- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
加工承攬合同(精選20篇)
在當今不斷發(fā)展的世界,合同對我們的幫助越來越大,合同協(xié)調著人與人,人與事之間的關系。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編整理的加工承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
加工承攬合同 篇1
委托方: (以下簡稱甲方)
加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,_________/ 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任
甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5、xx月xx日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的.,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質量問題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質量問題由乙方負責,并在48小時內(nèi)解決。
2、質量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產(chǎn)品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)
乙方:
_________年_________月_________日:
加工承攬合同 篇2
甲方:(委托方)_____________________
乙方:(承攬方)_____________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙_____份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在_____天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用_____萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付____%的'違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________________蓋章:______________________
簽約人:______________職務:_______________電話號碼:_____________________
乙方:_________________蓋章:____________________
簽約人:______________職務:_________________電話號碼:_____________________
加工承攬合同 篇3
訂做方(以下簡稱需方):____________
承攬方(以下簡稱供方):____________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《_____》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名:__________________
規(guī)格:__________________
數(shù)量:__________________
單位:__________________
重量(噸):__________________
單價元/噸:__________________
價款(元):____________________________________
備注:__________________
總計:__________________
總金額:(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產(chǎn)品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的`剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交_____委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:____________承攬方:____________
單位:____________單位:____________
法定代理人:____________法定代理人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶行:____________戶名:____________
帳號:____________卡號:____________
郵編:____________郵編:____________
簽訂時間:____________
加工承攬合同 篇4
定做方:__________
承攬方:__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
(1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
(2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
(3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。
3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目:
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《民法典》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
加工承攬合同 篇5
委托方:______________
簽訂地點:______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱、編號
1.3發(fā)布地點或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規(guī)格或材料:______________
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________,(大寫圓整)
2.2結算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時間:
______________
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的`違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同_____機關申請_____;
2.向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話:______________電話:______________
加工承攬合同 篇6
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《民法典》和其他相關法規(guī)的規(guī)定,就___________(地點)玻璃供需問題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價:
玻璃品種: ___________,規(guī)格: ___________,數(shù)量:___________,單價:___________。
交貨地點:
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責.
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補片玻璃應在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行,相關規(guī)定以行業(yè)標準為準.
六、結算及付款方式:
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.
2)如產(chǎn)品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執(zhí)行本項目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質量問題,乙方無償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的'責任。
甲方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
乙方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
加工承攬合同 篇7
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:_____________
2、數(shù)量:_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數(shù)量質量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式內(nèi)用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。3。驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金預付貨款
。1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
。2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的'輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
。1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
。7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
。9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
加工承攬合同 篇8
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據(jù));
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的'日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、_____、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬合同 篇9
合同編號:___________
簽約地點:______________
日期:__________________
甲方:________
地址:__________
電話:__________
傳真____________
乙方:________
地址:__________
電話:__________
傳真____________
根據(jù)平等互利原則,______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同。
一、雙方:由乙方提供不作價設備______美元(港幣)給甲方用于加工生產(chǎn)______之用,(詳見設備清單)。產(chǎn)權歸乙方所有。使用期限為______年,在監(jiān)管期限內(nèi),不得擅自在境內(nèi)銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進口,也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、輔料
原料輔料編碼單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額
三、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額
原料輔料編碼單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額
四、乙方供料于____________________起運抵_______________
甲方制成品于_________________日前運往______________
五、運輸方式及運費用
_______________________________________________________
六、保險費負擔
______________________________________________________
七、付款方式
_____________________________________________________
八、包裝要求
_____________________________________________________
九、仲裁:因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關的'一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿(mào)易促進委員會根據(jù)該會仲裁程序進行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執(zhí)一分,其余六分報送有關部門備案。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
加工承攬合同 篇10
甲方:
乙方:
一、標的、數(shù)量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為_________。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,貨到5天內(nèi)付合同總額的60%,余款完工10日內(nèi)付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗臺風、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失,不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達不成協(xié)議時,原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的'內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十一、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內(nèi)財務科證明信,否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
加工承攬合同 篇11
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的`有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同 篇12
乙方:_________
甲方:_________
甲方委托乙方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
1.用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2.乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3.甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的`_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
_________年____月____日
加工承攬合同 篇13
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規(guī)格型號___________
單位___________
數(shù)量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產(chǎn)品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的`,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份,正本雙方各執(zhí)____份。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:____ 承攬方:____
法定代表人:____ 法定代表人:____
____年____月____日
加工承攬合同 篇14
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:
訂單中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權,乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術文件,必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術規(guī)范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求進行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質,必須達到或高于封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進入生產(chǎn),按照原材料的.驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,質量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關報告,經(jīng)乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內(nèi),甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存、復制相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內(nèi),由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,乙方經(jīng)有關部門證明后,可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關,乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:_________地址: _________法人代表: _________委托代理人: _________電話: _________郵政編碼:_________
乙方:_________地址:_________ 法人代表:_________ 委托代理人:_________ 電話: _________傳真:_________
加工承攬合同 篇15
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴肅地履行。
品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
加工費:________
單價:________
金額:________
定作方供應原材料::________
原材料品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
加工承攬合同 篇16
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂立本合同:簽訂時間:2012年4月x日
第三條、交(提)貨地點、時間:簽訂合同后,20天內(nèi)鋼架進場,總工期50天。
第四條、提貨方式:由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數(shù)量等,如有異議應于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方,內(nèi)在質量異議應在1個月內(nèi)以書面方式提出,否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計:30萬元,主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬,彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款,(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任:
1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的'違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)_________單位名稱(章)_________
單位地址:_________單位地址:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
_________年_________月_________日
加工承攬合同 篇17
發(fā)包方(全稱):__________
承包方:__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣__________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20___________寬900_深450mm材質:優(yōu)質冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調,堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
、、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;
、凇⒔(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
、、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
、、剩余的.合同標的額10%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
、、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
、佟⒁曳轿窗醇追降馁|量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱):__________(蓋章)承包方(全稱):__________(蓋章)
法定代表人:__________法定代表人:__________
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同 篇18
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:______(以下簡稱甲方)
承包單位:______(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱:______
2、工程地點:______
3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期:
20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工,總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:______
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、本合同協(xié)議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計______平米。
2、工程總造價:______萬元(元)以上全部為含稅價格。
3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質保金______元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的'代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發(fā)生的費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規(guī)范的標準產(chǎn)品,對與設計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng),彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責指導,監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現(xiàn)場,以便有關部門進行堪察。
6、現(xiàn)場責任:
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。
十一、質量安全及驗收
1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項工程質量達到甲方質量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。
5、乙方在保質期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關規(guī)定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔,做到無垃圾和污水。
3、搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務
甲方的責任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關各方的關系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學習現(xiàn)場的進度、質量、安全管理規(guī)定。
乙方的責任
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質量及安全事故,及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內(nèi)給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經(jīng)濟損失。
2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。
2、雙方應嚴格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內(nèi),雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:______(章)乙方:______(章)
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
帳戶名:______帳戶名:______
帳號:______帳號:______
開戶行:______開戶行:______
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同 篇19
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的'經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同 篇20
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
【加工承攬合同】相關文章:
承攬加工合同11-27
加工承攬合同04-01
承攬加工合同10-19
承攬加工合同10-15
加工承攬合同10-31
承攬加工合同12-10
加工承攬合同02-22
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同02-26
(經(jīng)典)加工承攬合同03-07