工程承包合同違約解決方法

　　導(dǎo)語：工程違約責(zé)任，因違約行為是工程質(zhì)量違約還是工期延誤違約有所不同，一般的違約責(zé)任，會要求順延工期，或者賠償損失，或者承擔(dān)違約金。下面是小編整理的工程承包合同違約解決方法，歡迎參考借鑒！

　　一般來說有以下幾種解決方式：

　　一是雙方協(xié)商調(diào)解解決，找到當(dāng)事人以協(xié)商的方式達成和解協(xié)議，這是最佳解決辦法。

　　二是非官方第三協(xié)調(diào)解決，邀請當(dāng)事人雙方都認可和有一定影響對方的人從中調(diào)解；

　　三是合同仲裁；請求合同管理部門仲裁糾紛解決，如是勞動仲裁則找到勞動局，如是商業(yè)糾紛仲裁則找到市場管理監(jiān)督部門等。

　　四是直接向人民法院申請訴訟。

　　工程合同的違約責(zé)任：

　　一、工期延誤違約責(zé)任的認定處理

　　如工程未能在合同約定的期限內(nèi)竣工，發(fā)包方會要求承包方承擔(dān)工期違約責(zé)任，承包方會要求發(fā)包方賠償其停工、窩工損失。

　　審判實踐中遇到的主要問題是：承包方因發(fā)包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設(shè)備、場地、技術(shù)資料而主張工期順延權(quán)，即其針對發(fā)包方的先履行抗辯權(quán)能否得到支持？依照《合同法》第283條的規(guī)定，承包人可以順延工期，即享有工期順延權(quán)。

　　對于發(fā)包方未按合同約定提供原材料、設(shè)備、場地、技術(shù)資料，承包方未按合同約定辦理工期順延簽證，承包方在訴訟中主張工期順延權(quán)的，因發(fā)包方未按合同約定提供施工所用原材料、設(shè)備、場地、技術(shù)資料，承包方就無法進行施工，必然導(dǎo)致工期延誤，此情況下應(yīng)支持承包方的工期順延權(quán)請求。

　　二、工程質(zhì)量違約的違約責(zé)任

　　（一）是發(fā)包人與承包人對工程質(zhì)量是否合格或者對導(dǎo)致工程質(zhì)量出現(xiàn)問題的原因及雙方責(zé)任大小有爭議的，如果不能依據(jù)雙方提供的證據(jù)材料予以認定，則應(yīng)委托有相應(yīng)鑒定資質(zhì)的'鑒定機構(gòu)進行鑒定。

　　（二）是因承包人的原因致使工程質(zhì)量不符合約定的，依據(jù)《合同法》第281條的規(guī)定，發(fā)包人有權(quán)要求承包人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。承包人拒絕修理、返工、改建的，依據(jù)《司法解釋》第11條的規(guī)定，發(fā)包人可以根據(jù)工程質(zhì)量問題的嚴重程度，相應(yīng)減少支付工程價款。

　　（三）是因發(fā)包人提供的原材料質(zhì)量不合格，或提供的設(shè)備、技術(shù)資料等不符合合同約定，從而導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格或質(zhì)量缺陷的，則依據(jù)《司法解釋》第12條規(guī)定的精神，該工程質(zhì)量責(zé)任應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)，發(fā)包人不得以此為由拒付或少付工程款。同時，發(fā)包人因其過錯造成承包人停工、窩工等損失的，仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。承包人對導(dǎo)致質(zhì)量問題有過錯的，也要承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任。

　�。ㄋ模┦前l(fā)包人擅自使用未竣工驗收的工程，承包人仍應(yīng)依照合同約定承擔(dān)工程保修義務(wù)和責(zé)任。對于合同無效，但竣工驗收合格的工程，承包人也要依照合同約定和法律規(guī)定承擔(dān)工程質(zhì)量保修義務(wù)和責(zé)任。

　　三、支付違約金

　　一方違約時，可能需要承擔(dān)支付違約金的違約責(zé)任。如果雙方對違約金有約定的，適用約定的違約金。但是根據(jù)《合同法》第114條第2款規(guī)定：“約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少。”

【工程承包合同違約解決方法】相關(guān)文章：

雙方違約的違約類型03-22

預(yù)期違約與實際違約07-21

違約小知識：預(yù)期違約06-23

違約小知識：什么是預(yù)期違約08-16

合同違約的責(zé)任形式及違約處理07-01

違約小知識：違約金是什么06-21

簽約違約問題06-20

關(guān)于簽約、違約07-21

預(yù)期違約特征03-22