- 相關(guān)推薦
一級建造師考試《工程法規(guī)》模擬試題
距離一級建造師考試時間所剩無幾了,同學(xué)們復(fù)習(xí)到哪里了呢?下面yjbys小編為大家分享的是《工程法規(guī)》模擬試題及答案解析,快來學(xué)習(xí)吧!
1.不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定,新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由( )裁決。
A.國務(wù)院主管部門 B.最高人民法院 C.國務(wù)院 D.全國人大常委會
【答案】C
【解析】P6“(五)需要由有關(guān)機關(guān)裁決適用的情況”第2段。
2.某施工設(shè)備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價5%提取獎金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時提出,合同定價遵守公司規(guī)定,但王某本人按每臺50元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意,遂與王某簽訂了訂貨合同,并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是( )。
A.合法行為 B.無權(quán)代理 C.不正當(dāng)競爭 D.濫用代理權(quán)
【答案】A
【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核《反不正當(dāng)競爭法》第八條(教材P92“三、投標(biāo)人以賄賂手段謀取中標(biāo)”第2行),非為考核無權(quán)代理或濫用代理權(quán)。由于反不正當(dāng)競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容,本題應(yīng)作為超綱題對待。
注意“賬外暗中”給予對方回扣的,作為受人賄賂處理。本案的補貼如實入賬,不得視為不正當(dāng)競爭行為。
3.被代理人因為向代理人授權(quán)不明確而給第三人造成的損失,應(yīng)( )。
A.由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任,代理人承擔(dān)連帶責(zé)任 B.由被代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任
C.由第三人自己承擔(dān)損失 D.由代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任
【答案】A
【解析】P16倒數(shù)第4段。
4.施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押,向銀行借款100萬元,后來施工企業(yè)無力還貸,經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣,拍得的價款為150萬元,貸款的利息及違約金為20萬元,實現(xiàn)抵押權(quán)的費用為10萬元,則拍賣后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項為( )萬元。
A.10 B.20 C.30 D.50
【答案】B
【解析】P37“(三)抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元,利息及違約金20萬元,實現(xiàn)抵押權(quán)的費用10萬元優(yōu)先受償。
5.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同,約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費用,該企業(yè)向建設(shè)單位提供場地。在此合同中,建設(shè)單位擁有的權(quán)利是( )。
A.相鄰權(quán) B.地役權(quán) C.土地出租權(quán) D.建設(shè)用地使用權(quán)
【答案】B
6.施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運人運輸,未按約定給付承運費用時,承運人有權(quán)扣留足以清償其所欠運費的貨物,承運人行使的是( )。
A.抵押權(quán) B.質(zhì)權(quán) C.留置權(quán) D.所有權(quán)
【答案】C
7.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》,屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是( )
A工程總承包 B專業(yè)分包 C專業(yè)承包 D勞務(wù)承包
【答案】C
【解析】P59正中間“(一)施工企業(yè)的資質(zhì)序列”第一段。我國只有施工總承包資質(zhì),沒有工程總承包資質(zhì);只有專業(yè)承包,沒有專業(yè)分包;只有勞務(wù)分包,沒有勞務(wù)承包。
8、資質(zhì)許可機關(guān)的上級機關(guān),根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán),可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是( )
A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的
B、資質(zhì)許可機關(guān)超越法定職權(quán)作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的
C、企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的
D、企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的
【答案】B
【解析】P79倒數(shù)第3段。
9. 安全生產(chǎn)許可證的有效期為( )年
A、1 B、2 C、3 D、5
【答案】C
【解析】P213倒數(shù)第5行。
10、施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同,并足額繳付了保費,但張某表示需將保費交回公司后才能簽發(fā)保單,后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時,保險公司稱張某已離職,且其未將保險合同和保費交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的是( )。
A、張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失 B、施工企業(yè)補繳保費后,保險公司方可賠償損失
C、保險公司找到張某追回保費后,方可給予施工企業(yè)賠償 D、保險公司應(yīng)當(dāng)支付保險金,并可向張某追償
【答案】D
【解析】原題為2008年司法考試四川災(zāi)區(qū)延期考試卷三31題,考核表見代理。
11.下列責(zé)任種類中,屬于行政處罰的是( )
A、管制 B、賠償損失 C、返還財產(chǎn) D、罰款
【答案】D
【解析】P45~46,A屬于刑罰,BC屬于民事責(zé)任,D屬于行政處罰。民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任種類的區(qū)分,每年考1分。
12、施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單,后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應(yīng)商處,則該取消通知從法律上稱為( )
A、要約撤回 B、要約撤消 C、承諾撤回 D、承諾撤消
【答案】A
【解析】P117第一行。價目表為要約邀請,而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達到或與要約同時到達,為要約撤回。從今年教材和命題情況看,建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。
13.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)m検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO(shè)的( )標(biāo)準。
A.推薦性 B.國家 C.強制性 D.行業(yè)
【答案】C
【解析】P256“(一)”第1段,2010年剛剛考過的點。
14、某建設(shè)工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故,負責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門上報的是( )
A、現(xiàn)場施工人員 B、分包單位 C、建設(shè)單位 D、總承包單位
【答案】D
【解析】P220倒數(shù)第3行,必考。
15.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天,其中3天屬于法定休假日,4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費合計( )元。
A、560 B、1360 C、800 D、1120
【答案】B
【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班,應(yīng)支付不低于200%的工資報酬;法定節(jié)假日安排工作的,支付不低于300%的工資報酬。
16. 根據(jù)《民事訴訟法》,申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間( )
A、6個月 B、1年 C、2年 D、3年
【答案】C
【解析】P330倒數(shù)第6行。
17.根據(jù)《勞動合同法》,在勞務(wù)派遣用式方式中,訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是( )
A派遣單位與用工單位 B用工單位與勞動者 C用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣竦恼?D派遣單位與勞動者
【答案】A
【解析】P144“(二)勞動合同與勞務(wù)派遣協(xié)議”第2段第一句。注意,本題是考核勞務(wù)派遣協(xié)議的主體,不是考核勞動合同的主體。
18.對于土方開挖工程,施工企業(yè)編制專項施工方案后,經(jīng)( )簽字后實施。
A、施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師 B、施工企業(yè)技術(shù)負責(zé)人、建設(shè)單位負責(zé)人
C、施工企業(yè)技術(shù)負責(zé)人、總監(jiān)理工程師 D、建設(shè)單位負責(zé)人、總監(jiān)理工程師
【答案】C
【解析】P229正中間“二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點,有三個要點應(yīng)把握,輪番命題:哪兩個人簽字?哪三類專項施工方案要經(jīng)過專家論證?誰組織專家論證?
19、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法,正確的是( )
A、勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認可 B、承包單位可將其承包的全部工程進行分包
C、建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包 D、建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人
【答案】A
【解析】P103倒數(shù)第6行。
20.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間,建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備,理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系,關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為,正確的是( ).
A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購 B.設(shè)計單位提出此要求,施工企業(yè)就必須接受
C、建設(shè)單位以書面形式提出要求,施工企業(yè)就必須接受 D、施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求
【答案】D
【解析】P99“1Z302020建設(shè)工程承包制度”第4段。
21、下列情形中,屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務(wù)是( )。
A、對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議 B、接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)
C、發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè) D、拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)
【答案】B
【解析】P223,從業(yè)人員的義務(wù)有且僅有三項:遵章義務(wù)、培訓(xùn)義務(wù)、事故隱患報告義務(wù)。
22.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為( )
A、竣工驗收合格后 B、提交竣工驗收報告時 C、竣工驗收時 D、交付使用時
【答案】B
【解析】本題是命題熱點。P297“一、建設(shè)工程質(zhì)量保修書的提交時間及主要內(nèi)容”第一句。
23、某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中,符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是( )
A、主體結(jié)構(gòu)工程為10年 B、供熱與供冷系統(tǒng)為3年
C、屋面防水工程為3年 D、有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年
【答案】B
【解析】本題考核法定最低保修期,P297倒數(shù)第一段。供熱與供冷系統(tǒng)約定為3年,必定包含兩個完整的采暖期、供冷期,這個點精講時分析過。
24、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整,導(dǎo)致該工程停工達1年之久,施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲提擔(dān)任其他市政工程的項目經(jīng)理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,關(guān)于甲任職的說法,正確的是( )。
A、甲不能同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理
B、經(jīng)建設(shè)單位同意,甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理
C、經(jīng)施工單位同意,甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理
D、經(jīng)建設(shè)主管部門同意,甲可以同時提任該兩個項目的項目經(jīng)理
【答案】B
【解析】P75正中間“(二)執(zhí)業(yè)崗位范圍”第1段。
25.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在( )之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。
A竣工驗收 B簽訂施工合同 C進場開工 D領(lǐng)取施工許可證
【答案】D
【解析】P280“六、依法辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)”第一段。
26.經(jīng)定作人同意,承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的是( )
A、第三人就完成的工作成果向定作人負責(zé) B、承攬人不再承擔(dān)責(zé)任
C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔(dān)責(zé)任
D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)
【答案】D
【解析】P160下面“(二)承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作”第4行。
27.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每( )應(yīng)至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。
A半年 B二年 C一年 D三年
【答案】C
【解析】P224“二、每年至少進行一次全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)”第一段。
28. 根據(jù)《合同法》,下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是( )
A:某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次,但因培訓(xùn)當(dāng)天臨時有急事,便讓自己的博士生代為授課
B:甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人,便打電話通知了乙
C:建設(shè)單位到期不能支付工程款,書面通知施工企業(yè)其乙將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人,請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)
D:監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位
【答案】B
【解析】AC錯,債務(wù)轉(zhuǎn)移需債權(quán)人同意;B正確,債權(quán)轉(zhuǎn)讓須通知債務(wù)人,但無須債務(wù)人同意。D錯誤,監(jiān)理合同依法不得轉(zhuǎn)讓。
29. 關(guān)于投標(biāo)有效期的說法,正確的是( )
A、投標(biāo)有效期延長通知送達投標(biāo)人時,該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金期限隨之延長
B、投標(biāo)人同意延長投標(biāo)有效期的,不得修改投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容
C、投標(biāo)有效期內(nèi),投標(biāo)文件對投標(biāo)人和招標(biāo)人具有合同約束力
D、投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件,投標(biāo)保證金應(yīng)予退還
【答案】B
【解析】P90“(四)投標(biāo)有效期”,這些地方不是靠背書能解決的,都需要理解。
30.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每( )年修訂一次。
A 1 B2 C4 D3
【答案】D
【解析】P243“(六)應(yīng)急預(yù)案的修訂”第一行。
31.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定:將乙所欠220萬元債務(wù)減少為200萬元,乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后,乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中,正確的是()
A、甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行 B、甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟
C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議 D、由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行
【答案】A
【解析】P323正中間“(三)執(zhí)行和解”,考過4、5次了。
32.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設(shè)定定金條款,則定金的最高限額應(yīng)為( )萬元.
A、10 B、30 C、50 D、20
【答案】D
【解析】P38正中間“四、定金”的第2段最后一句。命題熱點。
33.在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的,必須經(jīng)( )批準。
A縣級人民的政府 B省級人民的政府 C國務(wù)院 D省級文物行政部門
【答案】B
【解析】P207“(三)在文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶從事建設(shè)活動的相關(guān)規(guī)定”第5~6行。
34. 關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法,正確的是( )
A. 聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定 B. 聯(lián)合體屬于非法人組織
C. 聯(lián)合體各方獨立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 D. 聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標(biāo)
【答案】B
【解析】P93~94.
35.根據(jù)《建筑法》,領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的,應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)申請延期,關(guān)于申請延期的說法,正確的是( )
A延期每次不超過3個月 B應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請
C延期沒有次數(shù)限制 D超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效
【答案】A
【解析】P53倒數(shù)第2段。
36、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》,注冊機關(guān)對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為( )。
A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的
B、被吊銷注冊證書,自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的
C、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰,刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的 D、年齡超過60歲的
【答案】B
【解析】P73倒數(shù)第一段。
37.某建設(shè)工程施工項目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保,中標(biāo)人拒絕提交,則應(yīng)( )。
A、按中標(biāo)無效處理 B、視為放棄投標(biāo) C、按廢標(biāo)處理 D、視為放棄中標(biāo)項目
【答案】D
【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。
38、關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法,正確的是( )。
A、國家對環(huán)境噪聲污染嚴重的落后設(shè)備實行淘汰制度
B、土石方施工階段,噪聲限值是晝間70分貝,夜間55分貝
C、打樁施工階段,噪聲限值是晝間80分貝,夜間禁止施工
D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi),禁止夜間進行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。
【答案】A
【解析】P184,BC考核(一)第2段,A考核(二)第2段,D考核(三)第1段。
39、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可,但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達到合同約定的要求,則關(guān)于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法,正確的是( )。
A、費用和工期損失全部由承包商承擔(dān) B、費用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)
C、費用由承包商承擔(dān),工期給予順延 D、費用由業(yè)主承擔(dān),工期不順延
【答案】A
【解析】P120倒數(shù)第1行,本題與06年二級32題幾乎完全一樣。
40、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款,發(fā)包方?jīng)]有按期付款,承包方欲請求法院保護其民事權(quán)利,該訴訟時效期間應(yīng)從( )之日算起
A、第一次付款期限屆滿 B、最后一次付款期限屆滿
C、每次付款期限屆滿 D、提交工程款支付申請
【答案】B
【解析】P315倒數(shù)第3段。
41.因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè),其資質(zhì)等級應(yīng)按( )。
A.原企業(yè)的資質(zhì)等級確定 B.降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定
C.最低資質(zhì)等級核定 D.實際達到的資質(zhì)條件核定
【答案】D
【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理”第2段。
42、《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是( )
A、安全生產(chǎn)法 B、憲法 C、建筑法 D、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例
【答案】A
【解析】超綱,《安全生產(chǎn)許可證條例》第一條規(guī)定:“為了嚴格規(guī)范安全生產(chǎn)條件,進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,防止和減少生產(chǎn)安全事故,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定,制定本條例。”這題如果改為“建設(shè)部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》的直接上位法依據(jù)”,那就漂亮了,而且教材上P212倒數(shù)第2段有。
43、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息,施工企業(yè)請求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時,根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是( )。
A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息 B、認定墊資違法,利息予以沒收
C、返還墊資但不支付利息 D、返還墊資并雙倍支付利息
【答案】C
【解析】P124“4.工程墊資的處理”。
44、建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起( )個月內(nèi),向有關(guān)部門申請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收。
A、3 B、1 C、2 D、5
【答案】A
【解析】P290“三、建設(shè)工程環(huán)?⒐を炇铡钡2段。
45. 某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達成一致,施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定 。關(guān)于該案鑒定的說法,正確的是( )
A、鑒定申請應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出 B、鑒定報告由造價主管部門出具
C、法院對鑒定請求不予支持 D、鑒定期間計入審限
【答案】C
【解析】超綱?己俗罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》(法釋(2004)14號)第二十二條:“當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款,一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進行鑒定的,不予支持”。新教材已經(jīng)刪除該知識點。
A錯,當(dāng)事人申請司法鑒定,應(yīng)在舉證期限內(nèi)提出;B錯,司法鑒定應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人共同委托或法院委托的司法鑒定機構(gòu)作出;D錯,鑒定期間不計入審限(超綱)。
46. 仲裁裁決書自( )之日起發(fā)生法律效力。
A. 發(fā)出 B. 當(dāng)事人收到 C. 申請撤銷期限屆滿 D. 作出
【答案】D
【解析】P329“四、仲裁裁決”第一段最后一句。
47. 甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁,乙申請財產(chǎn)保全,要求扣押甲在中國某港口的一批設(shè)備,仲裁委員會對乙的申請的處理,正確的是( )
A、將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚?B、不予受理,告知乙直接向有關(guān)法院提出申請
C、將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?D、審查后,直接作出裁定,由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行
【答案】A
【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財產(chǎn)保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題,原題為“中國甲公司與某國乙公司”,題目都抄錯了,這里如果不是涉外仲裁,應(yīng)選擇C。
民訴258條:“當(dāng)事人申請采取財產(chǎn)保全的,中華人民共和國的涉外仲裁機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請,提交被申請人住所地或財產(chǎn)所在地的中級人民法院裁定。”
48、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛,委托李律師全權(quán)代理訴訟,但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實施的行為是( )。
A、提起反訴 B、提出和解 C、提出管轄權(quán)異議 D、部分變更訴訟請求
【答案】C
【解析】P309案例上一段。
49.在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的,由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于( )之債。
A.侵權(quán) B.合同 C.無因管理 D.不當(dāng)?shù)美?/p>
【答案】A
50.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板,乙開工不久,甲需要將預(yù)制板加厚,遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說法,正確的是( )
A、甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報酬 B、甲不得中途要求乙停止制作
C、甲應(yīng)支付全部約定報酬 D、甲不用賠償乙的損失
【答案】A
【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務(wù)”第一行。
【一級建造師考試《工程法規(guī)》模擬試題】相關(guān)文章:
一級建造師考試礦業(yè)工程模擬試題10-18
一級建造師考試模擬試題11-01
2016年一級建造師考試建設(shè)工程法規(guī)試題07-13
2024一級建造師考試《工程法規(guī)》備考試題及答案10-29
一級建造師《建筑工程》模擬試題10-29
2016年一級建造師《工程法規(guī)》練習(xí)試題07-23
2017年一級建造師考試模擬試題及答案09-27
2017一級建造師考試模擬試題(附答案)06-21