工程居間合同
現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的工程居間合同,歡迎大家分享。
工程居間合同1
合同編號:________________
委托人:__________________
簽訂地點:_______________
居間人:__________________
簽訂時間:___年___月___日
第一條委托事項及具體要求:_____________________________。
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應在合同成立后的___日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。
第五條本合同解除的條件1、當事人就解除合同協(xié)商一致;2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條委托人的違約責任:____________________________________________________________________________________
第七條居間人的違約責任:_____________________________________________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:(一)提交____________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:___________________________________________________________________________
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:_________
居民身份證號碼:_________居民身份證號碼:_________經(jīng)辦人:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
電話:__________________電話:__________________
開戶銀行:__________________開戶銀行:__________________鑒(公)證機關(章)賬號:__________________
工程居間合同2
甲方(委托人): 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
乙方(居間人): 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就收購成都xxxxx公司(以下簡稱xxxx公司)100%股份,引薦甲方和xxxx公司單位直接洽談,向甲方提供xxxx公司的重要信息,并最終促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與xxxx公司單位未簽訂書面的股份轉(zhuǎn)讓合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關xxxx公司的有關信息,內(nèi)容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況(主要資產(chǎn)有:)、股份轉(zhuǎn)讓價格為元,大寫:元等。乙方有義務協(xié)助甲方對xxxx公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于xxxx公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況,必須完全能夠成為甲方與xxxx公司單位所簽訂股份轉(zhuǎn)讓的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權取得居間報酬。
4、乙方應保證xxxx公司及其主要資產(chǎn)情況真實可靠、各種手續(xù)齊全。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與xxxx公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成xxxx公司將100%股份轉(zhuǎn)讓給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和xxxx公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和xxxx公司單位所簽訂的股份轉(zhuǎn)讓合同。甲方因履行股份轉(zhuǎn)讓合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為萬元。
2、本協(xié)議簽訂后3個工作日內(nèi),甲方向乙方支付居間報酬萬元,存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。
待甲方與xxxx公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議并辦 理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內(nèi),甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方?jīng)]有促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。
在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉(zhuǎn)入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后
應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內(nèi),未能達成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與xxxx公司進行協(xié)商并簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議
否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在四川當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉(zhuǎn)入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動xxxx公司與甲方進行實質(zhì)性洽談
并協(xié)助甲方和xxxx公司達成實質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
年月
工程居間合同3
合同編號:_________
甲方(委托人)(出賣人):_________ 地址: 郵政編碼:_________
【營業(yè)執(zhí)照注冊號】
【法定代表人】: 【身份證號】: 聯(lián)系電話:
委托代理人: 聯(lián)系電話:
地址: 郵政編碼:
乙方(委托人)(買受人): 地址: 郵政編碼:_________
【法定代表人】: _【身份證號】:
【營業(yè)執(zhí)照注冊號】
聯(lián)系電話:_________房屋買賣居間合同范本丙方(居間人): 地址: 郵政編碼:_________ 營業(yè)執(zhí)照注冊號:
法定代表人:_ 【身份證號】:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法
律、法規(guī)之規(guī)定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委托人與居間人丙方之間就居間報酬等事
項,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議:
第一條 合同標的
房地產(chǎn)基本情況如下:
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區(qū)_________位);
項目名稱_________,
第二條 委托事項
1、甲方對丙方的委托事項:
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,并將該房屋以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委托事項:
乙方欲在_________市_________區(qū)_________地段購買_________房屋_________套,面積為_________平方米。未開發(fā)土地(已掛牌成交), 畝,委托丙方搜尋信息,并及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權變更等事宜。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(chǎn)(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。[其中:房產(chǎn)買賣價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉(zhuǎn)讓價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。土地轉(zhuǎn)讓價 (人民幣)大寫: 元整。(¥_________)].
第四條 丙方完成委托任務的報酬
丙方業(yè)已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,雙方自愿按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數(shù)額為小寫_________、大寫_________),向丙方支付報酬:支付時間為乙方向甲方付款同臺交割。
第五條 丙方?jīng)]有完成委托任務的費用收取
丙方?jīng)]有完成委托人指示的委托任務的,不得收取報酬。
第六條 結算方式
1、甲乙雙方協(xié)商同意,房屋售價為人民幣(大寫)_________元(¥_________)。未開發(fā)地,人民幣(大寫) (¥ )。
2、甲乙雙方協(xié)商同意,房屋產(chǎn)權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產(chǎn)買賣契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協(xié)商同意,在本合同簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大
寫)_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協(xié)商同意,在本合同簽訂之日起_________日內(nèi),_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________),_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據(jù)的票據(jù)為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協(xié)商同意乙方采取以下第_________項付款方式
(1)現(xiàn)金一次性付款,在本合同簽訂之日起_________日內(nèi),乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現(xiàn)金分期付款,在本合同簽訂之日起_________日內(nèi),乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(¥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內(nèi),乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難,甲乙雙方協(xié)商同意乙方變更以下第_________項付款方式:
(1)現(xiàn)金一次性付款
(2)現(xiàn)金分期付款
第八條 甲方權利和義務
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉(zhuǎn)讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業(yè)執(zhí)照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關文件資料真實、合法、有效;
(3)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業(yè)費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方愿意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放于丙方處,待甲方將欠費繳清后憑繳費發(fā)票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉(zhuǎn)付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
2、在簽訂本合同________日內(nèi)將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關文件資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋并辦理房屋交接手續(xù)。甲方將房屋交付乙方后,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門的規(guī)定和丙方通知的時間親自到現(xiàn)場核驗身份及有關法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合。
第九條 乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;并于簽訂本合同_________日內(nèi)將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規(guī)定和丙方通知的時間親自到現(xiàn)場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋并按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費后
(2)產(chǎn)權證辦理完畢后
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合。
第十條 丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委托,提示甲乙雙方提供相關的文件資料。
2、甲方委托丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據(jù)中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金托管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內(nèi),安排甲、乙雙方辦理過戶手續(xù)。按有關規(guī)定及丙方的通知,由_________方陪同有關人員到現(xiàn)場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;
(3)干預委托人買賣房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
(4)_________。
2、丙方違約的,應當承擔本合同丙方預期獲得傭金總價款的_________%。丙方因違約行為,給委托人任何一方造成經(jīng)濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委托人違約責任
1、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委托書或本合同的委托事項向丙方提供相關房產(chǎn)證件、文件、合同、身份證件等,致使丙方無法完成居間任務,且給丙方造成實際損失的;
(4)_________。
2、委托人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經(jīng)向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償于丙方。
(4)_________。
第十三條 合同的解除
1、當事人就解除合同協(xié)商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在_________個工作日內(nèi)仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現(xiàn)的。
第十四條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1、丙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙、丙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知其他方,征得他方同意后,三方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)三方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十八條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)三方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定三方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由三方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲
稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,三方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則三方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同三方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,三方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):___________ 開戶銀行: 開戶銀行:____________________
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
丙方(簽章):
開戶銀行:
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
賬號: 簽訂地點: _________年____月____日
工程居間合同4
合同編號:XXX
委托人:XXXXX簽訂地點:XXX
居間人:XXXXX簽訂時間:XX年XX月XX日
第一條委托事項及具體要求:XXXX
第二條居間期限:從XXXX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的XXXX%或者(大寫)XXX元。委托人應在合同成立后的XX日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)XX元。
第五條本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條委托人的違約責任:XXX
第七條居間人的違約責任:XXX
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第XXX種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籜X仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條其他約定事項:XX
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
工程居間合同5
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、 委托事項
1、 乙方接受甲方委托,負責()。 )工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要資料與信息,并最終促成甲方與()簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、 “居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成)。
二、 乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目的進行實地考察。
2、 乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
三、 甲方義務
1、 甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關
3、
4、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 甲方如不履行本合同的承諾,乙方可憑承諾向本合同簽訂地的人民法院起訴執(zhí)行。乙方向甲方追索欠款期間所發(fā)生的一切費用,經(jīng)法院確認均由甲方承擔相關的法律違約責任。
四、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后,甲方同意按總工程量百分之(稅后),進場施工預付人民幣元給乙方,其余按甲方收到工程進度款時按工程量的百分之支付給乙方,直到工程完工為止。
3、 甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付。
五、 居間費用的承擔
居間費用是指乙方完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔部分費用)。
六、 保密事項
1、 甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、 合同相關義務
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方代表 無關。
2、 如果居間成功,本次工程交易過程所涉及的相關原件一樣具有同等的法
律效力。
3、 本合同完全履行完畢后終止。
八、 爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、 其它事項
1、
2、
甲方:(蓋章)乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日: 甲乙雙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。 本合同一式叁份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
工程居間合同6
工程項目建設需要,現(xiàn)委托 落實并促成委托人 簽訂該項目承包合同,一旦委托方及其指定的中標公司簽訂該項目承包合同,并收到工程造價總額10%預付時,即視為居間成功生效。
根據(jù)《合同法》有關規(guī)定,本著有償服務的原則,一旦簽訂項目承包合同,委托人同意按如下方式向居間人支付居間費。
一、支付金額:按承包該項目結算時的總工程量總額7%計算。
二、支付方式:委托人在收到甲方預付款當日付居間人工程量總額2%。其后每期收取工程進度款時付給居間5%,并扣除每筆款稅金。
三、本《居間協(xié)議》不可撤銷、不受時間限制而失效,不受委托人簽訂協(xié)議中締約雙方的違約糾紛影響,委托人對該居間費負有全部的法律責任,居間方不承擔任何與項目承包合同相關的連帶責任,委托人對此《居間協(xié)議》以及居間項目內(nèi)容負有保密的義務。
四、此《居間合同》具有勞務合同的同等法律效力,居間成功后,委托人如不履行本協(xié)議約定的支付報酬義務,需承擔違約責任,違約金為1.1億元人民幣(壹億壹仟萬元人民幣)。居間人可向委托人的協(xié)議通過甲方從工程款中直接扣除居間費給居間人,對此委托人無異議,居間人可向有管轄權人民法院提出強制執(zhí)行等措施。
五、中標方與委托人簽訂工程施工分包合同,委托人收到工程總造價金額10%預付款時,居間合同有效,不收到工程預付款項居間合同無效。
六、工程量總額計算方式:按委托人竣工結算完成工程量計算總造價。
七、在辦理承包工程合同期間,委托人與居間人各自負擔自己費用。
八、工程竣工結算標準:按最新國家高鐵鐵路工程預算定額結算不下浮,簽約時若下浮,居間費按工程總量7%計算無效,雙方另簽訂補充協(xié)議執(zhí)行。
九、本《協(xié)議書》一式兩份,委托人、居間人各執(zhí)一份;作為向委托人領取居間費憑證。
十、本《居間合同》自雙方簽字之日起生效法律效力,至居間費支付完畢后失效。
十一、未盡事宜,居間合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)新問題,雙方再簽訂補充協(xié)議執(zhí)行。
委托人: 居間人:
身份證號: 身份證號:
20 年 月 日 20 年 月 日
工程居間合同7
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開工前負責做好施工現(xiàn)場水源、電源和運輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派為現(xiàn)場代表,對工程質(zhì)量進行監(jiān)督。檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區(qū)域的臨時設施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現(xiàn)場代表,負責工程施工質(zhì)量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期:竣工日期:20xx年2月2日
合同工期總日歷天數(shù):180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協(xié)商,簽字生效。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。
1、工程質(zhì)量應當達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數(shù)量須經(jīng)發(fā)包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經(jīng)發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產(chǎn)相關規(guī)定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業(yè)人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
七、合同價款與結算:
總合同價款約150萬元。
本工程結算:
(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額xx省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執(zhí)行x建價[20xx]8號文件:建筑、安裝、市政、市政設施養(yǎng)護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內(nèi),付至已完工程價款的75%;承包人完成內(nèi)、外墻等初裝修后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內(nèi),付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質(zhì)保金,工程質(zhì)保金在工程竣工驗收合格后1年內(nèi)無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內(nèi),組織有關人員進行驗收。發(fā)包方無正當理由不組織驗收并在5天內(nèi)不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延?⒐を炇請蟾媾鷾嗜掌跒榭⒐と掌凇
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的,承包人承擔相關責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關部門批準,不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發(fā)包人有權將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉(zhuǎn)包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權責令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時:本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應及時協(xié)商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,由發(fā)包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:20xx年XX月XX日
合同訂立地點:xx售樓部
本合同一式四份,發(fā)包方執(zhí)二份,承包方執(zhí)二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同8
居間服務合同
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就乙方為甲方提供居間服務事宜,達成如下協(xié)議:
一、居間服務事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 (總建設單位)簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與 (總建設單位)就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。如果甲方跳過乙方,同乙方介紹的公司簽署了另外標段的項目,也視同為乙方完成的居間服務,甲方應按本合同規(guī)定向乙方支付居間服務費。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和 (總建設單位)所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目全面了解。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為甲方工程承包施工合同金額的 %。
2、在甲方與乙方引薦的 (總建設單位)簽訂工程項目承包施工合同當日,甲方支付按合同總價的1%共計人民幣 元給乙方。甲方進場后,在 (總建設單位)第一筆預付款5%到賬之日起3日內(nèi)支付居間費的50%,即人民幣 元;第二筆預付款30%到賬之日起3日內(nèi)支付居間費的30%,即人民幣 元;甲方在收到 (總建設單位)第三筆付款之日起3日內(nèi)付清乙方剩余的20%居間費,即人民幣 元。
3、甲方支付的所有款項中不包含應繳納的稅費。
4、甲方支付居間服務費以 (轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金)方式支付。
五、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
六、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
。ㄌ貏e說明:請慎重考慮紅色字體部分,根據(jù)具體情況以作修正。以上文本敬請參考,如有不全面之處,請結合實際情況再作增刪。)
甲方(簽章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年月日 簽訂日期: 年月日
簽訂地點:
工程居間合同9
合同編號:
甲方:乙方: ________________
身份證:__________________ 身份證:______________________________________________ __________________ 職位:____________________________________ 通訊地址:________________________________________ 郵政編碼:________________________________________ 聯(lián)系人:______________________聯(lián)系人:
電話:________________________電話:________________________
傳真:________________________傳真:________________________
E-mail:______________________ E-mail:______________________
鑒于甲方自有合法的工程承接資質(zhì),甲方委托乙方為該公司尋找工程項目;乙方亦獲知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。 雙方愿意簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。 鑒于此,雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條 委托事項
1.甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2.乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條 居間人的權利和義務
1.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹該公司的相關情況,但甲方書面確認為是商業(yè)秘密的除外。
2.乙方應認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規(guī)定的內(nèi)容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務。
3.乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發(fā)包意向的第三方的情況。
4.乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5.乙方僅為甲方和上述公司的'居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協(xié)議以及債權
債務承擔任何責任。
第三條 居間報酬與費用
1.若乙方促成有發(fā)包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五(5%),即合人民幣_____________________________________元整(¥:__________)作為乙方酬金,(該項目所產(chǎn)生的營業(yè)稅由方承擔,若該居間費所產(chǎn)生的所得稅由甲方承擔);該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為:現(xiàn)金或個人賬戶劃賬;
2.付款時間:甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后,支付合同總價的百分之
三(3%),即合人民幣_____________________________________元整(¥:__________)作為居間首期款,其余2%(合同總價)的居間費,根據(jù)發(fā)包方工程進度按比例分兩次支付,所收款以收據(jù)為憑。
3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)
乙方自行承擔。
第四條 合同的解除
1.委托期限屆滿,約定目的未能實現(xiàn)而甲乙雙方不再續(xù)簽本合同將自動解除;
2.本合同約定目的已經(jīng)實現(xiàn),乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除;
3.委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協(xié)議同意解除本合同的;
4.委托期限屆滿之前,因不可抗力致使本合同約定目的不能實現(xiàn)的;
5.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.在本合同履行過程中,乙方實際產(chǎn)生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經(jīng)濟損失由甲方全部承擔。
7.______________________________________________________。
第五條 違約責任
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金,乙方協(xié)助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第六條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有能力簽署并履行本合同;
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續(xù)均已辦妥并真實合法有效;
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力;
5.甲方保證自有資質(zhì)的真實性及合法性。
乙方:
1.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效;
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
3.本合同的簽署人是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其它商業(yè)或企業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業(yè)務有關或有損客戶利益的活動。
第八條 通知
1.根據(jù)本合同需要,一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用、書信快遞、傳真、E-mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.一方變更通訊方式或通訊地址,應自變更之日起三日內(nèi),以書面或短信形式通知對方,否則,由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。
第九條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或
調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決
、伲峤挥泄茌牂嗟闹俨梦瘑T會仲裁;
、冢婪ㄏ蚝贤炇鹚诘厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除本合同
或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第十一條 合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十二條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。 本合同正本一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
第十三條 備注 _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
甲方(簽章):______________乙方簽字(指。篲_____________
法定代表人:_______________ _______________
委托代理人:_______________ _______________
_________年______月______日_________年______月______日
工程居間合同10
甲方(委托人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
乙方(居間人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯(lián)絡協(xié)助,撮合等服務,均視為委托事項完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向運輸單位提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、運輸方的義務
1、運輸單位負責提供營業(yè)執(zhí)照等相關材料,負責和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同,運輸單位所履行施工合同而產(chǎn)生的權力和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費/天_____每車總趟數(shù)/天______車輛總數(shù)。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。
五、運輸單位
在該項目提供的車輛最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的車輛為主
六、本協(xié)議所述項目的工期
為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準,如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的,本合同有效期限同步延續(xù)到運輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務關系時,該協(xié)議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發(fā)生協(xié)議爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
________年______月______日________年______月______日
工程居間合同11
甲方(委托人): 身份證號碼:
乙方(居間人): 身份證號碼:
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營宗旨,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業(yè)承包施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題,乙方應利用自身關系協(xié)助甲方與業(yè)主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內(nèi)一次性付清。
4.3甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名:
賬號:
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后,如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有,則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年 月 日
工程居間合同12
甲方(委托人):_________________________________
乙方(受托人):_________________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
乙方接受甲方委托,負責就 工程項目,土方工程量約____________萬m3。引薦甲方和該項目的總包單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助甲 方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和______________________進行合同談判。
2、由甲方全面履行和總包單位所簽訂的專業(yè)施工單位合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 如果未及時支付,則逾期每日按未支付居間報酬的 ____________%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目單價:土方為______________________每方;石方為______________________每方。
2、居間報酬在甲方進場施工七天內(nèi),先支付______________________元給乙方,其余玖拾萬元在開工后___________月內(nèi)付清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、如委托人不按時或不支付報酬給受委托人時,受委托人可憑居間合同向人民起訴、仲裁或申請支付令,委托人不可抗辯。
六、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式肆份,雙方各持貳份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):__________________________ 乙方(公章):__________________________
法定代表人(簽字):____________________ 法定代表人(簽字):__________________
______________年_________月_________日 ______________年_________月_________日
工程居間合同13
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi),甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、轉(zhuǎn)賬事宜
甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶戶名:
乙方指定賬戶賬號及開戶行:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
工程居間合同14
甲方:身份證號碼:(以下簡稱甲方)
乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》
第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供____市____鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發(fā)包,施工等真實信息資訊,協(xié)助乙方對
第三方資訊了解和對工程項目內(nèi)容實地考察。
2、甲方做好協(xié)調(diào)工作,及時傳達
第三方發(fā)包條件及要求,努力促成乙方與
第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到
第一次工程款后的____日內(nèi),乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的____日內(nèi),乙方需
第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規(guī)定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求
第三方在項目工程款中優(yōu)先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的
第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與
第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與
第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續(xù)與
第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執(zhí)一份,合同自簽字蓋X(印)之日起生效。
甲方:
乙方:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
身份證號碼:
甲方鑒證人:
乙方鑒證人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
身份證號碼:
________年____月____日________年____月____日
工程居間合同15
甲方(委托人):___________________________
乙方(居間人):___________________________
甲方聯(lián)系地址:___________________________
乙方聯(lián)系地址:___________________________
甲方聯(lián)系電話:___________________________
乙方聯(lián)系電話:___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦_______________工程項目給甲方_______________單位直接洽談,向甲方提供_______________的重要信息,并最終促成甲方與_______________簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_______________公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關_______________公司的有關信息,內(nèi)容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況等。乙方有義務協(xié)助甲方對_______________公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于_______________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成_______________公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和_______________公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和_______________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為_________萬元。
2、本協(xié)議簽訂后_______個工作日內(nèi),甲方向乙方支付居間報酬_________萬元,存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_______________公司簽訂工程承包協(xié)議并辦理工商變更登記手續(xù)后_______個工作日內(nèi),甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,_______個工作日內(nèi),乙方?jīng)]有促成甲方與_______________公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉(zhuǎn)入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與_______________公司在本合同委托期內(nèi),未能達成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與_______________公司進行協(xié)商并簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與_______________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為_______個工作日(自甲方將居間報酬轉(zhuǎn)入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_______________公司與甲方進行實質(zhì)性洽談,并協(xié)助甲方和_______________公司達成實質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方仍未完成居間任務促成甲方與_______________公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______________乙方(蓋章):_______________
甲方法定代表人或委托代理人:_____________________乙方法定代表人或委托代理人:_____________________
【工程居間合同】相關文章:
工程居間合同04-25
工程介紹居間合同10-27
工程居間的合同范本12-05
工程居間合同范本10-17
工程居間合同范本07-20
工程項目居間合同10-31
工程項目居間合同10-31
工程中介居間合同范本01-31
正規(guī)工程居間合同范本03-25
關于工程居間合同范本06-30