承攬的合同

時(shí)間：2022-11-15 16:59:17 合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
建筑工程承攬合同推薦度：
安裝承攬合同推薦度：
簡(jiǎn)單的承攬合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬的合同15篇

　　隨著人們對(duì)法律的了解日益加深，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的承攬的合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬的合同15篇

承攬的合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將濱江花園小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內(nèi)外腳手架的施工，垂直運(yùn)輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下，以共同遵守。

　　一、承包范圍與單價(jià)

　　1、瓦工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機(jī)械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價(jià) 。（注：大臨計(jì)時(shí)工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi)，另行商定。）

　　2、木工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆，內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價(jià)126元/m2 (建筑面積)。

　　3、鋼筋承包內(nèi)容：15#、16#樓所有的'鋼筋加工綁扎、加工機(jī)械、鋼筋保護(hù)層等承包價(jià) (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)

　　4、架子工承包內(nèi)容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護(hù)、基坑防護(hù)、安全通道等承包單價(jià) (建筑面積)。

　　5、水電工承包內(nèi)容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場(chǎng)施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價(jià) 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)

　　6、垂直運(yùn)輸：現(xiàn)場(chǎng)配備QTZ60型塔吊壹臺(tái)，人貨電梯貳臺(tái)，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺(tái)，二級(jí)配電箱二臺(tái)，三級(jí)配電箱十臺(tái)承包單價(jià) (建筑面積)。

　　二、甲方職責(zé)：

　　1、甲方按時(shí)支付進(jìn)度款。

　　2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進(jìn)行技術(shù)交底。

　　3、甲方負(fù)責(zé)提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

　　4、施工中甲方提供軸線、標(biāo)高及水準(zhǔn)點(diǎn)，甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線

　　三、乙方職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

　　2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理，服從甲方調(diào)遣。

　　3、按甲方要求的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成施工內(nèi)容，確保工程工期。

　　4、嚴(yán)格按甲方安全科（安全員）的要求進(jìn)行施工，嚴(yán)禁野莽施工，服從甲方的安全管理。

　　四、付款方式：

　　1、乙方機(jī)械材料進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬（以借條為準(zhǔn)），待工程結(jié)算時(shí)從總價(jià)中扣除。

　　2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超過每個(gè)月的5號(hào)，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔(dān)。）

　　3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎(jiǎng)金 100000 元，以資鼓勵(lì)。

　　4、工程實(shí)體完工支付結(jié)算總價(jià)的95%，5%余款于年月日前一次性付清。

　　五、其它：

　　補(bǔ)充事項(xiàng)：

　　六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

　　本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　七、簽證

　　發(fā)包人：承包人：

　　簽章：簽章：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　日期：日期：

承攬的合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)本著平等自愿、公平、誠信、互惠互利的.原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就協(xié)商一致訂立本承攬合同。

　　一項(xiàng)目概況：

　　1項(xiàng)目名稱：

　　2項(xiàng)目地點(diǎn)：

　　3承攬內(nèi)容：

　　二承攬范圍：

　　三工期及進(jìn)度：

　　1、開工日期：年月日，完工日期：年月日，總工期天。

　　2、乙方必須按照經(jīng)甲方審批的施工組織方案進(jìn)度計(jì)劃合理安排施工，如停工待料或不可抗力因素造成停工，工期相應(yīng)順延，但必須以甲方簽字為準(zhǔn)，否則每延誤工期一天扣總價(jià)款%。

　　四合同價(jià)款及付款方式：

　　1、價(jià)格及計(jì)算規(guī)則：每元，計(jì)算規(guī)則為：

　　2、合同總價(jià)款元（大寫：元）

　　3、付款方式：。

　　4、合同價(jià)款

承攬的合同3

　　定作方：______________（簡(jiǎn)稱甲方）

　　承攬方：______________（簡(jiǎn)稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________

　　2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________

　　3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________

　　4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________

　　5．結(jié)算方式：________________________________________________________________

　　6．違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　（1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。

　�。�2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的`損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

　　8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

　　12．本合同簽訂日期：________年____月____日。

　　定作方：______________ 承攬方：____________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________

　　帳號(hào)：________________ 帳號(hào)：______________

　　________年____月____日

承攬的合同4

　　項(xiàng)目名稱：________________________________

　　委托方（甲方）：____________________________

　　研究開發(fā)方（乙方）：____________________________

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定，合同雙方就__________________________________項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)（該項(xiàng)目屬____________計(jì)劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：

　　二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)：

　　三、研究開發(fā)計(jì)劃：

　　四、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式：

　　（一）研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開發(fā)工作所需的成本；報(bào)酬是指本項(xiàng)目開發(fā)成果的39使用費(fèi)和研究開發(fā)人員的.科研補(bǔ)貼。本項(xiàng)目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬：________________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如開發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷，雙方約定如下：

　�。ǘ┙�(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時(shí)限（采用以下____種方式）：

　�、僖淮慰偢叮篲___________元，時(shí)間：________________

　　②分期支付：____________元，時(shí)間：________________ ____________元，時(shí)間：________________

　�、郯蠢麧�(rùn)________%提成，期限：________________

　�、馨翠N售額____%提成，期限：________________

　�、萜渌绞剑�

　　五、利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬：

　　六、履行的期限、地點(diǎn)和方式：本合同自________年____月____日至________年____月____日在____________（地點(diǎn)）履行。本合同的履行方式：

　　七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密：

　　八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容：

　　九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)：在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)。

　　1、乙方；

　　2、雙方；

　　3、雙方另行商定。

　　經(jīng)約定，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任甲方承擔(dān)____%________________乙方承擔(dān)____% 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確認(rèn)的方式為：

　　十、技術(shù)成果的歸屬和分享：

　�。ㄒ唬⿲＠暾�(qǐng)權(quán)：

　�。ǘ┓菍＠夹g(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：

　　十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式：研究開發(fā)所完成的成果，達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo)，按____標(biāo)準(zhǔn)，采用________方式驗(yàn)收，由________方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。

　　十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法：違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十三、爭(zhēng)議的解決方法：在本合同履行過程發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，也可以請(qǐng)求________進(jìn)行調(diào)解。雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。

　　1、提交____仲裁委員會(huì)仲裁；

　　2、向____人民法院起訴。

　　十四、名詞和術(shù)語的解釋：

　　十五、本合同有效期限：________年____月____日至________年____月____日

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　代表人：________

　　________年____月____日

承攬的合同5

　　定作方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　承攬方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：________年____月____日

　　一、總則

　　1.甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》，一致同意簽訂本合同。

　　2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)顯示屏的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)投資工程的總費(fèi)用。

　　二、工程類型、費(fèi)用構(gòu)成

　　顯示屏工程總費(fèi)用為：____元。大寫：____人民幣

　　具體構(gòu)成如下：

　　1.顯示屏部分

　　名稱規(guī)格顯示分辨率面積(長(zhǎng)×高)單價(jià)(元/㎡)金額(元)

　　小計(jì)￥：____元，大寫：____人民幣

　　注：

　　2.屏體外設(shè)、軟件、工程等費(fèi)用

　　名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)

　　邊框

　　控制系統(tǒng)

　　軟件

　　通訊線

　　電源線

　　安裝、運(yùn)輸、調(diào)試、

　　維護(hù)、培訓(xùn)

　　小計(jì)￥：____元，大寫：____人民幣

　　注：

　　3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高工程總費(fèi)用或賠償乙方因此遭受的損失。

　　三、軟件要求

　　1.乙方向甲方提供一套專門設(shè)計(jì)的顯示屏標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件，可實(shí)現(xiàn)顯示系統(tǒng)本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接)。標(biāo)準(zhǔn)用戶軟件由乙方提供，由乙方負(fù)責(zé)裝機(jī)調(diào)試。

　　2.如果甲方對(duì)顯示屏軟件有特殊用途要求，并委托乙方研制開發(fā)時(shí)，應(yīng)簽訂特殊軟件協(xié)議(見附件一)。

　　3.為使乙方特殊軟件開發(fā)研制工程順利進(jìn)行，甲方須在合同簽訂之日起一周內(nèi)向乙方提供相關(guān)的技術(shù)資料(如屏幕顯示的格式、有關(guān)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫和文件格式、通訊接口標(biāo)準(zhǔn)要求等)。

　　4.顯示屏技術(shù)參數(shù)、顯示功能等以本合同規(guī)定為準(zhǔn)。

　　四、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)

　　1.乙方負(fù)責(zé)(甲方協(xié)助)顯示屏的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色，由甲方確認(rèn)后執(zhí)行(詳見附件二)。

　　3.乙方承擔(dān)的具體工作。

　�、亠@示屏由乙方所在地至甲方所在地的運(yùn)輸。

　�、陲@示屏的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試。

　　③乙方應(yīng)在顯示屏右下角的'邊框或包邊正面顯著位置打上公司標(biāo)牌。否則工商部門會(huì)將顯示屏判定為“三無產(chǎn)品”。

　�、軐�(duì)甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　4.甲方承擔(dān)的具體工作。

　　①及時(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場(chǎng)地的施工條件說明及通訊距離。

　�、谂沙鯴X負(fù)責(zé)施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的配置。在乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，負(fù)責(zé)提供電源，將電源線拉到屏體背后并預(yù)留適當(dāng)長(zhǎng)度。電源容量由乙方提供數(shù)據(jù)。

　�、圬�(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。

　�、茉陲@示屏安裝、調(diào)試開始時(shí)，即派出熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

　�、菁追綉�(yīng)對(duì)顯示系統(tǒng)的施工提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，乙方向甲方提出基礎(chǔ)工程施工的標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、工程維護(hù)

　　1.乙方負(fù)責(zé)對(duì)顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗(yàn)收合格后算起)，質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費(fèi);顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。

　　2.若顯示屏本身出現(xiàn)問題，乙方在接到甲方通知后及時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。此前甲方應(yīng)向乙方以書面形式(傳真)說明所出現(xiàn)問題的基本情況。以便乙方進(jìn)行準(zhǔn)備。

　　3.顯示屏使用中由于甲方使用不當(dāng)造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進(jìn)行解決，但相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　4.以下情況造成顯示屏不能正常運(yùn)行，由甲方負(fù)責(zé)：

　�、亠@示屏控制計(jì)算機(jī)挪作他用，由于軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。

　　②顯示屏與甲方計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接使用時(shí)，因?yàn)橛?jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的問題導(dǎo)致顯示屏及計(jì)算機(jī)和軟件損壞。

　�、塾捎陔娋W(wǎng)浪涌波動(dòng)或現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)干擾源造成顯示屏損壞。

　　六、工程進(jìn)度及驗(yàn)收

　　1.顯示屏工程期總計(jì)5工作日，從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。

　　2.顯示屏現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試完畢后的叁天內(nèi)，甲方應(yīng)對(duì)整個(gè)顯示屏工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范。

　　3.顯示屏驗(yàn)收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內(nèi)容僅限于乙方自制節(jié)目及其他乙方同意播放的內(nèi)容。

　　4.驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫顯示屏工程工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由雙方代表在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。

　　5.甲方無正當(dāng)理由在顯示屏安裝調(diào)試后的叁天內(nèi)不對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格。

　　6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場(chǎng)地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔(dān)工程預(yù)期的責(zé)任。待合同規(guī)定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應(yīng)按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費(fèi)用。

　　七、工程費(fèi)用結(jié)算方式

　　1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內(nèi)，甲方預(yù)付乙方工程款____%，計(jì)￥____元，大寫：____，合同生效。

　　2.驗(yàn)收后，甲方在叁天內(nèi)將工程余款____%，計(jì)￥____元，

　　大寫：____，支付給乙方全部結(jié)清。

　　3.甲方在未付清全部工程費(fèi)用以前，顯示屏的產(chǎn)權(quán)歸乙方所有�？罡肚搴螅a(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

　　4.工程款必須匯入乙方指定賬號(hào)。若匯入其他賬號(hào)，乙方不予承認(rèn)，由此造成的后果由甲方自行承擔(dān)。

　　八、違約規(guī)則

　　1.由于乙方原因，顯示屏工程未能按預(yù)定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應(yīng)向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。

　　2.乙方必須根據(jù)合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量，否則乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　3.甲方在合同簽訂后未能及時(shí)預(yù)付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數(shù)的1‰/天。

　　九、特別約定

　　十、爭(zhēng)議解決

　　在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決，可向甲乙雙方認(rèn)可的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　十一、附則

　　1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預(yù)付工程款到達(dá)乙方指定賬號(hào)后生效。

　　2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號(hào)等信息發(fā)生變化，應(yīng)書面通知另一方。

　　3.本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　4.本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

　　5.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬的合同6

　　建設(shè)方：___(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：___(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱：___

　　(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門黃花農(nóng)場(chǎng)

　　(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長(zhǎng)___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。

　　(4)建筑外包面積：___平方米。

　　(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

　　二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場(chǎng)。

　　(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場(chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。

　　三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限

　　(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。

　　四、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算

　　(1)本合同的`總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對(duì)方。

　　(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款，

　　(3)工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。

　　(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　(5)本合同結(jié)算方式：___。

　　五、附則

　　(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　　(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　電話：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

承攬的合同7

　　甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　2、分項(xiàng)工程單價(jià)： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

　　3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為 18 天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

　　3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

　　5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責(zé)任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的.監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質(zhì)量要求

　　1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

　　8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

　　2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責(zé)任

　　1、違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;

　　2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;

　　2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。

　　八、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：乙方(手印)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：身份證號(hào)(復(fù)印件附后)

　　本合同簽約代表人：電話

承攬的合同8

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：________________

　　項(xiàng)目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計(jì)

　　2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6、結(jié)算方式：

　　____________________。

　　7、違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號(hào)：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號(hào)：____________________

　　年月日

承攬的合同9

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

　　定作物名稱：_________

　　型號(hào)：_________

　　規(guī)格：_________

　　質(zhì)量要求：_________

　　計(jì)量單位：_________

　　數(shù)量：_________

　　加工費(fèi)：_________

　　單位總價(jià)：_________

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

　　材料名稱：_________

　　型號(hào)：_________

　　規(guī)格：_________

　　質(zhì)量要求：_________

　　計(jì)量單位：_________

　　數(shù)量：_________

　　單價(jià)：_________

　　總價(jià)：_________

　　圖紙、技：_________

　　術(shù)資料及：_________

　　交付時(shí)間：_________

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

　　材料名稱：_________

　　交付時(shí)間：_________

　　交付地點(diǎn)：_________

　　交付數(shù)量：_________

　　包裝要求：_________

　　檢驗(yàn)方法：_________

　　運(yùn)輸方法：_________

　　運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

　　第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________。

　　第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;

　　乙方應(yīng)于_________年 _________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。

　　乙方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。

　　甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);

　　不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;

　　經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;

　　乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的`損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。

　　本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。

　　本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。

　　未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。

　　但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。

　　保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________傳遞。

　　以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;

　　否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭(zhēng)議的處理

　　1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;

　　協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。

　　本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

　　有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí) _________份，具有同等法律效力;

　　合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方：_________定作方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

承攬的合同10

　　定作方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　承攬方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：____年____月____日

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方工程事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，一致同意簽訂本合同。

　　2、甲方提出工程的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)投資工程的總費(fèi)用。

　　二、工程類型、費(fèi)用構(gòu)成

　　工程總費(fèi)用為:￥元。

　　大寫：人民幣整。

　　工程所需產(chǎn)品具體要求：

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失，則甲方相應(yīng)提高工程總費(fèi)用或賠償乙方因此遭受的損失。

　　四、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)

　　1、乙方負(fù)責(zé)(甲方協(xié)助)運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　2、安裝方式、位置及，由甲方確認(rèn)后執(zhí)行。

　　3、乙方承擔(dān)的具體工作包括：

　　(1)由乙方所在地至甲方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸。

　　(2)現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試。

　　(4)對(duì)甲方操作人員的培訓(xùn)。

　　4、甲方承擔(dān)的具體工作包括：

　　(1)及時(shí)提供工程安裝的具體要求，安裝場(chǎng)地的施工條件說明及通訊距離規(guī)定。

　　(2)派出一名專職人員負(fù)責(zé)配合乙方安裝。在乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，負(fù)責(zé)提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。

　　(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。

　　(5)甲方應(yīng)對(duì)工程施工提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，乙方向甲方提出基礎(chǔ)工程施工的標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、工程維護(hù)

　　4.以下情況造成顯示屏不能正常運(yùn)行，由甲方負(fù)責(zé)：

　　六、工程進(jìn)度及驗(yàn)收

　　1.工程工期總計(jì)()天，從甲方預(yù)付款匯入乙方指定帳號(hào)起到乙方安裝調(diào)試完畢止。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試完畢后的()天內(nèi)，甲方應(yīng)對(duì)整個(gè)顯示屏工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款規(guī)定及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

　　3.驗(yàn)收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。

　　4.驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由雙方代表在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。

　　5.甲方無正當(dāng)理由在安裝調(diào)試完畢后的'()天內(nèi)不對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格。

　　6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場(chǎng)地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔(dān)工程逾期的責(zé)任。待合同規(guī)定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應(yīng)按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費(fèi)用。

　　七、工程費(fèi)用結(jié)算方式

　　1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內(nèi)，甲方預(yù)付乙方工程款%，計(jì)￥元，合同生效。

　　2.產(chǎn)品運(yùn)抵甲方安裝現(xiàn)場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款%，計(jì)￥元;安裝調(diào)試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計(jì)￥元;驗(yàn)收后，甲方在()天內(nèi)將工程余款%，計(jì)￥元支付給乙方全部結(jié)清。

　　3.甲方在未付清全部工程費(fèi)用以前，產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。款付清后，產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

　　4.工程款必須匯入乙方指定帳號(hào)。若匯入其他帳號(hào)，乙方不予承認(rèn)，由此造成的后果由甲方自行承擔(dān)。

　　八、違約罰則

　　1.由于乙方原因，工程未能按預(yù)定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應(yīng)向甲方支付拖期罰金元/天。

　　2.乙方必須根據(jù)合同要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　3.甲方在合同簽訂后未能及時(shí)預(yù)付工程款，則甲方應(yīng)向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時(shí)提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務(wù)等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權(quán)將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實(shí)際損失;由于上述因素造成工程逾期的責(zé)任應(yīng)由甲方承擔(dān)。

　　九、特別約定：(若沒有則注明無)

　　十、爭(zhēng)議解決

　　在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。

　　十一、附則

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預(yù)付工程款到達(dá)乙方指定帳號(hào)后生效。

　　2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號(hào)等信息發(fā)生變化，應(yīng)書面通知另一方。

　　3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽定補(bǔ)充協(xié)議。

　　4、本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

　　甲方單位名稱(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細(xì)地址

　　郵編

　　電話

　　傳真

　　開戶銀行帳號(hào)

　　乙方單位名(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細(xì)地址

　　郵編

　　電話

　　傳真

　　開戶銀行帳號(hào)

承攬的合同11

　　簽訂日期：____年__月__日

　　承攬方(全稱)：______

　　定作方(全稱)：______

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：

　　2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：____________

　　3、原材料來源及互利方法：______________

　　4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________

　　5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_________________

　　6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________

　　7、違約責(zé)任：________________

　　8、其他：_______________

　　9、不可抗力_____________

　　10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

　　12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________

　　13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬的合同12

　　__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號(hào)。

　　法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。

　　被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號(hào)。

　　法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。

　　反訴請(qǐng)求：_________________

　　1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。

　　2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。

　　事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于_____年___月___日簽訂了合同。合同約定：_________________……

　　反訴人認(rèn)為：_________________基于上述事實(shí)，特依照《中華人民共和國(guó)民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請(qǐng)法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的.合法權(quán)益。

此致

　　_______________區(qū)人民法院

　　反訴人：_________________省__________市__________有限公司

　　____年_____月_____日

承攬的合同13

　　定作方：

　　合同編號(hào)：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　承攬方：

　　簽訂時(shí)間：

　　一、加工標(biāo)的

　　貨物名稱型號(hào)面料顏色單位數(shù)量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限

　　交期：

　　出口國(guó)：

　　合計(jì)人民幣（大寫）按實(shí)際金額結(jié)算單價(jià)含線稅封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額

　　面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實(shí)際排版單耗

　　三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。

　　四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。

　　九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的`質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。

　　十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

　　十二、其他約定事項(xiàng)：

　　1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，

　　2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。

　　定做方：

　　代表人：

　　時(shí) 間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時(shí) 間：

承攬的合同14

　　答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________被答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會(huì)提起_____申請(qǐng)，貴會(huì)已予以立案受理。

　　現(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)_____協(xié)議效力及_____管轄異議，對(duì)此，答辯人特作如下答辯：

　　一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會(huì)提起_____。

　　”雖然該約定上海市_____委員會(huì)與上海_____委員會(huì)有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會(huì)。

　　二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家_____機(jī)構(gòu)，但是屬于上海市的_____機(jī)構(gòu)僅此一家，另一_____機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)上海分會(huì)，顧名思義不屬上海市，他只是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)，不屬上海市。

　　根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó) 法》解釋第三條規(guī)定，“_____協(xié)議約定的'_____機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確，但能夠確定具體的_____機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)”。

　　因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會(huì)，名稱不夠準(zhǔn)確，但無可爭(zhēng)議就是上海_____委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)。

　　該_____協(xié)議有效，上海_____委員會(huì)具有管轄權(quán)。

　　受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。

此致

敬禮

　　委員會(huì)答辯人：

　　特別授權(quán)代理人：