履約保證金合同

　　隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，隨時(shí)隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的履約保證金合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

履約保證金合同1

　　【案例】：

　　甲方出租寫字樓一層1600平方米給乙方，在租賃合同中約定，甲方將于20xx年7月1日將房屋交付給乙方，押金人民幣10萬元，乙方將押金交付給甲方并由甲方開具了收據(jù)，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方聲稱因上一租客拒不退出房屋，故房屋無法交付，乙方隨之想以押金雙倍進(jìn)行索賠，其認(rèn)為該押金就是定金，現(xiàn)在是出租方毀約其有權(quán)進(jìn)行索賠。

　　【分析】：

　　實(shí)際上乙方的這種想法僅對了一半。

　　理由是，甲方因?yàn)樯弦蛔饪偷脑�因�(qū)е聼o法交付房屋給承租人乙方，這點(diǎn)并不能作為其免責(zé)的合法事由。因?yàn)楹贤�法明確規(guī)定“因第三人的原因?qū)е潞贤�一方違約的，違約方仍應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任”。

　　乙方雖有權(quán)進(jìn)行索賠，但是否有權(quán)主張押金的雙倍返還呢?

　　實(shí)際上根據(jù)其雙方簽訂的合同可以看出，該份合同里僅約定了乙方違反合同時(shí)押金如何處理，但是并沒有約定甲方無法交付房屋時(shí)乙方的`索賠權(quán)利，也就是相當(dāng)于沒有約定甲方的違約責(zé)任。且根據(jù)《擔(dān)保法》上述司法解釋，押金如果沒有約定定金性質(zhì)的，那么權(quán)利人無權(quán)主張定金權(quán)利，因此說乙方的想法僅對了一半。

　　乙方對于簽訂合同所忽視條款的內(nèi)容將會給其索賠帶來較大的證據(jù)收集成本，就本案來說乙方僅能根據(jù)《合同法》第一百一十三條的規(guī)定即“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失�！痹摋l款進(jìn)行索賠。

　　但是這種實(shí)際損失的證明責(zé)任比較重，證據(jù)收集難度大以及被法院采納的可能性較低，實(shí)務(wù)中法院的判例不一，這點(diǎn)源于主觀判斷成份較重。

履約保證金合同2

　　合同編號：__________

　　甲方：**貿(mào)易有限公司

　　法定代表人：地址：

　　乙方：

　　法定代表人：地址：

　　為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、鑒于甲方與乙方于年月日簽署了合同編號為____________的《銷售合同》，乙方在對銷售合同相關(guān)條款已做明確了解的情況下，為保證其銷售合同中承諾的履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條、保證范圍為乙方未按銷售合同約定履行按時(shí)付款義務(wù)，包括但不限于因乙方原因未按約定時(shí)間支付貨款；甲方履行送貨義務(wù)后，且乙方已經(jīng)出具《收貨確認(rèn)函》后，但乙方卻因貨物質(zhì)量、數(shù)量等情況提出異議，導(dǎo)致退貨或影響貨款支付；以及因違反《銷售合同》的其他相關(guān)約定應(yīng)向甲方支付的違約金、滯納金或賠償?shù)膿p失。

　　第三條、保證金額

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照擬向甲方采購執(zhí)行峰值額度萬元為基數(shù)，保證金比例為%/年，金額為人民幣大寫（￥）作為履約保證金，并在本合同簽署后三個(gè)工作日內(nèi)一次性交付給甲方，此款項(xiàng)不計(jì)利息或資金占用費(fèi)。

　　第四條、保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《銷售合同》的相關(guān)約定應(yīng)向甲方支付的.違約金、滯納金或損失賠償金額。抵銷完成后，乙方應(yīng)補(bǔ)足保證金，乙方拒不補(bǔ)足保證金的，甲方有權(quán)中止銷售合同的履行，并要求乙方承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。

　　第五條、保證期限自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至銷售合同付款時(shí)間到期日后30日內(nèi)。保證期后甲方根據(jù)乙方的合同履行情況，按照合同相關(guān)約定退還保證金給乙方。

　　第六條、本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第七條、本合同發(fā)生爭議或糾紛時(shí)，甲乙雙方當(dāng)事人可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽署地人民法院提起訴訟。第八條、本合同壹式貳份，甲乙方各執(zhí)壹份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：

　　年月日年月日

　　合同簽署地：東莞市莞城區(qū)

履約保證金合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本履約保證金合同由雙方于_________年_________月_________日在_________市訂立。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條概況

　　鑒于甲方與乙方于____________________________________簽署了施工合同，乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條保證范圍

　　為乙方未按建設(shè)工程施工合同約定履行義務(wù)，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)向甲方支付的違約金或賠償?shù)膿p失。

　　第三條保證金額

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照中標(biāo)合同總金額的_________%，金額：_________大寫人民幣_________元（￥_________）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的'合同預(yù)付工程款中扣除。

　　第四條保證方式

　　為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設(shè)工程施工合同應(yīng)向甲方支付的違約金或損失賠償額。

　　第五條保證期間

　　自本合同生效之日起至建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后7日內(nèi)。保證期滿乙方如約履行建設(shè)工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

　　第六條資金證明

　　乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應(yīng)向乙方提供有利于建設(shè)工程施工合同支付的資金證明。

　　第七條爭議的解決

　　本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時(shí)，雙方同意在項(xiàng)目建設(shè)工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第九條其他

　　本合同一式貳拾份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹拾壹份，乙方執(zhí)玖份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：_________

　　法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：_________

　　_________年_________月_________日

履約保證金合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。

　　為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條 保證范圍為乙方未按建設(shè)工程施工合同約定履行義務(wù)，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)向甲方支付的'違約金或賠償?shù)膿p失。

　　第三條 保證金額

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照中標(biāo)合同總金額的%，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預(yù)付工程款中扣除。

　　第四條賠償

　　保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設(shè)工程施工合同應(yīng)向甲方支付的違約金或損失賠償額。

　　第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后 7日內(nèi)。保證期滿乙方如約履行建設(shè)工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

　　第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應(yīng)向乙方提供有利于建設(shè)工程施工合同支付的資金證明。

　　第七條 爭議的解決

　　本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時(shí)，雙方同意在項(xiàng)目建設(shè)工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第九條 其他

　　本合同一式貳拾份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹拾壹份，乙方執(zhí)玖份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：

履約保證金合同5

　　甲方（全稱）： ***

　　乙方（全稱）：

　　本履約保證金協(xié)議由雙方于 年 月 日在訂立。

　　為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條保證金

　　鑒于甲方與乙方簽署了 *** 施工合同，乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的`履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條 保證金繳納時(shí)間

　　乙方應(yīng)當(dāng)在施工合同簽訂后7日內(nèi)（日歷天）向甲方賬戶交納履約保證金。未能按期繳納履約保證金的，視為放棄中標(biāo)。

　　第三條 保證金額

　　乙方應(yīng)當(dāng)向甲方賬戶交納現(xiàn)金，金額：大寫人民幣 *** 元（￥ ***元 ）作為履約保證金交付給甲方。

　　第四條 保證期間

　　自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土襯砌 7日內(nèi)。

　　保證期內(nèi)乙方如約履行建設(shè)工程施工合同的，甲方分三次將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶：第一次為隧洞主體工程開工（洞臉形

　　成），返還履約保證金的30%，及人民幣陸拾萬元；第二次為隧洞掘進(jìn)貫通，返還履約保證金的40%，及人民幣捌拾萬元；第三次為隧洞混凝土襯砌完成，返還履約保證金的30%，及人民幣陸拾萬元。

　　第五條 生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第六條 其他

　　本協(xié)議一式陸份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)叁份。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章）

　　地址：*** 地址：

　　郵政編碼：***郵政編碼：

　　法定代表人法定代表人

　　或授權(quán)代理人（簽字）：或授權(quán)代理人（簽字）： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：

　　電話：**** 電話：

　　傳真：*** 傳真：

　　開戶銀行：*** 開戶銀行：

　　帳號：***帳號：

【履約保證金合同】相關(guān)文章：

建設(shè)工程履約保證金合同通用03-14

履約保證金承諾書11-19

退履約保證金申請書11-22

履約保證金承諾書9篇11-19

履約擔(dān)保合同12-09

工程履約擔(dān)保合同11-10

保證金合同12-23

保證金合同02-05

保證金質(zhì)押合同12-08