承攬合同

時間：2022-11-07 11:37:00 合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
勞務(wù)用工承攬合同推薦度：
個人裝修承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬合同范本【熱】

　　隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編整理的承攬合同范本，歡迎閱讀與收藏。

承攬合同范本【熱】

承攬合同范本1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。

　　建設(shè)單位：

　　工程名稱：

　　一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。

　　二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。

　　三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

　　六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。

　　七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

　　十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。

　　十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

　　十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。

　　十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽定日期：

承攬合同范本2

　　供方：_________

　　需方：_________

　　經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，特簽訂以下合同：

　　一、合同內(nèi)容：

　　1、辦公桌臺：規(guī)格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。

　　2、書柜：規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。

　　3、椅子按國家標(biāo)準(zhǔn)的高度配套。

　　4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

　　二、數(shù)量、單價及金額：

　　制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個。總金額：_________元。。

　　以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔(dān)其它任何費用。

　　三、質(zhì)量要求：

　　甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認(rèn)可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問題由甲方負(fù)責(zé)修改。

　　四、加工、售后服務(wù)方式：

　　甲方負(fù)責(zé)全包工包料，應(yīng)嚴(yán)格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時，乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　保修期為_________年，在保修期內(nèi)，家具出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應(yīng)免費修理。

　　在保修期內(nèi)，因同一嚴(yán)重質(zhì)量問題，修理兩次仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，憑修理記錄和有關(guān)證明，甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。

　　五、交貨時間及地點：

　　在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。

　　產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi)，發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應(yīng)當(dāng)按原定購價格一次退清貨款。

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式：

　　甲方交貨給乙方進(jìn)行驗收，驗收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn)，甲方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間，保質(zhì)保量地按時完成。

　　七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：

　　包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn)，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負(fù)責(zé)。包裝不予退還。

　　八、付款方式及期限：

　　即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。

　　九、違約責(zé)任：

　　1、甲方違約責(zé)任：

　　甲方如中途變更訂做，應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。

　　甲方如中途廢止合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　甲方逾期交付標(biāo)的物，應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　甲方實行代運或送貨的標(biāo)的物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付標(biāo)的物的責(zé)任。

　　2、乙方違約責(zé)任：

　　乙方中途變更標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10％－30％的違約金。

　　乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

　　超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標(biāo)的物的，除償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標(biāo)的物的，甲方有權(quán)將標(biāo)的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方；變賣標(biāo)的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應(yīng)補償不足部分；如標(biāo)的物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。

　　無故拒絕接收標(biāo)的物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　變更交付標(biāo)的物地點或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　十、甲、乙雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機(jī)關(guān)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　甲方代表：_________ 乙方代表：_________

　　電話號碼：_________ 電話號碼：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

承攬合同范本3

　　發(fā)包方:________（以下簡稱甲方）

　　承攬方:________（以下簡稱乙方），住，身份證號

　　乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：一、工作內(nèi)容：

　�。�、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝；

　�。病⒈芾捉拥�；

　　３、五金配件安裝于配合調(diào)試；

　　二、安裝人工費及結(jié)算：

　　安裝人工單價為：空調(diào)：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。

　　結(jié)算方式為月結(jié)。

　　三、質(zhì)量要求

　　１、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費用。

　�。�、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。

　　四、其它要求

　　1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負(fù)全責(zé)；

　　2、甲方為乙方購買意外傷害險；

　�。�、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，

　�。�、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。

　�。�、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　�。丁⒈竞贤皇絻煞�，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　聯(lián)系電話：__________________

　　簽約時間：20xx年xx月xx

承攬合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。

　　一、服務(wù)地點：武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)

　　二、合同期限： 年月日至年月日止。

　　三、服務(wù)時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。

　　四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔(dān)任何其他費用。

　　五、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。

　　2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。

　　3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價維修服務(wù)質(zhì)量。

　　4、測評乙方維修工作，達(dá)不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達(dá)到要求。

　　5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。

　　6、按期支付維修承攬費。

　　六、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、按照甲方的要求負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)的維修。

　　2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。

　　3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。

　　4、遵守甲方的規(guī)章制度。

　　5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標(biāo)要求，接受甲方處理。

　　七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年月日 20xx年月日

承攬合同范本5

　　房主人(甲方):

　　承建人 (乙方):

　　根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：私人住宅主體項目。

　　二、建筑面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第

　　一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承攬合同范本6

　　定作方：合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：簽訂時間：

　　一、加工標(biāo)的

　　貨物名稱

　　型號

　　面料

　　顏色

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總金額

　　交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）

　　按實際金額結(jié)算單價含線稅封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料

　　質(zhì)量

　　數(shù)量

　　提供日期

　　消耗定額

　　面料.里料

　　一等

　　按定單數(shù)量

　　到位

　　按實際排版單耗

　　三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。

　　四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。

　　五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，

　　2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　定做方：

　　代表人：

　　時間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時間：

承攬合同范本7

　　委托人(以下簡稱甲方)：

　　受托人(以下簡稱乙方)：

　　合同簽訂地：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供安保服務(wù)事宜簽訂如下協(xié)議，以資共同遵守：

　　一、合同概況

　　1.1合同名稱： ;

　　1.2服務(wù)地點： ;

　　1.3承攬內(nèi)容：負(fù)責(zé) 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;

　　1.4安保服務(wù)內(nèi)容：安全保衛(wèi)服務(wù)包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中所列的保安服務(wù)、巡邏服務(wù)、門衛(wèi)服務(wù)、守護(hù)服務(wù)、押運服務(wù)、技術(shù)防范服務(wù)等內(nèi)容，服務(wù)工作應(yīng)是包括針對人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實際服務(wù)范圍由雙方在本合同1.3條中書面確定;

　　二、組成文件

　　合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補充協(xié)議

　　2)、本合同協(xié)議書

　　3)、本合同專用條款

　　4)、本合同通用條款

　　5)、履行本合同的相關(guān)文件(含雙方往來函件、會審記錄、會議紀(jì)要、簽證等與本合同相關(guān)的修正文件)

　　6)、合同清單

　　7)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。

　　三、服務(wù)質(zhì)量：

　　安保服務(wù)應(yīng)當(dāng)符合本合同約定及所附附件的要求;且應(yīng)符合國家及地方政府指導(dǎo)性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應(yīng)對所提供的安保人員資質(zhì)和能力進(jìn)行審查，不符合安保要求的人員，不得報甲方確認(rèn)，不得分派現(xiàn)場執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。

　　四、服務(wù)時間

　　4.1總服務(wù)期：暫定3個月;安保服務(wù)啟動日期由甲方書面通知為依據(jù);

　　4.2服務(wù)方式：乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開展安保工作。乙方人員工作12小時后休息24小時，再開展第二次12小時任務(wù)，以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;

　　五、合同價格

　　本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認(rèn)上崗的保安員服務(wù)費每人每月為(人民幣) 4600元，每月暫定安排保安員人數(shù)為50人，合同總價暫定為：￥690000元(大寫：人民幣陸拾玖萬元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定，最終結(jié)算時按實際安排人數(shù)計算。

　　本合同為全費用清單單價合同，綜合單價包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產(chǎn)生的一切費用，乙方應(yīng)為保安員購買保險，且相關(guān)期間發(fā)生的安保傷害和風(fēng)險防范及保險支出均由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)承擔(dān)，甲方不再支付除此之外的任何款項;合同執(zhí)行期間，單價不做調(diào)整。

　　六、付款方式：

　　每月 5日前，乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報上月服務(wù)費用，在當(dāng)期服務(wù)經(jīng)甲方確認(rèn)符合當(dāng)期要求后，服務(wù)費按甲方現(xiàn)場管理部統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)依據(jù)，由甲方合約部門審定后給付審定金額的90%，以電匯方式結(jié)算;剩余10%在服務(wù)期結(jié)束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務(wù)期最終安保工作成果，確認(rèn)安保工作合格，甲方出具書面意見后給付剩余全部款項;

　　七、發(fā)票開具

　　乙方在甲方支付相應(yīng)服務(wù)費前，需提供給甲方當(dāng)期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對應(yīng)發(fā)票后支付相應(yīng)款項;

　　八、雙方權(quán)利及義務(wù)

　　8.1甲方權(quán)利及義務(wù)

　　8.1.1 甲方有權(quán)指派人員對保安員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，有權(quán)要求調(diào)換不適合在甲方工作的安保人員。

　　8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術(shù)設(shè)備的，甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)設(shè)備租賃使用費。

　　8.1.3 甲方有責(zé)任及時、認(rèn)真研究解決乙方提出的安全問題，采取必要的改進(jìn)和防范措施。

　　8.1.4 甲方有義務(wù)教育其員工尊重保安員的工作，對保安員履行職責(zé)的行為予以支持、配合，尊重和保障保安員的合法權(quán)益。

　　8.1.5甲方有權(quán)不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費用，是否符合安保要求以實際工作能力評價結(jié)果確定，不以乙方報甲方確認(rèn)的上崗確認(rèn)文件為準(zhǔn)，但若乙方提供不符合要求的人員，造成甲方相關(guān)損失的，甲方有權(quán)向乙方進(jìn)行索賠;

　　8.1.6甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定支付服務(wù)費用。

　　8.2乙方權(quán)利及義務(wù)

　　8.2.1乙方有權(quán)要求甲方支付本合同約定的服務(wù)費等相關(guān)費用。

　　8.2.2 乙方負(fù)責(zé)保安員的勤務(wù)指揮、人員調(diào)整和休假安排。

　　8.2.3 乙方對保安服務(wù)范圍內(nèi)的不安全隱患有權(quán)向甲方書面提出改進(jìn)意見和建議。

　　8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會保險、加班、工傷、年休假等依勞動合同法等規(guī)定全部由乙方負(fù)責(zé)，并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備，如因未及時提供而造成甲方損失的，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　8.2.5 乙方負(fù)責(zé)保安員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等日常管理和違紀(jì)問題的處理。

　　8.2.6乙方保安人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度。

　　8.2.7乙方應(yīng)定期對指派的保安人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。

　　8.2.8乙方承諾在服務(wù)期內(nèi)對甲方工作人員進(jìn)行二次安保專業(yè)知識和法規(guī)教育的培訓(xùn)工作。

　　8.2.9乙方與該保安員的勞動合同復(fù)印件必須交甲方備案一份。

　　8.2.10負(fù)責(zé)執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的安全防范措施的落實，做好人員進(jìn)出登記，維護(hù)區(qū)域范圍內(nèi)的治安秩序和人身財產(chǎn)安全。

　　8.2.11妥善處理突發(fā)情況，對發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的刑事案件、治安案件，及時采取有效措施將傷害減至最低，并配合公安機(jī)關(guān)的偵查工作。

　　8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時性勤務(wù)、勤雜工作。

　　8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進(jìn)行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的，乙方需承擔(dān)因此造成的甲方損失;

　　九、違約責(zé)任

　　9.1在有效服務(wù)期內(nèi)，除本合同約定或雙方協(xié)商解除外，任何一方單方解除合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務(wù)費總額的30%違約金。

　　9.2乙方安保服務(wù)不符合雙方約定或國家及地方要求的，由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴(yán)重程度，酌情給予罰款處罰;對乙方相關(guān)安保人員處罰為50~1000元/次，同時對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計總額不超過合同額10%;乙方需同時承擔(dān)因乙方安保不力對甲方造成的相關(guān)損失的全額賠償責(zé)任;

　　十、合同變更、解除或終止

　　10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更、解除或終止本合同。

　　10.2合同期滿后，如一方不要求續(xù)簽，應(yīng)在本合同屆滿前一個月內(nèi)提出，若不通知，則自動解除。

　　10.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，甲方有權(quán)解除合同，并同時要求乙方承擔(dān)合同金額30%的違約責(zé)任，如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的，就超出部分乙方應(yīng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任：

　　10.3.1乙方收到甲方進(jìn)場通知后，超過要求進(jìn)場時間7天仍無法安排到位進(jìn)場執(zhí)勤的;

　　10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務(wù)的;

　　10.3.3乙方不解決實際安程中遇見的問題，在甲方催告的合理期限內(nèi)仍未解決完成的;

　　10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認(rèn)為其不勝任工作的，經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員，乙方未及時更換的，經(jīng)書面要求后7天內(nèi)仍拒不更換的，或乙方管理人員擅自離開執(zhí)勤崗位累計達(dá)7天的;

　　10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質(zhì)、管理人員資料或者現(xiàn)場實際管理人員與所報人員不一致的;

　　10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致無法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內(nèi)，乙方拒絕修正的;

　　10.3.7合同服務(wù)有效期間，存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問題，索賄受賄的;

　　10.3.8因乙方原因，導(dǎo)致乙方指派的現(xiàn)場執(zhí)勤人員提起勞動仲裁、舉報、信訪等行為的。

　　10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理，因管理責(zé)任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場制度的處罰)后，甲方同時有權(quán)解除合同。

　　10.3.10因乙方原因?qū)е录追綗o法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。

　　10.3.11甲方根據(jù)市場需要進(jìn)行變更，導(dǎo)致相應(yīng)承包服務(wù)項目不存在時。甲方有權(quán)解除合同，并無需承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。

　　10.4合同解除時，已完成的工作量由甲乙雙方書面確認(rèn)，甲方對工作量確認(rèn)后書面通知乙方，乙方48小時內(nèi)未提出書面異議，視為乙方認(rèn)同確認(rèn)結(jié)果。如乙方拒絕確認(rèn)工程量，則以甲方委托的第三方咨詢機(jī)構(gòu)(包括監(jiān)理單位)確認(rèn)的為準(zhǔn)，乙方不得對抗該確認(rèn)結(jié)果。

　　10.5甲方解除合同或者要求暫停服務(wù)，在發(fā)出要求乙方撤離人員和設(shè)備的通知后48小時內(nèi)，乙方須撤出施工場地。如乙方在甲方出具相關(guān)通知之日起超過48小時仍拒絕撤出施工場地，造成甲方不能清場的，乙方每延遲一日應(yīng)按合同總金額2%支付延遲履行金，如超出5天仍未清理完畢的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)合同總金額30%的延遲退場賠償金，同時甲方有權(quán)將乙方遺留在工地的設(shè)備材料視為乙方遺棄物品，甲方可自己予以處理，如由此造成乙方任何損失的甲方無需承擔(dān)任何責(zé)任。

　　10.6乙方出借資質(zhì)與甲方簽定合同，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方對造成的所有后果承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償外，補償甲方合同總額10%的違約金，并保留進(jìn)一步索賠和法律追訴的權(quán)利;

　　10.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。

　　十一、現(xiàn)場代表

　　為明確職權(quán)，切實維護(hù)雙方利益，本合同約定雙方負(fù)責(zé)人員;

　　甲方指定 (身份證號： ;聯(lián)系電話：)作為本次安保工作的甲方代表，負(fù)責(zé)聯(lián)系和溝通乙方相關(guān)安保服務(wù)事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟(jì)性文件，還需通過甲方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意方可產(chǎn)生實際約束力;

　　乙方指定 (身份證號： ;聯(lián)系電話：)作為本次安保工作的乙方代表，負(fù)責(zé)對接甲方工作并反饋實際工作情況;乙方代表在乙方授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)簽署相關(guān)經(jīng)濟(jì)文件，并對乙方產(chǎn)生實際約束力;

　　雙方變更合同負(fù)責(zé)人應(yīng)提前7日書面告知對方，特殊情況無法提前7日書面告知的，應(yīng)盡可能通知至對方，避免造成不必要的損失;造成違約的，按合同約定處理;

　　十二、其他約定

　　12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，除法律要求或履行合同必須外，不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關(guān)本合同的內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)信息資料。

　　12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責(zé)范圍以外的工作任務(wù)，保安員有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。

　　12.3保安人員在執(zhí)勤期間，因防止、制止甲方的財產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的，按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。

　　——【因見義勇為而變損時的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財產(chǎn)或者他人的財產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的，由侵害人承擔(dān)賠償責(zé)任，受益人也可以給予適當(dāng)?shù)难a償。

　　12.4保安員在執(zhí)勤時，屬職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生消防、治安及刑事案件，應(yīng)及時保護(hù)好現(xiàn)場，匯報甲方和相關(guān)公安機(jī)關(guān)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵察認(rèn)定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價證券、金銀珠寶、古董字畫、郵票等)，由甲乙雙方按合同約定處理，無約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進(jìn)行處理。

　　12.5因甲方單位技防、物防、人防實施不到位，經(jīng)乙方提出合理化建議，而未采取措施的，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作，由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，由甲方承擔(dān)。

　　十三、附則

　　13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　13.2本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。

　　13.3合同份數(shù):本合同正本貳份，甲乙雙方各持一份;副本暫定陸份，甲方持伍份,乙方持壹份。副本數(shù)可根據(jù)實際需要增持，但若副本內(nèi)容與正本不一致的，以正本內(nèi)容為準(zhǔn);

　　13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權(quán)代表(需提供授權(quán)委托書)簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。

　　13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過平等協(xié)商擬定，雙方對有疑義的條款已進(jìn)行了充分的溝通和說明，乙方已充分理解和約定其全部條款的內(nèi)容，并對其無異議。

　　十四、合同附件

　　1、附件1-《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

　　2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務(wù)合同清單計價表》

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：

　　授權(quán)代表人：

　　合同經(jīng)辦人：

　　開戶銀行及賬號：

　　通訊地址：

　　電話：

　　合同簽訂時間: 年月法定代表人：授權(quán)代表人：合同經(jīng)辦人：開戶銀行及賬號：通訊地址：電話：日

承攬合同范本8

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量

　　數(shù)量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規(guī)格

　　計量

　　數(shù)量質(zhì)量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

　　第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責(zé)任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；

　�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

　　賬號：

　　經(jīng)辦人：

　　郵政編碼：

　　監(jiān)制部門：

　　印制單位：

承攬合同范本9

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　因甲方演出需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條：承攬甲方活動的項目：

　　1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。

　　3、活動所需設(shè)備和物品的'運輸、裝卸；

　　4、活動現(xiàn)場的錄像。

　　第二條：租賃設(shè)備概況

　　設(shè)備的名稱見附表1和附表2

　　租賃用途：演出所用。

　　使用時間：20 年月日、

　　安裝時間：20 年月日開始，音響LED屏14日上午9時前交付使用

　　安裝地點：信和源華庭廣場

　　拆卸時間：20 年月日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。

　　第三條：租賃設(shè)備的運輸與操作、

　　租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)、

　　第四條：租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

　　1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成、

　　2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)（費用自負(fù)），確保演出正常使用、

　　3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負(fù)責(zé)賠償、

　　4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負(fù)責(zé)。

　　第五條：安全與治安

　　1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)、（由乙方造成的原因除外）。

　　2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承攬合同范本10

　　定作方(下稱“甲方”)：

　　承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同信守。

　　第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：。

　　第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：

　　第四條技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設(shè)計，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，作為制作的依據(jù)。

　　第五條合同價款：

　　第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %，剩余 %為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應(yīng)當(dāng)提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。

　　第七條交貨時間、地點及方式

　　1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;

　　2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應(yīng)當(dāng)派專人進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

　　第八條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式

　　1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應(yīng)當(dāng)及時組織人員進(jìn)行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換。

　　2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

　　第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;

　　2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;

　　3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;

　　4.應(yīng)當(dāng)按時向乙方支付價款。

　　第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.有權(quán)要求甲方支付價款;

　　2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;

　　3.應(yīng)當(dāng)按時交付定作產(chǎn)品;

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔(dān)相應(yīng)費用;

　　5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責(zé)任事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償;

　　6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。

　　第十一條違約責(zé)任

　　一、甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)承擔(dān)針對變更部分給乙方因此造成的損失。

　　2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接收定作物的，仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價款。

　　3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。

　　二、乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

　　3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　　4.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。

　　第十二條其他

　　1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

　　2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá)，任何一項通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá)，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達(dá)時接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn)，否則送達(dá)方有權(quán)申請公證送達(dá)，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔(dān)。

　　第十三條其它約定

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本11

　　甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

　　二、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進(jìn)行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

　　2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。

　　3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協(xié)議

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日年月日

承攬合同范本12

　　甲方(定做人)：簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　乙方(承攬人)：合同編號：

　　甲、乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、產(chǎn)品及相關(guān)說明

　　二、定作物的質(zhì)量

　　1、雙方按樣品生產(chǎn)，應(yīng)在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。

　　2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

　　3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內(nèi)，乙方對定作物負(fù)有質(zhì)量擔(dān)保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問題時，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。

　　三、技術(shù)資料與圖紙

　　1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。

　　2、雙方對履約過程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密，均負(fù)有保密義務(wù)。

　　四、定作物的交付與運輸

　　1、乙方的交貨期限為天，自預(yù)付款到乙方賬戶之日算起，預(yù)付款為合同總金額的30%。

　　2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具，運費由乙方承擔(dān)，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的違約金。

　　五、定作物的驗收

　　1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發(fā)票。

　　2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項。

　　3、余款10%為質(zhì)保金，自設(shè)備驗收合格之日起滿12個月時付清。

　　六、違約責(zé)任

　　1、乙方負(fù)有及時交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。

　　2、甲方負(fù)有及時接收貨物與付款的義務(wù)。

　　3、雙方均應(yīng)恪守履約，若乙方違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

　　七、爭議解決

　　本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

　　八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照執(zhí)行。

　　甲方:乙方：

　　地址:地址：

　　開戶行：開戶行

　　賬號:賬號：

　　電話：電話：

　　簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

　　簽約日期：簽約日期：

承攬合同范本13

　　簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)

　　簽訂條款如下：

　　1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：

　　2.交貨辦法：

　　(1)交貨地點：_________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。

　　5.附則：

　　(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。

　　(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　(5)貨物運達(dá)站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開戶銀行：________開戶銀行：_______ 帳號：__________帳號：_________ 電話：__________電話：_________ 簽訂日期：____年__月__日

承攬合同范本14

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　一、工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　二、工程價款及付款方式：

　　1、本工程總價為________元，大寫_________。

　　2、本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設(shè)計費），乙方才進(jìn)場施工。

　　3、施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應(yīng)材料。

　　1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

　　2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　六、施工期限：

　　工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付___________元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。

　　2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐�，乙方�?yīng)按每天支付__________元的違約金給甲方。

　　3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。

　　八、其他約定：

　　1、乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。

　　3、乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

　　4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。

　　5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：________________________

　　法定代表人：________________________

　　地點：________________________

　　電話：________________________

　　_________年_________月_________日

　　乙方：________________________

　　法定代表人：________________________

　　地點：________________________

　　電話：________________________

　　_________年_________月_________日