承攬加工三方協(xié)議

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多地方都會使用到協(xié)議，協(xié)議對雙方的事務履行起到積極作用。那么相關的協(xié)議到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的承攬加工三方協(xié)議，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　定作方：

　　承攬方：____________

　　供料方：____________

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。

　　經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：____________

　　加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。

　　質(zhì)量條款要約定明確仔細。

　　如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。

　　以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內(nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作。安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現(xiàn)場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關管理單位的協(xié)調(diào)工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：____________

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。

　　不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。

　　特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。

　　根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。

　　為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應當按質(zhì)論價，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。

　　2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見，須在驗收單中說明，經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察，確有質(zhì)量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內(nèi)，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行制品檢修，通報維修情況。

　　24小時內(nèi)保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內(nèi)容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關內(nèi)容不符時，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內(nèi)完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十五、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十六、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議，經(jīng)有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　若補充協(xié)議與本合同有沖突的，以后補充協(xié)議為準。

　　若協(xié)商不成的，則適用其解釋的規(guī)定。

　　甲方：___________

　　委托代理人：____________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：____________

　　賬號：____________

　　_________年____月____日

　　乙方：___________

　　委托代理人：____________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：____________

　　賬號：____________

　　_________年____月____日

　　丙方：___________

　　委托代理人：____________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開戶銀行：____________

　　賬號：____________

　　_________年____月____日

【承攬加工三方協(xié)議】相關文章：

三方加工承攬合同10-23

加工承攬協(xié)議11-14

加工承攬協(xié)議09-15

承攬加工合同10-15

加工承攬合同10-31

加工承攬合同02-26

（經(jīng)典）加工承攬合同03-07

承攬加工合同11-27

加工承攬合同10-01

承攬加工合同10-19