部分項(xiàng)驗(yàn)收，質(zhì)量安全指導(dǎo)、檢查，負(fù)責(zé)施工預(yù)、結(jié)算工作，編制內(nèi)業(yè)資料，建立工程施工技術(shù)檔案。
4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各職能部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行協(xié)商服務(wù)與監(jiān)督管理。
5、向乙方提供各幢樓的一套設(shè)計(jì)施工圖。
6、甲方提供一間乙方辦公的場所，并收取辦公場所費(fèi)用______元/月，此費(fèi)用在工程款中扣回。
7、甲方委派______為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)落實(shí)日常施工管理工作。
�。ǘ┮曳截�(zé)任：
1、遵紀(jì)守法，遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方管理人員指揮和基監(jiān)督，特別對施工預(yù)制條文或指令性通知的及iso9000標(biāo)準(zhǔn)必須堅(jiān)決接受執(zhí)行。
2、嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程進(jìn)行施工，接受施工技術(shù)安全交底，認(rèn)真做好自檢、復(fù)檢、交接班檢查工作，把好每一道工序的質(zhì)量安全關(guān)。
3、應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳教育工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行和日常檢查安全生產(chǎn)措施的落實(shí)。如出現(xiàn)各種安全事故等，由此造成的一切責(zé)任與經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行負(fù)責(zé)承擔(dān)，與甲方一概無關(guān)。
4、做好計(jì)劃生育地宣傳工作，并承擔(dān)由于自身違反計(jì)生工作造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、乙方應(yīng)提前______天向甲方提供各單位工程及各層數(shù)的鋼筋規(guī)格及數(shù)量；同時(shí)施工中應(yīng)節(jié)約材料，若發(fā)現(xiàn)乙方浪費(fèi)或亂丟材料，每日樓層不得留有鋼筋，則每次罰款______元，應(yīng)做到場地?zé)o剩料。鋼筋在制作和安裝過程中，斷料、配料應(yīng)統(tǒng)籌安排，不得有鋼筋浪費(fèi)的現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)有鋼材不按最優(yōu)化的統(tǒng)籌配料而造成的浪費(fèi)，甲方有權(quán)按浪費(fèi)鋼筋的重量單價(jià)處以伍倍鋼材價(jià)格罰款。
6、乙方負(fù)責(zé)自身的暫設(shè)。
7、乙方必須及時(shí)發(fā)放工人工資，并每月造冊給甲方備案，作為付進(jìn)度款的參考依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)乙方工人提請?jiān)V訟，一切責(zé)任與損失由乙方負(fù)責(zé)，每人次罰款_________萬元；同時(shí)甲方有權(quán)取消剩余工程款的支付。
8、乙方應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程與甲方制訂的有關(guān)安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育工人注意施工安全與防火，不得使用三爐（電爐、煤油爐、電炒鍋和液化氣爐等）和電熱棒，違者沒收爐具并處以罰款______元。
9、教育工人遵守社會治安管理，嚴(yán)禁在工地上斗歐、酗酒、賭博等，違者每次罰款______元，班組長罰款______元。且甲方有權(quán)更換班組。
10、甲方提供的防護(hù)設(shè)施，乙方不得隨意拆除和破壞，如因乙方工人違章造成的事故由乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用由班組承擔(dān)并在承包的工程款內(nèi)扣除。
11、勞務(wù)管理：凡乙方所有勞務(wù)人員都應(yīng)執(zhí)個(gè)人身份證和照片及時(shí)到項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)合同，違者每人處以______元罰款。由乙方統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理就業(yè)證（就業(yè)調(diào)節(jié)費(fèi)），費(fèi)用由乙方支付，_____還應(yīng)帶有婚育證，進(jìn)入工地就要做到證件齊全，如有拖辦或證件不齊者處以人均______元罰款，并補(bǔ)辦證件。嚴(yán)禁童工、小孩和孕婦及家屬等無證人員進(jìn)入施工現(xiàn)場，違者每次處以______元罰款。暫住證由乙方自帶工人到派出所辦理，其費(fèi)用乙方自負(fù)。不辦理者一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
12、乙方委派______先生為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)施工和日常的工作事宜。
十、機(jī)械、工具管理
1、井架：由甲方提供，其操作、維修由甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方僅提供每幢樓一臺二級箱供乙方使用，其余開關(guān)箱、電纜、插板由乙方負(fù)責(zé)。
3、安全帽、安全帶、雨具等由乙方自行負(fù)責(zé)。
4、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)場手續(xù)及費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、暫住費(fèi)及提供身份證、務(wù)工證、計(jì)生證和上崗證（電焊、立焊等）復(fù)印件。
5、除井架外，所有制安的設(shè)備、工具由乙方負(fù)責(zé)到位。
6、合同簽定后，有關(guān)鋼筋制作機(jī)械及時(shí)進(jìn)場作為押金，其保管由乙方負(fù)責(zé)。
十一、付款方式
1、本工程按每幢月實(shí)際制作鋼筋噸數(shù)的70%支付給乙方作為進(jìn)度款，待各幢主體工程封頂后付至總完成量的80%，單位工程鋼筋分項(xiàng)全部完成后付至90%，余款待工程結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)付清。
十二、其他
1、本合同執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)爭議，雙方友好協(xié)商解決，若解決不成，可向______仲裁機(jī)構(gòu)仲裁解決。
2、本合同執(zhí)行中，若有違約，一切損失由違約方如數(shù)賠償。
3、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)______份，自雙方簽蓋章之日起生效，直至工程款付清為止失效，若本合同未盡事宜，施工中另作補(bǔ)充協(xié)議完善，本合同與補(bǔ)充協(xié)議同樣具有法律效力。
甲方：________________乙方：________________
簽約日期：___________簽約日期：____________
建筑工程施工合同2
一、詞語含義及合同文件
第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協(xié)議條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的含義：
�。保贤菏侵笧閷�(shí)施工程，發(fā)包方和承包方之間達(dá)成的明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。
�。玻畢f(xié)議條款：是指結(jié)合具體工程，除合同條件外，經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達(dá)成一致意見的條款。
�。常l(fā)包方(簡稱甲方)：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。
�。矗邪�(簡稱乙方)：協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當(dāng)事人。
�。担追今v工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
�。叮曳今v工地代表(稱簡乙方代表)：乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
�。罚鐣O(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對工程進(jìn)行的監(jiān)理。
�。福偙O(jiān)理工程師：工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。
�。梗O(shè)計(jì)單位：甲方委托的具備與工程相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設(shè)計(jì)，且乙方具備相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)，甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計(jì)合同。
�。保埃こ蹋菏侵笧槭菇ㄖ铩�(gòu)筑物內(nèi)、外空間達(dá)到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進(jìn)行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理。
�。保保こ淘靸r(jià)管理部門：各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程造價(jià)管理部門。
１２．工程質(zhì)量監(jiān)督部門：各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
�。保常贤瑑r(jià)款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價(jià)款總額。招標(biāo)工程的合同價(jià)款為中標(biāo)價(jià)格。
�。保矗芳雍贤瑑r(jià)款：在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
�。保担M(fèi)用：甲方在合同價(jià)款之外需要直接支付的開支或乙方應(yīng)承擔(dān)的開支。
�。保叮て冢簠f(xié)議條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)(包括一切法定節(jié)假日在內(nèi))計(jì)算的工期天數(shù)。
�。保罚_工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
�。保福⒐と掌冢簠f(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
�。保梗畧D紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
�。玻埃侄位蚍植抗こ蹋簠f(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。
�。玻保┕龅兀河杉追教峁�，并在協(xié)議條款內(nèi)約定，供乙方施工、操作、運(yùn)輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。
�。玻玻┕ぴO(shè)備和設(shè)施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施。
�。玻常こ塘壳鍐危喊l(fā)包方在招標(biāo)文件中提供的、按法定的工程量計(jì)算方法(規(guī)則)計(jì)算的全部工程的分部分項(xiàng)工程量明細(xì)清單。
�。玻矗畷嫘问剑焊鶕�(jù)合同發(fā)生的手寫、打英復(fù)寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認(rèn)的會議紀(jì)要、電報(bào)、電傳等。
２５．不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的瀑炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定的自然災(zāi)害等。
第二條合同文件及解釋順序。合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
�。保畢f(xié)議條款；
�。玻贤瑮l件；
�。常⑸�、變更等明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；
４．建設(shè)工程施工合同；
５．監(jiān)理合同；
６．招標(biāo)發(fā)包工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)書和中標(biāo)通知書；
�。罚こ塘壳鍐位虼_定工程造價(jià)的工程預(yù)算書和圖紙；
�。福畼�(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料、要求；
當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，由雙方協(xié)商解釋，協(xié)商不成時(shí)，按協(xié)議條款第３５條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甲方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間向乙方提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，乙方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表和設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。甲方要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的費(fèi)用，均由甲方承擔(dān)。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)(含地方法規(guī))，及協(xié)議條款約定的規(guī)章。
第四條圖紙。甲方在開工日期７天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時(shí)，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等的責(zé)任和費(fèi)用承擔(dān)。
二、雙方一般責(zé)任
第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
�。保追酱砜晌捎嘘P(guān)具體管理人員，行使自己部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前７天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在４８小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后７天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求，甲方代表在乙方提出確認(rèn)要求２４小時(shí)后不予答復(fù)，視為乙方要求已被確認(rèn)。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后２４小時(shí)內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后２４小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤而發(fā)生的追加合同價(jià)款和對乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
�。常追酱響�(yīng)按合同約定，及時(shí)向乙方提供所需指令、批準(zhǔn)、圖紙并履行其它約定的義務(wù)。否則乙方在約定時(shí)間后２４小時(shí)內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后４８小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的追回合同價(jià)款，并賠償乙方的有關(guān)損失，延誤的工期相應(yīng)順延。
甲方代表易人，甲方應(yīng)于易人前７天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第六條委托監(jiān)理。本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。
非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。
合同履行中，發(fā)生影響甲，乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理。
總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第七條乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
�。保曳降囊�、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
�。玻曳酱戆醇追酱砼鷾�(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后２４小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前７天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第八條甲方工作。甲方按協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時(shí)間，一次或分階段完成以下工作：
�。保峁┦┕に璧膱龅兀⑶宄┕龅貎�(nèi)一切影響乙方施工的障礙；或承擔(dān)乙方在不騰空的場地內(nèi)施工采取的相應(yīng)措施所發(fā)生的費(fèi)用，一并計(jì)入合同價(jià)款內(nèi)；
２．向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至協(xié)議條款約定的地點(diǎn)，并保證乙方施工期間的需要；
�。常�(fù)責(zé)本工程涉及的市政配套部門及當(dāng)?shù)馗饔嘘P(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；
４．協(xié)調(diào)施工場地內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關(guān)系，保證乙方按合同的約定順利施工；
�。担k理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時(shí)用地等的申請報(bào)批手續(xù)；
�。叮M織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底；
�。罚蛞曳接袃斕峁﹨f(xié)議條款約定的施工設(shè)備和設(shè)施。
甲方不按協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以上工作，造成工期延誤，承擔(dān)由此造成的追加合同價(jià)款，并賠償乙方有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。
第九條乙方工作。乙方按協(xié)議條款約定的時(shí)間和要求做好以下工作：
１．在其設(shè)計(jì)資格證書允許的范圍內(nèi)，按協(xié)議條款的約定完成施工圖設(shè)計(jì)或與工程配套的設(shè)計(jì)，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后使用；
２．向甲方代表提供年、季、月度工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工程事故報(bào)告；
�。常隍v空后單獨(dú)由乙方施工的施工場地內(nèi)，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任及所發(fā)生的費(fèi)用；
在新建工程或不騰空的建筑物內(nèi)施工時(shí)，上述設(shè)施和人員由建筑工程承包人或建筑物使用單位負(fù)責(zé)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
�。矗袷氐胤秸陀嘘P(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關(guān)手續(xù)的，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。因乙方責(zé)任造成的罰款除外；
５．遵守政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款；
�。叮磪f(xié)議條款的約定保護(hù)好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備；
�。罚芽⒐すこ涛唇桓都追津�(yàn)收之前，負(fù)責(zé)成品保護(hù)，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調(diào)，由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù)；或乙方修復(fù)，由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款。要求乙方采取特殊措施保護(hù)的分段或分部工程，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并在協(xié)議條款內(nèi)約定。甲方在竣工驗(yàn)收前使用，發(fā)生損壞的修理費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。由于乙方不履行上述義務(wù)，造成工期延誤和經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
三、施工組織設(shè)計(jì)和工期
第十條施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃。乙方應(yīng)在協(xié)議條款約定的日期，將施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃提交甲方代表。甲方代表應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間予以批準(zhǔn)或提出修改，逾期不批復(fù)，可視為該施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃已經(jīng)批準(zhǔn)。乙方必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方代表對進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)展與進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，乙應(yīng)按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十一條延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時(shí)開工，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期７天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在７天內(nèi)答復(fù)乙方。甲方代表７天內(nèi)不予答復(fù)，視為已同意乙方要求，工期相應(yīng)順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔(dān)乙方因此造成的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期。
第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時(shí)，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后４８小時(shí)內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程。乙方實(shí)施甲方代表處理意見后，可提出復(fù)工要求，甲方代表應(yīng)在４８小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后４８小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。停工責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。因甲方代表不及時(shí)作出答復(fù)，施工無法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
�。保追讲荒馨磪f(xié)議條款的約定提供開工條件；
�。玻こ塘孔兓驮O(shè)計(jì)變更；
�。常恢軆�(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過８小時(shí)；
�。矗こ涛窗磿r(shí)支付；
５．不可抗力；
�。叮渌且曳皆虻耐９�。
乙方在以上情況發(fā)生后７天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價(jià)款向甲方代表提出報(bào)告，甲方代表在收到報(bào)告后７天內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方可視為延期及要求已被確認(rèn)。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議。乙方按協(xié)議修訂進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)甲方批準(zhǔn)。甲方應(yīng)在７天內(nèi)給予批準(zhǔn)，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容：
�。保崆暗臅r(shí)間；
�。玻曳讲扇〉内s工措施；
�。常追綖橼s工提供的條件；
４．趕工措施的追加合同價(jià)款和承擔(dān)；
５．提前竣工受益(如果有)的分享。
四、質(zhì)量與檢驗(yàn)
第十五條工程樣板。按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗(yàn)合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。制作樣板間的全部費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
第十六條檢查和返工。乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)和樣板間標(biāo)準(zhǔn)的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒�、修改的費(fèi)用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價(jià)款，由甲方承擔(dān)。
以上檢查檢驗(yàn)合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔(dān)責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用，賠償甲方的有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。
檢查檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行檢查檢驗(yàn)應(yīng)不影響施工的正常進(jìn)行，如影響施工的正常進(jìn)行，檢查檢驗(yàn)不合格，影響施工的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
第十七條工程質(zhì)量等級。工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)支付由此增加的追加合同價(jià)款，對工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)的順延。
達(dá)不到約定條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求返工，直到符合約定條件。因乙方原因達(dá)不到約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延。返工后仍不能達(dá)到約定條件，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。因甲方原因達(dá)不到約定條件，由甲方承擔(dān)返工的追加合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延。
雙方對工程質(zhì)量有爭議，請協(xié)議條款約定質(zhì)量監(jiān)督部門調(diào)解，調(diào)解費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任一方承擔(dān)。
第十八條隱蔽工程和中間驗(yàn)收。工程具備隱蔽條件或達(dá)到協(xié)議條款約定的中間驗(yàn)收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗(yàn)收４８小時(shí)前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格，甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。工程符合規(guī)范要求，驗(yàn)收２４小時(shí)后，甲方代表不在驗(yàn)收記錄簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準(zhǔn)，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
甲方代表不能按時(shí)參加驗(yàn)收，須在開始驗(yàn)收２４小時(shí)之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天，甲方代表未能按以上時(shí)間提出延期要求、不參加驗(yàn)收，乙方可自行組織驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
第十九條重新檢驗(yàn)。無論甲方代表是否參加驗(yàn)收，當(dāng)其提出對已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí)，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露，并在檢驗(yàn)后重新隱蔽或修復(fù)后隱蔽。檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期也予順延。
五、合同價(jià)款及支付方式
第二十條合同價(jià)款與調(diào)整。合同價(jià)款及支付方式在協(xié)議條款內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整：
�。保追酱泶_認(rèn)的工程量增減；
�。玻追酱泶_認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商；
�。常こ淘靸r(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整；
�。矗恢軆�(nèi)非乙方原因造成停水、停電、停氣累計(jì)超過８小時(shí)；
�。担畢f(xié)議條款約定的其它增減或調(diào)整。
雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定調(diào)整合同價(jià)款的方法及范圍。乙方在需要調(diào)整合同價(jià)款時(shí)，在協(xié)議條款約定的天數(shù)內(nèi)，將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準(zhǔn)后通知經(jīng)辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后７天內(nèi)不作答復(fù)，視為已經(jīng)批準(zhǔn)。
對固定價(jià)格合同，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定甲方給予乙方的風(fēng)險(xiǎn)金額或按合同價(jià)款一定比例約定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，同時(shí)雙方約定乙方在固定價(jià)格內(nèi)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍。
第二十一條工程款預(yù)付。甲方按協(xié)議條款約定的時(shí)間和數(shù)額，向乙方預(yù)付工程款，開工后按協(xié)議條款約定的時(shí)間和比例逐次扣回。甲方不按協(xié)議條款約定預(yù)付工程款，乙方在約定預(yù)付時(shí)間７天內(nèi)后向甲方發(fā)出要求預(yù)付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預(yù)付工程款，乙方可在發(fā)出通知７天后停止施工，甲方從應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的利息并承擔(dān)違約責(zé)任。
第二十二條工程量的核實(shí)確認(rèn)。乙方按協(xié)議條款約定的時(shí)間，向甲方代表提交已完工程量的報(bào)告。甲方代表接到報(bào)告后７天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程數(shù)量(以下簡稱計(jì)量)，并提前２４小時(shí)通知乙方。乙方為計(jì)量提供便利條件并派人參加。
乙方無正當(dāng)理由不參加計(jì)量，甲方代表自行進(jìn)行，計(jì)量結(jié)果視為有效，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。甲方代表收到乙方報(bào)告后７天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，從第８天起，乙方報(bào)告中開列的工程量視為已被確認(rèn)，作為工程款支付的依據(jù)。甲方代表不按約定時(shí)間通知乙方，使乙方不能參加計(jì)量，計(jì)量結(jié)果無效。
甲方代表對乙方超出設(shè)計(jì)圖紙要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量，不予計(jì)量。
第二十三條工程款支付。甲方按協(xié)議條款約定的時(shí)間和方式，根據(jù)甲方代表確認(rèn)的工程量，以構(gòu)成合同價(jià)款相應(yīng)項(xiàng)目的單價(jià)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出工程價(jià)款，經(jīng)甲方代表簽字后支付。甲方在計(jì)量結(jié)果簽字后超過７天不予支付，乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)出通知７天后停止施工，甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
經(jīng)乙方同意并簽訂協(xié)議，甲方可延期付款。協(xié)議需明確約定付款日期，并由甲方支付給乙方從計(jì)量結(jié)果簽字后第８天起計(jì)算的應(yīng)付工程價(jià)款利息。
六、材料供應(yīng)
第二十四條材料樣品或樣本。不論甲乙任何一方供應(yīng)都應(yīng)事先提供材料樣品或樣本。經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。甲方或設(shè)計(jì)單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
第二十五條甲方提供材料。甲方按照協(xié)議條款約定的材料種類、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等級和提供時(shí)間、地點(diǎn)的清單，向乙方提供材料及其產(chǎn)品合格證明。甲方代表在所提供材料驗(yàn)收２４小時(shí)前將通知送達(dá)乙方，乙方派人與甲方一起驗(yàn)收。無論乙方是否派人參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后由乙方妥善保管，甲方支付相應(yīng)的保管費(fèi)用。發(fā)生損壞或丟失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。甲方不按規(guī)定通知乙方驗(yàn)收，乙方不負(fù)責(zé)材料設(shè)備的保管，損壞或丟失由甲方負(fù)責(zé)。
甲方供應(yīng)的材料與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：
１．材料單價(jià)與清單不符，由甲方承擔(dān)所有差價(jià)；
�。玻牧系姆N類、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接收保管，由甲方運(yùn)出施工現(xiàn)場并重新采購；
３．到貨地點(diǎn)與清單不符，甲方負(fù)責(zé)倒運(yùn)至約定地點(diǎn)；
４．供應(yīng)數(shù)量少于清單約定數(shù)量時(shí)，甲方將數(shù)量補(bǔ)齊。多于清單數(shù)量時(shí)，甲方負(fù)責(zé)將多余部分運(yùn)出施工現(xiàn)場；
�。担⿷�(yīng)時(shí)間早于清單約定時(shí)間，甲方承擔(dān)因此發(fā)生的保管費(fèi)用。
因以上原因或遲于清單約定時(shí)間供應(yīng)而導(dǎo)致的追加合同價(jià)款，由甲方承擔(dān)。發(fā)生延誤，工期相應(yīng)順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗(yàn)難過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質(zhì)量等級不符的情況，甲方還應(yīng)承擔(dān)重新采購及返工的追加合同價(jià)款，并相應(yīng)順延工期。
第二十六條乙方供應(yīng)材料。乙方根據(jù)協(xié)議條款約定，按照設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證明。在材料設(shè)備到貨２４小時(shí)前通知甲方代表驗(yàn)收。對與設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品要求不符的產(chǎn)品，甲方代表應(yīng)禁止使用，由乙方按甲方代表要求的時(shí)間運(yùn)出現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。甲方未能按時(shí)到場驗(yàn)收，以后發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)范、設(shè)計(jì)和樣品要求，乙方仍應(yīng)拆除、修復(fù)及重新采購，并承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。由此延誤的工期相應(yīng)順延。
第二十七條材料試驗(yàn)。對于必須經(jīng)過試驗(yàn)才能使用的材料，不論甲乙雙方任何一方供應(yīng)，按協(xié)議條款的約定，由乙方進(jìn)行防火阻燃、毒性反應(yīng)等測試。不具備測試條件的，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。測試結(jié)果不合格的材料，凡款采購的應(yīng)停止采購，凡已采購運(yùn)至現(xiàn)場的，應(yīng)立即由采購方運(yùn)出現(xiàn)場，由此造成的全部材料采購費(fèi)用，由采購方承擔(dān)。甲方或設(shè)計(jì)單位指定的材料不合格，由甲方承擔(dān)全部材料采購費(fèi)用。
七、設(shè)計(jì)變更
第二十八條甲方變更設(shè)計(jì)。甲方變更設(shè)計(jì)，應(yīng)在該項(xiàng)工程施工前７天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程，甲方變更設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設(shè)計(jì)變更造成乙方材料積壓，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費(fèi)用。
由于設(shè)計(jì)變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價(jià)款和相應(yīng)的損失均由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
第二十九條乙方變更設(shè)計(jì)。乙方提出合理化建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對原定材料的換用，必須經(jīng)甲方代表及有關(guān)部門批準(zhǔn)。合理化建議節(jié)約的金額，甲方雙方協(xié)商分享。
第三十條設(shè)計(jì)變更對工程影響。所有設(shè)計(jì)變更，雙方均應(yīng)辦理變更洽商簽證。發(fā)生設(shè)計(jì)變更后，乙方按甲方代表的要求，進(jìn)行下列對工程影響的變更：
�。保鰷p合同中約定的工程數(shù)量；
�。玻挠嘘P(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；
３．更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸；
�。矗黾庸こ绦枰母郊庸ぷ�；
５．改變有關(guān)工程施工時(shí)間和順序。
第三十一條確定變更合同價(jià)款及工期。
發(fā)生設(shè)計(jì)變更后，在雙方協(xié)商時(shí)間內(nèi)，乙方按下列方法提出變更價(jià)格，送甲方代表批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款：
�。保贤幸延羞m用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款；
�。玻贤兄挥蓄愃朴谧兏闆r的價(jià)格，可以此作為基礎(chǔ)確定變更價(jià)格，變更合同價(jià)款；
�。常贤袥]有適用和類似的價(jià)格，由乙方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
設(shè)計(jì)變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價(jià)格及工期，在乙方提出后７天內(nèi)通知乙方提請工程造價(jià)管理部門或有關(guān)工期管理部門裁定，對裁定有異議，按第３５條約定的方法解決。
八、竣工與結(jié)算
第三十二條竣工驗(yàn)收。工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗(yàn)收報(bào)告。按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗(yàn)收報(bào)告后，在協(xié)議條款約定的時(shí)間內(nèi)組織有關(guān)部門驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后７天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗(yàn)收報(bào)告７天內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后７天內(nèi)不予批準(zhǔn)且不能提出修改意見，視為竣工驗(yàn)收報(bào)告已被批準(zhǔn)，即可辦理結(jié)算手續(xù)。
竣工日期為乙方送交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期，需修改后才能達(dá)到竣工要求的，應(yīng)為乙方修改后提請甲方驗(yàn)收的日期。
甲方不能按協(xié)議條款約定日期組織驗(yàn)收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)保管費(fèi)用。
因特殊原因，部分工程或部位須甩項(xiàng)竣工時(shí)，雙方訂立甩項(xiàng)竣工協(xié)議，明確各方責(zé)任。
第三十三條竣工結(jié)算。竣工報(bào)告批準(zhǔn)后，乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定或協(xié)議條款約定的時(shí)間、方式向甲方代表提出結(jié)算報(bào)告，辦理竣工結(jié)算。甲方代表收到結(jié)算報(bào)告后應(yīng)在７天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見，在協(xié)議條款約定時(shí)間內(nèi)將撥款通知送經(jīng)辦的銀行支付工程款，并將副本送乙方。乙方收到工程款１４天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
甲方無正當(dāng)理由收到竣工報(bào)告后１４天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第１５天起按施工企業(yè)向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。
第三十四條保修。乙方按國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款約定的保修項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進(jìn)行保修并支付保修金。
保修期從甲方代表在最終驗(yàn)收記錄上簽字之日算起。分單項(xiàng)驗(yàn)收的工程，按單項(xiàng)工程分別計(jì)算保修期。
保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知之后７天內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費(fèi)用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
采取按合同價(jià)款約定比率，在甲方應(yīng)付乙方工程款內(nèi)預(yù)留保修金辦法的，甲方應(yīng)在保修期滿后１４天內(nèi)結(jié)算，將剩余保修金和按協(xié)議條款約定利率計(jì)算的利息一起退還乙方。
九、爭議、違約和索賠
第三十五條爭議。本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，或請有關(guān)部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定由仲裁委員會仲裁。當(dāng)事人雙方未約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程：
�。保贤_已無法履行；
�。玻p方協(xié)議停止施工；
�。常{(diào)解要求停止施工，且為雙方所接受；
�。矗俨梦瘑T會要求停止施工；
�。担ㄔ阂笸Ｖ故┕�。
第三十六條違約。甲方代表不能及時(shí)給出必要指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)，不按合同約定支付款項(xiàng)或履行自己的其他義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因違約導(dǎo)致乙方增加的費(fèi)用和從支付之日計(jì)算的應(yīng)支付款項(xiàng)的利息等)，相應(yīng)順延工期，按協(xié)議條款約定支付違約金，賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使用合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按協(xié)議條款約定向甲方支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起７天內(nèi)作出答復(fù)，超過７天不予答復(fù)視為同意中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
第三十七條索賠。甲方未能按協(xié)議條款約定提供條件、支付各種費(fèi)用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：
�。保姓�(dāng)索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時(shí)的有關(guān)證據(jù)；
�。玻髻r事件發(fā)生后１４天內(nèi)，向甲方代表發(fā)出要求索賠的意向；
�。常诎l(fā)出索賠意向后１４天內(nèi)，向甲方代表提交全部和詳細(xì)的索賠資料和金額；
�。矗追皆诮拥剿髻r資產(chǎn)后７天內(nèi)給予批準(zhǔn)，或要求乙方進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)，甲方在７天內(nèi)未作答復(fù)，視為該索賠已經(jīng)批準(zhǔn)；
５．雙方協(xié)議實(shí)行一攬子索賠，索賠意向不得遲于工程竣工日期前１４天提出。
十、其它
第三十八條安全施工。乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)和防火措施，并承擔(dān)由于自身原因造成的財(cái)產(chǎn)損失和傷亡事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。非乙方責(zé)任造成的財(cái)產(chǎn)損失和傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用。
發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。同時(shí)按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
乙方在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時(shí)交通要道附近施工前，應(yīng)向甲方代表提出安全保護(hù)措施，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后實(shí)施。由甲方承擔(dān)防護(hù)措施費(fèi)用。
在不騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工時(shí)，乙方應(yīng)制定周密的安全保護(hù)和防火措施，確保建筑物內(nèi)的財(cái)產(chǎn)和人員的安全，并報(bào)甲方代表批準(zhǔn)。安全保護(hù)措施費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
第三十九條專利技術(shù)和特殊工藝的使用。甲方要求采用專利技術(shù)和特殊工藝，須負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報(bào)、審批手續(xù)，承擔(dān)申報(bào)、實(shí)驗(yàn)等費(fèi)用。乙方按甲方要求使用，并負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)等有關(guān)工作。乙方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝，報(bào)甲方代表批準(zhǔn)后按以上約定辦理。
以上發(fā)生的費(fèi)用和獲得的收益，雙方按協(xié)議條款約定分?jǐn)偦蚍窒怼?/p>
第四十條不可抗力。不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡量減少損失，并在２４小時(shí)內(nèi)向甲方代表通報(bào)災(zāi)害情況，按協(xié)議條款約定的時(shí)間向甲方報(bào)告情況和清理、修復(fù)的費(fèi)用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，乙方應(yīng)每隔７天內(nèi)甲方報(bào)告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對災(zāi)害處理提供必要條件。
因不可抗力發(fā)生的費(fèi)用由雙方分別承擔(dān)：
１．工程本身的損害由甲方承擔(dān)；
�。玻藛T傷亡由所屬單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；
３．造成乙方設(shè)備、機(jī)械的損壞及停工等損失，由乙方承擔(dān)；
�。矗枨謇砗托迯�(fù)工作的責(zé)任與費(fèi)用的承擔(dān)，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議約定。
第四十一條保險(xiǎn)。在施工場地內(nèi)，甲乙雙方認(rèn)為有保險(xiǎn)的必要時(shí)，甲方按協(xié)議條款的約定，辦理建筑物和施工場地內(nèi)甲方人員及第三方人員生命財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，并支付一切費(fèi)用。
乙方辦理施工場地內(nèi)自己人員生命財(cái)產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)，并支付一切費(fèi)用。
當(dāng)乙方為分包或在不騰空的建筑物內(nèi)施工時(shí)，乙方辦理自己的各類保險(xiǎn)。
投保后發(fā)生事故，乙方應(yīng)在１４天內(nèi)向甲方提供建筑工程(建筑物)損失情況和估價(jià)的報(bào)告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在１４天后每７天報(bào)告一次，直到損害結(jié)束。
第四十二條工程停建或緩建。由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)常甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費(fèi)用，并按合同規(guī)定支付已完工程價(jià)款和賠償乙方有關(guān)損失。
已經(jīng)定貨的材料、設(shè)備由定貨方負(fù)責(zé)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。但未及時(shí)退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第四十三條合同的生效與終止。本合同自協(xié)議條款約定的生效之日起生效。在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。
第四十四條合同份數(shù)。合同正本兩份，具有同等法律效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本份數(shù)按協(xié)議條款約定，由甲乙雙方分送有關(guān)部門。
建筑工程施工合同3
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下合同條款。
一、工程概況：
工程名稱：____________________
工程地址：____________________
工程結(jié)構(gòu)：____________________
建筑面積、層數(shù)：______________
二、承包范圍：
本工程基礎(chǔ)墊層至屋面防水層以下主體結(jié)構(gòu)內(nèi)的所有鋼筋、模板、混凝土、填充墻砌體、外架及文明施工。
鋼筋工程：鋼筋進(jìn)料計(jì)劃提供，翻樣、制作、安裝和校正;場內(nèi)倒運(yùn)，原材料、成品、半成品整理、碼放和防雨覆蓋;基層清理、焊接、綁扎、植筋，預(yù)埋和壓筋的制作，鐵絲、鐵釘、扎絲、焊劑、焊條、膠布、切割機(jī)片、雙面膠、拉桿用PVC管、線繩、水泥釘、脫模劑、墊塊、塑料薄膜及手提電動工具耗材等。
模板工程：模板進(jìn)料計(jì)劃提供，配制、拼裝、校正和清理;現(xiàn)場倒運(yùn)，模板支撐拆除、清理刷油、拔釘、分類、碼放;進(jìn)場材料的卸車。若發(fā)現(xiàn)工人在施工現(xiàn)場任意把方料模板切割、浪費(fèi)等事項(xiàng)，甲方有權(quán)罰款，每次罰______元。
混凝土工程：混凝土的澆筑和養(yǎng)護(hù)，保養(yǎng)，泵管的接拆及清理。(梁板柱進(jìn)行磨平打磨，做好成品保護(hù))。
砌體工程：砌塊澆水濕潤、砌筑，砂漿配制，上料、攪拌及放料，場內(nèi)倒運(yùn);砌體腳手架搭拆，清理歸堆;木磚、過梁預(yù)制安裝;預(yù)留洞口。砌體壓筋制作安裝;地溝砌筑，抹灰，蓋板預(yù)制安裝;砌體用攪拌機(jī)的就位、安裝、調(diào)試;灰斗車和砌體用具。
架子工程：包括主體施工所有內(nèi)腳手架搭拆、外架搭設(shè)、清理歸堆，防護(hù)棚、安全通道搭拆;樓層四口五臨邊防護(hù)，安全密目網(wǎng)、小眼白網(wǎng)掛設(shè);吊籃安裝及防護(hù)，塔吊附墻件防護(hù)，踢腳板制安;標(biāo)識、標(biāo)牌、警示標(biāo)志和展牌、橫幅掛設(shè)、以及鋼管的維護(hù)保養(yǎng)、刷漆。
文明施工：修建臨時(shí)用房、圍墻、路面硬化、場地硬化、臨時(shí)散水和排水渠，整理和維持場容場貌，工完場清，按照省級文明工地要求執(zhí)行，教育所屬職工文明施工，杜絕不文明行為發(fā)生。
三、承包形式：
勞務(wù)施工承包。
甲方提供塔吊(含司機(jī))、振動棒一套(一機(jī)二棒)以及三級箱以內(nèi)線纜、配電箱，其余電線、電纜、照明設(shè)施、機(jī)具耗材等由乙方負(fù)擔(dān)，待工程完工后向甲方交還能正常使用的振動棒一套(一機(jī)二棒)以及三級箱以內(nèi)的線纜、配電箱等。
乙方在本工程必須配備專業(yè)管理人員;總負(fù)責(zé)一人;技術(shù)總負(fù)責(zé)一人以及專職質(zhì)量、安全管理人員，并負(fù)責(zé)放線、抄平等業(yè)務(wù)，甲方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。
四、承包價(jià)格：
按建筑面積______元/平方米。
建筑面積計(jì)算方法見條。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
按照國家建筑工程驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收，主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
六、工期：
自____年____月____日至____年____月____日主體封頂�？�?cè)諝v工期______天。乙方按總合同工期編制形象進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)甲方審批。嚴(yán)格按審批后的形象進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行，每超過一天罰______元。
七、施工安全：
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全的檢查監(jiān)督工作。對乙方施工人員進(jìn)行必要的進(jìn)場前安全教育，宣傳正確使用“三寶”，完善安全防護(hù)措施。在現(xiàn)場周圍和重點(diǎn)防范部位設(shè)立警示牌。甲方應(yīng)建立健全現(xiàn)場安全制度，逐日進(jìn)行安全檢查，對違反安全制度的作業(yè)人員，甲方有權(quán)進(jìn)行批評教育、停工及罰款處理。
乙方負(fù)責(zé)職工的安全管理，進(jìn)行安全培訓(xùn)，做好班前安全技術(shù)交底。進(jìn)入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽，對于高空作業(yè)，必須嚴(yán)加規(guī)范，系好安全帶，作業(yè)前首先檢查腳手板是否安全，是否牢固，用電設(shè)施的接線是否正確、安全、電線是否損壞、老化、開裂、裸露。若被發(fā)現(xiàn)以上各項(xiàng)達(dá)不到要求的，每項(xiàng)每次罰款______元，并要求乙方應(yīng)及時(shí)排除，直至消除安全隱患，符合安全操作規(guī)范后方可施工。
乙方人員在施工操作中，不按安全規(guī)范施工，違章作業(yè)所造成的一切安全、質(zhì)量事故，乙方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切費(fèi)用及后續(xù)責(zé)任，引不可抗力引起的安全、質(zhì)量事故按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
若乙方人員違反《中華人民共和國治安管理?xiàng)l例》或國家其他法律，除接受國家司法機(jī)關(guān)處罰外，還必須執(zhí)行項(xiàng)目綜合治安制度的處罰條款。
八、結(jié)算、付款：
結(jié)算：___________________
綜合單價(jià)：_____元/平方米
工程變更，只要不發(fā)生建筑面積的增減，無論結(jié)構(gòu)構(gòu)件的難易與數(shù)量變化與否，單價(jià)和結(jié)算面積不變;若變更引起乙方返工，甲方應(yīng)增加相應(yīng)的費(fèi)用。
乙方必須保證足額支付民工工資，因拖欠民工工資引起的相關(guān)事宜及責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。
付款：
三層主體封頂付已完成工程量(經(jīng)監(jiān)理審批后的工程量)的______%，中途可借零花錢(費(fèi)用在下次支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)扣回)，主體封頂付已完成工程量的______%，砌體工程完工付至已完成工程量的______%。春節(jié)放假時(shí)按已完成面積付至已完成工程量的______%。
余款在主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收合格后______個(gè)月內(nèi)付清。
付款必須由甲乙雙方負(fù)責(zé)人當(dāng)面到當(dāng)?shù)劂y行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
九、其他約定：
甲方責(zé)任、權(quán)利：
負(fù)責(zé)工程施工全過程的領(lǐng)導(dǎo)、管理和組織協(xié)調(diào)工作;聯(lián)系建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和其他相關(guān)部門解決屬甲方解決的問題。
負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、制定施工進(jìn)度計(jì)劃，確保生產(chǎn)均衡和連續(xù)性。
負(fù)責(zé)給乙方提供施工技術(shù)資料，圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙交底目錄、答疑紀(jì)要及省級文明工地驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)各一份
負(fù)責(zé)按形象進(jìn)度和進(jìn)料計(jì)劃向乙方及時(shí)提供施工所需的各種材料。
負(fù)責(zé)施工中的總質(zhì)量、安全技術(shù)交底，對乙方的施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
負(fù)責(zé)建立健全施工現(xiàn)場安全、管理制度，對乙方的施工人員進(jìn)行必要的進(jìn)場安全教育
負(fù)責(zé)向乙方提供辦公室、庫房各一間。
乙方責(zé)任、權(quán)利：
乙方必須接受甲方、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及上級主管部門的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)向甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、機(jī)械操作和特殊工種人員上崗證，進(jìn)場管理人員資格證及進(jìn)場施工人員花名冊各兩份。
向甲方繳納違約質(zhì)保金______萬元，主體封頂驗(yàn)收合格扣除罰款違約金后一次性退還。
負(fù)責(zé)向甲方提供專項(xiàng)施工方案、進(jìn)度計(jì)劃和月報(bào);材料使用前五日提供用材計(jì)劃。
負(fù)責(zé)對所屬作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格按現(xiàn)行安全施工規(guī)范作業(yè);負(fù)責(zé)安全設(shè)施的檢查報(bào)驗(yàn)，嚴(yán)禁使用不合格安全材料。
嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包工程。
每道工序完工后，乙方首先自檢，合格后報(bào)甲方驗(yàn)收，必須達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)，若甲方發(fā)現(xiàn)一處不合格，罰乙方______元。
乙方要愛惜財(cái)物，做到工完場清，若發(fā)現(xiàn)隨意損壞、亂丟材料的.，一個(gè)扣件罰款______元、一個(gè)卡具罰款______元，不及時(shí)清掃衛(wèi)生、清理施工現(xiàn)場的每次罰款______元。
本合同是以合格工程標(biāo)準(zhǔn)簽訂的，若單位工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，是乙方原因造成，甲方有權(quán)對該單位工程按平方米單價(jià)下浮______%扣取乙方的違約金，若完成達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)，甲方可適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
施工過程中乙方必須教育職工做到文明施工，不能出現(xiàn)打架、偷盜等不文明行為，若發(fā)生一次罰乙方______元。
乙方承包范圍內(nèi)分部分項(xiàng)工程的合格必須達(dá)到______%。允許偏差項(xiàng)目合格率必須達(dá)到______%。若驗(yàn)收達(dá)不到______%，乙方必須及時(shí)返工達(dá)到要求，返工的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十、補(bǔ)充條款：
未盡事宜由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的提請當(dāng)?shù)胤ㄔ翰脹Q。
本合同簽字后即為生效，若一方違約，則支付給對方五萬元違約金。
十一、合同份數(shù)：
本合同一式四份，正本二份(甲、乙雙方各執(zhí)一份)、副本四份(甲、乙雙方各執(zhí)一份)，正副本具有相同法律效力，經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，全部勞務(wù)作業(yè)完工并通過驗(yàn)收、結(jié)算付款完畢后自行失效。
甲方：
乙方：
建筑工程施工合同4
合同編號：_______________
______年___月___日
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)包人的相對義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
本工程甲方委托乙方承擔(dān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工安裝。甲、乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，并共同嚴(yán)格遵守《中華人民共和國合同法》，就乙方承接甲方委托的裝飾工程（以下簡稱工程）的相關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、甲方裝飾場所應(yīng)是合法使用單位。
2、入戶大堂裝飾施工地點(diǎn)：
施工面積合計(jì)__________平方米。
3、物管房裝飾施工地點(diǎn)：
施工面積合計(jì)__________平方米。
4、承包方式：
5、工程施工工期
風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
為期_______天工作日，從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日。（施工期以甲方向乙方交付首期費(fèi)用的第二天算起。）
二、精裝修工程價(jià)款
1、工程款：本合同工程造價(jià)為（人民幣）：____________；
金額大寫：___________________________。
2、報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
三、工程設(shè)計(jì)圖紙及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、條件和時(shí)間
1、合同簽字后，甲方和乙方雙方應(yīng)在每張圖紙上簽字認(rèn)可，甲方對圖紙未能確認(rèn)簽字，乙方則緩期開工，工期須延。
2、施工期間，甲方需要修改設(shè)計(jì)圖紙或增加項(xiàng)目而需要乙方確認(rèn)簽字時(shí)，雙方須另行簽定補(bǔ)充合同，并由甲方在相關(guān)圖紙上簽字認(rèn)可和付清增改項(xiàng)目的工程款后，乙方則安排施工，工期相應(yīng)須延。
3、圖紙一經(jīng)雙方確認(rèn)，如需要修改和變更，須征得雙方同意，凡因修改，變更圖紙導(dǎo)致工程項(xiàng)目費(fèi)用增加的，由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)須延。
風(fēng)險(xiǎn)提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
四、工程材料供應(yīng)
1、由甲方提供的材料、設(shè)備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
五、工程款支付方式
合同簽訂后，甲方須該項(xiàng)工程總造價(jià)的60%做為乙方進(jìn)場施工費(fèi)，待木工工程完工后甲方應(yīng)支付該項(xiàng)工程總造價(jià)的30%做為乙方進(jìn)度款，工程完成驗(yàn)收合格后三天之內(nèi)。甲方應(yīng)支付乙方該項(xiàng)工程總造價(jià)10%的余款。
六、工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收
風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量符合___________________標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程具備隱蔽條件，乙方先進(jìn)行自檢，并在隱蔽驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗(yàn)收。
3、工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收報(bào)告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗(yàn)收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)及時(shí)返工，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
4、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定的“合格”標(biāo)準(zhǔn)。4、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定的“合格”標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
七、保修責(zé)任
本合同工程驗(yàn)收交付之日起，乙方負(fù)責(zé)為期______年的保修（憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)），保修范圍：乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題，及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目，導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
八、違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
九、爭議的解決
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí)，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補(bǔ)充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
建筑工程施工合同5
合同編號：
發(fā)包方(甲方)：鐵通 中心
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及通信工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱： ;
2.工程地點(diǎn)： ;
3.工程范圍和內(nèi)容： 。
第二條 甲方權(quán)利和義務(wù)
1、 組織工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)交底，向乙方明確施工任務(wù);
2、 提供必要的施工條件;
3、 負(fù)責(zé)主材的供應(yīng)，詳見發(fā)包人供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表;
4、 指派甲方代表對建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;
5、 在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗(yàn)收報(bào)告后會同有關(guān)部門及時(shí)組織驗(yàn)收;
6、 按合同約定按時(shí)向乙方支付工程款。
第三條 乙方權(quán)利和義務(wù)
1、 必須具有經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的通信行業(yè)施工資質(zhì)，并經(jīng)鐵通工程建設(shè)有限公司浙江分公司核準(zhǔn)的施工入圍資格，并向甲方提供企業(yè)(或公司)施工資質(zhì)證書、企業(yè)基本情況等相關(guān)資料;
2、 應(yīng)編制《工程施工概、預(yù)算》，經(jīng)甲方書面認(rèn)可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據(jù);
3、 乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人;
4、 非經(jīng)甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5、 精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機(jī)械進(jìn)場施工;
6、 合理組織施工，編制施工方案、施工總進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃，并在施工前送甲方備案;
7、 嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件及《gb/t50312-20xx》、《本地網(wǎng)通信線路工程驗(yàn)收規(guī)范yd5051-97》等規(guī)范要求施工;
8、 做好施工材料的檢驗(yàn)、清點(diǎn)和保管，乙方采購的材料應(yīng)按照約定及設(shè)計(jì)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求采購，并提供產(chǎn)品合格證明，對材料設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購的材料設(shè)備須經(jīng)甲方書面認(rèn)可后方能使用，采購的材料設(shè)備與設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求不符時(shí)，應(yīng)重新采購符合要求的產(chǎn)品，并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用及延誤工期的責(zé)任;
9、 服從甲方監(jiān)理及甲方代表對施工過程的管理與監(jiān)督，工程具備隱蔽條件或達(dá)到約定的中間驗(yàn)收部位，乙方進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知甲方監(jiān)理及甲方代表驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，甲方監(jiān)理及甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。否則，甲方有權(quán)要求乙方返工，并由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用及延誤工期的責(zé)任;
10、 線路工程的施工，乙方同時(shí)承擔(dān)電話機(jī)及數(shù)據(jù)終端的安裝任務(wù)。在施工過程中和工程竣工后半年內(nèi)，乙方應(yīng)服從甲方的要求進(jìn)行該項(xiàng)目范圍內(nèi)的電話機(jī)及數(shù)據(jù)終端的安裝工作。安裝費(fèi)用由甲乙雙方商議決定。
11、 施工過程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。乙方在施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設(shè)備事故，事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并不得因此影響工程進(jìn)度。
第四條 工程期限
本工程開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
第五條 竣工驗(yàn)收
1、 工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗(yàn)收報(bào)告。同時(shí)乙方應(yīng)在一周內(nèi)按鐵通網(wǎng)建[20xx]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件。
2、 甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗(yàn)收報(bào)告后會同有關(guān)部門及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改通知、國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
3、 驗(yàn)收合格后，雙方簽署竣工驗(yàn)收通過的文件，并將工程移交給甲方管理。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的，由乙方負(fù)責(zé)修改再進(jìn)行驗(yàn)收�？⒐と掌谝则�(yàn)收通過的日期為準(zhǔn)。
第六條 質(zhì)量保證
1、 保修期限：工程竣工驗(yàn)收通過后十二個(gè)月;
2、 保修責(zé)任：乙方對交付的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，由于乙方施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償修復(fù)。
第七條 工程考核
1、乙方采購的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或弄虛作假、以次充好，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方自行承擔(dān)整改所需的工料費(fèi)，同時(shí)向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款 %的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除。情節(jié)惡劣的，取消乙方入圍施工資格。
2、除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責(zé)任由乙方承擔(dān)，每延期一天乙方應(yīng)向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款0.5%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除。
3、不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機(jī)及數(shù)據(jù)終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款 %的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除，并同時(shí)取消乙方入圍施工資格。
4、未按期按鐵通網(wǎng)建[20xx]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應(yīng)向甲方支付工程最終結(jié)算價(jià)款0.5%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時(shí)予以扣除。
第八條 工程價(jià)款的結(jié)算與支付
1、本工程采用包工部分包料方式，根據(jù)乙方編制的施工預(yù)算，合同價(jià)暫定為 。
2、工程竣工后，由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法及費(fèi)用定額》的規(guī)定據(jù)實(shí)編制竣工決算報(bào)告，經(jīng)甲方指定的具有通信工程審計(jì)資質(zhì)的第三方審計(jì)，審計(jì)費(fèi)的支付按浙江省物價(jià)局浙價(jià)服[20xx]262號文件執(zhí)行。
3、工程最終結(jié)算款的確定：工程最終結(jié)算款由以下兩部分組成，(1)審計(jì)審定價(jià)款中乙方采購的材料款和其他費(fèi)用不作調(diào)整，按審計(jì)的價(jià)款確定;(2)審計(jì)審定價(jià)款中的建筑安裝工程費(fèi)部分(扣除材料費(fèi)以外的部分)，乙方同意按浙鐵通計(jì)建[20xx]303號文的規(guī)定調(diào)整相關(guān)費(fèi)率后下浮 %。
3、乙方向甲方開具建安和材料統(tǒng)一發(fā)票后，甲方先行支付工程最終結(jié)算價(jià)款的90%(甲方有權(quán)在該款項(xiàng)中扣除乙方應(yīng)支付的違約金)，待十二個(gè)月保修期滿后，若無工程質(zhì)量遺留問題，甲方付清剩余工程價(jià)款。
第九條 合同解除
1、 雙方協(xié)商同意可解除本合同。
2、 未經(jīng)甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權(quán)解除本合同。
3、 乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉(zhuǎn)包給他人的，甲方有權(quán)解除本合同。
4、 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴(yán)重違約致使合同無法履行。
5、 一方依據(jù)本條2、3、4款約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，通知到達(dá)對方時(shí)合同解除，合同解除后乙方應(yīng)做好已完工程的保護(hù)和移交工作，并按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場地。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時(shí)發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十一條 其他
1、 乙方確認(rèn)其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關(guān)文件內(nèi)容;
2、 本協(xié)議未盡事項(xiàng)，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力;
3、 本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽約地點(diǎn)：
簽約日期： 年 月 日
建筑工程施工合同6
建設(shè)工程施工合同管理是規(guī)范建筑市場的重要內(nèi)容之一。近十年來，經(jīng)過建設(shè)行政管理部門的積極努力，合同備案工作取得了很大成效。但是，由于目前施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決，部分施工合同的內(nèi)容不夠詳細(xì)，管理不到位，履約效果不甚理想�，F(xiàn)結(jié)合我市合同備案善，就當(dāng)前合同備案的必要性、存在的若干問題及解決的對策的思路談一些認(rèn)識。
一、強(qiáng)化建設(shè)工程施工合同的備案管理是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求：
隨著我國加入WTO后建筑市場的規(guī)范發(fā)展，施工合同必將成為維系發(fā)承包雙方經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)。強(qiáng)化建設(shè)工程施工合同的備案管理不僅是主觀需要，更是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。
首先，從社會制度和企業(yè)性質(zhì)看，我國目前是以公有制為主的多種經(jīng)濟(jì)形式并存的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)力水平不高，法制不健全，不正當(dāng)競爭行為時(shí)有發(fā)生，建筑市場承發(fā)包雙方的合同自律行為還比較差�，F(xiàn)階段必須依靠政府有關(guān)部門的宣傳、監(jiān)督和管理，發(fā)揮政府職能部門的作用，才能使建筑市場不斷規(guī)范和完善。
其次，從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)秩序的狀況看，舊的體制雖然已被打破，但新的體制還沒有完全建立起來，人們?nèi)狈κ袌鼋?jīng)濟(jì)所必需的法制觀念和行為規(guī)范，經(jīng)濟(jì)交往的隨意性和盲目性很大，加之投機(jī)和趨利的心理作用，使建筑市場交易秩序經(jīng)常處在一個(gè)不穩(wěn)定的狀態(tài)，如果版面地強(qiáng)調(diào)施工合同簽約自由和企業(yè)自律，只會加劇建筑市場經(jīng)濟(jì)秩序的混亂，使企業(yè)付出更加學(xué)生的代價(jià)。
其次，從企業(yè)經(jīng)營管理的現(xiàn)狀看，一些企業(yè)的合同意識比較薄弱，廢止簽合同，不會用合同保護(hù)自身的合法權(quán)益，不知如何管理合同的現(xiàn)象仍很普遍。如：大連水陸工程局由于簽訂施工合同的隨意性，短短兩年時(shí)間就遺留了47起合同糾紛，花80多萬元，先后打了五年官司，造成直接經(jīng)濟(jì)損失400多萬元。沉痛的教訓(xùn)，使他們認(rèn)識到加強(qiáng)合同管理的重要性。此后，由于他們主動申請備案鑒證，完善了合同內(nèi)容，使企業(yè)的合法權(quán)益得到了保障，經(jīng)營狀況越來越好。
最后，我國加入WTO后，建筑市場將全面放開。國外建筑承包商
將進(jìn)入我國市場，如果我們業(yè)主不是以平等主體來進(jìn)行交易，仍然盲目地壓價(jià)、壓工期和要求墊資，就有可能被外國承包商援引“非歧視原則”而引發(fā)貿(mào)易糾紛。這就要求我們必須加強(qiáng)施工合同的規(guī)范化管理，樹立國際化意識，以適應(yīng)加入WTO引發(fā)的新形式、新變化和新要求。
二、當(dāng)前建設(shè)工程施工合同備案面臨的幾個(gè)共問題：
1、法律意識淡薄。一是有相當(dāng)部分企業(yè)對履行施工合同備案法定程序缺乏自覺性，承發(fā)包雙方簽訂了施工合同后，不按規(guī)定辦理備案手續(xù)，回避建設(shè)行政主管部門的監(jiān)督管理；二是個(gè)別單位不采用國家統(tǒng)一的施工合同示范文本而自訂條款；三是部分發(fā)包方不執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，而各行其是，甚至個(gè)別單位自定章程代替法規(guī)，有的背地私下另行簽訂合同來約束承包方；四是個(gè)別承包方不具備法人資格，超越權(quán)限對外簽訂合同；五是有的單位不使用合同專用章。上述問題產(chǎn)生的原因，是由于某些領(lǐng)導(dǎo)及合同承辦人員的法律意識淡薄，對建設(shè)工程施工合同簽訂和改造應(yīng)具有嚴(yán)格的法定程序的重要性和必要性認(rèn)識不足。
建筑工程施工合同7
發(fā)包人（甲方）：________
承包人（乙方）：________
甲方在興城工程，主體工程由乙方承包施工，為更地保證工程質(zhì)量，按時(shí)完成任務(wù)和雙方責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、基礎(chǔ)工程，按首層棚面積每平米計(jì)算，按圖施工，如因設(shè)計(jì)漏洞出現(xiàn)質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。其中甲方負(fù)責(zé)挖基礎(chǔ)、破樁、回填土。乙方負(fù)責(zé)：基礎(chǔ)施工、填石沫10公分內(nèi)、打地骨、夯實(shí)。檐頭、化糞池包在合同內(nèi)。但不包挖填土方。
二、主體工程從正負(fù)零開始，按圖施工，底層飄板、天溝、懸飄按100%計(jì)算。內(nèi)采光井及其他洞口不扣除面積。施工后甲方要求變更，所有工料費(fèi)由甲方支付。不包砌天面女兒墻，包工程所需的鐵釘、鐵線、模板工具，機(jī)械等，按投影面積每平方米________元計(jì)算。每層搗棚由甲方提供商品混凝土。無泵澆搗，搗柱一概用現(xiàn)場攪拌，首層二棚按主體單價(jià)計(jì)算。
三、甲方負(fù)責(zé)原材料及時(shí)運(yùn)到工地，同時(shí)甲方負(fù)責(zé)外架隨樓層預(yù)先搭防護(hù)。
四、工程施工質(zhì)量必須符合驗(yàn)收規(guī)及有關(guān)規(guī)定，服從甲方及有關(guān)部門的監(jiān)督、驗(yàn)收。注；如乙方違規(guī)操作出現(xiàn)工傷由乙方負(fù)責(zé)，因甲方應(yīng)防護(hù)的未防護(hù)或防護(hù)不到位出現(xiàn)工傷事故，一律費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
五、乙方負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍和現(xiàn)場的安全管理。合理使用材料、不得浪費(fèi)。在施工過程中必須做到工完場清，保證樓梯通道暢通。
六、乙方所承包主體工程封頂后，吊機(jī)租與一切維修費(fèi)用工程完工后拆吊機(jī)工資運(yùn)費(fèi)，一律由甲方支付。
七、付款方式：按工程進(jìn)度付款，基礎(chǔ)工程完成付99%，主體工資，每搗一次棚付該層工資的70%，磚墻每砌一層付該層工資的20%；余10%主體完成后一個(gè)月內(nèi)結(jié)算并付清工資。
八、因甲方錢不到位或其他因素引起工程不能正常施工、或停工、一切模板機(jī)械和工人工資由甲方支付。
九、施工時(shí)間：從年月日開工。
十、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，共同遵守執(zhí)行。
十一、其他未盡事宜，在施工中雙方協(xié)商解決。
甲方簽名：________乙方簽名：________
日期：_____________日期：_____________
建筑工程施工合同8
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同9
發(fā)包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設(shè)部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則，雙方就本工程建筑幕墻及相關(guān)項(xiàng)目施工事項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點(diǎn)：
3、 承包內(nèi)容：
4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包質(zhì)量、包工期。
5、 工程主體結(jié)構(gòu)標(biāo)高米，承包工程最高標(biāo)高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期：
2、 竣工日期：
3、 合同工總?cè)諝v天數(shù)天。
4、 總工期內(nèi)容：包括施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、材料采購、加工制作、運(yùn)輸、現(xiàn)場安裝、
中間驗(yàn)收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤：如遇到以下情況，經(jīng)甲方代表簽證總工期則相應(yīng)順延。
�、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現(xiàn)場不具備開工條件。
�、谝蛟O(shè)計(jì)變更和工程量增加。
③一周內(nèi)非乙方原因造成停電累計(jì)超過8小時(shí)
�、芤蚺_風(fēng)、暴雨、地震、火災(zāi)等人力不可抗拒自然災(zāi)害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程預(yù)付款、進(jìn)度款、至使施工不能正常進(jìn) 行。
�、抟曳皆谑┕ぶ幸蚣追皆蛐枳兏O(shè)計(jì)及乙方認(rèn)為需甲方確認(rèn)的工程聯(lián)系單、備忘錄，甲方在七天未答復(fù)時(shí)。
6、 暫停施工：甲方和監(jiān)理派出的甲方或監(jiān)理代表認(rèn)為：
�、偌追交虮O(jiān)理代表認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。
②乙方應(yīng)當(dāng)按甲方或監(jiān)理代表要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。乙方
實(shí)施甲方或監(jiān)理代表做出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，甲方或監(jiān)理代表應(yīng)當(dāng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。
�、奂追交虮O(jiān)理代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。
�、芤蚣追皆蛟斐赏９さ�，由甲方承擔(dān)所發(fā)生的追加合同款，賠償乙方由此造成的損失，相應(yīng)順延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、 施工圖設(shè)計(jì)：應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范
�、俨Ａ粔こ碳夹g(shù)規(guī)范JGJ102-96。
②建筑幕墻JG3035-1996。
�、劢饘倥c石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
�、芙ㄖY(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB50009-2001。
�、萁ㄖ拐鹪O(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001。
⑥其它：建筑設(shè)計(jì)防火、防雷規(guī)范、鋁門窗標(biāo)準(zhǔn)、主要材料標(biāo)準(zhǔn)等。
2、 工程質(zhì)量驗(yàn)收：應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。
�、儋|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到國家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)返工損失和違約責(zé)任。
�、陔p方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
3、 檢查和返工：
①乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖、施工方案以及計(jì)劃進(jìn)度施工，隨時(shí)接受甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
�、诠こ藤|(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范部分，甲方或監(jiān)理代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求乙方拆除或重新施工，乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。 ③甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行，檢查檢驗(yàn)不合格時(shí)，影響正常施工的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工造成損失的、應(yīng)追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。 ④甲方或監(jiān)理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應(yīng)追加合同價(jià)款，由甲方承擔(dān)。
4、 隱蔽工程的中間驗(yàn)收：
�、俟こ叹邆潆[蔽條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位，乙方進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知甲方或監(jiān)理代表組織驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，甲方或監(jiān)理代表在驗(yàn)收記錄上簽字后乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方在甲方或監(jiān)理代表限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新組織驗(yàn)收。 ②甲方或監(jiān)理代表不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過48小時(shí)。甲方或監(jiān)理代表未能按以上時(shí)間提出延期要求，不進(jìn)行驗(yàn)收，乙方可自行組織驗(yàn)收，甲方或監(jiān)理代表應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
�、劢�(jīng)甲方或監(jiān)理代表驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求，驗(yàn)收24小時(shí)后，甲方或監(jiān)理代表不在驗(yàn)收記錄上簽字，視為甲方或監(jiān)理
代表已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
�、苤匦聶z驗(yàn)，無論甲方或監(jiān)理代表是否進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求對檢查部位進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗(yàn)后重新、覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償乙方損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延。
五、 合同價(jià)款
1、工程總金額：（人民幣）2、工程付款方式：
�。ㄒ唬╊A(yù)付款：合同簽訂后一周內(nèi)，向乙方支付幕墻門窗工程合同總價(jià)的35%預(yù)付款，以支票形式匯入乙方賬戶。
�。ǘ┻M(jìn)度款：
1) 每月按完成各項(xiàng)工作工程量的85%支付工程進(jìn)度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價(jià)90%.
3) 結(jié)算完成支付至結(jié)算總價(jià)的95%
3、工程量確認(rèn)和結(jié)算規(guī)則：
�、僖云椒矫�、米為計(jì)量單位的項(xiàng)目、竣工按見光面、外露面、展開面實(shí)際工程量結(jié)算。
②甲方提供的設(shè)計(jì)發(fā)生變更，經(jīng)甲方以簽證作結(jié)算根據(jù)，調(diào)整合同價(jià)款。 ③建筑結(jié)構(gòu)有較大變化影響工程安裝，經(jīng)甲方簽證作結(jié)算依據(jù)，調(diào)整合同價(jià)款。
�、軋�(bào)價(jià)確認(rèn)的材料，施工圖設(shè)計(jì)或其它因甲方要求變更時(shí)經(jīng)簽證調(diào)整合同價(jià)款。
⑤門窗工程按門窗設(shè)計(jì)洞口尺寸計(jì)算面積。
建筑工程施工合同10
發(fā)包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設(shè)工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱：____________________________
工程地點(diǎn)：____________________________
工程內(nèi)容：____________________________
2、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準(zhǔn)。
3、合同工期
開工日期：______年______月______號
坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號
合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天
4、工期延誤：
因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延
（1）設(shè)計(jì)變更和工程量增加;
�。�2）一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過______小時(shí);
�。�3）不可抗力自然條件;
5、工程竣工：
乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
__________縣質(zhì)量檢測局為準(zhǔn)。(不包括材料質(zhì)量)
7、合同價(jià)款
金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。
工程預(yù)支款：￥______萬元。
竣工日付款：余下總金額的______%。
工程款結(jié)算：檢測工程竣工日后______個(gè)月內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題則結(jié)清所欠佘款。
8、組成合同的文件
�。�1）本合同協(xié)議書。
（2）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
�。�3）圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時(shí)提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費(fèi)則按照市價(jià)賠償。
11、甲方有權(quán)對乙方工程實(shí)施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調(diào)動乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。
13、合同生效
合同訂立時(shí)間：____________年_______月______日
合同訂立地點(diǎn)：_______________________________
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發(fā)包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
承包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
建筑工程施工合同11
發(fā)包人：________________________
承包人：________________________
第一節(jié)合同協(xié)議書
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就
一、工程概況
1.工程名稱：____________________________________
2.工程地點(diǎn)：____________________________________
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：____________________________
4.資金來源：____________________________________
5.工程內(nèi)容：____________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
6.工程承包范圍：________________________________
詳細(xì)承包范圍見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。
二、合同工期
計(jì)劃開工日期：__________年_________月________日。
計(jì)劃竣工日期：__________年_________月________日。
工期總?cè)諝v天數(shù)______天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合：標(biāo)準(zhǔn)。施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化：____________。
四、合同形式
本合同采用單價(jià)合同形式。
五、簽約合同價(jià)
人民幣(大寫)：(￥：__________元);其中：
(1)安全文明施工費(fèi)：
人民幣(大寫)：(￥：__________元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：
人民幣(大寫)：(￥：__________元);
(3)專業(yè)工程暫估價(jià)金額：
人民幣(大寫)：(￥：__________元);
(4)暫列金額：
人民幣(大寫)：(￥：__________元);
六、承包人項(xiàng)目經(jīng)理及其主要管理人員
__________________________________________________。
七、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
1、中標(biāo)通知書;
2、投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
3、專用合同條款;
4、通用合同條款;
5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
6、圖紙;
7、已標(biāo)價(jià)工程量清單;
8、其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形式的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章，以非法人分公司名義簽訂的合同無效。
八、承諾
1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的'工程維修責(zé)任。
3、發(fā)包人和承包人理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
甲方(簽章)：_____________________
乙方(簽章)：_____________________
__________年_________月________日
__________年_________月________日
建筑工程施工合同12
合同編號：
需方（以下稱甲方）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日
供方（以下稱乙方）：_______
簽訂地點(diǎn)：_______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報(bào)箱3：電梯門套
二、數(shù)量、單價(jià)及合同預(yù)算金額
三、備注：
1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工圖紙為準(zhǔn)，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報(bào)價(jià)包括為成品加工價(jià)，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費(fèi)用。同時(shí)此報(bào)價(jià)已含貼膜、包裝及到廣州運(yùn)費(fèi)。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類產(chǎn)品中，地腳線、修邊線及信報(bào)箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗(yàn)收：甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整，尺寸準(zhǔn)確無誤并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護(hù)膠紙保護(hù)、紙皮（或泡沫紙）包裝（運(yùn)輸途中產(chǎn)品保護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收后，交由甲方負(fù)責(zé)保管。
五、驗(yàn)收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場，甲方或其工作人員只對外觀可視面進(jìn)行有無表面保護(hù)膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗(yàn)收及對數(shù)量進(jìn)行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時(shí)通知乙方后，乙方須在8小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行鑒定，情況屬實(shí)的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進(jìn)行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物，甲方授權(quán)為指定簽收人，若授權(quán)有變更，以甲方書面函告為準(zhǔn)。
七、付款及結(jié)算方式
�。�1）自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
�。�2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認(rèn)，甲方在確認(rèn)后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認(rèn)的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗(yàn)收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項(xiàng)材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項(xiàng)材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗(yàn)收合格后結(jié)算貨款。
�。�3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時(shí)，必須提供等額的相應(yīng)票據(jù)，否則甲方有權(quán)拒付材料款項(xiàng)。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任：按時(shí)保證質(zhì)量交貨，提高品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書，乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時(shí)交貨的，每逾期一日按合同暫定價(jià)款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格及供貨逾期超過十天嚴(yán)重滯后的，甲方有權(quán)解除本合同，且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任：負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點(diǎn)驗(yàn)收。按合同規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓?bào)理由，經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。
十二、圖紙及責(zé)任：
1、甲方負(fù)責(zé)提供該單項(xiàng)工程所有圖紙，乙方需安排設(shè)計(jì)到現(xiàn)場測量出圖，在接到甲方要求一天內(nèi)到場，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時(shí)應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出，否則，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實(shí)際損失（當(dāng)乙方收到甲方書面指令時(shí)，乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個(gè)工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。
4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的，乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費(fèi)用（如有）]及相關(guān)法律責(zé)任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。
十三、雙方主要職責(zé)
�。�1）甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗(yàn)收、保管和按合同約定付款等。
�。�2）乙方：根據(jù)甲方確認(rèn)的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認(rèn)。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則該批量交貨期起始時(shí)間以甲乙雙方最終確認(rèn)后的不可變更的尺寸圖紙之日起計(jì)。
十五、爭議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的_______依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、
甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認(rèn)的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：_______（簽章）乙方：_______（簽章）
代表人：_______（簽章）代表人：_______（簽章）
開戶銀行：開戶銀行：_______
帳號：_______帳號：_______
建筑工程施工合同13
甲方(發(fā)包方)：(以下簡稱甲方)
乙方(承包方)：(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱：王XX天佳XX
2、工程地點(diǎn)：清浦區(qū)XX
3、施工范圍：
4、合同價(jià)款：安裝，稅金由乙方承擔(dān)，材料檢測費(fèi)用由甲方承擔(dān)，若要變更施工內(nèi)容、變更材料，工程造價(jià)按實(shí)計(jì)算。
第二條、關(guān)于材料供給的約定
乙方供應(yīng)的材料如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。要求電線為大廠生產(chǎn)的無錫品牌，另所購的開關(guān)插座盒配件必須先提供樣品經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后再購買，其他材料檢測必須合格。
第三條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑水電工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》G并參照其他地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須服從甲方在各次驗(yàn)收中提出的所以整改意見，并在甲方限定的時(shí)間內(nèi)整改至符合要求，乙方拒絕或拖延整改，甲方視情節(jié)輕重有權(quán)對乙方作出處罰。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完成施工成品負(fù)有保護(hù)義務(wù)，凡因乙方施工安排不善，在結(jié)構(gòu)已完成施工部位進(jìn)行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設(shè)的磚墻面包刨槽及設(shè)計(jì)變更除外)，均乙方自費(fèi)修補(bǔ)恢復(fù)原狀，造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由于乙方技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、工程竣工：乙方應(yīng)提前通知建設(shè)單位、監(jiān)理驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條、關(guān)于安全生產(chǎn)文明施工現(xiàn)場治理的約定
1、乙方嚴(yán)格遵守工地上的一切規(guī)章制度。
2、乙方應(yīng)協(xié)同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進(jìn)入現(xiàn)場。
3、乙方必須服從管理，保持現(xiàn)場清潔。及時(shí)整理、回收、整齊堆放各項(xiàng)材料，做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結(jié)算的預(yù)定
付款進(jìn)度：一層屋面板澆好后付總價(jià)的10%，主體成功付總價(jià)的20%，竣工驗(yàn)收后付至總價(jià)的95%.保留總工程款的5%作為保修金，保修金返工還按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六條、糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決，當(dāng)事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可按本合同約定向人民提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見的因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2、執(zhí)行項(xiàng)目部安排的工期時(shí)間，每延遲一天執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負(fù)責(zé)施工期間施工范圍內(nèi)的人身設(shè)備安全事項(xiàng)，乙方對各種安全措施事故承擔(dān)完全責(zé)任，甲方有權(quán)監(jiān)督和指導(dǎo)乙方及時(shí)排除安全隱患，杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同14
合同編號：_______________
______年___月___日
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包方式：
4、工程面積：
5、工程期限：
本工程自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工。
第二條、工程項(xiàng)目價(jià)款
1、工程款：本合同工程造價(jià)為（人民幣）：____________；
金額大寫：___________________________。
2、報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條、工程圖紙
甲方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條、材料供應(yīng)
本工程凡由乙方采購的材料，經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
對與甲方認(rèn)可的材料，乙方使用后，如甲方提出更換或提高標(biāo)準(zhǔn)，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而增加的施工工費(fèi)及材料費(fèi)。
第五條、工程款支付方式
1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定價(jià)格，按項(xiàng)目報(bào)價(jià)執(zhí)行。
2、本合同生效后，甲方分_____次，按下面約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清；
（1）工地開工前付_____元。
�。�2）工程進(jìn)行一半時(shí)付_____元。
�。�3）工程結(jié)束付_____元。
3、工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
第六條、工程工期
1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
2、在1、條件下，本工程合同范本施工期約定為______工作日。
3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當(dāng)天起計(jì)算_____工作日。
4、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
6、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
第七條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更和______省地方標(biāo)準(zhǔn)《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時(shí)向乙方工程部反映投訴，以免給雙方造成更大的返工或損失。
乙方工程部電話：________________。
7、乙方自檢合格后，應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行材料進(jìn)場的驗(yàn)收、各個(gè)節(jié)點(diǎn)完工的驗(yàn)收，由甲方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序，甲方若不能按約定日期參加驗(yàn)收，可書面委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，且甲方認(rèn)可該驗(yàn)收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗(yàn)收且未委托第三人進(jìn)行驗(yàn)收，延誤工期由甲方承擔(dān)。
8、工程內(nèi)容全部施工完畢后，乙方以書面方式通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知后七日內(nèi)須參加驗(yàn)收，若甲方無正當(dāng)理由逾期不參加驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格。竣工驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供工程質(zhì)量合格證明（含試水記錄）和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。
甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時(shí)，可請有國家相關(guān)部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位予以認(rèn)證并自負(fù)費(fèi)用；若檢測不達(dá)標(biāo)則檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān)，乙方還需負(fù)責(zé)治理工作及承擔(dān)治理費(fèi)。（由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔(dān)所有費(fèi)用）。
竣工驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理竣工合格驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗(yàn)收合格；甲方確需提前入住的，由雙方以其他事項(xiàng)書面約定。
竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別且不涉及較大問題時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議“（作為竣工驗(yàn)收單附件）后，甲方可先行入住。
第八條、安全生產(chǎn)和防火
1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條、維修責(zé)任
本合同工程驗(yàn)收交付之日起，乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修（憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)），保修范圍：乙方所裝修項(xiàng)目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題，及甲方自行裝修項(xiàng)目或自購材料裝修項(xiàng)目，導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
第十條、違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十一條、爭議的解決
本合同范本在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。
第十二條、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補(bǔ)充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
附件：
1、施工圖紙共_____張
2、裝修預(yù)算書（經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn)）共_____頁
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
5、其他：本合同共_____頁
�。ǜ郊�
____________________________工程裝修預(yù)算書
序號
項(xiàng)目名稱
單位
數(shù)量
合計(jì)
材料及共計(jì)說明（包括備注）
1
2
3
4
5
6
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
�。ǜ郊�
____________方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
金額單位：________元
材料名稱
單位
品種
規(guī)格
數(shù)量
單價(jià)
金額
供應(yīng)時(shí)間
供應(yīng)至的地點(diǎn)
發(fā)包方（簽字）____________
________年____月____日
承包方（簽字）____________
________年____月____日
建筑工程施工合同15
甲裝修合同書方：_________聯(lián)系方式：___________裝修合同簡單版_______乙方：_________聯(lián)系方式：__________________
茲甲方委托乙方設(shè)計(jì)位于______實(shí)用面積_____平裝修合同范本簡單方米的私宅，雙方應(yīng)設(shè)計(jì)事宜達(dá)成以下協(xié)議：裝修合同怎么寫
一、甲方將房屋委托乙方設(shè)計(jì)，乙方將根據(jù)甲方的要求，結(jié)合設(shè)計(jì)原理在甲方提供所有資料_裝修合同模板____日內(nèi)裝修合同電子版繪出平面布置圖。
二、甲方確裝修合同怎么寫認(rèn)平面方案，確認(rèn)后，裝修合同怎么寫甲、乙雙方簽訂本設(shè)計(jì)委托書，同時(shí)，甲方交付首期設(shè)計(jì)定金，金額為總設(shè)計(jì)費(fèi)的_____%。(設(shè)計(jì)費(fèi)收取標(biāo)裝修合同準(zhǔn)詳見第六條)，乙方下現(xiàn)場實(shí)地盡寸復(fù)合。
三、簽約后，乙方進(jìn)入立面設(shè)計(jì)_____日內(nèi)繪出詳細(xì)立面方案。
四、設(shè)計(jì)內(nèi)容：設(shè)計(jì)平裝修合同注意事項(xiàng)別忽視面方案圖，全部施工圖。含配套專業(yè)：體裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)定位圖、吊頂圖、開關(guān)插座圖、電裝修合同書路布置圖、各房間立面圖，與業(yè)主溝通，審核后，雙方簽字定裝修合同電子版稿。
五、乙方根據(jù)立面方案制作效果圖，(效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn)裝修合同報(bào)價(jià)清單詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求：裝修合同模板電子版乙方交付壹套A3設(shè)計(jì)圖紙，超出部分費(fèi)用甲方自理，甲方結(jié)清設(shè)計(jì)尾款。
七、設(shè)計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)：平面___裝修合同模板__元/平方米，復(fù)式_____元/平方米，別墅_____元/平方米裝修合同模板電子版，本套私宅總設(shè)計(jì)費(fèi)大寫：_____(小寫____元)，簽定本協(xié)議時(shí)，甲方需交付裝修合同怎么寫設(shè)計(jì)定金大寫：_____(小寫____元)，余款于乙方交付整套A3設(shè)計(jì)圖裝修合同電子版紙時(shí)結(jié)清。
八、效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)客廳_____元/張，復(fù)式_____元/張，臥室____元/張，本套私宅效果圖制作費(fèi)大寫：_____(小寫____元)。
九、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方
(1)按本合同規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交基礎(chǔ)資料及文件，并對其完整性，正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。甲方不得要求設(shè)計(jì)人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限，____天以內(nèi)的，乙方按本合同第三條規(guī)定的交付設(shè)計(jì)文件時(shí)間順延;_裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)___天以上的，設(shè)計(jì)人有權(quán)重新裝修合同怎么寫確定提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間。
(3)甲裝修合同書方變更委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤，或所提交裝修合同簡單版資料作較大修改，以致造成乙方設(shè)計(jì)返工時(shí)，雙方除另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)，重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費(fèi)。
(4)在合同履行期間，甲方要求終止或解除合裝修合同模板同，乙方未開始設(shè)計(jì)工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設(shè)計(jì)工作的，甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
(5)甲方必須按合同規(guī)定支付定金，收到定金作為乙方設(shè)計(jì)開工的標(biāo)志。未收到定金，乙方有權(quán)推遲設(shè)計(jì)工作的開工時(shí)問，且裝修合同模板交付文件裝修合同注意事項(xiàng)別忽視的時(shí)間順延。
(6)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計(jì)費(fèi)，每逾期支付一天，應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額____%的逾期違約金，且乙方提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間順延。逾期超過___裝修合同簡單版_天以上時(shí)，乙方有權(quán)暫停履行下階段工作，并書面通裝修合同模板知發(fā)包人。裝修合同怎么寫
(7)甲方要求裝修合同注意事項(xiàng)別忽視乙方比合同規(guī)定時(shí)間提前交付設(shè)計(jì)文件時(shí)，須征得乙方同意，不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計(jì)周期，且甲方應(yīng)支付趕工費(fèi)。
2、乙方
(1)乙方應(yīng)按裝修合同注意事項(xiàng)別忽視國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容，時(shí)間及份裝修合同模板數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件(出現(xiàn)2、3、5、6、7規(guī)定有關(guān)交付設(shè)計(jì)文件順延的情況除外)。并對提交的設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
(2)設(shè)計(jì)合理使用年限為_______年。裝修合同簡單版
(3)乙方對設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏裝修合同模板或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工裝修合同注意事項(xiàng)別忽視程質(zhì)量事故裝修合同模板損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金數(shù)額由裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)雙方商定為買際損失的_____%，總額不得超過總設(shè)計(jì)費(fèi)。
(4)由于乙方原因，延誤了設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收裝修合同注意事項(xiàng)別忽視該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的____%。
(5)合同生效后，乙方要求終止或解裝修合同簡單版除合同，乙方應(yīng)雙倍裝修合同怎么寫返還發(fā)包人已支付的定金。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：____________
日期：裝修合同注意事項(xiàng)別忽視______年___月___日______年_裝修合同電子版___月____日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程施工合同10-27
建筑工程施工合同10-21
建筑工程施工合同11-16
建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑工程施工合同10-19
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑工程施工合同范文09-15
建筑工程施工合同的范文04-02
建筑工程施工合同要點(diǎn)11-08